1.5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Перепелиця Наталія Ігорівна,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Інвест»

	ЗАТВЕРДЖЕНО
	РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» ПРОТОКОЛ № _________
	ВІД “___” ____ 2013 р.
	ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ»
	_____________________ X.X. Xxxxxxxx x.x.

ВІДКРИТІ ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)

на закупівлю:

Роботи з монтажу АВР 35 кВ:

Лот 1 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса»;

Лот 2 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера»;

Лот 3 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская»;

Лот 4 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская».

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Донецьк – 2013 р.

ЗМІСТ

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ (КОНКУРСНИХ ТОРГІВ)

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Загальні умови здійснення закупівлі

2. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3. Внесення змін до документації конкурсних торгів

4. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель

5. Склад пропозиції конкурсних торгів

6. Ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Валюта пропозиції

8. Кваліфікаційні критерії

9. Відмова в участі у процедурі закупівлі

10. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

11. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

12. Порядок подання пропозиції конкурсних торгів

13. Запечатування та оформлення пропозицій конкурсних торгів

14. Пропозиції, що запізнилися

15. Зміна та відкликання пропозицій конкурсних торгів

16. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

17. Порядок роз’яснення пропозицій конкурсних торгів та виправлення арифметичних помилок

18. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

19. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

20. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

21. Прийняття рішення щодо закупівлі (акцепт пропозиції конкурсних торгів)

22. Порядок оскарження процедури закупівлі

23. Укладання Договору

24. Забезпечення виконання договору

25. Додатки до документації конкурсних торгів:

Додаток 1	ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»
Додаток 2	Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів
Додаток 3	Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника/субпідрядника кваліфікаційним критеріям Замовника
Додаток 4	Перелік документів, що підтверджують інформацію Учасників про відсутність обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі
Додаток 5	Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Додаток 6	Технічне завдання Додаток №1. Опитний аркуш оцінки відповідності підрядного підприємства вимогам безпеки. Додаток №2. Анкета підрядної організації з охорони навколишнього середовища. Додаток №3. Переліки обладнання РЗА, кабельної продукції, що придбаються Замовником. Додаток №4. Переліки обладнання РЗА, що придбається Підрядником. Додаток №5. Технічні вимоги до монтажу кабелів та підключенню жил кабелів до наборним затискам і виводам апаратів. Додаток №6. Перелік ЗІП на кожен шкаф, що постачається Підрядником. Додаток №7. Технічні вимоги до шкафів на ОПУ, що постачається Підрядником. Додаток №8. Вимоги до конфігурації терміналів РЗА. Додаток №9. Принципи АВР-35кВ. Додаток №10. Проектна кошторисна документація.
Додаток 7	Договір про закупівлю
Додаток 8	ДОГОВІР ЗАСТАВИ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Додаток 9	Форма «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»
Додаток 10	Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»
Додаток 11	Форма «Довідка про виконання робіт аналогічного характеру»
Додаток 12	Форма «Перелік документів з інформацією про субпідрядників»
Додаток 13	Форма «Анкета «Знай свого клієнта»
Додаток 14	Форма підписання конверту пропозиції конкурсних торгів

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

1. Замовник:

1.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Інвест».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31018149.

1.3. Місцезнаходження: м. Донецьк, xxx. Xxxxxxxxxxx, 151, 83001.

1.4. Реєстраційний рахунок Замовника: п/р 26006001312038 у АТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300528.

1.5. Посадові особи Xxxxxxxxx, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, спеціаліст відділу з конкурсних процедур ТОВ «Сервіс-Інвест», м. Донецьк, xxx. Челюскінців, 151, робочий телефон (000) 000-00-00, факс (000) 000-00-00, e-mail: XxxxxxxxxxxXX@xxxx.xxx

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Інвест», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31018149.

2. Фінансування закупівлі:

2.1 Джерело фінансування закупівлі: «Кошти підприємства».

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: xxx.xxxx.xxx

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Роботи з монтажу АВР 35 кВ:

Лот 1 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса»,

Лот 2 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера»,

Лот 3 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская»,

Лот 4 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская».

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: --

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Дніпропетровська область

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20.12.2013 р.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Донецьк, xxx. Xxxxxxxxxxx, 151, кімната 518, 83001.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо Замовник вимагає його надати):

6.1. Розмір:

По лоту 1: 1 664,00 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят чотири грн. 00 коп.)

По лоту 2: 1 650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

По лоту 3: 1 861,00 грн. (одна тисяча вісімсот шістдесят одна грн. 00 коп.)

По лоту 4: 1 650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

6.2. Вид: банківська гарантія або застава грошових коштів.

6.3. Умови надання: строк дії – 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Учаснику відповідно до пункту 10.7 документації конкурсних торгів.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: м. Донецьк, xxx. Xxxxxxxxxxx, 151, кімната 518, 83001.

7.2. Строк: 21.08.2013 р. до 12 год. 00 хв. за київським часом.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: м. Донецьк, xxx. Xxxxxxxxxxx, 151, кімната 511, 83001.

8.2. Дата: 21.08.2013 р.

8.3. Час: 14 год. 00 хв. за київським часом.

9. Додаткова інформація: факс (000) 000-00-00 – для надання запиту на отримання документації конкурсних торгів.

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Загальні умови здійснення закупівлі

1.1. Керуючись Положенням, яке регламентує порядок закупівлі товарів, послуг і робіт, які здійснюються ТОВ «Сервіс-Інвест» за рахунок власних коштів, за умови, що вартість предмету закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менше 5 мільйонів гривень, робіт – менше 10 мільйонів гривень, затвердженим Наказом ТОВ «Сервіс-Інвест» № 432 від 15.08.2012 р. (далі – Положення), Замовник оголошує відкриті торги (конкурсні торги) на закупівлю: Робіт з монтажу АВР 35 кВ: Лот 1 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса», Лот 2 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера», Лот 3 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская», Лот 4 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская» (надалі – роботи) згідно з процедурою та умовами, визначеними у цій документації конкурсних торгів.

1.2. Під час проведення процедури закупівлі конкурсні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

1.3. Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.4. Учасник процедури закупівлі (далі – Учасник) – фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів.

1.5. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

1.6. У разі потреби Учасник має право залучити до виконання спеціальних робіт субпідрядників. Інформація про субпідрядників надається за формою, наведеною у Додатку 12 до документації конкурсних торгів.

1.7. Учасники/субпідрядники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним цією документацією конкурсних торгів, додаткам до неї.

1.8. У разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, Замовник приймає рішення щодо відхилення пропозиції конкурсних торгів згідно вимог документації конкурсних торгів.

1.9. Кожний Учасник вносить забезпечення пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту та подає свою пропозицію у належно оформленому вигляді згідно з вимогами документації конкурсних торгів та додаткам до неї.

1.10. Пропозиція конкурсних торгів Учасника обов’язково повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту. Вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів зазначені у розділі 10 цієї документації конкурсних торгів.

1.11. Учасник, після попереднього узгодження із Замовником, може відвідати й оглянути виробничі ділянки виконання робіт, що розташовані у Дніпропетровській області, одержати всю інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції. Відвідування допускаються від дати публікації інформації про заплановану закупівлю до кінцевого строку подання пропозицій. Витрати на відвідування ділянки несе Учасник за рахунок власних коштів. Відповідальна особа Замовника з технічних питань: начальник служби релейного захисту та автоматики Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, тел. (000) 000-00-00.

1.12. Цими торгами передбачається, що Учасник повинен здійснювати роботи у місці яке зазначено Замовником.

1.13. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів. Витрати Учасника щодо участі у процедурі торгів не вважаються збитками та не підлягають відшкодуванню.

1.14. Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається Замовником в електронному вигляді на адресу потенційних Учасників разом з листом-повідомленням про проведення відкритих торгів протягом трьох календарних днів з дня затвердження документації конкурсних торгів. Замовник безоплатно надає в електронному вигляді документацію конкурсних торгів особі, що зробила запит на її отримання, протягом одного робочого дня з дня отримання від неї такого запиту.

1.15. Під час проведення процедур закупівель сторони подають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація подавалася в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений сторонами.

1.16. Документація конкурсних торгів обов’язково розміщується Замовником на веб-сайті керуючої компанії.

2. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2.1. Учасник, який отримав від Замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом п’яти днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

2.2. У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

2.3. При виявлені Учасником в процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів робіт, які були пропущені або не враховані Замовником при складанні документації конкурсних торгів, та технологічно пов’язані з роботами, що закуповуються, Учасник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про наявність таких, з наданням докладного переліку робіт, до дати кінцевого строку подачі пропозиції конкурсних торгів.

3. Внесення змін до документації конкурсних торгів

3.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів Учасників:

3.1.1. внести зміни до документації конкурсних торгів та повідомити письмово про внесення змін протягом одного робочого дня усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.2.2. продовжити термін подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів. Таке рішення приймається комітетом з конкурсних торгів Xxxxxxxxx, при цьому встановлюються нові терміни для подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що письмово повідомляється всім Учасникам.

3.2. Внесення змін до документації конкурсних торгів оприлюднюються Замовником на веб-сайті керуючої компанії.

4. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель

4.1. Усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою

4.2. Усі документи, що готує Учасник згідно з формами та вимогами Замовника, повинні викладатися мовою, наведеною Замовником, у документації конкурсних торгів. Супровідна документація і друкована література, та інші документи, що надаються Учасником торгів, може бути подана українською або російською мовою, а також іншою мовою за умови, що до неї буде додаватися точний переклад на російську або українську мову, в цьому випадку перевагу буде мати переклад.

5. Склад пропозиції конкурсних торгів

5.1. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик Учасника та спричинятиме за собою відхилення пропозиції конкурсних торгів згідно з вимогами документації конкурсних торгів.

5.2. Обов’язковою складовою пропозиції Учасника є пропозиція конкурсних торгів по відповідному лоту, яка повинна містити інформацію згідно з Додатком 1 до документації конкурсних торгів.

5.3. Пропозиція Учасника торгів, яка не містить інформацію, зазначену в п. 5.2 документації конкурсних торгів, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

5.4. Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, повинна містити:

5.4.1. Інформацію про ціну пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту - заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 1 до документації конкурсних торгів);

5.4.2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (відповідно до вимог Додатку 2 до документації конкурсних торгів);

5.4.3. Документи, що підтверджують надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту (відповідно до вимог розділу 10 документації конкурсних торгів);

5.4.4. Інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких) по відповідному лоту (за формою Додатку 12);

5.4.5. Документально підтверджену інформацію про відповідність Учасника/субпідрядника кваліфікаційним критеріям (документи відповідно до вимог розділу 8 та Додатку 3 до документації конкурсних торгів);

5.4.6. Документи, що підтверджують інформацію Учасників про відсутність обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі (документи відповідно до вимог розділу 9 та Додатку 4 до документації конкурсних торгів);

5.4.7. Два екземпляри Договору по відповідному лоту, зазначених у Додатку 7 до документації конкурсних торгів, підписаних з боку Учасника та скріплених його печаткою;

5.4.8. Зведений кошторисний розрахунок по всіх роботах, передбачених Технічним завданням по відповідному лоту (Додаток 6 до документації конкурсних торгів), відповідно до ДБН Д 1.1-1-2000 (у друкованому виді та додатково в електронному вигляді на електронному носії інформації у форматі інформаційного блоку даних);

5.4.9. Документи, що зазначені в Технічному завданні по відповідному лоту (Додаток 6 до документації конкурсних торгів);

5.4.10. Заповнену Xxxxxx «Знай свого клієнта» (за формою Додатку 13);

5.4.11. Решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно вимог даної документації конкурсних торгів.

5.5. Учасник при підготовці пропозиції конкурсних торгів повинен враховувати всі умови, викладені в Додатку 7 «Договір про закупівлю».

6. Ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Інформація про ціну пропозиції конкурсних торгів готується та надається Учасником у суворій відповідності з Додатком 1 до документації конкурсних торгів по відповідному лоту «Пропозиція конкурсних торгів»

6.2. Учасник надає Замовникові зведений кошторисний розрахунок по всіх роботах, передбачених Технічним завданням по відповідному лоту (Додаток 6 до документації конкурсних торгів), відповідно до ДБН Д 1.1-1-2000.

6.3. Ті роботи, по яких Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по інших категоріях робіт у кошторисній документації.

6.4. Усі податки і збори, які повинен оплачувати підрядник, а також інші витрати, пов'язані з виконанням робіт відповідно до Технічного завдання (Додаток 6), повинні бути включені в ціну пропозиції.

6.5. Ціни пропозицій підлягають зміні тільки у випадках, передбачених Договором.

6.6. Ціна пропозиції конкурсних торгів та її вартісні елементи повинні бути зазначені у валюті яка встановлена в пункті 7.1 Статті 7 цієї документації конкурсних торгів.

7. Валюта пропозиції

7.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривна.

7.2. Оплата за виконану роботу здійснюватиметься у національній валюті України згідно з Договором.

8. Кваліфікаційні критерії

8.1. Учасник зобов’язаний надати Замовнику у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність Учасника/субпідрядника кваліфікаційним критеріям у обсязі, зазначеному у Додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

8.2. Замовником вимагається від Учасника подання інформації, що підтверджує відповідність Учасника/субпідрядника таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).

9. Відмова в участі у процедурі закупівлі

9.1. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо:

а) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

б) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

в) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

9.2. Для виявлення наявності/відсутності обставин, встановлених цим розділом, Учасник зобов’язаний надати Замовнику у складі пропозиції конкурсних торгів документи у відповідності з Додатком 4 до документації конкурсних торгів.

10. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

10.1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі банківської гарантії або застави грошових коштів по відповідному лоту, на суму:

По лоту 1: 1 664,00 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят чотири грн. 00 коп.)

По лоту 2: 1 650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

По лоту 3: 1 861,00 грн. (одна тисяча вісімсот шістдесят одна грн. 00 коп.)

По лоту 4: 1 650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту – 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

10.2. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною та відповідати вимогам Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15 грудня 2004 року №639. Банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банку негайно виплатити за першою письмовою вимогою Замовнику суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів при виникненні обставин, вказаних у п. 10.7.

Банківська гарантія, сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності, вважається такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

10.3. Якщо забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається у формі застави грошових коштів, Учасник повинний:

10.3.1. Надіслати Замовнику повідомлення про намір надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі застави грошових коштів по відповідному лоту, надавши в двох екземплярах підписаний та скріплений печаткою оригінал договору застави грошових коштів у редакції, наведеної у Додатку 8 документації конкурсних торгів. Для укладання договору застави грошових коштів Учасник повинний надати завірені підписом і печаткою Учасника копії наступних документів:

Статуту або іншого установчого документу;
довідки з Управління статистики про включення Учасника до Державного реєстру підприємств і організацій України;
свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, або свідоцтва платника єдиного податку;
свідоцтва про державну реєстрацію Учасника;
документа, що свідчить про призначення (обрання) керівника підприємства-Учасника (договір, протокол Загальних зборів, наказ про призначення і т.д.);
першої сторінки паспорта особи, що підписує Договір, або копія банківської картки зі зразком підпису такої особи;
у випадку, якщо Xxxxxxx застави грошових коштів підписує не перший керівник підприємства, - оригінал чи копію довіреності на підписання Договору зі зразком підпису довіреної особи.

10.3.2. Перерахувати грошові кошти на рахунок Заставодержателя, зазначений у Договорі застави грошових коштів по відповідному лоту, наведеному у Додатку 8 до документації конкурсних торгів.

10.3.3. Надати у складі своєї пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту оригінал платіжного доручення з відміткою банку, що свідчить про перерахування грошових коштів на рахунок Заставодержателя.

10.4. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати терміну дії пропозиції конкурсних торгів .

10.5. Пропозиції конкурсних торгів відхиляються Замовником, якщо:

а) не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів на момент розкриття пропозицій;

б) містять банківську гарантію та договір застави грошових коштів, які не відповідають умовам документації конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

10.6. Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту Учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

а) закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту, зазначеного у документації конкурсних торгів;

б) укладення договору про закупівлю по відповідному лоту з Учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

в) відкликання пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту до закінчення строку її подання;

г) закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю по відповідному лоту з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

10.7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у разі:

а) відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання;

б) непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю.

11. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

11.1. Пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту повинні залишатися дійсними протягом 90 (дев’яноста) днів від дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

11.2. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасника продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту.

11.3. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним пропозиції конкурсних торгів та забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

11.4. Учасники, які не продовжили строк дії своїх забезпечень пропозиції конкурсних торгів, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій конкурсних торгів.

12. Порядок подання пропозиції конкурсних торгів

12.1. Учасник особисто або поштою подає пропозицію конкурсних торгів за адресою Замовника у термін, зазначений у розділі «Оголошення торгів (конкурсних торгів)».

12.2. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, оформлена відповідно до вимог розділу 13 документації конкурсних торгів.

12.3. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

13. Запечатування та оформлення пропозицій конкурсних торгів

13.1. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.

13.2. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище ім'я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _________».

13.3. Конверт опечатується та оформляється згідно Додатку 14.

13.4. Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не завірений печаткою Учасника, підписом уповноваженої особи, відповідно до зазначених вище вимог, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

13.5. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються підписом особи або осіб (із зазначенням X.X.X.), що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Замовника та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

13.6. Пропозиція конкурсних торгів подається прошитою. Всі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Копії та нотаріально завірені копії оформляються у відповідності з п. 13.7.

13.7. У тому випадку, якщо згідно документації конкурсних торгів передбачається надання копій документів (крім нотаріально завірених копій), усі копії таких документів, повинні бути скріплені надписом «з оригіналом згідно», посвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою. Якщо документацією конкурсних торгів не передбачається надання копій або нотаріально завірених копій документів, Учаснику слід надавати оригінал відповідного документу (якщо не зазначено інше).

13.8. Вимога щодо відбитків печатки Учасника не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

13.9. Оригінал банківської гарантії та два екземпляри Договору не прошивається, а вкладається в конверт окремо. Копія банківської гарантії входить до складу пропозиції конкурсних торгів.

14. Пропозиції, що запізнилися

14.1. Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

15. Зміна та відкликання пропозицій конкурсних торгів

15.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

15.2. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується та відправляється у відповідності із розділами 12 та 13, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання" відповідно.

16. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

16.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та у місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

16.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники з урахуванням нижчезазначених вимог:

- якщо Учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу;

- якщо Учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів (наказ, протокол загальних зборів засновників), що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу;

- у разі якщо Учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на право участі у торгах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

16.3. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

16.4. Конверти, позначені «Зміни», відкриваються та прочитуються в першу чергу.

16.5. Пропозиції, щодо яких було подано відповідне повідомлення про відкликання, не розкриваються, про що робиться відповідний запис у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

16.6. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

16.7. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

16.8. Завірена підписом Голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

17. Порядок роз’яснення пропозицій конкурсних торгів та виправлення арифметичних помилок

17.1. Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

17.2. Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

17.3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

17.4. Учасник, який подав пропозицію конкурсних торгів, не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки, його пропозиція відхиляється.

18. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

18.1. Замовник вивчає пропозицію конкурсних торгів з метою визначення, що пропозиція конкурсних торгів Учасника відповідає умовам документації конкурсних торгів та Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям.

18.2. До оцінювання та порівняння пропозицій згідно з критеріями та методикою, зазначеними у Додатку 5 до документації конкурсних торгів, Замовник попередньо вивчає пропозиції конкурсних торгів з метою визначення, чи відповідають вони умовам документації конкурсних торгів:

щодо правильності оформлення та повноти (перевіряється наявність всіх документів, що передбачені документацією конкурсних торгів);
щодо відповідності кваліфікаційним вимогам;
щодо відповідності запропонованих робіт вимогам Замовника, зазначеним у документації конкурсних торгів;
щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у відповідності з Розділом 10;
щодо відсутності підстав для відхилення у відповідності з п. 19.1 Розділу 19 документації конкурсних торгів;
щодо надання всіх пояснень та/або доказів, які може вказати Замовник.

18.3. Замовник визначає переможця конкурсних торгів по відповідному лоту з числа Учасників, пропозиції яких відповідають вимогам документації конкурсних торгів (п. 18.2. Розділу 18 документації конкурсних торгів), та не були відхилені у відповідності з Розділом 19 документації конкурсних торгів.

18.4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

18.5. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

19. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

19.1 Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у наступних випадках, але не виключно, якщо: Учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям;
не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;
наявні підстави, зазначені у розділі 9 та п. 18.4. розділу 18 документації конкурсних торгів;
пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

19.2. Пропозиція, що відповідає вимогам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами та умовами документації конкурсних торгів Замовника згідно з п.18.2.

19.3. Якщо пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

19.4. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

19.5. Замовник залишає за собою право відхиляти будь-яку пропозицію конкурсних торгів, а також припинити процес відкритих торгів і відмовитися від усіх пропозицій конкурсних торгів у будь-який час до прийняття рішення щодо закупівлі. При цьому Замовник не несе ніяких зобов'язань перед Учасниками і не зобов'язаний інформувати учасників про причини такої дії.

20. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

20.1. Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

20.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

20.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.

21. Прийняття рішення щодо закупівлі (акцепт пропозиції конкурсних торгів)

21.1. У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів по відповідному лоту, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

21.2. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів по відповідному лоту, а всім Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

21.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини Учасника, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

22. Порядок оскарження процедури закупівлі

22.1. Учасник торгів має право подати скаргу до ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ». Скарга подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:

найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника;
ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;
вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

22.2. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать документації конкурсних торгів.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі.

22.3. Скарги подаються до ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» не пізніше 5 календарних днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю.

Датою отримання скарги вважається дата її реєстрації ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ».

22.4. ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після отримання скарги, повідомляє суб'єкта оскарження про час і місце розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право взяти участь у розгляді скарги.

У разі отримання ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» скарги з порушенням строків, визначених в п. 22.3. документації конкурсних торгів, ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» зобов'язаний поінформувати про це суб'єкта оскарження і повернути скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

22.5. ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:

суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» і щодо яких було прийнято відповідне рішення;
скарга не відповідає вимогам п. 22.1. документації конкурсних торгів ;

22.6. За результатами розгляду скарги ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі.

Для розгляду скарг ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» має право на всіх стадіях закупівель запитувати і отримувати у учасників, контролюючих органів, інших осіб відповідну інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель.

Учасники, контролюючі органи, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» відповідну інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель, ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.

ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

У разі відкликання скарги ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

22.7. ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

висновок про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;
висновок про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;
у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - зобов'язання усунення порушення процедури закупівлі.

Рішення ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» оформлюється у письмовій формі.

Засвідчена ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» копія рішення за результатами розгляду скарги протягом трьох днів з дня його прийняття надсилаються суб’єкту оскарження.

