Contract
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 01022024/2
м. Київ від «01» лютого 2024 р.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ «ЖК ВЕРХОВИНА», в особі Голови Правління Опалинського Анатолія Ігоровича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «СОЛЯРІС-АКВА» (далі – «Підрядник») в особі директора Костянецького Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються – «Сторони», уклали даний Договір (далі - «Договір») про наступне:
1. Предмет договору
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе виконання будівельно-монтажних робіт з облаштування лотків для водовідведення і ІТП житлового будинку за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 109-А.
1. Строки виконання робіт
2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний:
Початок робіт – протягом 10-ти робочих днів з моменту перерахування авансового платежу згідно з п.5.1. Договору
Закінчення робіт протягом 15-ти робочих днів з моменту перерахування авансу.
2.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником згідно з актом приймання
робіт.
2.3.Підрядник може достроково завершити виконання робіт і здати їх Замовнику.
2.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням дод. угоди) у разі:
- внесення змін до кошторисної документації;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
2. Договірна ціна
3.1. Загальна вартість робіт за договором становить 23 261 грн. 46 коп. (двадцять три тисячі двісті шістдесят одна грн. 46 коп.) без ПДВ.
3.2. Договірна ціна за цим договором визначається сторонами, як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт у випадках зміни обсягів та складу робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником.
3. Умови виконання робіт
4.1. Замовник має надати Підряднику на період проведення робіт:
- Безперешкодний та безпечний доступ до місця виконання робіт
- Можливість підключення до електричної мережі 220V (мінімум по 2 розетки у підвальному приміщенні).
- Приміщення для переодягання.
- Доступ до вбиральні за вимогою (робочий туалет та умивальник з водою).
4. Порядок розрахунків
4.1. Замовник надає Підряднику передплату у розмірі 13 308 грн. 64 коп. (тринадцять тисяч триста вісім грн. 64 коп.) без ПДВ, що становить 100% вартості матеріалів та 50% від вартості робіт.
Костянецький Олександр Володимирович ЄДРПОУ/ІПН 42984498
ТОВ "СОЛЯРІС-АКВА"
ЄДРПОУ/ІПН 42984498
ОПАЛИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ ЄДРПОУ/ІПН 43580256
4.2. Замовник сплачує решту - 50% від вартості Робіт, що складає 9 952 грн. 82 коп. (дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві грн. 82 коп.) без ПДВ, прийнятих від Підрядника Робіт на підставі Актів прийому-передачі виконаних Робіт, що підписані уповноваженими представниками Сторін, не пізніше3 (трьох) банківських днів з моменту підписання вищезазначених актів.
4.3. Додаткові витрати за цим договором, а саме: вартість виявлених у ході виконання договору додаткових матеріалів та/або робіт письмово погоджуються Сторонами і підлягають додатковій оплаті.
5.3. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі.
5. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник має право:
6.1.1. Під час виконання робіт Підрядником, а також протягом 12 місяці після приймання робіт Замовником, вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
6.1.2. Замовник також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
6.2. Замовник зобов’язаний:
6.2.1. Сприяти Підряднику у виконанні робіт
6.2.2. Сплачувати вартість виконаних підрядних робіт та матеріалів на підставі актів приймання виконаних робіт;
6.2.3. Негайно, письмово з обґрунтуванням, повідомити Підрядника про виявлені недоліки в
роботі;
6.2.4. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені договором, Цивільним і
Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
6.3. Підрядник має право:
6.3.1. На відшкодування завданих йому збитків з вини Замовника відповідно до законодавства та Договору;
6.3.2. Ініціювати внесення змін у Договір;
6.3.3. Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
6.4. Підрядник зобов’язаний:
6.4.1. Виконати у встановлені строки роботи;
6.4.2. Виконати будівельно-монтажні роботи на об’єкті відповідно до будівельним норм і стандартів у термін згідно з п.2.1. цього Договору;
6.4.3. Здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування та подачу на будівельний майданчик будматеріалів, виробів, конструкцій, виконувати контроль за їх
якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при будівництві, повинні відповідати вимогам кошторисної документації та нормативним документам.
6.4.4. За свій рахунок усунути дефекти та недоліки виконаних робіт, що виникли з вини Підрядника і які можуть бути виявлені під час приймання об’єкту та в гарантійний термін. Вказані дефекти та недоліки оформляються відповідними актами, підписаними уповноваженими
представниками Сторін.
6.4.5. Виконувати належним чином інші зобов’язання передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
6. Приймання-передача робіт
7.1. Підписуючи цей Договір Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та призначений для цього кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП). Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням КЕП засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
Сторони погодили, що додаткові угоди до цього Договору, Додатки, інші документи, які єневід’ємною частиною цього Договору, а також первинні документи на виконання цього Договору будуть
складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері кваліфікованого електронного підпису.
7.2. Сторона підтверджує або відхиляє ”документ/и” в електронному вигляді протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання. У випадку відсутність відповіді на “документ/документи” в зазначений строк, “документ/документи” вважається підтверджений або прийнятий та підписаний належним чином.