23. Укладання Договору

23.1. Договір про закупівлю по відповідному лоту укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

23.2. Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, впродовж 20 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

23.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.

23.4. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

23.5. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов договір про закупівлю вважається неукладеним.

24. Забезпечення виконання договору

24.1. Забезпечення виконання договору не вимагається.

25. Додатки до документації конкурсних торгів:

Додаток 1	ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»
Додаток 2	Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів
Додаток 3	Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника/субпідрядника кваліфікаційним критеріям Замовника
Додаток 4	Перелік документів, що підтверджують інформацію Учасників про відсутність обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі
Додаток 5	Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Додаток 6	Технічне завдання Додаток №1. Опитний аркуш оцінки відповідності підрядного підприємства вимогам безпеки. Додаток №2. Анкета підрядної організації з охорони навколишнього середовища. Додаток №3. Переліки обладнання РЗА, кабельної продукції, що придбаються Замовником. Додаток №4. Переліки обладнання РЗА, що придбається Підрядником. Додаток №5. Технічні вимоги до монтажу кабелів та підключенню жил кабелів до наборним затискам і виводам апаратів. Додаток №6. Перелік ЗІП на кожен шкаф, що постачається Підрядником. Додаток №7. Технічні вимоги до шкафів на ОПУ, що постачається Підрядником. Додаток №8. Вимоги до конфігурації терміналів РЗА. Додаток №9. Принципи АВР-35кВ. Додаток №10. Проектна кошторисна документація.
Додаток 7	Договір про закупівлю
Додаток 8	ДОГОВІР ЗАСТАВИ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Додаток 9	Форма «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»
Додаток 10	Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»
Додаток 11	Форма «Довідка про виконання робіт аналогічного характеру»
Додаток 12	Форма «Перелік документів з інформацією про субпідрядників»
Додаток 13	Форма «Анкета «Знай свого клієнта»
Додаток 14	Форма підписання конверту пропозиції конкурсних торгів

Додаток 1

форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче 14 шрифтом.

Учасник повинен подати «ПРОПОЗИЦІЮ» за даної формою.

Лот 1

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ________________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 1 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса»)

1. Вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за такою ціною: _________________________________________________

(ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами), з ПДВ.

2. Умови та порядок оплати – відповідають Розділу 5 Договору про закупівлі, наведеному у Додатку 7 до документації конкурсних торгів.

3. Строк виконання робіт – до 20.12.2013 р.

4. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю, згідно Додатку 7 до документації конкурсних торгів.

5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

6. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із Замовником не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

8. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон).

Адреса Учасника (місце знаходження) ________________________________.

Телефон (факс), електронна адреса _____________________________________.

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Лот 2

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ________________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 2 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера»)

(ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами), з ПДВ.

3. Строк виконання робіт – до 20.12.2013 р.

8. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон).

Адреса Учасника (місце знаходження) ________________________________.

Телефон (факс), електронна адреса _____________________________________.

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Лот 3

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ________________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 3 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская»)

(ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами), з ПДВ.

3. Строк виконання робіт – до 20.12.2013 р.

8. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон).

Адреса Учасника (місце знаходження) ________________________________.

Телефон (факс), електронна адреса _____________________________________.

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Лот 4

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ________________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 4 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская»)

(ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами), з ПДВ.

3. Строк виконання робіт – до 20.12.2013 р.

8. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон).

Адреса Учасника (місце знаходження) ________________________________.

Телефон (факс), електронна адреса _____________________________________.

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Додаток 2

Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів

1) копія документа, що свідчить про призначення (обрання) керівника підприємства-Учасника (договір, протокол Загальних зборів, наказ про призначення і т.д.), завірена підписом уповноваженої особи і печаткою Учасника;

2) копія першої сторінки паспорта особи, що підписала Пропозицію конкурсних торгів, або копія банківської картки зі зразком підпису такої особи, завірені печаткою і підписом Учасника;

у випадку, якщо Пропозицію конкурсних торгів підписує не перший керівник підприємства, - оригінал чи завірену печаткою і підписом Учасника копію довіреності на підписання документів зі зразком підпису довіреної особи;

3) копія першої сторінки паспорта особи, що представляє інтереси Учасника, зі зразком підпису такої особи, завірена підписом і печаткою Учасника;

4) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для суб’єктів малого підприємництва та фізичних осіб);

5) копія паспорту (для суб’єктів малого підприємництва та фізичних осіб).

Додаток 3

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника/субпідрядника кваліфікаційним критеріям Замовника

Кваліфікаційні критерії Замовника:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази - інформація надається за формою Додаток 9.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід - інформація надається за формою Додаток 10.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів – інформація подається за формою Додаток 11.

4. Наявність фінансової спроможності, а саме:

а) Xxxxxx, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів за останні два роки, а саме:

Копії балансу (форма №1), звіту про фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3) – для юридичних осіб - резидентів.

Копії фінансового звіту Учасника (форма №1-м) - для суб’єктів малого підприємництва.

Копії декларації про доходи (форма №1), або копії звіту суб’єкта малого підприємництва – для фізичної особи – платника єдиного податку, у разі якщо Учасник є платником єдиного податку.

Якщо Учасник створений пізніше попереднього звітного періоду, він надає вказані документи за всі звітні періоди після його створення.

Примітка:

Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 3 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані з перекладом на українську мову.

Додаток 4

Перелік документів, що підтверджують інформацію Учасників про відсутність обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі

1) Нотаріально завірена з оригінала копія Статуту або іншого установчого документу Учасника торгів. Для іноземного Учасника – нотаріально завірений переклад витягу з торгового реєстру.

2) Документальне підтвердження того, що Учасник який є філією (представництвом) юридичної особи має відповідні повноваження, надані юридичною особою (Нотаріально завірена з оригінала копія положення про філію, представництво, ін. відокремлений підрозділ).

3) Нотаріально завірена з оригінала копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або нотаріально завірена з оригінала копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

4) Оригінал або нотаріально завірена з оригінала довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, для іноземних осіб – довідка уповноваженого органу щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та її офіційний переклад українською або російською мовою).

5) Оригінал або нотаріально завірена з оригінала копія довідки, виданої агентством з питань банкрутства (або з установи, уповноваженої надавати вказані довідки) про відсутність визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство.

6) Довідка про статус Учасника як платника податку на прибуток, підписана керівником і головним бухгалтером Учасника і завірена його печаткою;

7) Нотаріально завірена з оригінала копія свідоцтва про державну реєстрацію Учасника (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) – надається у разі наявності. У разі відсутності у Учасника свідоцтва про державну реєстрацію, надати оригінал або нотаріально завірену виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видану не раніше, ніж 30 днів до дати подання пропозиції конкурсних торгів.

8) Нотаріально завірена з оригінала копія довідки з Управління статистики про включення Учасника до Державного реєстру підприємств і організацій України;

9) Нотаріально завірена з оригінала копія відповідного дозволу або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках передбачених законодавством).

10) Нотаріально завірена копія Дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки, видана Держгірпромнаглядом України.

У разі, якщо термін дії ліцензії має закінчитися найближчим часом, Учаснику необхідно надати лист-підтвердження про своєчасне подання документів до відповідної установи щодо її подовження.

Примітки:

а) Копії документів повинні бути завірені нотаріусом з оригінала відповідного документа не раніше, ніж 10 днів до дати подачі Учасником своєї пропозиції. Надання завірених нотаріусом копій дозвільних та установчих документів з раніше завірених нотаріальних копій не дозволяється.

б) Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

в) Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 4 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані з перекладом на українську мову.

г) Всі документи, які подаються Учасником передбачених Додатком 4 документації конкурсних торгів мають бути чинними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Додаток 5

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Комітет з конкурсних торгів визначає переможця торгів із числа Учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі такого критерію оцінки:

Критерій

Максимальна кількість балів

Ціна

100 балів

Методика оцінки. Оцінка проводиться Замовником згідно з наступною методикою:

Максимальна сума балів дорівнює 100. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету з конкурсних торгів, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. За умови рівного розподілу голосів голос Голови комітету є вирішальним.

Розрахунок кількості балів за критерієм «Ціна» здійснюється таким чином:

Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (мінімальна), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів обчислюється за формулою:

Б_{обчисл.}=Ц_мін/Ц_обчсл* 100, де

Б_{обчисл.}– обчислювана кількість балів;

Ц_мін – найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Ц_{обчисл.}– значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється.

Пропозиції конкурсних торгів з порядком розрахунків, що не відповідають Розділу 5 Договору про закупівлю, наведеному у Додатку 7 до документації конкурсних торгів, будуть відхилені за рішенням Замовника.

Додаток 6

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт з монтажу АВР 35 кВ:

Лот 1 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса»

1. Общие положения

Предметом закупки являются работы по техническому оснащению АВР 35кВ ПС-150кВ «Героев Космоса»
Заказчик проводит закупку работ по проекту:

«Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Героев Космоса» 067.01/2012, разработанному ООО «Техсоюз-2004».

2. Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ:

ПС 150кВ Героев Космоса - Днепропетровская область, Павлоградский р-н, с.Вербки, xx.Xxxxxxxxxx, 00. (территория шахты «Героев космоса»)

Срок выполнения работ – до 20.12.13г.

Датой окончания выполнения работ считается дата ввода в эксплуатацию объекта строительства.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

3.1 Основное электрооборудование (терминалы РЗА) и кабельно-проводниковую продукцию для выполнения работ Заказчик приобретает самостоятельно. Перечни данного электрооборудования и кабельной продукции, а также место поставки приведены в Приложении №3 к Техническому заданию (далее ТЗ).

3.2. Оборудование РЗА, указанное в Приложении №4 к Техническому заданию приобретает Подрядчик. Остальные необходимые материалы, металлические изделия, металлоконструкции, оборудование и другое, не указанное в Приложении №3 и №4 к Техническому заданию, приобретает Подрядчик. Он обеспечивает заказ, поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение, контролирует их качество, количество и комплектность.

3.3. После письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о готовности передачи приобретенного им оборудования и материалов, последний обязан без промедления принять это оборудование и материалы в монтаж. Разгрузка приобретаемого Заказчиком оборудования и материалов на объекте технического переоснащения осуществляется Подрядчиком.

3.4 Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций, оборудования, строительного инвентаря и оснастки должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Организации, выполняющие строительно-монтажные работы и создающие строительную продукцию должны обеспечивать соблюдение правил безопасности (в том числе пожарную) строительно-монтажных работ и охрану окружающей среды.

4.2. Подрядчик (генподрядчик, субподрядчики) должны соблюдать эти условия и выполнять те или иные виды работ в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических условий и проектов и иметь государственную лицензию на право выполнения этих видов работ. Генеральный подрядчик должен иметь лицензию.

4.3. Подрядчики (субподрядчики) должны соблюдать предусмотренные лицензией условия и правила выполнения соответствующих видов работ и следить за своевременным продлением срока действия лицензии.

4.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать в достаточном количестве инженерно-технических специалистов и рабочих соответствующей квалификации. При соответствующем обосновании Заказчик может ставить вопрос об отстранении от выполнения работ работников с недостаточной профессиональной квалификацией.

Группы по электробезопасности работников, выполняющих работы в электроустановках выше 1000В, должны соответствовать требованиям ПБЭЭ:

руководитель работ - 4 гр.;
члены бригады - не ниже 2 гр.;

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Для выполнения работ, требующих специализированного оборудования, навыков и соответственно подготовленных кадров, допускается привлекать специализированные организации, имеющие лицензии на выполнение соответствующего вида работ.

5.2. Генподрядчик должен согласовывать с Заказчиком квалификацию субподрядных организаций планируемых для привлечения к подрядным работам. Привлечение субподрядчиков к выполнению работ допускается только после письменного согласия Заказчика, при этом объем работ, который могут выполнять субподрядчики, в денежном выражении должен составлять не более 50% общей стоимости работ.

5.3. Ответственность за соблюдение субподрядными организациями сроков и качества, выполненных субподрядными организациями робот несет генподрядчик.

6. Требования к организации строительства

6.1. Техническое переоснащение объекта необходимо выполнять в соответствии со следующими нормативными документами:

техническое задание на закупку работ;
технические и конструктивные решения, принятые в рабочем проекте;
сводный сметный расчет;
НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожарной безопасности в Украине»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве»;
РД 34.35.302-90 «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;
ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
Правила устройства электроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Второе издание»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила эксплуатации электрозащитных средств»;
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями»;
другими действующими нормативными документами по организации производства работ, технике безопасности и охране труда в строительстве, противопожарной защите.

6.2. Подрядчик (генподрядчик) до начала работ по реконструкции должен предоставить необходимые проекты производства работ, сетевой (с указанием этапов ввода оборудования в эксплуатацию) график работ и график платежей с разбивкой по месяцам.

6.3. Подрядчик, обязан определить на весь срок выполнения работ своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения как технических, так и финансовых вопросов. Заказчик имеет право потребовать замену представителя Подрядчика при наличии мотивированных причин.

6.4. Подрядчик обязан произвести замену ответственного лица в течение 5 дней после предоставления Заказчиком письменного требования о замене представителя.

6.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).

6.6. На объекте переоснащения Подрядчику надлежит:

- оформлять и хранить производственную и исполнительную документацию, предусмотренную ДБН, в том числе рабочий комплект чертежей с надписями, сделанными лицами ответственными за производство СМР Подрядчика, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с Заказчиком и проектной организацией изменениям. После окончания работ, Xxxxxxxxxxxx передаёт всю исполнительную документацию Заказчику.

7. Объемы работ и технические требования

7.1. Строительно-монтажные работы

7.1.1. Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в объеме проекта по Техническому оснащению АВР 35кВ подстанций, указанных в п.1.2.

7.1.2. В конце каждого рабочего дня производить уборку рабочих мест от образовавшегося мусора.

7.1.3. Изготовить и смонтировать металлоконструкции закладных под шкафы РЗА и подключить их к заземляющему контуру ПС, согласно действующих нормативных документов. Место установки шкафов согласовать с СРЗА ООО Сервис-Инвест.

7.2 Релейная защита и автоматика

7.2.1. Монтажные работы

7.2.1.1. Изготовление, комплектация и монтажные работы в шкафах, устанавливаемых на ОПУ.

7.2.1.1.1. Технические требования к шкафам приведены в Приложении №7.

7.2.1.1.2. Количество шкафов управления, защиты и автоматики СВ 35 кВ – 1 шт.

7.2.1.1.3. Выполнить разработку монтажных схем шкафов в соответствии с принципиальными схемами проектов. Внутренняя маркировка соединительных проводов в шкафу должна быть обратной.

Выполнить размещение монтажных элементов в шкафу согласно проекту.

Комплектацию и монтаж изготовляемых шкафов выполнить согласно проекту. Клеммы токовых цепей и других элементов применить согласно спецификаций данного проекта.

Комплектацию и монтаж оборудования в существующих панелях РЗА силовых трансформаторов, СВ-35кВ на ОПУ и ящиков ТН-35кВ на ОРУ-35кВ выполнить согласно проекту.

7.2.1.1.4. Схему цепей вторичной коммутации шкафов выполнить согласно проекту.

7.2.1.1.5. Выполнить подключение контрольных и силовых кабелей, всех цепей вторичной коммутации, предусмотренных проектом.

7.2.1.1.6. Каждый шкаф должен быть укомплектован ЗИП. Перечень ЗИП указан в Приложении № 6.

7.2.1.4. Трансформаторы напряжения ТН-35кВ №1, №2.

Выполнить монтажные работы по установке автоматов 100В и по прокладке и подключению контрольных кабелей цепей вторичной коммутации, предусмотренных проектом к ТН.

7.2.1.5. Прокладка, разделка, прозвонка, монтаж кабелей цепей вторичной коммутации.

7.2.1.5.1. Прокладка кабелей должна быть произведена в соответствии с проектом и существующими нормативными документами (прокладка и порядок маркирования кабеля).

7.2.1.5.2. Разделка, монтаж (укладка, разведение жил кабеля и т.д.) и прозвонка (маркирование жил), кабелей должна быть произведена в соответствии с проектом и требованиями, указанными в Приложении 5.

7.2.1.5.3. Разделка, монтаж и прозвонка кабеля должна быть выполнена согласно проекта:

Во всех шкафах РЗА на ОПУ;
В клеммых шкафах ТН-35кВ.

7.2.2. Наладочные работы

7.2.2.1. Наладочные работы в шкафу РЗА Т-1, Т-2.

Наладка на существующих панелях РЗА Т-1, Т-2 дополнительныx трехфазныx реле тока РТ-40/Р с выдачей сигнала на дискретный вход терминала СВ-35кВ РМ-200.
Запрет АВР, контроль отключенного положения В-35кВ Т-1, Т-2 выполнить согласно проекта.

7.2.2.2. Наладочные работы в шкафу РЗА СВ-35кВ.

В качестве РЗА СВ-35кВ используются устройства типа РМ-200 производства «ИК Электро», в котором необходимо реализовать:

функцию МТЗ с пуском по напряжению, с возможностью автоматического или оперативного ускорения;
функцию регистрации анормальных режимов в виде осциллограмм и сообщений;
функцию переключения групп уставок;
устройство АПВ (пуск выполнить от сигнала аварийного отключения), управление выключателем 35кВ.
АВР;
функция контроля исправности цепей управления В-35кВ;

Любая неисправность или срабатывание защиты должны быть выведены на звуковую сигнализацию. Сигнализация должна быть выполнена импульсной. Выполнить наладку шкафа согласно проекту.

7.2.2.3. Центральная сигнализация.

Выполнить наладку вновь монтируемых цепей и дополнительной аппаратуры в существующем шкафу ЦС, для подключения сигнализации СВ-35кВ АВР-35кВ согласно проекта.

7.2.2.4. Наладочные работы в ящиках ТН-35кВ.

Выполнить наладку вновь монтируемых цепей и дополнительной аппаратуры ЯЗН ТН-35, для подключения АВР-35кВ.

7.2.2.5. В объем наладки терминалов защит должны войти следующие работы:

7.2.2.5.1. Разработка конфигураций и конфигурирование терминалов защит.

7.2.2.5.2. Ранжирование дискретных входов, выходов, светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.3. Проверка входных и выходных цепей, а также цепей внутренней сигнализации.

Проверка входных цепей тока и напряжения (проверка АЦП);
Проверка дискретных входов;
Проверка командных выходов;
Проверка сигнальных выходов;
Проверка светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.4. Проверка центральных модулей устройств.

Выставление заданных уставок;

Проверка функций защиты, автоматики, сигнализации и управления.

7.2.2.5.5. Проверка внешних связей устройств.

Проверка всех внешних цепей защиты (фазировка цепей напряжения, проверка цепей тока прогрузкой их от постороннего источника и т.д);

Проверка цепей управления и сигнализации В-35кВ;

Проверка цепей сигнализации;

Опробование всего комплекса защиты, автоматики, сигнализации и управления с воздействием на силовое оборудование.

7.2.2.5.6. Проверка функций защиты рабочим током и напряжением (снятие векторных и потенциальных диаграмм, фазировка).

7.2.2.5.7. Выполнить наладку цепей вторичной коммутации шкафов защит и наладку комплектующих элементов шкафа (автоматы оперативного тока, освещения шкафа, промежуточные реле и т.д.).

7.2.2.5.8. Измерение и испытание изоляции устройств и всех цепей шкафа отдельно и в полной схеме.

7.2.2.5.9.Выполнить наладочные работы при подключении контрольных кабелей всех цепей вторичной коммутации, предусмотренных проектом и согласно действующим нормативным документам.

7.2.2.10. Выполнить наладочные работы по вводу в работу новых цепей напряжения ТН-35кВ.

7.2.2.16. При вводе в работу вновь монтируемого оборудования, при проведении работ по проверке защит рабочим током и напряжением (ориентировка, балансировка, снятие векторных и потенциальных диаграмм), необходимо присутствие наладочного персонала подрядчика для оперативного устранения возможных ошибок монтажа цепей вторичной коммутации в случае их выявления.

8. Требования к безопасности выполняемых работ и охране окружающей среды

8.1. В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться нормативные требования по предотвращению нарушений технологической дисциплины, охраны труда и промышленной безопасности в строительстве, а так же пожарной безопасности. Со всеми работниками должен проводиться вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

8.2. Работы в действующих электроустановках необходимо выполнять при строжайшем соблюдении требований безопасности согласно ПБЭЭ, ПТЭ, других нормативных документов по вопросам безопасности.

8.3. Подрядчик обязан соблюдать требования по охране окружающей природной среды.

9. Требования к качеству выполняемых работ

9.1. Техническое переоснащение объекта должно вестись с соблюдением строительных норм, правил и стандартов, требований проекта и настоящего технического задания.

9.2. Контроль качества работ осуществляется Заказчиком в порядке технического надзора. Работы

10. Исходные данные и требования к формированию стоимости предложения конкурсных торгов и предоставляемой информации

10.1. Участнику торгов необходимо изучить и руководствоваться при подготовке предложения конкурсных торгов проектной документацией, указанной в п.1.2. ТЗ, которая предоставляется Участникам по адресу: г. Донецк ул. Челюскинцев 151, к.522 – служба релейной защиты и автоматики (СРЗА) (без права выноса из здания).

10.2. Участник обязан ознакомиться с условиями и особенностями проведения реконструкции энергетического объекта на месте выполнения работ до подачи предложения конкурсных торгов. Предполагается, что до момента подачи предложения конкурсных торгов Участник хорошо изучил условия, при которых предстоит выполнить весь объем работ и учел все факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение Договора.

10.3. На стадии изучения проекта и подготовки предложения конкурсных торгов, согласовать с работниками СРЗА ООО «Сервис-Инвест» способ выполнения работ, по поводу которых у Участника возникают сомнения.

10.4. Согласно проектной документации, и ТЗ, Участник определяет потребность в изделиях, материалах, дополнительном оборудовании, которое не приобретает Заказчик, и составляет:

1- сводный сметный расчет;

2- договорную цену;

3- расчеты к договорной цене;

4- итоговую ведомость ресурсов;

5- локальные сметы с расчетом единичных расценок;

6- расчет общепроизводственных расходов;

7- локальную смету на приобретение оборудования (поставляемого Подрядчиком).

10.5. В Приложении №10 к Техническому заданию предоставлена проектная сметная документация с фиксированными значениями объемов работ, коэффициентов и т.д.

Участник обязан предоставить в своем предложении конкурсных торгов сметную документацию в строгом соответствии с данным приложением.

Документация должна быть предоставлена на бумаге и в электронном виде (файлы должны быть в формате CMQ сметного программного комплекса Строительные Технологии – СМЕТА).

10.6. Участник вправе при обнаружении неучтенных объемов работ в сметной документации, включить неучтенные работы в свое предложение, после письменного согласования с СРЗА Заказчика на стадии формирования предложения конкурсных торгов.

10.7. Участник в составе предложения конкурсных торгов обязан предоставить письмо об отсутствии замечаний к техническим решениям предложенным в проекте и подтвердить что все затраты необходимые для реализации проекта учтены в сметном расчете предоставленного предложения конкурсных торгов.

10.8. Участник должен разработать и предоставить в составе предложения конкурсных торгов Календарный график выполнения работ, со сроком окончания не позднее 20.12.13г.

10.9. Размер аванса должен составлять не более 50% стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Выплату аванса Заказчик производит на основании предоставляемого Подрядчиком «Расчета авансового платежа» с указанием наименования, количества и стоимости ресурсов после его согласования.

10.10. Заказчик проводит оплату выполненных работ ежемесячно путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика на протяжении 60 календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон Актов приемки выполненных работ (Форма КБ-2в), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КБ-3) и получения Заказчиком от Подрядчика счета-фактуры на оплату.

11. Требования к квалификации и технической оснащенности Участника торгов

Участник должен обладать и в составе предложения конкурсных торгов предоставить:

11.1. Информацию, согласно форме, приведенной в Приложении 9 к документации конкурсных торгов, о наличии минимально необходимого количества технологического оборудования, которым оснащен Участник/субподрядчик из общего количества оборудования, требуемого для выполнения объемов работ, указанных в пункте 1 настоящего технического задания, а именно:

Микропроцессорную испытательную установку Omicron или аналог.

11.2. Информацию, согласно форме, приведенной в Приложении 11 к документации конкурсных торгов, о наличии опыта выполнения работ по реконструкции, техническому переоснащению закрытых распределительных устройств подстанций 35кВ и выше, монтажу и наладке цепей вторичной коммутации, применяемых терминалов РМ-200 производства «ИК Электро», в течение последних двух лет. Предоставить перечень объектов, на которых Участником выполнялись указанные работы, адреса и контактные телефоны заказчиков этих работ, а также документы подтверждающие отсутствие срывов сроков выполнения работ.

11.3. Предоставить информацию о соответствии требованиям Заказчика по вопросам охраны труда и охране окружающей среды, заполнением опросных листов (Приложения №1 и №2 к Техническому заданию). На каждый вопрос Опросного листа должен быть приложен подтверждающий документ.

11.4. Предоставить информацию, согласно форме, приведенной в Приложении 10 к документации конкурсных торгов, о наличии в штате персонала, имеющего необходимую группу по электробезопасности, а также не менее двух сотрудников, которые прошли обучение в специализированной организации на предмет пусконаладочных работ применяемых терминалов РМ-200 производства «ИК Электро».

11.5. Перечень работ, которые предполагается выполнять собственными силами и силами субподрядчиков, с указанием наименований организаций, согласно форме, приведенной в Приложении 12 к документации конкурсных торгов.

12. Контактные телефоны

По всем вопросам, возникающим при рассмотрении проекта и технического задания на закупку работ, подготовке сметной документации обращаться по контактным телефонам:

Начальник службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) – Xxxxxxxxx X.X. т.: (000)000-00-00

Директор по ОТ Могильцев Р.С. т.: (000)000-00-00

Начальник СРЗА Xxxxxxxxx X.X.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт з монтажу АВР 35 кВ:

Лот 2 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера»

1. Общие положения

Предметом закупки являются работы по техническому оснащению АВР 35кВ ПС-150кВ «Свет Шахтера».
Заказчик проводит закупку работ по проекту:

«Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Свет Шахтера» 070.01/2012, разработанному ООО «Техсоюз-2004».

2. Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ:

ПС 150кВ Свет Шахтера - Днепропетровская область, Xxxxxxxxxxxxxxx р-н, с. Николаевка, ул. Першотравнева, 1-и (территория шахты «Степная»).

Срок выполнения работ – до 20.12.13г.

Датой окончания выполнения работ считается дата ввода в эксплуатацию объекта строительства.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

4. Требования к подрядной организации

руководитель работ - 4 гр.;
члены бригады - не ниже 2 гр.;

5. Привлечение субподрядчиков

6. Требования к организации строительства

техническое задание на закупку работ;
технические и конструктивные решения, принятые в рабочем проекте;
сводный сметный расчет;
НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожарной безопасности в Украине»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве»;
РД 34.35.302-90 «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;
ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
Правила устройства электроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Второе издание»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила эксплуатации электрозащитных средств»;
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями»;
другими действующими нормативными документами по организации производства работ, технике безопасности и охране труда в строительстве, противопожарной защите.

6.6. На объекте переоснащения Подрядчику надлежит:

- оформлять и хранить производственную и исполнительную документацию, предусмотренную ДБН, в том числе рабочий комплект чертежей с надписями, сделанными лицами ответственными за производство СМР Подрядчика, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с Заказчиком и проектной организацией изменениям. После окончания работ, Генподрядчик передаёт всю исполнительную документацию Заказчику.

7. Объемы работ и технические требования

7.1. Строительно-монтажные работы

7.1.2. В конце каждого рабочего дня производить уборку рабочих мест от образовавшегося мусора.

7.2 Релейная защита и автоматика

7.2.1. Монтажные работы

7.2.1.1. Изготовление, комплектация и монтажные работы в шкафах, устанавливаемых на ОПУ.

7.2.1.1.1. Технические требования к шкафам приведены в Приложении №7.

7.2.1.1.2. Количество шкафов управления, защиты и автоматики СВ 35 кВ – 1 шт.

Выполнить размещение монтажных элементов в шкафу согласно проекту.

7.2.1.1.4. Схему цепей вторичной коммутации шкафов выполнить согласно проекту.

7.2.1.1.6. Каждый шкаф должен быть укомплектован ЗИП. Перечень ЗИП указан в Приложении № 6.

7.2.1.4. Трансформаторы напряжения ТН-35кВ №1, №2.

7.2.1.5. Прокладка, разделка, прозвонка, монтаж кабелей цепей вторичной коммутации.

7.2.1.5.3. Разделка, монтаж и прозвонка кабеля должна быть выполнена согласно проекта:

Во всех шкафах РЗА на ОПУ;
В клеммых шкафах ТН-35кВ.

7.2.2. Наладочные работы

7.2.2.1. Наладочные работы в шкафу РЗА Т-1, Т-2.

Наладка на существующих панелях РЗА Т-1, Т-2 дополнительныx трехфазныx реле тока РТ-40/Р с выдачей сигнала на дискретный вход терминала СВ-35кВ РМ-200.
Запрет АВР, контроль отключенного положения В-35кВ Т-1, Т-2 выполнить согласно проекта.

7.2.2.2. Наладочные работы в шкафу РЗА СВ-35кВ.

функцию МТЗ с пуском по напряжению, с возможностью автоматического или оперативного ускорения;
функцию регистрации анормальных режимов в виде осциллограмм и сообщений;
функцию переключения групп уставок;
устройство АПВ (пуск выполнить от сигнала аварийного отключения), управление выключателем 35кВ.
АВР;
функция контроля исправности цепей управления В-35кВ;

7.2.2.3. Центральная сигнализация.

7.2.2.4. Наладочные работы в ящиках ТН-35кВ.

Выполнить наладку вновь монтируемых цепей и дополнительной аппаратуры ЯЗН ТН-35, для подключения АВР-35кВ.

7.2.2.5. В объем наладки терминалов защит должны войти следующие работы:

7.2.2.5.1. Разработка конфигураций и конфигурирование терминалов защит.

7.2.2.5.2. Ранжирование дискретных входов, выходов, светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.3. Проверка входных и выходных цепей, а также цепей внутренней сигнализации.

Проверка входных цепей тока и напряжения (проверка АЦП);
Проверка дискретных входов;
Проверка командных выходов;
Проверка сигнальных выходов;
Проверка светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.4. Проверка центральных модулей устройств.

Выставление заданных уставок;

Проверка функций защиты, автоматики, сигнализации и управления.

7.2.2.5.5. Проверка внешних связей устройств.

Проверка цепей управления и сигнализации В-35кВ;

Проверка цепей сигнализации;

7.2.2.5.8. Измерение и испытание изоляции устройств и всех цепей шкафа отдельно и в полной схеме.

7.2.2.10. Выполнить наладочные работы по вводу в работу новых цепей напряжения ТН-35кВ.

8. Требования к безопасности выполняемых работ и охране окружающей среды

8.3. Подрядчик обязан соблюдать требования по охране окружающей природной среды.

9. Требования к качеству выполняемых работ

9.2. Контроль качества работ осуществляется Заказчиком в порядке технического надзора. Работы

1- сводный сметный расчет;

2- договорную цену;

3- расчеты к договорной цене;

4- итоговую ведомость ресурсов;

5- локальные сметы с расчетом единичных расценок;

6- расчет общепроизводственных расходов;

7- локальную смету на приобретение оборудования (поставляемого Подрядчиком).

11. Требования к квалификации и технической оснащенности Участника торгов

Участник должен обладать и в составе предложения конкурсных торгов предоставить:

Микропроцессорную испытательную установку Omicron или аналог.

12. Контактные телефоны

Начальник службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) – Xxxxxxxxx X.X. т.: (000)000-00-00

Директор по ОТ Могильцев Р.С. т.: (000)000-00-00

Начальник СРЗА Xxxxxxxxx X.X.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт з монтажу АВР 35 кВ:

Лот 3 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская»

1. Общие положения

Предметом закупки являются работы по техническому оснащению АВР 35кВ ПС-150кВ Днепровская.
Заказчик проводит закупку работ по проекту:

«Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Днепровская» 069.01/2012, разработанному ООО «Техсоюз-2004».

2. Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ:

ПС 150 кВ «Днепровская» - Днепропетровская область, Xxxxxxxxxxxxxxxx район, х. Тельмана, ул. Сxxxxxx, x.000.

Срок выполнения работ – до 20.12.13г.

Датой окончания выполнения работ считается дата ввода в эксплуатацию объекта строительства.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

4. Требования к подрядной организации

руководитель работ - 4 гр.;
члены бригады - не ниже 2 гр.;

5. Привлечение субподрядчиков

6. Требования к организации строительства

техническое задание на закупку работ;
технические и конструктивные решения, принятые в рабочем проекте;
сводный сметный расчет;
НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожарной безопасности в Украине»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве»;
РД 34.35.302-90 «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;
ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
Правила устройства электроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Второе издание»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила эксплуатации электрозащитных средств»;
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями»;
другими действующими нормативными документами по организации производства работ, технике безопасности и охране труда в строительстве, противопожарной защите.

6.6. На объекте переоснащения Подрядчику надлежит:

- оформлять и хранить производственную и исполнительную документацию, предусмотренную ДБН, в том числе рабочий комплект чертежей с надписями, сделанными лицами ответственными за производство СМР Подрядчика, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с Заказчиком и проектной организацией изменениям. После окончания работ, Генподрядчик передаёт всю исполнительную документацию Заказчику.

7. Объемы работ и технические требования

7.1. Строительно-монтажные работы

7.1.2. В конце каждого рабочего дня производить уборку рабочих мест от образовавшегося мусора.

7.2 Релейная защита и автоматика

7.2.1. Монтажные работы

7.2.1.1. Изготовление, комплектация и монтажные работы в шкафах, устанавливаемых на ОПУ.

7.2.1.1.1. Технические требования к шкафам приведены в Приложении №7.

7.2.1.1.2. Количество шкафов управления, защиты и автоматики СВ 35 кВ – 1 шт.

Выполнить размещение монтажных элементов в шкафу согласно проекту.

7.2.1.1.4. Схему цепей вторичной коммутации шкафов выполнить согласно проекту.

7.2.1.1.6. Каждый шкаф должен быть укомплектован ЗИП. Перечень ЗИП указан в Приложении № 6.

7.2.1.4. Трансформаторы напряжения ТН-35кВ №1, №2.

7.2.1.5. Прокладка, разделка, прозвонка, монтаж кабелей цепей вторичной коммутации.

7.2.1.5.3. Разделка, монтаж и прозвонка кабеля должна быть выполнена согласно проекта:

Во всех шкафах РЗА на ОПУ;
В клеммых шкафах ТН-35кВ.

7.2.2. Наладочные работы

7.2.2.1. Наладочные работы в шкафу РЗА Т-1, Т-2.

Наладка на существующих панелях РЗА Т-1, Т-2 дополнительныx трехфазныx реле тока РТ-40/Р с выдачей сигнала на дискретный вход терминала СВ-35кВ РМ-200.
Запрет АВР, контроль отключенного положения В-35кВ Т-1, Т-2 выполнить согласно проекта.

7.2.2.2. Наладочные работы в шкафу РЗА СВ-35кВ.

функцию МТЗ с пуском по напряжению, с возможностью автоматического или оперативного ускорения;
функцию регистрации анормальных режимов в виде осциллограмм и сообщений;
функцию переключения групп уставок;
устройство АПВ (пуск выполнить от сигнала аварийного отключения), управление выключателем 35кВ.
АВР;
функция контроля исправности цепей управления В-35кВ;

7.2.2.3. Центральная сигнализация.

7.2.2.4. Наладочные работы в ящиках ТН-35кВ.

Выполнить наладку вновь монтируемых цепей и дополнительной аппаратуры ЯЗН ТН-35, для подключения АВР-35кВ.

7.2.2.5. В объем наладки терминалов защит должны войти следующие работы:

7.2.2.5.1. Разработка конфигураций и конфигурирование терминалов защит.

7.2.2.5.2. Ранжирование дискретных входов, выходов, светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.3. Проверка входных и выходных цепей, а также цепей внутренней сигнализации.

Проверка входных цепей тока и напряжения (проверка АЦП);
Проверка дискретных входов;
Проверка командных выходов;
Проверка сигнальных выходов;
Проверка светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.4. Проверка центральных модулей устройств.

Выставление заданных уставок;

Проверка функций защиты, автоматики, сигнализации и управления.

7.2.2.5.5. Проверка внешних связей устройств.

Проверка цепей управления и сигнализации В-35кВ;

Проверка цепей сигнализации;

7.2.2.5.8. Измерение и испытание изоляции устройств и всех цепей шкафа отдельно и в полной схеме.

7.2.2.10. Выполнить наладочные работы по вводу в работу новых цепей напряжения ТН-35кВ.

8. Требования к безопасности выполняемых работ и охране окружающей среды

8.3. Подрядчик обязан соблюдать требования по охране окружающей природной среды.

9. Требования к качеству выполняемых работ

9.2. Контроль качества работ осуществляется Заказчиком в порядке технического надзора. Работы

1- сводный сметный расчет;

2- договорную цену;

3- расчеты к договорной цене;

4- итоговую ведомость ресурсов;

5- локальные сметы с расчетом единичных расценок;

6- расчет общепроизводственных расходов;

7- локальную смету на приобретение оборудования (поставляемого Подрядчиком).

11. Требования к квалификации и технической оснащенности Участника торгов

Участник должен обладать и в составе предложения конкурсных торгов предоставить:

Микропроцессорную испытательную установку Omicron или аналог.

12. Контактные телефоны

Начальник службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) – Xxxxxxxxx X.X. т.: (000)000-00-00

Директор по ОТ Могильцев Р.С. т.: (000)000-00-00

Начальник СРЗА Xxxxxxxxx X.X.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт з монтажу АВР 35 кВ:

Лот 4 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская»

1. Общие положения

Предметом закупки являются работы по техническому оснащению АВР 35кВ ПС 35кВ Павлоградская.
Заказчик проводит закупку работ по проекту:

«Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-35кВ «Павлоградская» 068.01/2012, разработанному ООО «Техсоюз-2004».

2. Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ:

ПС 35кВ Павлоградская - Днепропетровская область, Павлоградский р-н, с/совет Приволчанский, Комплекс зданий и сооружений №3 (территория шахты «Павлоградская»).

Срок выполнения работ – до 20.12.13г.

Датой окончания выполнения работ считается дата ввода в эксплуатацию объекта строительства.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

4. Требования к подрядной организации

руководитель работ - 4 гр.;
члены бригады - не ниже 2 гр.;

5. Привлечение субподрядчиков

6. Требования к организации строительства

техническое задание на закупку работ;
технические и конструктивные решения, принятые в рабочем проекте;
сводный сметный расчет;
НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожарной безопасности в Украине»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве»;
РД 34.35.302-90 «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;
ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
Правила устройства электроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Второе издание»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила эксплуатации электрозащитных средств»;
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями»;
другими действующими нормативными документами по организации производства работ, технике безопасности и охране труда в строительстве, противопожарной защите.

6.6. На объекте переоснащения Подрядчику надлежит:

- оформлять и хранить производственную и исполнительную документацию, предусмотренную ДБН, в том числе рабочий комплект чертежей с надписями, сделанными лицами ответственными за производство СМР Подрядчика, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с Заказчиком и проектной организацией изменениям. После окончания работ, Генподрядчик передаёт всю исполнительную документацию Заказчику.

7. Объемы работ и технические требования

7.1. Строительно-монтажные работы

7.1.2. В конце каждого рабочего дня производить уборку рабочих мест от образовавшегося мусора.

7.2 Релейная защита и автоматика

7.2.1. Монтажные работы

7.2.1.1. Изготовление, комплектация и монтажные работы в шкафах, устанавливаемых на ОПУ.

7.2.1.1.1. Технические требования к шкафам приведены в Приложении №7.

7.2.1.1.2. Количество шкафов управления, защиты и автоматики СВ 35 кВ – 1 шт.

Выполнить размещение монтажных элементов в шкафу согласно проекту.

7.2.1.1.4. Схему цепей вторичной коммутации шкафов выполнить согласно проекту.

7.2.1.1.6. Каждый шкаф должен быть укомплектован ЗИП. Перечень ЗИП указан в Приложении № 6.

7.2.1.4. Трансформаторы напряжения ТН-35кВ №1, №2.

7.2.1.5. Прокладка, разделка, прозвонка, монтаж кабелей цепей вторичной коммутации.

7.2.1.5.3. Разделка, монтаж и прозвонка кабеля должна быть выполнена согласно проекта:

Во всех шкафах РЗА на ОПУ;
В клеммых шкафах ТН-35кВ.

7.2.2. Наладочные работы

7.2.2.1. Наладочные работы в шкафу РЗА Т-1, Т-2.

Наладка на существующих панелях РЗА Т-1, Т-2 дополнительныx трехфазныx реле тока РТ-40/Р с выдачей сигнала на дискретный вход терминала СВ-35кВ РМ-200.
Запрет АВР, контроль отключенного положения В-35кВ Т-1, Т-2 выполнить согласно проекта.

7.2.2.2. Наладочные работы в шкафу РЗА СВ-35кВ.

функцию МТЗ с пуском по напряжению, с возможностью автоматического или оперативного ускорения;
функцию регистрации анормальных режимов в виде осциллограмм и сообщений;
функцию переключения групп уставок;
устройство АПВ (пуск выполнить от сигнала аварийного отключения), управление выключателем 35кВ.
АВР;
функция контроля исправности цепей управления В-35кВ;

7.2.2.3. Центральная сигнализация.

7.2.2.4. Наладочные работы в ящиках ТН-35кВ.

Выполнить наладку вновь монтируемых цепей и дополнительной аппаратуры ЯЗН ТН-35, для подключения АВР-35кВ.

7.2.2.5. В объем наладки терминалов защит должны войти следующие работы:

7.2.2.5.1. Разработка конфигураций и конфигурирование терминалов защит.

7.2.2.5.2. Ранжирование дискретных входов, выходов, светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.3. Проверка входных и выходных цепей, а также цепей внутренней сигнализации.

Проверка входных цепей тока и напряжения (проверка АЦП);
Проверка дискретных входов;
Проверка командных выходов;
Проверка сигнальных выходов;
Проверка светодиодных индикаторов.

7.2.2.5.4. Проверка центральных модулей устройств.

Выставление заданных уставок;

Проверка функций защиты, автоматики, сигнализации и управления.

7.2.2.5.5. Проверка внешних связей устройств.

Проверка цепей управления и сигнализации В-35кВ;

Проверка цепей сигнализации;

7.2.2.5.8. Измерение и испытание изоляции устройств и всех цепей шкафа отдельно и в полной схеме.

7.2.2.10. Выполнить наладочные работы по вводу в работу новых цепей напряжения ТН-35кВ.

8. Требования к безопасности выполняемых работ и охране окружающей среды

8.3. Подрядчик обязан соблюдать требования по охране окружающей природной среды.

9. Требования к качеству выполняемых работ

9.2. Контроль качества работ осуществляется Заказчиком в порядке технического надзора. Работы

1- сводный сметный расчет;

2- договорную цену;

3- расчеты к договорной цене;

4- итоговую ведомость ресурсов;

5- локальные сметы с расчетом единичных расценок;

6- расчет общепроизводственных расходов;

7- локальную смету на приобретение оборудования (поставляемого Подрядчиком).

11. Требования к квалификации и технической оснащенности Участника торгов

Участник должен обладать и в составе предложения конкурсных торгов предоставить:

Микропроцессорную испытательную установку Omicron или аналог.

12. Контактные телефоны

Начальник службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) – Xxxxxxxxx X.X. т.: (000)000-00-00

Директор по ОТ Могильцев Р.С. т.: (000)000-00-00

Начальник СРЗА Xxxxxxxxx X.X.

Перечень приложений

Приложение №1 к Техническому заданию. Опросный лист оценки соответствия подрядного предприятия требованиям безопасности.

Приложение №2 к Техническому заданию. Анкета подрядной организации по охране окружающей среды.

Приложение №3 к Техническому заданию. Оборудования РЗА, кабельной продукции, приобретаемых Заказчиком.

Приложение №4 к Техническому заданию. Перечни оборудования РЗА, приобретаемых Подрядчиком.

Приложение №5 к Техническому заданию. Технические требования к монтажу кабелей и подключению жил кабелей к наборным зажимам и выводам аппаратов.

Приложение № 6 к Техническому заданию. Перечень ЗИП на каждый шкаф, поставляемый Подрядчиком.

Приложение №7 к Техническому заданию. Технические требования к шкафам на ОПУ, поставляемым Подрядчиком.

Приложение №8 к Техническому заданию. Требования к конфигурированию терминалов РЗА.

Приложение №9 к Техническому заданию. Принципы АВР-35кВ.

Приложение №10 к Техническому заданию. Проектно-сметная документация.

Начальник СРЗА Xxxxxxxxx X.X.

Приложение №1 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Опросный лист оценки соответствия подрядного предприятия требованиям безопасности

Наименование подрядного предприятия ______________________________________________

Наименование работ: __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Место работ:________________________________________________ Сроки: с _____ по ______

№ п/п		Наименование	Да/Нет/ Не треб./Срок
1		2	3
		Вопросы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
1		Аттестованы ли представители подрядчика по вопросам ОТ и ПБ
2		Обеспечены ли работающие СИЗ и спецодеждой
3		Обеспечены ли работающие страховочными приспособлениями при работе на высоте
4		Обеспечены ли работающие средствами защиты от поражения электрическим током
5		Аттестованы ли водители (машинисты) на право управления данными ГПМ
6		Прошли ли специальное обучение и аттестацию работники, производящие работы с применением ГПМ
7		Проведено ли техническое освидетельствование ГПМ
8		Предусмотрено ли использование в производстве опасных веществ и материалов
9		Применяется ли ручной пневмоинструмент и электроинструмент
10		Обеспечена ли исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации пневмо- и электроинструмента
11		Применяются ли сварочные аппараты, установки, работающие на природном топливе
12		Обеспечены ли исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта сварочных аппаратов и установок, работающих на природном топливе
13		Определена ли ответственность за безопасное содержание оборудования и инструмента
14		Запланировано ли проведение огневых работ на территории предприятия
15		Имеются ли у электросварщиков документы о прохождении пожарно-технического минимума
16		Имеются ли искрозащитные инструменты и оборудование
17		Применение в производстве горючих и пожароопасных материалов
18		Обеспечены документы по безопасному производству работ (ПОC, ППР)
19		Баллоны и другая аппаратура для газосварочных работ соответствует действующим нормативно-правовым актам по охране труда
20		Наличие разрешения на начало (продолжение) работ повышенной опасности
Вопросы по охране окружающей среды
1		Присутствует ли опасность разлива смазки, топлива и загрязняющих среду веществ
1	2		3
2	Обеспечена ли герметичность тары, оборудования, содержащих загрязняющие вещества
3	Предусмотрены ли резервуары и емкости для сбора разлитых веществ
4	Предусмотрены ли меры и средства для предотвращения попадания вредных и опасных веществ в канализацию и стоки
5	Осведомлены ли работники о требованиях и процедурах по охране окружающей среды Общества
Вопросы по общей безопасности
1	Известен ли порядок оформления документов для получения разрешения на ввоз (вывоз) материалов, инструмента, оборудования на территорию (за территорию) объекта Общества
2	Известен ли порядок получения пропусков для сотрудников подрядчика на территорию объекта Общества.
3	Известен ли порядок доступа подрядчика на объекты с охранной сигнализацией Общества
4	Известен ли порядок въезда (выезда) автомашин подрядчика на территорию объекта Общества
5	Имеется ли необходимость в хранении технических средств подрядчика в нерабочее время на территории объекта Общества
6	Предусмотрены ли фотографирование и видеосъёмка на территории объекта Общества

Подрядное предприятие предъявляемым требованиям безопасности: _______________________

(соответствует / не соответствует)

Проверено и согласовано:

Ответственные	Дата	Подпись	Инициалы, фамилия
Представитель подрядного предприятия
Специалист по ОТ и ПБ ООО «Сервис-Инвест»
Специалист по экологии ООО «Сервис-Инвест»
Руководитель структурного подразделения ООО «Сервис-Инвест»

Приложение №2 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Анкета подрядной организации по охране окружающей среды

Наименование подрядной организации _____________________________________________

Наименование работ _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Место проведения работ (по каждому виду) _________________________________________

Сроки проведения работ (по каждому виду) с «___» ______ 20 ___ г. по «___» _____ 20__ г.

№ п/п	Вопросы	Ответы (заполняются подрядной организацией)
1.	Виды используемых сырья и материалов, в том числе ресурсов (вода, электроэнергия и т.д.)
2	Образуются ли выбросы загрязняющих веществ? Укажите виды загрязняющих веществ.
3	Образуются ли сточные воды? Укажите виды сточных вод и наименования загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах.
4	Укажите, какие отходы образуются во время выполнения работ вашей организацией.
5	Укажите, какие опасные отходы образуются.
6	Предусмотрены ли резервуары и емкости для сбора отходов (материалов, веществ)?
7	Присутствует ли опасность разлива смазки или других загрязняющих веществ?
8	Предусмотрены ли меры и средства, предотвращающие попаданию загрязняющих веществ в почву, воду, канализацию в случае возникновения аварийной ситуации? Какие (перечислить)?
9	Имеются ли течи нефтепродуктов из транспортных средств (авто, ж/д и др.) и оборудования?
10	Перечислите лицензии, разрешения и п.т., полученные Вашей организацией в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Укажите номер, серию, кем и когда выданы документы.

Представитель подрядчика:

_____________________ ________________ ___________ ___________

^{(должность) (ФИО)
(подпись) (дата)}

X.X.

Заполняется работниками ООО «Сервис-Инвест»

Подрядная организация требованиям по охране окружающей среды: _______________________

^{(соответствует / не соответствует)}

Приложение №3 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Перечень оборудования РЗА, приобретаемых Заказчиком

№

п/п

Наименование, тип

Кол-во, шт.

Терминал РМ-200-3-4-2-2-2-0-1

Терминал РМ-200-3-4-2-2-2-3-1

Перечень контрольного кабеля, приобретаемого Заказчиком

№ п/п	Наименование, тип	Кол-во, км	Место поставки
1	КВВГнг, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,920	ПС 35кВ Павлоградская
2	КВВГнг, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,720	ПС 150кВ Героев Космоса
3	КВВГнг, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,720	ПС 150кВ Свет Шахтера
4	КВВГнг, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,720	ПС 150кВ Днепровская

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №4 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Перечни основного оборудования РЗА, приобретаемого Подрядчиком

№ п/п	Наименование, тип	Кол-во, шт.	Место поставки
1	Шкаф РЗА С-31 (исполнение IP51)	1,0	Подстанция 150кВ "Днепровская"
2	Комплектующие, указанные в спецификации проекта 069.01/2012		Подстанция 150кВ "Днепровская"
3	Шкаф РЗА С-31 (исполнение IP51)	1,0	Подстанция 150кВ "Героев Космоса"
4	Комплектующие, указанные в спецификации проекта 067.01/2012		Подстанция 150кВ "Героев Космоса"
5	Шкаф РЗА С-31 (исполнение IP51)	1,0	Подстанция 35кВ "Павлоградская"
6	Комплектующие, указанные в спецификации проекта 068.01/2012		Подстанция 35кВ "Павлоградская"
7	Шкаф РЗА С-31 (исполнение IP51)	1,0	Подстанция 150кВ "Свет Шахтера"
8	Комплектующие, указанные в спецификации проекта 070.01/2012		Подстанция 150кВ "Свет Шахтера"

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №5 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Технические требования к монтажу кабелей и подключению жил кабелей к наборным зажимам и выводам аппаратов

Каждый кабель должен быть герметизирован с двух сторон от попадания влаги в местах его разделки (с применением специальных концевых заделок).
С места выполнения концевых заделок, жилы кабеля должны быть выпрямлены и собраны в пучки параллельно друг другу без перекрещивания. На жилы должны быть наложены бандажи поливинилхлоридной лентой через каждые 150-200мм длины пучка (равномерно по всей длине), в местах выхода жил из пучка и с обеих сторон от места изгиба пучка. Резервные жилы кабелей должны быть также соединены бандажом, быть промаркированы с указанием номера кабеля, длина резервных жил должна быть ограничена высотой шкафа.
На подходе к наборным зажимам жилы кабелей должны изгибаться с радиусом зажима не менее трехкратного по отношению к их наружному диаметру. Жилы контрольных кабелей должны подходить к наборным зажимам параллельно друг другу без пересечений.
Xxxxxxxxxx жил кабеля и маркировка кабелей должна быть выполнена краской (или ее заменителем или тиснением), устойчивым к солнечному свету, механическому стиранию и влаге.
В шкафах защит цепи трансформаторов тока должны быть проложены в отдельных жгутах с использованием защитной гофрированной трубы из негорючего материала.
Экраны кабеля должны быть заземлены с обеих концов при помощи винтового соединения непосредственно у места входа кабеля в шкаф.

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №6 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Перечень ЗИП на каждый шкаф, поставляемый Подрядчиком

Клеммы каждого типа, применяемые в данном шкафу – по 10 шт. каждого типа (неразборные для подключения жил сечением 6мм²- 10шт., неразборные для подключения жил сечением 2,5мм²- 10шт., разборные для подключения жил сечением 2,5мм²- 10шт.).
Соединительные мостики (перемычки) клемм – по 10шт. к каждому типу клемм.
Светодиод – по 1 шт. каждого типа.
Промежуточные реле каждого типа – 2шт.
Автоматический выключатель каждого типа – 1 шт.
Ключ, применяемый в шкафах РЗА на две шайбы с двумя положениями – 1шт.
Контактные колодки под промежуточные реле – по 1 шт. к каждому типу реле.
Концевой держатель (пластиковый) – 2 шт.
Оконцеватели гибкого провода – по 20 шт. каждого применяемого типа.

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №7 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Технические требования к шкафам на ОПУ, поставляемым Подрядчиком

Общие положения.

Требования к конструктивному выполнению шкафа учитывают необходимость обеспечения требований безопасности в отношении поражения человека электрическим током, электромагнитной совместимостью оборудования, температурного режима внутри шкафа для обеспечения безотказной работы устройств, удобство эксплуатации.

Шкафы должен быть выполнены в соответствии с проектными решениями п.1.2. ТЗ

Любое отклонение от проектного решения требует согласования в СРЗА ООО «Сервис-Инвест».

Шкаф предназначен для установки составных частей (устройств защиты и автоматики, автоматов, ключей, испытательных блоков, приборов измерения и учета, рядов зажимов, и т.д.). Внешний вид, размещение аппаратуры, надписи и другие компоненты шкафа должны обеспечивать удобство работы персонала.

2. Технические требования к конструкции корпуса шкафа.

2.1. Шкаф исполнения двухстороннего обслуживания, напольного типа, устанавливаемого на ГЩУ.

Конструкция шкафа должна соответствовать ДСТУ, ГОСТ, ПУЭ и требованиям, указанным ниже.

2.1.1. Габаритные размеры, мм:

высота – 2000; ширина – 800; глубина – 600

2.1.2. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 по ГОСТ15150-69:

высота над уровнем моря не более 1000 м;
относительная влажность воздуха до 80% при 25С и при более низких температурах с конденсацией влаги;
окружающая среда взрывобезопасная, содержит угольную пыль.

2.1.3. Степень защиты – ІР51 по ГОСТ 14255-69.

2.1.4. По технике безопасности изделие должно соответствовать ГОСТ22789-93 и ПУЭ.

2.1.5. Шкаф должен быть выполнен металлическим (толщина металла не менее 2,0 мм) с порошково-полимерным покрытием.

2.1.6. Монтажные панели и монтажные отверстия для крепления устройств должны быть изготовлены способом прессования или лазерной резки с последующей обработкой на листогибочном станке. Все отверстия должны быть обработаны тем же антикоррозийным покрытием, что и остальная части шкафа.

2.1.7. Крыша шкафа металлическая без вентиляционных отверстий.

2.1.8. Двери передние – металлические (толщина металла не менее 1,5 мм), обзорные с акриловым смотровым стеклом и дополнительной перфорацией, одинарные с внутренним запирающим устройством. Размеры стекла должны обеспечивать визуальный контроль состояния оборудования внутри шкафа (МП устройства, ключи, испытательные блоки и т.д.).

Стекло должно крепиться к двери с помощью специализированного клея и дополнительно должно быть прижато к корпусу двери по всему периметру специализированным креплением.

Дверь должна крепиться не менее чем на четырех металлических, с антикоррозийным покрытием, навесах типа ШД-101.

При открывании двери должны иметь торможение и фиксаторы, ограничивающие угол раскрытия 150-160 грд. При закрытии двери должны иметь фиксаторы, не допускающие перекоса для запирающих устройств.

Замок дверей: тип исполнения ЗС-2 со вставкой BD-Cr. Обеспечивает фиксацию дверей и их запирание в трех точках.

2.1.9. Двери задние – двухстворчатые, цельнометаллические (толщина металла не менее 1,5 мм) с жалюзи для вентиляции сверху.

При открывании двери должны иметь торможение и фиксаторы, ограничивающие угол раскрытия 130-140 грд. При закрытии двери должны иметь фиксаторы, не допускающие перекоса для запирающих устройств.

Каждая дверь должна крепиться не менее чем на четырех металлических, с антикоррозийным покрытием, навесах типа ШД-101.

Замок дверей: один на две створки, тип исполнения ЗС-2 со вставкой BD-Cr. Обеспечивает фиксацию дверей и их запирание в трех точках.

2.1.10. Кабельный ввод: снизу шкафа через отверстие в цоколе с использованием кабельного организатора, обеспечивающий герметичность шкафа.

3. Требования к клеммным рядам.

3.1. Клеммные ряды устанавливаются с двух внутренних сторон шкафа на стальную, оцинкованную, перфорированную DIN рейку. DIN рейка толщиной металла не менее 1,0 мм, с высотой профиля 7,5 мм, должна крепится вертикально на всю полезную высоту шкафа.

3.2. Для горизонтального крепления монтажных элементов применять стальную, оцинкованную, перфорированную DIN рейку, толщиной металла не менее 1,0 мм, с высотой профиля не менее 20 мм.

4. Требования к монтажу коммутации.

4.1. Монтаж выполняется в закрытых кабельных пластиковых лотках (коробах):

приходящий кабель монтируется в кабельных лотках с двух сторон клеммного ряда занимающих всю полезную высоту шкафа (ширина лотка с учетом заполнения не более 80%);
внутренний монтаж вторичных цепей для связи оборудования прокладывается в кабельных лотках (ширина лотка с учетом заполнения не более 80%);
токовые цепи, цепи переменного напряжения и цепи освещения внутри шкафа прокладываются по разным трассам в отдельных лотках или гофрированной трубе (на расстоянии более 50мм).

Примечание: недопустимо непосредственное соприкосновение проводников с неизолированными элементами конструкции шкафа.

4.2. Монтаж коммутации в шкафу выполняется гибким проводом типа ПВ-3 сечения 2,5мм² для токовых цепей и 1,5мм² для остальных цепей.

4.3. Вывода монтируемого провода должны быть опрессованы кабельными наконечниками соответствующего сечения. Длина неизолированной части наконечника должна быть достаточной для качественного и надежного монтажа (неизолированная часть провода должна располагаться по всей длине гильзы наконечника, запас длины гильзы не менее 1мм). Гильзы наконечников должны применяться в соответствии с их назначением и типоразмером: для клемм терминалов защит и клеммных рядов – «штыревого» типа, для коммутации под винт с шайбой (переключатели, колодка реле) – типа «кольцо».

5. Требования к маркировке монтажных элементов.

5.1. Маркировка концов монтажных проводов должна быть выполнена согласно проектных схем. Маркировка выполняется либо на ПВХ-трубке специализированными маркерами, стойких к механическому и солнечному воздействию, либо с применением специализированных пластиковых маркировок с надписями, выполненными на принтере.

5.2. Нумерация клемм выполняется специализированными пластиковыми маркировками для соответствующих типов клемм.

5.3. Для клеммников различного функционального назначения применить маркировочные колодки. Колодки предусматриваются в начале ряда.

5.4. Монтажные элементы шкафа нумеруются согласно проектной документации на ламинированной самоклеющейся бумаге, либо на специализированных алюминиевых или пластиковых шильдиках. Диспетчерские наименования испытательных блоков, переключающих устройств и т.д. согласовать с СРЗА «Сервис-Инвест».

6. Комплектация шкафа.

Все комплектующие в шкафу должны соответствовать проектной спецификации задания на изготовление шкафа. Любое отклонение от проектного решения требует согласования в СРЗА ООО «Сервис-Инвест».

7. Требование к электробезопасности.

7.1. Для заземления шкафов предусмотреть специальные болтовые соединения: наружное заземление шкафа на заземленную закладную и внутреннее с применением перфорированной медной заземляющей рельсы (толщиной не менее 5мм, шириной не менее 50мм.

7.2. В шкафу должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением. Вокруг болта (винта, шпильки) для заземления должна быть контактная площадка, защищенная от коррозии, для присоединения заземляющего проводника.

7.3. Заземляющие цепи выполнить специализированным проводом 2,5мм²желто-зеленого цвета. Прокладка заземляющих проводников должна выполняться по металлоконструкциям вне пластиковых лотков.

8. Требования к качеству изделия.

8.1. Качество изготовленных шкафов и соответствие их требованиям настоящего технического задания проверяет представитель СРЗА ООО «Сервис-Инвест» с участием представителей завода-изготовителя на объекте поставки оборудования. Промежуточный контроль и согласование возникших вопросов может осуществляться и на базе завода-изготовителя по инициативе любой из сторон. По результатам контроля качества изделия, при необходимости, составляется акт о выявленных недостатках и сроках их устранения.

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №8 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Требования к конфигурированию терминалов РЗА

При конфигурации терминалов РЗА необходимо руководствоваться нижеуказанными общими требованиями:

Конфигурация должна выполняться только последней версией программного обеспечения производителя устройства.
В конфигурации должны быть только те защитные функции (функциональные блоки), на которые заданы уставки.
Сигнал аварийного отключения выключателя должен формироваться по несоответствию его положения с командой дистанционного отключения.
Пуск осциллографа выполнять по пуску и срабатыванию любой из ступеней защит, действующих на отключение выключателя. В осциллограф должны быть заведены все аналоговые и дискретные сигналы.
Управление выключателем дистанционно и от РЗА должно быть импульсным с временем равным удвоенному времени паспортного времени включения/отключения.
Сигнал ускорения защит завести на отдельный сигнальный светодиод. Ускорение защит вводится в работу на время 1,5 сек.
Пуск АПВ формируется по факту аварийного отключения выключателя. Запрет АПВ формируется по факту дистанционного управления выключателем или отключения его от АЧР или при работе ускорения защит. Время готовности АПВ 15 сек.
Сигнализация «Вызов в шкаф защит» должна быть организована импульсной (1 сек).
На мнемосхеме терминала РЗА отображать ток нагрузки трех фаз.
Для интеграции терминала РЗА в АСДУ подстанции, применить специализированные функциональные блоки, в соответствии с протоколом передачи данных. Применение функциональных блоков предварительно согласовать со службой АСКУЭ и АСДУ ООО Сервис-Инвест.
Наименование сигнальных светодиодов предварительно согласовать с СРЗА ООО Сервис-Инвест.

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №9 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Принципы АВР-35кВ ПС 150кВ Свет Шахтера, ПС 150кВ Героев Космоса,

ПС 150кВ Днепровская

АВР СВ-35кВ

Фактор пуска:

- исчезновение напряжения на 1С-35кВ (2С-35кВ);

- контроль наличия напряжения на 2С-35кВ (1С-35кВ);

- контроль отсутствия тока по вводу 35кВ 1Т (вводу 35кВ 2Т);

- с меньшей выдержкой времени отключение МВ Т-31 (МВ Т-32);

- с большей выдержкой времени включение МВ С-31 с контролем отключенного положения МВ Т-31 (МВ Т-32);

Запрет работы схемы:

- работа МТЗ-35кВ 1Т (2Т);

- отключенное положение АВ-100В «звезда» цепей РЗА ТН-31 или ТН-32;

- однократность XXX.

Принципы АВР-35кВ ПС 35кВ Павлоградская.

АВР СВ-35кВ

Фактор пуска:

- исчезновение напряжения на 1С-35кВ (2С-35кВ);

- контроль наличия напряжения на 2С-35кВ (1С-35кВ);

- контроль отсутствия тока по вводу 35кВ Л-416 (вводу 35кВ Л-617);

- с меньшей выдержкой времени отключение ВВ Л-416 (ВВ Л-617);

- с большей выдержкой времени включение ВВ С-31 с контролем отключенного положения ВВ Л-416 (ВВ Л-617);

Запрет работы схемы:

- отключенное положение АВ-100В «звезда» цепей РЗА ТН-31 или ТН-32;

- однократность XXX.

Начальник СРЗА X.X. Xxxxxxxxx

Приложение №10 к Техническому заданию по лотам 1 - 4

Проектная сметная документация

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Героев Космоса"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

демонтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-102-1 тех.часть п. 6.1 к=0,3; K3=1,200,30; K5=1,200,30	Монтаж шкафа управления или регулирования (Демонтаж)	1,0
1		шкаф
2	Е7-64-1тех.частьп. 2.8ак=0,8;K2=1,200,80; K5=1,200,80	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2(Демонтаж)	0,28
2		100шт
3	М8-88-3 тех.часть п. 2.8д к=0,7; K3=1,200,70; K5=1,200,70	Конструкции металлические (Демонтаж)	0,004
3		т
	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.


		Склав _________________________________________
		Перевірив _________________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Героев Космоса"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

монтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на __________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ № 1 РЗА
	Разом прямих витрат по розділу: № 1					-	-	-		-
								-		-
		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-88-3 K3=1,20; K5=1,20	Конструкции металлические	0,004
1		т
2	С111-1814	Сталь угловая	0,004
2		т
3	М8-102-1 K3=1,20; K5=1,20	Монтаж шкафа управления или регулирования	1,0
3		шкаф
4	М10-309-4K3=1,20; K5=1,20	Клеммы, устанавливаемые на пультах и панелях	27,0
4		шт
5	С1545-69	Клемма, 2,5 мм2 WK2,5/U	0,27
5		100шт
6	М8-80-3 K3=1,20; K5=1,20	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (применительно к терминалам)	1,0
6		шт
7	М10-309-2 K3=1,20; K5=1,20	Реле, устанавливаемое на пультах и панелях	8,0
7		шт
8	С1545-69	Контактные колодки GZ14U	0,04
8		100шт
9	М8-526-1 K3=1,20; K5=1,20	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	2,0
9		шт
		Розділ № 2 ВЦ
10	М8-147-1 K3=1,20; K5=1,20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	7,416
10		100 м
11	15096-11331	Кабель сечением 7.2,5мм2 КВВГнг	0,756
11		1000м
12	М8-158-6 K3=1,20; K5=1,20	Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	34,0
12		шт
13	Е7-64-1 K2=1,20; K5=1,20	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (плиты существующие)	0,28
13		100шт
	Разом прямих витрат по розділу: № 2

	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _________________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Героев Космоса". Пусконаладочные работы
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

пусконаладочные работы
найменування робот і витрат

найменування об`єкта
			Кошторисна вартість					тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість					тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата					тис.грн.
	Складений в цінах станом на _______________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.-год.
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		Тех. часть п.1.6 К=1,03 (составление технического отчета)		0,0
1	П1-42-1 тех.ч. п.7.1.4 к=1,3 K0=1,03; K47=1,21*1,30	Схема разводки трехпроводной системы. Схема разводки с количеством панелей [шкафов, ячеек] до 2 [для четырехпроводной системы разводки] [(2,0028,02) + (2,0028,02)]1,5731,0*1,0	схема	3,0
2	П1-71-7 K0=1,03; K47=1,21	Испытания повышенным напряжением цепи вторичной коммутации [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	испыт-е	16,0
3	П1-55-5 K0=1,03; K47=1,21	Элементы систем автоматического управления и регулирования. Функциональная группа управления аналоговая, бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 30 [(46,4028,02) + (69,6028,02)]1,211,0*1,0	шт	1,0
4	П1-72-2 K0=1,03; K47=1,21	Взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств в электроустановке до 5 шт [(30,0028,02) + (20,0028,02)]1,211,0*1,0	присоед.	4,0
5	П1-62-13 K0=1,03; K47=1,21	Снятие и анализ векторных диаграмм [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	диагр-ма	1,0
6	П1-15-5 K0=1,03; K47=1,21	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, напряжение до 1 кВ [(0,3028,02) + (1,2028,02) + (1,5028,02)]1,211,01,0	шт	6,0
7	П1-20-38K0=1,03; K47=1,21	Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с независимой выдержкой времени на одном реле [комплект типа КЗ-35], на двух реле [комплект типа КЗ-36], на трех реле [комплект типа КЗ-17][(7,2028,02) + (10,8028,02)]1,211,0*1,0	комплект	1,0
8	П1-62-12 K0=1,03; K47=1,21	Снятие, обработка и анализ осциллограмм [(2,4028,02) + (2,4028,02) + (3,2028,02)]1,211,01,0	осцил-ма	1,0
9	П1-61-6 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами [(5,1028,02) + (5,1028,02) + (6,8028,02)]1,211,01,0	100 точ	0,02
10	П1-61-1 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя [(0,4528,02) + (0,4528,02) + (0,6028,02)]1,211,01,0	измерен.	2,0
	Разом прямих витрат по кошторису:

	Прямi витрати по кошторису		грн.
	всього заробітна плата		грн.
	всього трудомісткість		люд-г
	Загальновиробничі витрати		грн.
	трудомісткість в загальновиробничих витратах		люд-г
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		грн.
	ВСЬОГО по кошторису		грн.
	Кошторисна трудомісткість:		люд-г
	Кошторисна заробітна плата:		грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _________________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Героев Космоса"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №
приобретение оборудования
вид устаткування та робiт
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:		Кошторисна вартiсть			тис.грн.
	067.01/2012-СО

	Складений в цінах станом на _______________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування та характеристика устаткування, од. виміру і маса одиницi устаткування	Кількість	Вартiсть одиниці, грн.	Загальна вартiсть, грн.
1	2	3	4	5	6
0	0000-0000	Шкаф РЗА С-31, шт	1,0
0	0000-0000	Терминал РМ-200 "НТЦ Электро", шт	1,0
0	0000-0000	Выключатель автоматический С60N B3 SchE In=3 A Uном~220В, шт	2,0
0	0000-0000	Блок-контакт автомат САН, шт	4,0
0	0000-0000	Реле промежуточное R15-2014-43-1220 "Relpol", шт	4,0
0	0000-0000	Реле токовое трехфазное РТ-40/Р-1 In=5A, шт	4,0
0	0000-0000	Реле времени Вл-100А "Релсис" (=220В), шт	2,0

	Разом
	Додатковi витрати, пов'язанi з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготiвельно-складськими витратами, а також на комплектацiю та запаснi частини
	в тому числi
	витрати на комплектацію устаткування
	витрати на запасні частини
	транспортнi витрати
	витрати на тару та упаковку
	заготівельно - складські витрати

	ВСЬОГО по кошторису:
	Склав _________________________________________
	Перевірив _______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Днепровская"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

демонтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ___________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-102-1 тех.часть п. 6.1 к=0,3; K3=1,200,30; K5=1,200,30	Монтаж шкафа управления или регулирования (Демонтаж)	1,0
1		шкаф
2	Е7-64-1 тех.часть п. 2.8а к=0,8; K2=1,200,80; K5=1,200,80	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (Демонтаж)	0,28
2		100шт
3	М8-88-3тех.частьп. 2.8дк=0,7;K3=1,200,70; K5=1,200,70	Конструкции металлические(Демонтаж)	0,004
3		т
	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _________________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Днепровская"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

Монтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ____________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ № 1 РЗА
	Разом прямих витрат по розділу: № 1

		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-88-3 K3=1,20; K5=1,20	Конструкции металлические	0,004
1		т
2	С111-1814	Сталь угловая	0,004
2		т
3	М8-102-1 K3=1,20; K5=1,20	Монтаж шкафа управления или регулирования	1,0
3		шкаф
4	М10-309-4K3=1,20; K5=1,20	Клеммы, устанавливаемые на пультах и панелях	27,0
4		шт
5	С1545-69	Клемма, 2,5 мм2 WK2,5/U	0,27
5		100шт
6	М8-80-3 K3=1,20; K5=1,20	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (применительно к терминалам)	1,0
6		шт
7	М10-309-2 K3=1,20; K5=1,20	Реле, устанавливаемое на пультах и панелях	6,0
7		шт
8	С1545-69	Контактные колодки GZ14U	0,04
8		100шт
9	М8-526-1 K3=1,20; K5=1,20	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	2,0
9		шт
		Розділ № 2 ВЦ
10	М8-147-1 K3=1,20; K5=1,20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	7,416
10		100 м
11	15096-11331	Кабель сечением 7.2,5мм2 КВВГнг	0,756
11		1000м
12	М8-158-6 K3=1,20; K5=1,20	Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	34,0
12		шт
13	Е7-64-1 K2=1,20; K5=1,20	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (плиты существующие)	0,28
13		100шт
	Разом прямих витрат по розділу: № 2

	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив ______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Днепровская". Пусконаладочные работы
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

пусконаладочные работы
найменування робот і витрат

найменування об`єкта
			Кошторисна вартість					тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість					тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата					тис.грн.
	Складений в цінах станом на _____________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.-год.
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		Тех. часть п.1.6 К=1,03 (составление технического отчета)		0,0
1	П1-42-1 тех.ч. п.7.1.4 к=1,3 K0=1,03; K47=1,21*1,30	Схема разводки трехпроводной системы. Схема разводки с количеством панелей [шкафов, ячеек] до 2 [для четырехпроводной системы разводки] [(2,0028,02) + (2,0028,02)]1,5731,0*1,0	схема	3,0
2	П1-71-7 K0=1,03; K47=1,21	Испытания повышенным напряжением цепи вторичной коммутации [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	испыт-е	17,0
3	П1-55-5 K0=1,03; K47=1,21	Элементы систем автоматического управления и регулирования. Функциональная группа управления аналоговая, бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 30 [(46,4028,02) + (69,6028,02)]1,211,0*1,0	шт	1,0
4	П1-72-2 K0=1,03; K47=1,21	Взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств в электроустановке до 5 шт [(30,0028,02) + (20,0028,02)]1,211,0*1,0	присоед.	4,0
5	П1-62-13 K0=1,03; K47=1,21	Снятие и анализ векторных диаграмм [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	диагр-ма	1,0
6	П1-15-5 K0=1,03; K47=1,21	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, напряжение до 1 кВ [(0,3028,02) + (1,2028,02) + (1,5028,02)]1,211,01,0	шт	6,0
7	П1-20-38K0=1,03; K47=1,21	Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с независимой выдержкой времени на одном реле [комплект типа КЗ-35], на двух реле [комплект типа КЗ-36], на трех реле [комплект типа КЗ-17][(7,2028,02) + (10,8028,02)]1,211,0*1,0	комплект	1,0
8	П1-62-12 K0=1,03; K47=1,21	Снятие, обработка и анализ осциллограмм [(2,4028,02) + (2,4028,02) + (3,2028,02)]1,211,01,0	осцил-ма	1,0
9	П1-61-6 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами [(5,1028,02) + (5,1028,02) + (6,8028,02)]1,211,01,0	100 точ	0,02
10	П1-61-1 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя [(0,4528,02) + (0,4528,02) + (0,6028,02)]1,211,01,0	измерен.	2,0
	Разом прямих витрат по кошторису:

	Прямi витрати по кошторису		грн.
	всього заробітна плата		грн.
	всього трудомісткість		люд-г
	Загальновиробничі витрати		грн.
	трудомісткість в загальновиробничих витратах		люд-г
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		грн.
	ВСЬОГО по кошторису		грн.
	Кошторисна трудомісткість:		люд-г
	Кошторисна заробітна плата:		грн.

		Склав _______________________________________
		Перевірив ____________________________________


Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Днепровская"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №
приобретение оборудования
вид устаткування та робiт
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:		Кошторисна вартiсть			тис.грн.
	067.01/2012-СО

	Складений в цінах станом на __________________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування та характеристика устаткування, од. виміру і маса одиницi устаткування	Кількість	Вартiсть одиниці, грн.	Загальна вартiсть, грн.
1	2	3	4	5	6
0	0000-0000	Шкаф РЗА С-31, шт	1,0
0	0000-0000	Терминал РМ-200 "НТЦ Электро", шт	1,0
0	0000-0000	Выключатель автоматический С60N B3 SchE In=3 A Uном~220В, шт	2,0
0	0000-0000	Блок-контакт автомат САН, шт	4,0
0	0000-0000	Реле промежуточное R15-2014-43-1220 "Relpol", шт	4,0
0	0000-0000	Реле токовое трехфазное РТ-40/Р-1 In=5A, шт	4,0

	Разом
	Додатковi витрати, пов'язанi з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготiвельно-складськими витратами, а також на комплектацiю та запаснi частини
	в тому числi
	витрати на комплектацію устаткування
	витрати на запасні частини
	транспортнi витрати
	витрати на тару та упаковку
	заготівельно - складські витрати

	ВСЬОГО по кошторису:
	Склав _________________________________________
	Перевірив _______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Павлоградская"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

демонтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ____________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-102-1 тех.часть п. 6.1 к=0,3; K3=1,200,30; K5=1,200,30	Монтаж шкафа управления или регулирования (Демонтаж)	1,0
1		шкаф
2	Е7-64-1 тех.часть п. 2.8а к=0,8; K2=1,200,80; K5=1,200,80	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (Демонтаж)	1,28
2		100шт
3	М8-88-3тех.частьп. 2.8дк=0,7;K3=1,200,70; K5=1,200,70	Конструкции металлические(Демонтаж)	0,004
3		т
	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Павлоградская"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

монтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ___________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ № 1 РЗА
	Разом прямих витрат по розділу: № 1

		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-88-3 K3=1,20; K5=1,20	Конструкции металлические	0,004
1		т
2	С111-1814	Сталь угловая	0,004
2		т
3	М8-102-1 K3=1,20; K5=1,20	Монтаж шкафа управления или регулирования	1,0
3		шкаф
4	М10-309-4 K3=1,20; K5=1,20	Клеммы, устанавливаемые на пультах и панелях	27,0
4		шт
5	С1545-69	Клемма, 2,5 мм2 WK2,5/U	0,27
5		100шт
6	М8-80-3 K3=1,20; K5=1,20	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (применительно к терминалам)	1,0
6		шт
7	М10-309-2 K3=1,20; K5=1,20	Реле, устанавливаемое на пультах и панелях	6,0
7		шт
8	С1545-69	Контактные колодки GZ14U	0,04
8		100шт
9	М8-526-1 K3=1,20; K5=1,20	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	2,0
9		шт
		Розділ № 2 ВЦ
10	М8-147-1 K3=1,20; K5=1,20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	8,961
10		100 м
11	15096-11331	Кабель сечением 7.2,5мм2 КВВГнг	0,9135
11		1000м
12	М8-148-1 K3=1,20; K5=1,20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	0,515
12		100 м
13	15096-11331	Кабель сечением 7.2,5мм2 КВВГнг	0,0525
13		1000м
14	М8-158-6 K3=1,20; K5=1,20	Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	34,0
14		шт
15	Е7-64-1 K2=1,20; K5=1,20	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (плиты существующие)	1,28
15		100шт
	Разом прямих витрат по розділу: № 2

	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Павлоградская". Пусконаладочные работы
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

пусконаладочные работы
найменування робот і витрат

найменування об`єкта
			Кошторисна вартість					тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість					тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата					тис.грн.
	Складений в цінах станом на ___________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.-год.
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		Тех. часть п.1.6 К=1,03 (составление технического отчета)		0,0
1	П1-42-1 тех.ч. п.7.1.4 к=1,3 K0=1,03; K47=1,21*1,30	Схема разводки трехпроводной системы. Схема разводки с количеством панелей [шкафов, ячеек] до 2 [для четырехпроводной системы разводки] [(2,0028,02) + (2,0028,02)]1,5731,0*1,0	схема	3,0
2	П1-71-7 K0=1,03; K47=1,21	Испытания повышенным напряжением цепи вторичной коммутации [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	испыт-е	16,0
3	П1-72-2 K0=1,03; K47=1,21	Взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств в электроустановке до 5 шт [(30,0028,02) + (20,0028,02)]1,211,0*1,0	присоед.	4,0
4	П1-55-5 K0=1,03; K47=1,21	Элементы систем автоматического управления и регулирования. Функциональная группа управления аналоговая, бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 30 [(46,4028,02) + (69,6028,02)]1,211,0*1,0	шт	1,0
5	П1-62-13 K0=1,03; K47=1,21	Снятие и анализ векторных диаграмм [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	диагр-ма	1,0
6	П1-15-5 K0=1,03; K47=1,21	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, напряжение до 1 кВ [(0,3028,02) + (1,2028,02) + (1,5028,02)]1,211,01,0	шт	6,0
7	П1-62-12K0=1,03; K47=1,21	Снятие, обработка и анализ осциллограмм[(2,4028,02) + (2,4028,02) + (3,2028,02)]1,211,01,0	осцил-ма	1,0
8	П1-61-6 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами [(5,1028,02) + (5,1028,02) + (6,8028,02)]1,211,01,0	100 точ	0,02
9	П1-61-1 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя [(0,4528,02) + (0,4528,02) + (0,6028,02)]1,211,01,0	измерен.	2,0
	Разом прямих витрат по кошторису:

	Прямi витрати по кошторису		грн.
	всього заробітна плата		грн.
	всього трудомісткість		люд-г
	Загальновиробничі витрати		грн.
	трудомісткість в загальновиробничих витратах		люд-г
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		грн.
	ВСЬОГО по кошторису		грн.
	Кошторисна трудомісткість:		люд-г
	Кошторисна заробітна плата:		грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ "Павлоградская"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №
приобретение оборудования
вид устаткування та робiт
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:		Кошторисна вартiсть			тис.грн.
	067.01/2012-СО

	Складений в цінах станом на ______________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування та характеристика устаткування, од. виміру і маса одиницi устаткування	Кількість	Вартiсть одиниці, грн.	Загальна вартiсть, грн.
1	2	3	4	5	6
0	0000-0000	Шкаф РЗА С-31, шт	1,0
0	0000-0000	Терминал РМ-200 "НТЦ Электро", шт	1,0
0	0000-0000	Выключатель автоматический С60N B3 SchE In=3 A Uном~220В, шт	2,0
0	0000-0000	Блок-контакт автомат САН, шт	4,0
0	0000-0000	Реле промежуточное R15-2014-43-1220 "Relpol", шт	4,0
0	0000-0000	Реле токовое трехфазное РТ-40/Р-1 In=5A, шт	4,0
0	0000-0000	Блок бесперибойного питания N-Power MEV3000 ERT LT, шт	1,0

	Разом
	Додатковi витрати, пов'язанi з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготiвельно-складськими витратами, а також на комплектацiю та запаснi частини
	в тому числi
	витрати на комплектацію устаткування
	витрати на запасні частини
	транспортнi витрати
	витрати на тару та упаковку
	заготівельно - складські витрати

	ВСЬОГО по кошторису:
	Склав _______________________________________
	Перевірив ____________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Свет Шахтера"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

демонтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ____________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-102-1 тех.часть п. 6.1 к=0,3; K3=1,200,30; K5=1,200,30	Монтаж шкафа управления или регулирования (Демонтаж)	1,0
1		шкаф
2	Е7-64-1 тех.часть п. 2.8а к=0,8; K2=1,200,80; K5=1,200,80	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (Демонтаж)	0,28
2		100шт
3	М8-88-3тех.частьп. 2.8дк=0,7;K3=1,200,70; K5=1,200,70	Конструкции металлические(Демонтаж)	0,004
3		т
	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив ______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Свет Шахтера"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

Монтажные работы
найменування робот і витрат
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:			Кошторисна вартість							тис.грн.
			в тому числі:
			монтажних робіт							тис.грн.
			будiвельних робiт							тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість							тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата							тис.грн.
			Середнiй разряд робiт							розряд
	Складений в цінах станом на ___________________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				всього	Експл. машин	всього	заробiтної плати	Експл. машин	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обсл. машин
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	обслуг. машини
				заробiтної плати	в т.ч. ЗП			в т.ч. ЗП	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ № 1 РЗА
	Разом прямих витрат по розділу: № 1

		Указан по прим. РЭСНМО прилож Б п.4 К=1,2
		Указан по прим. РЭСН прилож Г п.4 К=1,2
1	М8-88-3 K3=1,20; K5=1,20	Конструкции металлические	0,004
1		т
2	С111-1814	Сталь угловая	0,004
2		т
3	М8-102-1 K3=1,20; K5=1,20	Монтаж шкафа управления или регулирования	1,0
3		шкаф
4	М10-309-4K3=1,20; K5=1,20	Клеммы, устанавливаемые на пультах и панелях	27,0
4		шт
5	С1545-69	Клемма, 2,5 мм2 WK2,5/U	0,27
5		100шт
6	М8-80-3 K3=1,20; K5=1,20	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (применительно к терминалам)	1,0
6		шт
7	М10-309-2 K3=1,20; K5=1,20	Реле, устанавливаемое на пультах и панелях	6,0
7		шт
8	С1545-69	Контактные колодки GZ14U	0,04
8		100шт
9	М8-526-1 K3=1,20; K5=1,20	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	2,0
9		шт
		Розділ № 2 ВЦ
10	М8-147-1 K3=1,20; K5=1,20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	7,416
10		100 м
11	15096-11331	Кабель сечением 7.2,5мм2 КВВГнг	0,756
11		1000м
12	М8-158-6 K3=1,20; K5=1,20	Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	34,0
12		шт
13	Е7-64-1 K2=1,20; K5=1,20	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (плиты существующие)	0,28
13		100шт
	Разом прямих витрат по розділу: № 2

	Разом прямих витрат по кошторису:

		Прямi витрати будiвельних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть будiвельних робiт			грн.
		Прямi витрати монтажних робiт			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		Всього вартiсть монтажних робiт			грн.

		Прямi витрати по кошторису			грн.
		вартiсть матеріалів та конструкцій			грн.
		вартiсть ЕММ			грн.
		заробітна плата в ЕММ			грн.
		заробітна плата робітників			грн.
		всього заробітна плата			грн.
		витрати труда робітників			люд-г
		витрати труда в ЕММ			люд-г
		всього витрати труда			люд-г
		Загальновиробничі витрати			грн.
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.
		ВСЬОГО по кошторису			грн.
		Кошторисна трудомісткість:			люд-г
		Кошторисна заробітна плата:			грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив ______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Свет Шахтера"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №

пусконаладочные работы
найменування робот і витрат

найменування об`єкта
			Кошторисна вартість					тис.грн.
			Кошторисна трудомісткість					тис.люд.-год.
			Кошторисна заробітна плата					тис.грн.
	Складений в цінах станом на _________________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.-год.
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робiт і витрат.	Одиниця виміру	Кількість	вартiсть один., грн.	Загальна вартість, грн.	на од.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		Тех. часть п.1.6 К=1,03 (составление технического отчета)		0,0
1	П1-42-1 тех.ч. п.7.1.4 к=1,3 K0=1,03; K47=1,21*1,30	Схема разводки трехпроводной системы. Схема разводки с количеством панелей [шкафов, ячеек] до 2 [для четырехпроводной системы разводки] [(2,0028,02) + (2,0028,02)]1,5731,0*1,0	схема	3,0
2	П1-71-7 K0=1,03; K47=1,21	Испытания повышенным напряжением цепи вторичной коммутации [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	испыт-е	17,0
3	П1-55-5 K0=1,03; K47=1,21	Элементы систем автоматического управления и регулирования. Функциональная группа управления аналоговая, бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 30 [(46,4028,02) + (69,6028,02)]1,211,0*1,0	шт	1,0
4	П1-72-2 K0=1,03; K47=1,21	Взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств в электроустановке до 5 шт [(30,0028,02) + (20,0028,02)]1,211,0*1,0	присоед.	4,0
5	П1-62-13 K0=1,03; K47=1,21	Снятие и анализ векторных диаграмм [(0,6028,02) + (0,6028,02) + (0,8028,02)]1,211,01,0	диагр-ма	1,0
6	П1-15-5 K0=1,03; K47=1,21	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, напряжение до 1 кВ [(0,3028,02) + (1,2028,02) + (1,5028,02)]1,211,01,0	шт	6,0
7	П1-20-38K0=1,03; K47=1,21	Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с независимой выдержкой времени на одном реле [комплект типа КЗ-35], на двух реле [комплект типа КЗ-36], на трех реле [комплект типа КЗ-17][(7,2028,02) + (10,8028,02)]1,211,0*1,0	комплект	1,0
8	П1-62-12 K0=1,03; K47=1,21	Снятие, обработка и анализ осциллограмм [(2,4028,02) + (2,4028,02) + (3,2028,02)]1,211,01,0	осцил-ма	1,0
9	П1-61-6 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами [(5,1028,02) + (5,1028,02) + (6,8028,02)]1,211,01,0	100 точ	0,02
10	П1-61-1 K0=1,03; K47=1,21	Заземляющие устройства. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя [(0,4528,02) + (0,4528,02) + (0,6028,02)]1,211,01,0	измерен.	2,0
	Разом прямих витрат по кошторису:

	Прямi витрати по кошторису		грн.
	всього заробітна плата		грн.
	всього трудомісткість		люд-г
	Загальновиробничі витрати		грн.
	трудомісткість в загальновиробничих витратах		люд-г
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		грн.
	ВСЬОГО по кошторису		грн.
	Кошторисна трудомісткість:		люд-г
	Кошторисна заробітна плата:		грн.

		Склав _________________________________________
		Перевірив _______________________________________

Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35 кВ на ПС 150 кВ "Свет Шахтера"
найменування будови
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №
приобретение оборудования
вид устаткування та робiт
РЗА 35 кВ
найменування об`єкта

ОСНОВА:		Кошторисна вартiсть			тис.грн.
	067.01/2012-СО

	Складений в цінах станом на ___________________________
№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування та характеристика устаткування, од. виміру і маса одиницi устаткування	Кількість	Вартiсть одиниці, грн.	Загальна вартiсть, грн.
1	2	3	4	5	6
0	0000-0000	Шкаф РЗА С-31, шт	1,0
0	0000-0000	Терминал РМ-200 "НТЦ Электро", шт	1,0
0	0000-0000	Выключатель автоматический С60N B3 SchE In=3 A Uном~220В, шт	2,0
0	0000-0000	Блок-контакт автомат САН, шт	4,0
0	0000-0000	Реле промежуточное R15-2014-43-1220 "Relpol", шт	4,0
0	0000-0000	Реле токовое трехфазное РТ-40/Р-1 In=5A, шт	4,0
0	0000-0000	Реле времени Вл-100А "Релсис" (=220В), шт	2,0

	Разом
	Додатковi витрати, пов'язанi з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготiвельно-складськими витратами, а також на комплектацiю та запаснi частини
	в тому числi
	витрати на комплектацію устаткування
	витрати на запасні частини
	транспортнi витрати
	витрати на тару та упаковку
	заготівельно - складські витрати

	ВСЬОГО по кошторису:

	Склав ________________________________________
	Перевірив _____________________________________

Додаток 7

Проект Договору про закупівлю

Лот 1

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _________________

м. Донецьк «___» __________ 2013р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Xxxxxx-Xxxxxx», іменоване надалі Xxxxxxxx, в особі генерального директора Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

________________, іменоване надалі ______________, в особі ______________, що діє на підставі ____________, з іншого боку,

разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі за текстом - Договір) про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик та самотужки виконати та здати Замовнику у встановлений цим Договором строк роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса», що розташоване у Дніпропетровській області, Павлоградському р-ні, x.Xxxxxx, xxx.Xxxxxxxxxx, 00 (територія шахти «Героїв космосу») в обсягах, зазначених у Технічному завданні Замовника, проектній та кошторисній документації (надалі – «Роботи»).

1.2. Замовник зобов'язується прийняти та вчасно оплатити виконані Підрядником роботи в розмірі, у строк і в порядку, встановленими цим Договором.

1.3. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи, визначені у п.1.1. Договору, у суворій відповідності з:

1.3.1. своєю пропозицією конкурсних торгів № ________ від ____________ ;

1.3.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Героев Космоса» 067.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

1.3.3. технічним завданням Замовника (Додаток 1 до Договору);

1.3.4. кошторисною документацією.

МАТЕРІАЛИ Й УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Роботи виконуються з використанням матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання як Підрядника, так і Замовника. Перелік матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, що постачаються Замовником, зазначаються в Переліку матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання поставки Замовника (Додаток 2 до Договору). При цьому тип матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, зазначених у Додатку 2 до Договору, може бути змінений Замовником до моменту передачі їх Підряднику за Актами приймання-передачі. Решта матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, постачання яких необхідне для виконання Робіт в обсягах, зазначених в Технічному завданні Замовника, проектній та кошторисній документації, постачається Підрядником.

2.2. Матеріали, вироби, конструкції і обладнання, що постачаються Замовником й зазначені в Додатку 2 до Договору, передаються Підрядникові за Актами приймання-передачі, підписаним уповноваженими представниками обох сторін. З моменту підписання наведеного Акту та до підписання відповідного Акту приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма КБ-3) відповідно до умов цього Договору Підрядник відповідає за схоронність отриманих від Замовника матеріалів і обладнання, на ньому лежить ризик їхньої випадкової загибелі, втрати або ушкодження. У разі виявлення неналежної якості отриманих матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, Підрядник має негайно повідомити Замовникові про всі виявлені недоліки.

2.3. Норми витрат Підрядником матеріалів, виробів і конструкцій мають відповідати нормам, встановленим чинним законодавством та нормативно-технічними документами.

2.4. Підрядник відповідає за доброякісність наданих ним матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання. Підрядник є власником матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, що постачаються ним й використовуються в Роботах, до моменту приймання відповідних Робіт Замовником за Актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма КБ-3) відповідно до умов цього Договору.

2.5. Замовлення, перевезення на об’єкт виконання Робіт, приймання, розвантаження, складування й охорона матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання поставки Підрядника, необхідних для виконання Робіт за Договором, здійснюється силами Підрядника. Підрядник контролює якість, кількість і комплектність матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, що постачаються ним, на ньому лежить ризик їхньої випадкової загибелі, втрати або ушкодження до моменту підписання сторонами відповідного Акту приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) відповідно до умов цього Договору.

2.6. Якість матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, що постачаються Підрядником, має відповідати нормам, стандартам якісних показників і технічних вимог, установлених чинними нормативними документами та супроводжуються документами, що підтверджують їхні якісні характеристики. Обладнання обов’язково повинно мати оригінал технічних паспортів та керівництв з експлуатації, виданих виробниками. У випадку, якщо матеріали, вироби, конструкції і обладнання підлягають обов’язковій сертифікації – надання сертифікату обов’язково. Усі матеріали, вироби, конструкції і обладнання повинен супроводжувати документ, в якому містяться вимоги до безпечного перевезення, збереження та користування даним продуктом, а також вимоги до поводження з відходами, що створюються в результаті його використання.

Усі матеріали, вироби, конструкції і обладнання поставки Підрядника, що використовуються ним під час виконання Робіт, мають бути виготовлені не раніше 2012-2013 р.р.

2.7. Якість підрядних Робіт, а також матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, які використовуються в Роботах, має відповідати наданій Замовником проектній та кошторисній документації, Технічному завданню, Будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам та іншій нормативній документації, що визначає вимоги до якості Робіт і матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, які використовуються в Роботах.

2.8. Замовник залишає за собою право під час виконання Робіт за цим Договором вносити зміни до обсягу підрядних Робіт, в тому числі, в бік зменшення, без зміни одиничної вартості Робіт, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника.

2.9. У випадку, якщо зміни, внесені Замовником згідно з п.2.8. цього Договору, вимагають перегляду термінів закінчення та/або вартості Робіт, сторонами вносяться відповідні зміни до цього Договору й додатків до нього. Якщо внесені Замовником згідно з п.2.8. Договору зміни і доповнення не спричиняють перегляд термінів закінчення та/або вартості Робіт, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника.

2.10. У разі потреби Підрядник має право залучити до виконання частини Робіт за Договором субпідрядників. Залучення субпідрядників до Робіт здійснюється за попередньою письмовою згодою Замовника, при цьому обсяг робіт, який мають виконувати субпідрядники, у грошовому вираженні повинен становити не більше 50% загальної вартості Робіт.

2.11. Для прийняття Замовником рішення про залучення до Робіт запропонованого Підрядником субпідрядника, Підрядник зобов'язаний надати Замовникові нотаріально завірену копію ліцензії субпідрядника з переліком видів робіт та іншу інформацію й документи за вказівкою Замовника, що дозволяють зробити висновок про кваліфікацію субпідрядника. Координацію діяльності субпідрядників, а також приймання й оплату виконаних ними робіт здійснює Підрядник.

2.12. Підрядник несе повну відповідальність перед Замовником за невиконання або неналежне виконання працівниками субпідрядників, залучених до виконання Робіт, всіх вимог цього Договору, включаючи вимоги щодо обсягу й якості Робіт, вимоги щодо виконання норм законодавства про охорону праці, промислову, пожежну або загальну безпеку, а також норм законодавства про охорону навколишнього середовища під час виконання Робіт.

2.13. Замовник здійснює контроль за відповідністю Робіт, що виконуються Підрядником (субпідрядником), вимогам законодавства про охорону праці, промислову, пожежну або загальну безпеку, а також вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.14. У випадку порушення працівниками Підрядника (субпідрядника) вимог охорони праці, промислової, пожежної, або загальної безпеки при виконанні Робіт, або у випадку порушення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища сторонами (Замовником та Підрядником) має бути проведено розслідування такого порушення, за результатами якого складається «Акт про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками Підрядника (субпідрядника)» або «Акт про порушення вимог природоохоронного законодавства при виконанні робіт працівниками підрядної (субпідрядної) організації» (далі – Акт). У випадку нез'явлення уповноваженого представника Підрядника для складання зазначеного Акту та/або у випадку відмови від його підписання Замовник вправі скласти Акт самостійно. У такому випадку цей Акт має таку саму силу, як і Акт, підписаний обома сторонами. Один екземпляр Акту має бути направлений Підрядникові, який повинен ознайомити з ним субпідрядника (якщо порушення було здійснене працівниками субпідрядника).

2.15. За наявності порушення Підрядником (субпідрядником) вимог промислової безпеки й охорони праці, пожежної або загальної безпеки, або у випадку порушення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища Замовник має право заборонити виконання Робіт та вилучити наряд-допуск у Підрядника (субпідрядника). Продовжити виконувати Роботи Підрядник (субпідрядник) може тільки після усунення порушень та одержання на це дозволу Замовника.

2.16. Замовник забезпечує отримання всіх документів дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена діючим законодавством.

2.17. Авторський та технічний нагляд за виконанням Робіт здійснюється Замовником, розробником проектної документації та іншими підприємствами та організаціями, залученими Замовником.

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строк виконання робіт – до 20.12.2013 року. Роботи мають виконуватися згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток 3 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору.

3.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені тільки за письмовою згодою обох сторін.

3.3. Підрядник повинен придбати матеріали, вироби, конструкції і обладнання, необхідні для виконання Робіт, у такі строки, щоб не порушилися строки виконання Робіт, передбачені Календарним графіком виконання робіт.

3.4. Якщо Підрядник вчасно не почав виконання Робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення Робіт у встановлений строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору і вимагати відшкодування заподіяних Підрядником збитків у повному обсязі.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Приймання фактично виконаних Підрядником Робіт здійснюється сторонами щомісячно за Актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в з відповідними розрахунками), Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), що підписуються уповноваженими представниками обох сторін. Приймання Робіт за Договором проводиться у разі вводу об’єкту в експлуатацію. Якщо діючим законодавством або нормативно-технічними документами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (об'єкта будівництва) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

4.2. Приймання обладнання, що змонтоване на об'єкті будівництва, здійснюється сторонами шляхом підписання уповноваженими представниками сторін Актів монтажу обладнання.

4.3. Після закінчення виконання всіх Робіт за Договором сторони мають скласти Акт робочої комісії та здійснити всі інші необхідні дії з прийняття в експлуатацію об’єкту будівництва відповідно до чинних нормативно-правових актів України.

4.4. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва, а також датою закінчення виконання всіх Робіт за Договором є дата підписання Сторонами Акту робочої комісії.

4.5. У випадку виявлення недоліків у виконаних Підрядником (субпідрядниками) Роботах, уповноваженими представниками сторін (Замовником й Підрядником) складається двосторонній Акт, який фіксує факт наявності недоліків, причини їх утворення і строки усунення. Повноваження кожного представника Підрядника, що приймає участь у складанні Акту, мають бути підтверджені відповідними довіреностями, оформленими згідно з чинним законодавством України.

4.6. У разі відмови Підрядника від підписання Акту відповідно до п.4.6. Договору та/або у випадку неявки уповноваженого представника Підрядника для підписання Акту, для підтвердження виявлених недоліків Замовник вправі залучити до приймання Робіт третю сторону, що має досвід у виконанні робіт аналогічного характеру або проведення експертиз у таких роботах, висновок якої про якість виконаних Підрядником Робіт буде обов'язковим для виконання обома сторонами. У випадку підтвердження третьою стороною такого факту наявності недоліків у виконаних Підрядником (субпідрядником) Роботах, Акт про виявлені недоліки з указівкою причини їх виникнення і термінів усунення складається уповноваженими представниками Замовника і третьої сторони.

4.7. Підрядник власними силами, за свій рахунок і ризик, із застосуванням своїх матеріалів, виробів, конструкцій й обладнання усуває виявлені в процесі приймання Робіт недоліки в терміни, зазначені в Акті, складеному згідно з п.4.6. або п.4.7. цього Договору.

4.8. Якщо Підрядник не усуне виявлені в процесі приймання Робіт недоліки в терміни, наведені в п.4.8. Договору, Замовник вправі усунути такі недоліки самотужки або силами іншого підрядника. У такому випадку всі пов'язані з усуненням виявлених недоліків витрати компенсуються Підрядником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання відповідного письмового повідомлення Замовника, шляхом перерахування на поточний рахунок Замовника суми коштів, що дорівнює вартості витрат на усунення виявлених недоліків силами Замовника або іншого підрядника.

ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Робіт за цим Договором (ціна Договору) визначається на підставі Договірної ціни та кошторисної документації (Додаток 4 до Договору) й складає _____________ грн. (_______________________________ грн. ___ коп.), з урахуванням ПДВ в розмірі 20%.

Вартість Робіт за цим Договором містить у собі вартість всіх необхідних для виконання Робіт матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання, що постачаються Підрядником, інших витрат Підрядника, пов'язаних з виконанням Робіт, та плату за виконану ним Роботу. Підписанням цього Договору Підрядник підтверджує, що вартість Робіт, зазначена в цьому пункті Договору, включає в себе вартість всіх Робіт, передбачених проектною, кошторисною документацією, Технічним завданням Замовника, а також вартість всіх матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, постачання яких згідно умовам цього Договору здійснює Підрядник.

5.2. Погоджена сторонами в п.5.1. Договору вартість Робіт може бути змінена у випадках, передбачених цим Договором та/або за взаємною письмовою згодою сторін.

5.3. У випадку, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу робіт за Договором, підтверджена підписаними сторонами Актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) і Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), виявиться меншою, ніж вартість передбачених Технічним завданням Замовника, кошторисною й проектною документацією Робіт, зазначена в Договірній ціні, кошторисній документації й п.5.1. цього Договору, така різниця залишається власністю Замовника, а Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між зазначеною в Договірній ціні, кошторисній документації і п.5.1. Договору вартістю Рxxxx x вартістю фактично виконаного обсягу Робіт.

5.4. У разі, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу робіт за Договором, виявиться більшою, ніж вартість Рxxxx, передбачена Договірною ціною, кошторисною документацією і п.5.1. цього Договору, Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між вартістю фактично виконаного ним обсягу Робіт та вартістю Робіт, зазначеною в п. 5.1. Договору, Договірній ціні, кошторисній документації.

5.5. Для придбання Підрядником матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання Робіт, Замовник виплачує Підрядникові аванс. Аванс виплачується у розмірі не більше 50% вартості матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання поставки Підрядника, необхідних для виконання Робіт. Перерахування авансу для придбання матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання Робіт, здійснюється на підставі наданого Підрядником Розрахунку. Погашення авансу здійснюється шляхом вирахування з вартості виконаних Підрядником й прийнятих Замовником Робіт суми сплаченого Замовником авансу.

5.6. Замовник проводить оплату виконаних Робіт щомісячно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в), Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3) й отримання Замовником від Підрядника рахунку-фактури, на оплату 95 % вартості виконаних Підрядником і прийнятих Замовником Робіт, матеріалів, виробів, конструкцій та 100% вартості обладнання, що постачається Підрядником, шляхом вирахування виплаченого Підрядникові авансу, у відповідності з п.5.5. Договору.

5.7. Остаточний розрахунок здійснюється Замовником на протязі 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту робочої комісії.

5.8. Замовник вправі затримувати оплату Робіт, виконаних з недоліками та/або відхиленнями від умов Договору (додатків до нього), до моменту усунення таких недоліків та/або відхилень або віднімати з вартості Робіт, що підлягають оплаті, вартість Робіт, виконаних з недоліками та/або відхиленнями.

5.9. Оплата Робіт, виконаних Підрядником достроково, підлягає прийманню й оплаті тільки у випадку згоди Замовника.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Підрядник зобов'язується:

6.1.1. Виконати Роботи в обсязі і в суворій відповідності з:

6.1.1.1. своєю пропозицією конкурсних торгів від __.__._____________р.;

6.1.1.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Героев Космоса» 067.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

6.1.1.3. Технічним завданням Замовника;

6.1.1.4. кошторисною документацією;

6.1.1.5. термінами, передбаченими умовами цього Договору й додатками до нього.

6.1.2. Надати Замовнику необхідні Проекти провадження Робіт (згідно Будівельним Нормам і Правилам) на монтажні й будівельні роботи.

6.1.3. Надати Замовнику до початку виконання Робіт розрахунок необхідного персоналу, кількість якого повинна бути достатньою для виконання Робіт, у відповідності до ПБЕЕ за групою електробезпеки.

6.1.4. Визначити та довести до відома Замовника особу, відповідальну за вирішення технічних та фінансових питань стосовно виконання Робіт за Договором на протязі всього терміну дії Договору.

6.1.5. Здійснити заміну особи, відповідальної за вирішення технічних та фінансових питань стосовно виконання Робіт за Договором, на протязі 5 (п’яти) календарних днів з дня надання Замовником мотивованої вимоги стосовно заміни такої уповноваженої особи.

6.1.6. Забезпечити виконання своїми працівниками й працівниками субпідрядника вимог нормативно-правових актів з промислової, пожежної, екологічної та загальної безпеки й охорони праці при виконанні Робіт.

6.1.7. Проводити зі своїми працівниками та працівниками субпідрядників ввідний інструктаж та інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки, пожарної безпеки, виробничої санітарії.

6.1.8. Забезпечити виконання своїми працівниками й працівниками субпідрядника обов’язків Підрядника, які містяться в локальних правових актах Замовника: «Положення. Забезпечення безпечного виконання робіт працівниками підрядних підприємств ТОВ «Сервіс – Інвест», «Процедура. Положення про безпеку послуг підрядних організацій».

6.1.9. Виконувати норми з охорони навколишнього природного середовища, для чого:

6.1.9.1. організувати на об’єкті будівництва площадку для складування матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання;

6.1.9.2. організувати регулярний збір й вивіз твердих побутових відходів та будівельного, монтажного, пакувального сміття;

6.1.9.3. передбачити резервуари й тару для збору відходів;

6.1.9.4. передбачити міри й засоби, що перешкоджатимуть попаданню забруднюючих речовин в грунт, воду, каналізацію у випадку виникнення аварійної ситуації;

6.1.9.5. виключити можливість витікання нафтопродуктів з транспортних засобів, механізмів й обладнання;

6.1.9.6. здійснювати щоденне прибирання робочих місць від сміття, що утворилося на протязі робочого дня.

6.1.10. Прийняти негайні заходи щодо усунення виявлених порушень вимог безпеки, відображених в складених згідно з умовами Договору «Актах про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками Підрядника (субпідрядника)», та вимог щодо охорони навколишнього середовища, відображених в складених згідно з умовами Договору «Актах про порушення вимог природоохоронного законодавства при виконанні робіт працівниками підрядної (субпідрядної) організації».

6.1.11. Забезпечити своїми силами й за свій рахунок охорону нового та демонтованого обладнання на весь період виконання Робіт.

6.1.12. Негайно попередити Замовника про те, що дотримання його вказівок загрожує міцності або якості Робіт, що виконуються, а також про наявність інших обставин, що загрожують міцності або якості Робіт.

6.1.13. Негайно повідомити Замовника про неможливість закінчення Робіт у терміни, зазначені в цьому Договорі.

6.1.14. Виправляти самотужки і за свій рахунок допущені в Роботі недоліки та/або відхилення від умов Договору, що спричинили погіршення якості виконаних Робіт та/або погіршення якості матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання.

6.1.15. Щомісячно на протязі 10 (десяти) календарних днів після підписання сторонами відповідного Акту приймання виконаних будівельних робіт звільняти місце виконання Робіт від сміття, техніки, невикористаних матеріалів.

6.1.16. Здійснювати контроль за якістю виконання Робіт (в тому числі за виконанням Робіт субпідрядниками) згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-96.

6.1.17. До підписання сторонами відповідного Акта приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) повертати Замовникові належні останньому матеріали, обладнання, вироби, конструкції, їхні залишки, та/або відходи, що демонтуються в процесі виконання Робіт. Неповернення матеріалів, обладнання, виробів, конструкцій Замовника, їхніх залишків та/або відходів, є підставою для відмови Замовника від підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт.

6.1.18. За 20 (двадцять) календарних днів до початку відповідного етапу Робіт, зазначеного в Календарному графіку виконання Робіт, перевіряти наявність матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання цього етапу Робіт, їх відповідність встановленим вимогам до якості, а також наявність супроводжувальних документів, що посвідчують якість таких матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання.

6.1.19. Негайно повідомляти Замовника про наявність будь-яких затримок в забезпеченні об’єкту виробництва матеріалами, виробами, конструкціями та обладнанням, які необхідні для виконання Робіт, грузопідйомними або транспортними засобами, або про наявність інших обставин, що можуть призвести до порушення зазначених в Календарному графіку термінів та/або строків виконання Робіт.

6.1.20. Надавати щомісячно уповноваженому представнику Замовника до останнього числа поточного місяця звіт, в якому має бути зазначений факт виконання Робіт в грошовому та фізичному вираженні, а також план Робіт на наступний місяць з зазначенням фактичних обсягів Робіт та із зазначенням інформації про наявність матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, необхідних для виконання запланованих у наступному місяці Робіт.

6.1.21. Повернути Замовникові проектну та повний комплект виконавчої документації протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати закінчення виконання Робіт за Договором.

6.2.Підрядник має право:

6.2.1. Отримувати оплату за прийняті Замовником Роботи відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Залучати за попередньою згодою Замовника до виконання Робіт субпідрядників.

6.2.3. Ініціювати внесення змін до цього Договору у випадку наявності підстав, передбачених діючим законодавством та умовами цього Договору.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. На протязі 5 (п’яти) календарних днів з дати підписання сторонами цього Договору надати уповноваженому представнику Підрядника проектну документацію за Актом приймання – передачі.

6.3.2. Забезпечити проведення вступних інструктажів персоналу Підрядника (субпідрядника).

6.3.3. Ознайомити персонал Підрядника (субпідрядника) з правилами внутрішнього розпорядку на об’єктах Замовника, де виконуються Роботи, та з їх внутріоб΄єктним режимом.

6.3.4. Ознайомити персонал Підрядника (субпідрядника) з вимогами й процедурами щодо дій в надзвичайних ситуаціях.

6.3.5. Назначити своїх працівників, відповідальних за нагляд безпеки виконання Рxxxx Xxxxxxxxxxx (субпідрядником).

6.3.6. Направляти своїх представників для здійснення прийомки Робіт.

6.3.7. За відсутності зауважень до виконаних Робіт прийняти Роботи й оплатити їх вартість відповідно до умов цього Договору.

6.3.8. Ознайомити персонал Підрядника (субпідрядника) зі змістом локальних правових актів Замовника: «Положення. Забезпечення безпечного виконання робіт працівниками підрядних підприємств ТОВ «Сервіс – Інвест», «Процедура. Положення про безпеку послуг підрядних організацій».

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, вартістю та обсягами виконання Робіт.

6.4.2. Вмішуватися у хід виконання Робіт й призупиняти їх у випадках, якщо працівники Підрядника (субпідрядника):

6.4.2.1.своїми діями визивають погрозу порушення нормальної експлуатації діючого обладнання;

6.4.2.2. порушують вимоги промислової безпеки, охорони праці, пожежної, загальної безпеки або вимоги законодавства про охорону навколишнього середовища;

6.4.2.3. виконують Роботи з порушенням погодженого сторонами Календарного графіку виконання робіт, якщо таке порушення погрожує невиконанню Робіт у зазначений в п.3.1. цього Договору строк;

6.4.2.4. допустили неякісне виконання Робіт, якщо таке неякісне виконання може бути скрите наступними роботами;

6.4.2.5. не виконують вимоги технологічної та нормативно-технічної документації під час виконання Робіт.

6.4.3. Залучати до здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням Робіт представників проектної організації, постачальників (виробників) обладнання, матеріалів, виробів й конструкцій, що використовуються при виконанні Робіт, а також, за необхідністю, представників будь-яких інших уповноважених підприємств й організацій.

6.4.4. Утримувати з суми, що підлягає оплаті Підряднику відповідно до п.5.7. цього Договору, суму штрафних санкцій, передбачених п.8.2. цього Договору.

6.4.5. Вимагати від Підрядника заміну особи, відповідальної за вирішення технічних та фінансових питань стосовно виконання Робіт за Договором, у випадку надання мотивованої вимоги стосовно заміни такої уповноваженої особи.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

7.1. Підрядник гарантує якість виконаних підрядних Робіт і якість наданих ним матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, а також їх відповідність чинним в Україні стандартам, нормам і вимогам, що ставляться до таких робіт, матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання.

7.2. Термін гарантії виконаних підрядних Робіт, а також поставлених Підрядником відповідно до умов цього Договору виробів, конструкцій та обладнання встановлюється тривалістю, зазначеною частиною першою статті 884 Цивільного кодексу України, та відраховується з дати підписання Сторонами Акту робочої комісії.

7.3. Підрядник зобов'язується усувати самотужки, за свій рахунок і ризик будь-які недоліки, виявлені протягом гарантійного терміну у виконаних Роботах, та/або в поставлених Підрядником матеріалах, виробах, конструкціях, обладнанні, протягом 7 (семи) робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення Замовника.

Якщо в період гарантії виявляться недоліки, що не дозволяють продовжувати нормальну експлуатацію об'єкта (або його частини) до їхнього усунення, гарантійний термін на виконані Роботи, поставлені Підрядником матеріали, вироби, конструкції та обладнання продовжується на період, коли об'єкт (його частина) не експлуатувався внаслідок виявлення й усунення таких недоліків.

Усі виявлені протягом гарантійного терміну недоліки фіксуються відповідними Актами, що підписуються уповноваженими представниками обох сторін. Повноваження кожного представника Підрядника на підписання Акта повинні бути підтверджені відповідною довіреністю.

7.4. У випадку відмови Підрядника від підписання Акта відповідно до п. 7.3. Договору та/або усунення виявлених протягом гарантійного терміну недоліків або у випадку неявки Підрядника для складання Акта протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення Замовника, Замовник вправі скласти Акт про виявлені недоліки самостійно й усунути виявлені недоліки самотужки або силами іншого підрядника. У такому випадку всі пов'язані з таким усуненням недоліків витрати компенсуються Підрядником протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня одержання письмового повідомлення Замовника, шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Замовника.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою із сторін прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, вона несе відповідальність перед іншою стороною відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. За порушення строків виконання своїх зобов'язань, обговорених п.п. 3.1., 4.6., 4.8., 4.9., 7.3., 7.4. цього Договору, Підрядник виплачує Замовникові штрафну санкцію в розмірі 1 (одного) % вартості підрядних Робіт за Договором, зазначеної в п. 5.1. цього Договору, за кожний день прострочення та відшкодує збитки, заподіяні неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором, у повному обсязі. Штрафні санкції можуть бути утримані Замовником із суми остаточного розрахунку, який Замовник має виплатити Підряднику відповідно до п. 5.7. цього Договору.

8.3. У випадку порушення працівниками Підрядника (субпідрядника) вимог нормативних актів з охорони праці, промислової, пожежної безпеки, гігієни праці, загальної безпеки, що підтверджується Актом, складеним відповідно до п. 2.14. Договору, він виплачує Замовникові штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення вищенаведених норм працівниками Підрядника (субпідрядника), а також відшкодовує Замовнику всі завдані в результаті цього порушення збитки. Сума штрафу підлягає перерахуванню на поточний рахунок Замовника на протязі 20 (двадцяти) банківських днів з дати складання Акту відповідно до п.2.14. Договору.

8.4. У випадку порушення Підрядником (субпідрядника) вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, що підтверджується відповідним складеним Актом, та тягне за собою заподіяння шкоди навколишньому середовищу або накладення штрафних санкцій контролюючих органів або обов’язок Замовника з компенсації шкоди третім особам або інші несприятливі для Замовника наслідки, Підрядник усуває наслідки таких порушень та відшкодовує Замовнику або третій особі або відповідному контролюючому органу збитки, заподіяну шкоду, штрафні санкції, на протязі 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання Підрядником відповідної претензії від Замовника.

8.5. У випадку виникнення збитків, пов'язаних з неякісним виконанням Підрядником (субпідрядника) Робіт за Договором та/або пов'язаних з постачанням Підрядником неякісних матеріалів, виробів, конструкцій, Підрядник відшкодовує Замовникові в повному обсязі всі заподіяні збитки.

8.6. У випадку неповернення Підрядником матеріалів, обладнання, виробів, конструкцій Замовника, їхніх залишків та/або відходів, що демонтуються у процесі виконання Робіт, Підрядник відшкодовує Замовникові ринкову вартість неповернених матеріалів, обладнання, виробів, конструкцій, їхніх залишків та/або відходів, шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Замовника, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати одержання відповідної вимоги Замовника.

8.7. У випадку порушення Замовником своїх зобов'язань, зазначених в п.п. 5.6., 5.7. Договору, він виплачує Підрядникові пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від несвоєчасно оплаченої суми за кожний день прострочення виконання зобов'язань, а також відшкодує збитки, заподіяні неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

8.8. Збиток, нанесений у результаті виконання підрядних Робіт третій особі з вини Підрядника (субпідрядника), компенсується Підрядником, а з вини Замовника - Замовником. Підрядник у всіх випадках зобов'язаний вжити термінових заходів щодо запобігання можливого збитку, навіть тоді, коли відповідні витрати несе Замовник.

8.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це з'явилося наслідком обставин непереборного характеру (стихійних лих, війни, блокади, і подібних обставин), що не залежать від волі сторін і безпосередньо впливають на виконання Договору.

9.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором на умовах, передбачених п. 9.1. цього Договору, зобов'язана в термін не більше 10 (десяти) календарних днів письмово сповістити іншу сторону з додаванням підтвердження, виданого Торгово-промисловою палатою.

9.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однією із сторін про неможливість виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань відповідно до п. 9.2. Договору, позбавляє цю сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

СТРОК ДІЇ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності в день його підписання обома сторонами та діє протягом дванадцяти років з моменту набрання ним чинності, але в будь-якому випадку не менше терміну повного виконання сторонами всіх прийнятих на себе зобов'язань.

10.2. Якщо Підрядник допустив істотне порушення умов цього Договору або інші істотні недоліки в Роботі, Замовник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків за цим Договором, розірвати Договір в однобічному порядку та вимагати відшкодування Підрядником заподіяних Замовникові збитків у повному обсязі. Істотними порушеннями умов Договору вважаються збільшення більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів строку виконання робіт; порушення технології виконання Робіт, передбаченою нормативною документацією.

Про своє рішення про розірвання Договору Замовник має повідомити Підрядника в письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Замовником рішення про розірвання Договору. У такому випадку Договір буде вважатися розірваним після закінчення 10 (десяти) календарних днів з дати направлення Замовником Підряднику письмового повідомлення про розірвання Договору. При розірванні Договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, він має оплатити вартість Робіт, виконаних Підрядником до дати отримання ним повідомлення про розірвання Договору.

10.3. Замовник має право відмовитися від виконання Договору в однобічному порядку й розірвати Договір достроково у випадку систематичного (більше двох разів) порушення Підрядником зобов’язань, передбачених п. 6.1.6. Договору, або у випадку разового грубого порушення вимог п. 6.1.6. Договору, яке призвело або могло призвести до нещасного випадку на виробництві, або якщо Підрядником не будуть прийняті всі необхідні заходи стосовно усунення порушень, зафіксованих в складеному відповідно до умов Договору «Акті про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками Підрядника (субпідрядника)» або «Акті про порушення вимог природоохоронного законодавства при виконанні робіт працівниками підрядної (субпідрядної) організації».

10.4. У випадку відсутності коштів для фінансування Робіт за цим Договором, Замовник має право:

10.4.1. В будь-який час призупинити виконання Робіт і розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Замовник має повідомити Підрядника про припинення Рxxxx x розірвання Договору за 10 (десять) календарних днів до дати припинення Робіт і розірвання Договору, а також оплатити вартість фактично виконаних Підрядником на дату розірвання Договору Робіт.

10.4.2. В будь-який час в односторонньому порядку призупиняти, відновлювати виконання Робіт, при цьому термін виконання Робіт, зазначений в п. 3.1. Договору, має бути продовжений на термін призупинення Робіт з ініціативи Замовника.

10.5. В інших, не передбачених п.п.10.2.,10.3.,10.4. Договору випадках, дострокове розірвання Договору допускається тільки за згодою обох сторін або у випадках, передбачених законами України.

10.6. Замовник залишає за собою право після підписання Договору скорегувати обсяг Робіт за Договором в бік зменшення, без зміни одиничної вартості Рxxxx, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника. У цьому разі раніше погоджений обсяг Робіт та, відповідно, їх вартість, вважаються зміненими з моменту отримання Підрядником такого повідомлення від Замовника.

10.7. Усі інші, не передбачені умовами цього Договору, зміни та/або доповнення до цього Договору можуть бути внесені за письмовою згодою на це обох сторін.

ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони приймають на себе зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності отриманих від іншої сторони документації й інформації, що стосуються предмета даного Договору. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню інформації або ознайомленню з нею третіх осіб без взаємної домовленості.

11.2. Сторони підтверджують, що Страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта виконання Робіт не проводиться.

11.3. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу тільки в тому випадку, коли вони засвідчені підписами компетентних представників обох сторін і печатками в кожному окремому випадку.

11.4. Жодна із сторін не може передати свої права й обов'язки за цим Договором третій особі без попередньої згоди іншої сторони.

11.5. Цей Договір складено у двох екземплярах, на ______________ аркушах кожний, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. Кожну сторінку двох екземплярів Договору завізовано представником Замовника. Технічне завдання (Додаток 1), Перелік матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання поставки Замовника (Додаток 2), Календарний графік виконання робіт (Додаток 3), Договірна ціна і кошторисна документація (Додаток 4) є невід’ємними частинами Договору. Додатки до Договору можуть бути викладені як на українській, так і на російській мовах.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник	Підрядник
ТОВ «Сервіс-Інвест»
Юридична адреса: 00000, x. Донецьк, бул. Xxxxxxxx, 00 Поштова адреса: 00000, x. Донецьк, xxx. Челюскінців, 151	Юридична адреса:
п/р 26006001312038 в АТ «ОТП Банк» у м. Києві	п/р
МФО 300528	МФО
Код ЄДРПОУ 31018149	Код ЄДРПОУ
Св-во платника ПДВ № 05913092	Св-во платника ПДВ №
ІПН 310181405097	ІПН
	Ліцензія Серія __№ ___від______
________________________ X.X.Xxxxxxxx	_____________________________

Лот 2

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _________________

м. Донецьк «___» __________ 2013р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сxxxxx-Xxxxxx», іменоване надалі Зxxxxxxx, в особі генерального директора Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

________________, іменоване надалі ______________, в особі ______________, що діє на підставі ____________, з іншого боку,

разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі за текстом - Договір) про таке:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик та самотужки виконати та здати Замовнику у встановлений цим Договором строк роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера», що розташоване у Дніпропетровській області, Петропавлівському р-ні, с. Миколаївка, xxx. Першотравнева, 1-і (територія шахти «Степова») в обсягах, зазначених у Технічному завданні Замовника, проектній та кошторисній документації (надалі – «Роботи»).

1.3. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи, визначені у п.1.1. Договору, у суворій відповідності з:

1.3.1. своєю пропозицією конкурсних торгів № ________ від ____________ ;

1.3.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Свет Шахтера» 070.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

1.3.3. технічним завданням Замовника (Додаток 1 до Договору);

1.3.4. кошторисною документацією.

МАТЕРІАЛИ Й УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені тільки за письмовою згодою обох сторін.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Підрядник зобов'язується:

6.1.1. Виконати Роботи в обсязі і в суворій відповідності з:

6.1.1.1. своєю пропозицією конкурсних торгів від __.__._____________р.;

6.1.1.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Свет Шахтера» 070.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

6.1.1.3. Технічним завданням Замовника;

6.1.1.4. кошторисною документацією;

6.1.1.5. термінами, передбаченими умовами цього Договору й додатками до нього.

6.1.9. Виконувати норми з охорони навколишнього природного середовища, для чого:

6.1.9.3. передбачити резервуари й тару для збору відходів;

6.1.9.5. виключити можливість витікання нафтопродуктів з транспортних засобів, механізмів й обладнання;

6.1.9.6. здійснювати щоденне прибирання робочих місць від сміття, що утворилося на протязі робочого дня.

6.1.13. Негайно повідомити Замовника про неможливість закінчення Робіт у терміни, зазначені в цьому Договорі.

6.2.Підрядник має право:

6.2.1. Отримувати оплату за прийняті Замовником Роботи відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Залучати за попередньою згодою Замовника до виконання Робіт субпідрядників.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.2. Забезпечити проведення вступних інструктажів персоналу Підрядника (субпідрядника).

6.3.5. Назначити своїх працівників, відповідальних за нагляд безпеки виконання Рxxxx Xxxxxxxxxxx (субпідрядником).

6.3.6. Направляти своїх представників для здійснення прийомки Робіт.

6.4. Замовник має право:

6.4.2.1.своїми діями визивають погрозу порушення нормальної експлуатації діючого обладнання;

6.4.2.4. допустили неякісне виконання Робіт, якщо таке неякісне виконання може бути скрите наступними роботами;

6.4.2.5. не виконують вимоги технологічної та нормативно-технічної документації під час виконання Робіт.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

СТРОК ДІЇ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ

10.4. У випадку відсутності коштів для фінансування Робіт за цим Договором, Замовник має право:

ІНШІ УМОВИ

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник	Підрядник
ТОВ «Сервіс-Інвест»
Юридична адреса: 00000, x. Донецьк, бул. Xxxxxxxx, 00 Поштова адреса: 00000, x. Донецьк, xxx. Челюскінців, 151	Юридична адреса:
п/р 26006001312038 в АТ «ОТП Банк» у м. Києві	п/р
МФО 300528	МФО
Код ЄДРПОУ 31018149	Код ЄДРПОУ
Св-во платника ПДВ № 05913092	Св-во платника ПДВ №
ІПН 310181405097	ІПН
	Ліцензія Серія __№ ___від______
________________________ X.X.Xxxxxxxx	_____________________________

Лот 3

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _________________

м. Донецьк «___» __________ 2013р.

________________, іменоване надалі ______________, в особі ______________, що діє на підставі ____________, з іншого боку,

разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі за текстом - Договір) про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик та самотужки виконати та здати Замовнику у встановлений цим Договором строк роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская», що розташоване у Дніпропетровській області, Петропавлівському районі, с. Тельмана, вул. Сxxxxx, д.106 в обсягах, зазначених у Технічному завданні Замовника, проектній та кошторисній документації (надалі – «Роботи»).

1.3. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи, визначені у п.1.1. Договору, у суворій відповідності з:

1.3.1. своєю пропозицією конкурсних торгів № ________ від ____________ ;

1.3.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Днепровская» 069.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

1.3.3. технічним завданням Замовника (Додаток 1 до Договору);

1.3.4. кошторисною документацією.

МАТЕРІАЛИ Й УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені тільки за письмовою згодою обох сторін.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.6. У разі відмови Підрядника від підписання Акту відповідно до п.4.6. Договору та/або у випадку неявки уповноваженого представника Підрядника для підписання Акту, для підтвердження виявлених недоліків Замовник вправі залучити до приймання Робіт третю сторону, що має досвід у виконанні робіт аналогічного характеру або проведення експертиз у таких роботах, висновок якої про якість виконаних Підрядником Робіт буде обов'язковим для виконання обома сторонами. У випадку підтвердження третьою стороною такого факту наявності недоліків у виконаних Підрядником (субпідрядником) Роботах, Xxx про виявлені недоліки з указівкою причини їх виникнення і термінів усунення складається уповноваженими представниками Замовника і третьої сторони.

4.8. Якщо Підрядник не усуне виявлені в процесі приймання Робіт недоліки в терміни, наведені в п.4.8. Договору, Xxxxxxxx вправі усунути такі недоліки самотужки або силами іншого підрядника. У такому випадку всі пов'язані з усуненням виявлених недоліків витрати компенсуються Підрядником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання відповідного письмового повідомлення Замовника, шляхом перерахування на поточний рахунок Замовника суми коштів, що дорівнює вартості витрат на усунення виявлених недоліків силами Замовника або іншого підрядника.

ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.3. У випадку, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу робіт за Договором, підтверджена підписаними сторонами Актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) і Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), виявиться меншою, ніж вартість передбачених Технічним завданням Замовника, кошторисною й проектною документацією Робіт, зазначена в Договірній ціні, кошторисній документації й п.5.1. цього Договору, така різниця залишається власністю Замовника, а Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між зазначеною в Договірній ціні, кошторисній документації і п.5.1. Договору вартістю Xxxxx і вартістю фактично виконаного обсягу Робіт.

5.4. У разі, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу робіт за Договором, виявиться більшою, ніж вартість Xxxxx, передбачена Договірною ціною, кошторисною документацією і п.5.1. цього Договору, Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між вартістю фактично виконаного ним обсягу Робіт та вартістю Робіт, зазначеною в п. 5.1. Договору, Договірній ціні, кошторисній документації.

5.5. Для придбання Підрядником матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання Робіт, Замовник виплачує Підрядникові аванс. Аванс виплачується у розмірі не більше 50% вартості матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання поставки Підрядника, необхідних для виконання Робіт. Перерахування авансу для придбання матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання Робіт, здійснюється на підставі наданого Підрядником Розрахунку. Погашення авансу здійснюється шляхом вирахування з вартості виконаних Підрядником й прийнятих Замовником Xxxxx суми сплаченого Замовником авансу.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Підрядник зобов'язується:

6.1.1. Виконати Роботи в обсязі і в суворій відповідності з:

6.1.1.1. своєю пропозицією конкурсних торгів від __.__._____________р.;

6.1.1.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-150кВ «Днепровская» 069.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

6.1.1.3. Технічним завданням Замовника;

6.1.1.4. кошторисною документацією;

6.1.1.5. термінами, передбаченими умовами цього Договору й додатками до нього.

6.1.9. Виконувати норми з охорони навколишнього природного середовища, для чого:

6.1.9.3. передбачити резервуари й тару для збору відходів;

6.1.9.5. виключити можливість витікання нафтопродуктів з транспортних засобів, механізмів й обладнання;

6.1.9.6. здійснювати щоденне прибирання робочих місць від сміття, що утворилося на протязі робочого дня.

6.1.12. Негайно попередити Xxxxxxxxx про те, що дотримання його вказівок загрожує міцності або якості Робіт, що виконуються, а також про наявність інших обставин, що загрожують міцності або якості Робіт.

6.1.13. Негайно повідомити Замовника про неможливість закінчення Робіт у терміни, зазначені в цьому Договорі.

6.2.Підрядник має право:

6.2.1. Отримувати оплату за прийняті Замовником Xxxxxx відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Залучати за попередньою згодою Замовника до виконання Робіт субпідрядників.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.2. Забезпечити проведення вступних інструктажів персоналу Підрядника (субпідрядника).

6.3.5. Назначити своїх працівників, відповідальних за нагляд безпеки виконання Xxxxx Xxxxxxxxxxx (субпідрядником).

6.3.6. Направляти своїх представників для здійснення прийомки Робіт.

6.4. Замовник має право:

6.4.2.1.своїми діями визивають погрозу порушення нормальної експлуатації діючого обладнання;

6.4.2.4. допустили неякісне виконання Робіт, якщо таке неякісне виконання може бути скрите наступними роботами;

6.4.2.5. не виконують вимоги технологічної та нормативно-технічної документації під час виконання Робіт.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

СТРОК ДІЇ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ

Про своє рішення про розірвання Договору Замовник має повідомити Підрядника в письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Замовником рішення про розірвання Договору. У такому випадку Xxxxxxx буде вважатися розірваним після закінчення 10 (десяти) календарних днів з дати направлення Замовником Підряднику письмового повідомлення про розірвання Договору. При розірванні Договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, він має оплатити вартість Робіт, виконаних Підрядником до дати отримання ним повідомлення про розірвання Договору.

10.4. У випадку відсутності коштів для фінансування Робіт за цим Договором, Замовник має право:

10.4.1. В будь-який час призупинити виконання Робіт і розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Замовник має повідомити Підрядника про припинення Xxxxx і розірвання Договору за 10 (десять) календарних днів до дати припинення Робіт і розірвання Договору, а також оплатити вартість фактично виконаних Підрядником на дату розірвання Договору Робіт.

10.6. Замовник залишає за собою право після підписання Договору скорегувати обсяг Робіт за Договором в бік зменшення, без зміни одиничної вартості Xxxxx, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника. У цьому разі раніше погоджений обсяг Робіт та, відповідно, їх вартість, вважаються зміненими з моменту отримання Підрядником такого повідомлення від Замовника.

ІНШІ УМОВИ

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник	Підрядник
ТОВ «Сервіс-Інвест»
Юридична адреса: 83055, м. Донецьк, бул. Шевченка, 11 Поштова адреса: 83000, x. Донецьк, вул. Xxxxxxxxxxx, 151	Юридична адреса:
п/р 26006001312038 в АТ «ОТП Банк» у м. Києві	п/р
МФО 300528	МФО
Код ЄДРПОУ 31018149	Код ЄДРПОУ
Св-во платника ПДВ № 05913092	Св-во платника ПДВ №
ІПН 310181405097	ІПН
	Ліцензія Серія __№ ___від______
________________________ X.X.Xxxxxxxx	_____________________________

Лот 4

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _________________

м. Донецьк «___» __________ 2013р.

________________, іменоване надалі ______________, в особі ______________, що діє на підставі ____________, з іншого боку,

разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі за текстом - Договір) про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик та самотужки виконати та здати Замовнику у встановлений цим Договором строк роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская», що розташоване у Дніпропетровській області, Павлоградському р-ні, с / рада Привовчанське, Комплекс будівель і споруд № 3 (територія шахти «Павлоградська») в обсягах, зазначених у Технічному завданні Замовника, проектній та кошторисній документації (надалі – «Роботи»).

1.3. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи, визначені у п.1.1. Договору, у суворій відповідності з:

1.3.1. своєю пропозицією конкурсних торгів № ________ від ____________ ;

1.3.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-35кВ «Павлоградская» 068.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

1.3.3. технічним завданням Замовника (Додаток 1 до Договору);

1.3.4. кошторисною документацією.

МАТЕРІАЛИ Й УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені тільки за письмовою згодою обох сторін.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.6. У разі відмови Підрядника від підписання Акту відповідно до п.4.6. Договору та/або у випадку неявки уповноваженого представника Підрядника для підписання Акту, для підтвердження виявлених недоліків Замовник вправі залучити до приймання Робіт третю сторону, що має досвід у виконанні робіт аналогічного характеру або проведення експертиз у таких роботах, висновок якої про якість виконаних Підрядником Робіт буде обов'язковим для виконання обома сторонами. У випадку підтвердження третьою стороною такого факту наявності недоліків у виконаних Підрядником (субпідрядником) Роботах, Xxx про виявлені недоліки з указівкою причини їх виникнення і термінів усунення складається уповноваженими представниками Замовника і третьої сторони.

ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.3. У випадку, якщо вартість фактично виконаного Підрядником обсягу робіт за Договором, підтверджена підписаними сторонами Актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) і Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), виявиться меншою, ніж вартість передбачених Технічним завданням Замовника, кошторисною й проектною документацією Робіт, зазначена в Договірній ціні, кошторисній документації й п.5.1. цього Договору, така різниця залишається власністю Замовника, а Підрядник не має права вимагати виплати йому різниці між зазначеною в Договірній ціні, кошторисній документації і п.5.1. Договору вартістю Xxxxx і вартістю фактично виконаного обсягу Робіт.

5.5. Для придбання Підрядником матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання Робіт, Замовник виплачує Підрядникові аванс. Аванс виплачується у розмірі не більше 50% вартості матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання поставки Підрядника, необхідних для виконання Робіт. Перерахування авансу для придбання матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання Робіт, здійснюється на підставі наданого Підрядником Розрахунку. Погашення авансу здійснюється шляхом вирахування з вартості виконаних Підрядником й прийнятих Замовником Xxxxx суми сплаченого Замовником авансу.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Підрядник зобов'язується:

6.1.1. Виконати Роботи в обсязі і в суворій відповідності з:

6.1.1.1. своєю пропозицією конкурсних торгів від __.__._____________р.;

6.1.1.2. проектом «Автоматическое включение резерва секционного выключателя 35кВ ПС-35кВ «Павлоградская» 068.01/2012, розробленому ООО «Техсоюз-2004»;

6.1.1.3. Технічним завданням Замовника;

6.1.1.4. кошторисною документацією;

6.1.1.5. термінами, передбаченими умовами цього Договору й додатками до нього.

6.1.9. Виконувати норми з охорони навколишнього природного середовища, для чого:

6.1.9.3. передбачити резервуари й тару для збору відходів;

6.1.9.5. виключити можливість витікання нафтопродуктів з транспортних засобів, механізмів й обладнання;

6.1.9.6. здійснювати щоденне прибирання робочих місць від сміття, що утворилося на протязі робочого дня.

6.1.13. Негайно повідомити Замовника про неможливість закінчення Робіт у терміни, зазначені в цьому Договорі.

6.2.Підрядник має право:

6.2.1. Отримувати оплату за прийняті Замовником Xxxxxx відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Залучати за попередньою згодою Замовника до виконання Робіт субпідрядників.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.2. Забезпечити проведення вступних інструктажів персоналу Підрядника (субпідрядника).

6.3.5. Назначити своїх працівників, відповідальних за нагляд безпеки виконання Xxxxx Xxxxxxxxxxx (субпідрядником).

6.3.6. Направляти своїх представників для здійснення прийомки Робіт.

6.4. Замовник має право:

6.4.2.1.своїми діями визивають погрозу порушення нормальної експлуатації діючого обладнання;

6.4.2.4. допустили неякісне виконання Робіт, якщо таке неякісне виконання може бути скрите наступними роботами;

6.4.2.5. не виконують вимоги технологічної та нормативно-технічної документації під час виконання Робіт.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

СТРОК ДІЇ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ

Про своє рішення про розірвання Договору Замовник має повідомити Підрядника в письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Замовником рішення про розірвання Договору. У такому випадку Xxxxxxx буде вважатися розірваним після закінчення 10 (десяти) календарних днів з дати направлення Замовником Підряднику письмового повідомлення про розірвання Договору. При розірванні Договору в односторонньому порядку за ініціативою Замовника, він має оплатити вартість Робіт, виконаних Підрядником до дати отримання ним повідомлення про розірвання Договору.

10.4. У випадку відсутності коштів для фінансування Робіт за цим Договором, Замовник має право:

ІНШІ УМОВИ

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник	Підрядник
ТОВ «Сервіс-Інвест»
Юридична адреса: 00000, x. Донецьк, бул. Xxxxxxxx, 00 Поштова адреса: 00000, x. Донецьк, xxx. Xxxxxxxxxxx, 151	Юридична адреса:
п/р 26006001312038 в АТ «ОТП Банк» у м. Києві	п/р
МФО 300528	МФО
Код ЄДРПОУ 31018149	Код ЄДРПОУ
Св-во платника ПДВ № 05913092	Св-во платника ПДВ №
ІПН 310181405097	ІПН
	Ліцензія Серія __№ ___від______
________________________ X.X.Xxxxxxxx	_____________________________

Додаток 8

Лот 1

ДОГОВІР ЗАСТАВИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

м. Донецьк "___" _____________ 2013 року

___________________________, надалі "Заставодавець", в особі ______________________, який діє на підставі ________________________, з однієї сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Інвест", іменоване надалі "Заставодержатель", в особі генерального директора Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставодавець, для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов’язань які виникають у Заставодавця у зв'язку з поданням своєї пропозиції конкурсних торгів для участі у торгах (конкурсних торгах), що проводяться Заставодержателем, на закупівлю: Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 1 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Героев Космоса») (далі за текстом Договору - торги), передає у заставу Заставодержателю належні йому на праві власності грошові кошти в розмірі: 1 664,00 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят чотири грн. 00 коп.) без ПДВ, шляхом перерахування на поточний рахунок Заставодержателя № 26006001312038, відкритий у АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528.

1.2. Заставодавець вважається таким, що не виконав свої зобов’язання, які забезпечені заставою відповідно до умов цього Договору, коли він відкликав свою пропозицію конкурсних торгів після закінчення строку її подання, зазначеного в документації конкурсних торгів Заставодержателя, та/або у разі не підписання договору про закупівлю після оголошення його переможцем торгів відповідно до умов документації конкурсних торгів.

2. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

2.1. Предметом застави є грошові кошти, які перелічені Заставодавцем у володіння Заставодержателя відповідно до умов розділу 1 цього Договору.

2.2. Заставодавець залишається власником грошових коштів, перерахованих на рахунок Заставодержателя відповідно до умов розділу 1 цього Договору, до моменту набуття Заставодержателем права власності на ці кошти згідно з умовами цього Договору.

2.3. Право застави виникає з моменту перерахування Заставодавцем грошових коштів на рахунок Заставодержателя та укладення цього Договору.

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

3.1. Зобов`язання, забезпечені заставою, вважаються виконаними, якщо Заставодавець не відкликає своєї пропозиції конкурсних торгів після закінчення строку її подання, зазначеного в документації конкурсних торгів, до дня визначення Заставодержателем переможця торгів, та/або якщо Заставодавець укладе з Заставодержателем договір про закупівлю відповідно до умов документації конкурсних торгів у разі, якщо Заставодавець виявиться переможцем торгів.

3.2. У разі часткового виконання забезпеченого заставою зобов’язання застава зберігається в первісному обсязі.

4. УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

4.1. Звернення стягнення на грошові кошти здійснюється Заставодержателем самостійно.

4.2. Заставодержатель набуває право розпоряджатися на свій власний розсуд грошовими коштами, перерахованими відповідно до умов розділу 1 цього Договору, в разі відкликання Заставодавцем своєї пропозиції конкурсних торгів після закінчення строку її подання, зазначеного в документації конкурсних торгів, та/або непідписання договору про закупівлю після оголошення його переможцем торгів відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Днем переходу права власності на грошові кошти, що перераховані Заставодавцем на поточний рахунок Заставодержателя, є день отримання Заставодержателем письмового або по факсу повідомлення Заставодавця про відкликання Заставодавцем своєї пропозиції конкурсних торгів після закінчення строку її подання, та/або непідписання договору про закупівлю після оголошення його переможцем торгів або закінчення терміну укладення договору, визначеного документацією конкурсних торгів.

4.3. З дня виникнення права Заставодержателя на розпорядження грошовими коштами відповідно до умов цього Договору Заставодержатель має право розпоряджатися ними виключно на свій розсуд.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

5.1. У випадку належного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань Заставодержатель повертає грошові кошти в повному обсязі на поточний рахунок Заставодавця ___________________ в розмірі, зазначеному в п. 1.1. цього Договору, протягом десяти календарних днів з дня виникнення підстави для повернення:

5.1.1. закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

5.1.2. укладання договору про закупівлю з Заставодавцем та/або іншим учасником, що став переможцем торгів;

5.1.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

5.1.4. закінчення процедури закупівлі у разі неукладання договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання якою-небудь зі сторін прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, вона несе відповідальність перед іншою стороною відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. За невиконання чи неналежне виконання пункту 5.1. цього Договору, Заставодержатель має сплатити Заставодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності в день його підписання обома сторонами і діє протягом восьми місяців з моменту набрання ним чинності, але в будь-якому випадку не менше терміну повного виконання сторонами всіх прийнятих на себе зобов'язань. Дострокове розірвання цього Договору допускається за згодою обох сторін або у випадках, передбачених законами України та/або умовами цього Договору.

7.2. Усі зміни та/або доповнення до цього Договору можуть бути внесені за письмовою згодою на це обох сторін і оформляються Додатковими угодами, що є невід'ємними частинами цього Договору.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це з'явилося наслідком обставин непереборного характеру (стихійних лих, війни, блокади, і подібних обставин), що не залежать від волі сторін і безпосередньо впливають на виконання Договору.

8.2. У випадку, якщо такі обставини продовжуються більше, ніж 1 місяць, кожна із сторін вправі відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна із сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої сторони.

8.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором на умовах, передбачених п.8.1. цього Договору, зобов'язана в термін не більше 10 календарних днів письмово сповістити іншу сторону з додаванням підтвердження, виданого Торгово-промисловою палатою.

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однією із сторін про неможливість виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань відповідно до п.8.3. Договору, позбавляє цю сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони приймають на себе зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності отриманих від іншої сторони документації й інформації, що стосуються предмета цього Договору. Сторони здійснюватимуть усі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню інформації, що міститься у цьому Договорі, або ознайомленню з нею третіх осіб без взаємної домовленості.

9.2. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу тільки в тому випадку, коли вони засвідчені підписами компетентних представників обох сторін і печатками в кожному окремому випадку.

9.3. Жодна із сторін не може передати свої права й обов'язку за цим Договором третій особі без попередньої згоди іншої сторони.

9.4. Цей Договір складено у двох екземплярах, на ____________аркушах кожний, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. Кожна сторінка двох екземплярів Договору завізована уповноваженою особою Заставодержателя.

9.5. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток за основною ставкою.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

ТОВ «Сервіс-Інвест»

Юридична адреса:

83055, м. Донецьк, бул. Шxxxxxxx, 00.

Поштова адреса:

83001, м. Донецьк, вул. Xxxxxxxxxxx, 151.

П/р №26006001312038 у АТ «ОТП Банк» у

м. Київ, МФО 300528

код ЄДРПОУ 31018149

Св-во плат. ПДВ № 05913092

ІПН 000000000000

Тел/факс (000) 000-00-00

_____________________ X.X.Xxxxxxxx

_________________________

Лот 2

ДОГОВІР ЗАСТАВИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

м. Донецьк "___" _____________ 2013 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставодавець, для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов’язань які виникають у Заставодавця у зв'язку з поданням своєї пропозиції конкурсних торгів для участі у торгах (конкурсних торгах), що проводяться Заставодержателем, на закупівлю: Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 2 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Свет Шахтера») (далі за текстом Договору - торги), передає у заставу Заставодержателю належні йому на праві власності грошові кошти в розмірі: 1 650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ, шляхом перерахування на поточний рахунок Заставодержателя № 26006001312038, відкритий у АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528.

2. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

4. УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

4.1. Звернення стягнення на грошові кошти здійснюється Заставодержателем самостійно.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

5.1.2. укладання договору про закупівлю з Заставодавцем та/або іншим учасником, що став переможцем торгів;

5.1.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9. ІНШІ УМОВИ

9.5. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток за основною ставкою.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

ТОВ «Сервіс-Інвест»

Юридична адреса:

83055, м. Донецьк, бул. Шxxxxxxx, 00.

Поштова адреса:

83001, м. Донецьк, вул. Xxxxxxxxxxx, 151.

П/р №26006001312038 у АТ «ОТП Банк» у

м. Київ, МФО 300528

код ЄДРПОУ 31018149

Св-во плат. ПДВ № 05913092

ІПН 000000000000

Тел/факс (000) 000-00-00

_____________________ X.X.Xxxxxxxx

_________________________

Лот 3

ДОГОВІР ЗАСТАВИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

м. Донецьк "___" _____________ 2013 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставодавець, для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов’язань які виникають у Заставодавця у зв'язку з поданням своєї пропозиції конкурсних торгів для участі у торгах (конкурсних торгах), що проводяться Заставодержателем, на закупівлю: Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 3 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-150 кВ «Днепровская») (далі за текстом Договору - торги), передає у заставу Заставодержателю належні йому на праві власності грошові кошти в розмірі: 1 861,00 грн. (одна тисяча вісімсот шістдесят одна грн. 00 коп.) без ПДВ, шляхом перерахування на поточний рахунок Заставодержателя № 26006001312038, відкритий у АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528.

2. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

4. УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

4.1. Звернення стягнення на грошові кошти здійснюється Заставодержателем самостійно.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

5.1.2. укладання договору про закупівлю з Заставодавцем та/або іншим учасником, що став переможцем торгів;

5.1.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9. ІНШІ УМОВИ

9.5. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток за основною ставкою.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

ТОВ «Сервіс-Інвест»

Юридична адреса:

83055, м. Донецьк, бул. Шxxxxxxx, 00.

Поштова адреса:

83001, м. Донецьк, вул. Xxxxxxxxxxx, 151.

П/р №26006001312038 у АТ «ОТП Банк» у

м. Київ, МФО 300528

код ЄДРПОУ 31018149

Св-во плат. ПДВ № 05913092

ІПН 000000000000

Тел/факс (000) 000-00-00

_____________________ X.X.Xxxxxxxx

_________________________

Лот 4

ДОГОВІР ЗАСТАВИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

м. Донецьк "___" _____________ 2013 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставодавець, для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов’язань які виникають у Заставодавця у зв'язку з поданням своєї пропозиції конкурсних торгів для участі у торгах (конкурсних торгах), що проводяться Заставодержателем, на закупівлю: Робіт з монтажу АВР 35 кВ (Лот 4 – роботи з монтажу АВР 35 кВ на ПС-35 кВ «Павлоградская») (далі за текстом Договору - торги), передає у заставу Заставодержателю належні йому на праві власності грошові кошти в розмірі: 1 650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ, шляхом перерахування на поточний рахунок Заставодержателя № 26006001312038, відкритий у АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528.

2. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

4. УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

4.1. Звернення стягнення на грошові кошти здійснюється Заставодержателем самостійно.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

5.1.2. укладання договору про закупівлю з Заставодавцем та/або іншим учасником, що став переможцем торгів;

5.1.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9. ІНШІ УМОВИ

9.5. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток за основною ставкою.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

ТОВ «Сервіс-Інвест»

Юридична адреса:

83055, м. Донецьк, бул. Xxxxxxxx, 00.

Поштова адреса:

00000, x. Донецьк, xxx. Xxxxxxxxxxx, 151.

П/р №26006001312038 у АТ «ОТП Банк» у

м. Київ, МФО 300528

код ЄДРПОУ 31018149

Св-во плат. ПДВ № 05913092

ІПН 000000000000

Тел/факс (000) 000-00-00

_____________________ X.X.Xxxxxxxx

_________________________

Додаток 9

Форма заповнюється Учасником та надається

у складі пропозиції конкурсних торгів

Форма «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»

Найменування технологічного обладнання та матеріально-технічної бази	Модель і вік (років)	Стан (нове, гарне, погане), кількість наявних одиниць	Ким буде надаватись
	Модель і вік (років)	Стан (нове, гарне, погане), кількість наявних одиниць	Найменування Учасника (підрядника)	Найменування субпідрядника
Мікропроцесорна випробувальна установка Omicron або еквывалент

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Додаток 10

Форма заповнюється Учасником та надається

у складі пропозиції конкурсних торгів

Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід»

Підтвердження наявності в штаті персоналу, що має необхідну групу з електробезпеки.

Персо-нал	Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник/субпідрядник)*	Найме-нування організації	По-сада	ПІБ	Досвід роботи, років	Кваліфікаційна група з ел. безпеки **	Табельний номер	Індивідуальний податковий номер***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інженерний персонал
Інженерний персонал
Виробничий персонал
Виробничий персонал

* - зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).

** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.

*** - надати копії індивідуальних податкових номерів.

Підтвердження наявності у штаті не менш двох співробітників, які пройшли навчання в спеціалізованій організації на предмет пусконалагоджувальних робіт терміналів РМ-200 виробництва «ИК Электро» з наданням відповідного підтвердження:

ПІБ	Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник/субпідрядник)*	Найменування організації	Посада	№ і дата видачі сертифіката (посвідчення) **	Xxx xxxxxxx
1	2	3	4	5	6
1.
2.
…

* - зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації)

**- надання копії обов’язково

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Додаток 11

Форма заповнюється Учасником та надається

у складі пропозиції конкурсних торгів

Форма «Довідка про виконання робіт аналогічного характеру

(в тому числі енергетичним компаніям)»

Підтвердження досвіду виконання робіт з реконструкції, технічного переоснащення закритих розподільних пристроїв підстанцій 35кВ і вище, монтажу та налагодження ланцюгів вторинної комутації, застосовуваних терміналів РМ-200 виробництва «ІК Електро», протягом останніх двох років. Надати перелік об'єктів, на яких Учасником виконувалися зазначені роботи, адреси та контактні телефони замовників цих робіт, а також документи підтверджують відсутність зривів термінів виконання робіт.

№№ п/п	Найменування Замовника й об’єкта, де виконувалися роботи, контактна особа, тел.	Виконавець робіт підрядник-учасник/субпідрядник*	Найменування організації – виконавця робіт	Xxxx виконуваних робіт	Xxxx початку і закінчення робіт	Xxxxxxxxx відгук від контрагента (номер та дата листа)**
	Об’єкт 1:
	Об’єкт 2:
	…

* - зазначається приналежність виконавця робіт до підрядної або субпідрядної організації;

** - надати схвальні відгуки.

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Додаток 12

Форма заповнюється Учасником та надається

у складі пропозиції конкурсних торгів

Форма «Перелік документів з iнформацiєю про субпідрядників

(надаються в разі залучення субпiдрядникiв для виконання окремих видів робіт)»

1. Пропозиції про залучення субпiдрядникiв за формою, що додається.

2. Копiї лiцензiй субпiдрядникiв на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозицiї про залучення субпiдрядникiв

Назва субпідрядника, його реквізити	Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику	Орієнтована вартість робіт субпідрядника у вiдcoткax (%) до ціни пропозицiї конкурсних торгів

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Додаток 13

Форма заповнюється Учасником та надається

у складі пропозиції конкурсних торгів

Xxxxx «Анкета «знай свого клієнта»

Комплаенс процедура

Анкета “Знай своего клиента”

Предоставление недостоверной информации будет являться основанием для отказа в сотрудничестве.

Полное юридическое название компании и дата регистрации:
Форма собственности компании:
Юридический и фактический адрес компании:
Контактное лицо в компании:			Ном.тел.:
Веб-сайт:
Страна ведения бизнеса:			Количество сотрудников:
Имена и фамилии директоров, членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более):
Чистая прибыль по результатам прошедшего года:
Общая стоимость активов и размер общего капитала:
Краткое описание услуг, предоставляемых Вашей компанией:
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям (Пожалуйста выберите)	□Да □ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) □ Anti Money Laundering □ Знай своего клиента □ Anti Bribery & Corruption
Пожалуйста укажите осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах	□Да □ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) □ Иордания □ Судан □ Ливан □ Ливия □ Иран □ Ирак □ Афганистан □ Пакистан
Находится ли в Ваша компания в списке субъектов, в отношении которых применяются санкции (FATF, ООН)	□Да □ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)
Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах	□Да □ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)
Подробнее:
Пожалуйста укажите применялись ли к Вашей компании либо к ее руководству санкции UK Bribery Act, FCPA и других антикоррупционных законов	□Да □ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)
Подробнее:
Подпись:		Должность:
Имя и фамилия:		Xxxx:

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

X.X. (Підпис)

Додаток 14

Форма підписання конверту пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів

№ згідно реєстру____________

Дата ______________________

Час _______________________
амовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест”.

вул. Xxxxxxxxxxx, 151, кімната 518,

Україна, м. Донецьк, 83001

Заповнюється Замовником під час

отримання пропозиції конкурсних торгів

Найменування:_________________________________________________

______________________________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)

Юридична_адреса: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Поштова адреса:________________________________________________________

______________________________________________________________

Факс ______________________

Телефон ___________________

Код ЄДРПОУ_______________

Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________»

Дата та час розкриття ____._____. 20 __ р. об ______ год. ______ хв.

«Не відкривати до початку торгів»

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

_____________________ X.X. Xxxxxxxx

x.x.

Критерій

Максимальна кількість балів

АВР СВ-35кВ

АВР СВ-35кВ

Заставодавець

Заставодавець

Заставодавець

Заставодавець

Document Metadata