7.3. Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ та згідно з принципами бухгалтерського обліку, підписуючи цей Договір Сторони погодили, що датою складання Акти здачі-приймання робіт є дата, зазначена виконавцем в Акті, незалежно від моменту підписання сторонами такого Акта, чи моменту накладення на нього електронного цифрового підпису Сторони.
7.4. Підписуючи цей договір, Сторони також погодили, в межах виконання цього договору здійснення документообігу на платформі Вчасно (https://vchasno.ua), іншій платформі погодженій Сторонами.
7.5. Здійснення документообігу на платформі «Вчасно» не позбавляє Сторони можливості оформляти документи у простій письмовій формі.
7.5.1. У разі використання письмової форми, Приймання-передача виконаних Робіт оформлюється шляхом підписання Сторонами щомісячного акту виконаних робіт (далі - Акт) у 2 примірниках, по одному для кожної Сторони, у визначеному Договором порядку.
7.5.2. Перевірка Замовником виконаних Робіт за змістом, обсягом та якістю здійснюється Замовником у момент підписання Сторонами відповідного Акту.
7.5.3. Зобов`язання Виконавця з виконання Робіт вважається виконаним з моменту підписання Сторонами відповідного Акту.
7.5.4. Замовник протягом 3-х днів з моменту отримання Акту зобов’язується посвідчити Акт підписом уповноваженої особи і печаткою та повернути Виконавцю 1 примірник Акту або у зазначений строк надати мотивовану відмову від підписання Акту з переліком виявленних недоліків.
7. Форс -мажор
8.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.
Дія таких обставин може бути викликана:
– винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо);
– непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо);
– умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту тощо).
8.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій
Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.
8.3. Виконання робіт, вказаних в пункті 2.1. Договору може бути обмежено часами комендантської години, введеної за рішенням КМВА з урахуванням додаткового часу необхідного для приїзду/від’їзду аварійної бригади.
8.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.
8.5. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.
8. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів).
9.1. Підрядник гарантує якість робіт на монтаж трубопроводів терміном на 12 місяців та відповідно до Державних будівельних норм за умови дотримання правил експлуатації конструкції, обладнання та матеріалів, застосованих при виконанні робіт. Підрядник гарантує, що всі матеріали, вироби та конструкції, які використовуються при виконанні робіт, сертифіковані відповідно до діючих правил обов'язковоїсертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
9.2. Підрядник відповідає за усунення недоліків (дефекти), виявлених в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок невиконання вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання об’єкта експлуатуючою організацією.
9.3. У разі виявлення Замовником та/або балансоутримувачем недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника та скласти за його участі Акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
9. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання спорів
10.1. Порушення зобов’язань Сторін за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.
10.2. За несвоєчасне виконання робіт з вини Підрядника, Підрядник сплачує пеню на користь Замовника, що обчислюється від вартості невиконаної роботи в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, яка діє у період прострочення виконання робіт, за кожен день прострочення, але не може бути більшою 10% від суми Договору.
10.3. За несвоєчасну оплату виконаних та прийнятих Замовником робіт, Замовник сплачує пеню на користь Підрядника, що обчислюється від вартості несвоєчасно оплачених робіт в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період прострочення платежу, за кожен день прострочення, але не може бути більшою 10% від суми Договору.
10.4. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань.
10.5. Сторони зобов’язані докласти зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.
10.6. Сторона звільняється від майнової відповідальності, якщо доведе, що порушення зобов’язань виникло не з ії вини (форс-мажорні обставини, дії іншої сторони, припинення фінансування та ін.).
10.7. Підрядник не несе відповідальності за пошкодження будь якого майна (рухомого чи нерухомого) та/чи гарантійних зобов’язань у разі пошкодження змонтованого обладнання чи поставлених матеріалів у результаті дій третіх осіб, енергопостачальних організацій мешканців або власників житлових та нежитлових приміщень які технічно чи фізично пов’язані з приміщеннями будинку/будівлі за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 109-А.
10.8. Підрядник не несе жодної відповідальності за пошкодження будь якого майна (рухомого чи нерухомого), заподіяного у результаті повного або часткового руйнування, знищення, пошкодження цілісності запірної арматури, кранів, фланців, теплообмінників, гідравлічних балансувальних клапанів тощо після виконання монтажних робіт на об’єкті виконання Робіт у результаті дій третіх осіб, енергопостачальних організацій мешканців або власників житлових та нежитлових приміщень які технічно чи фізично пов’язані з приміщеннями будинку/будівлі за адресою: м. Київ, пр- т. Перемоги, 109-А, зокрема, втручання в систему опалення, гарячого та/або холодного водопостачання яке мало місце до або після виконання Робіт.
10. Внесення змін у Договір та його розірвання
11.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін.
11.2. Внесення змін у договір підряду оформляється додатковою угодою.
11. Форс – мажор (дія обставин непереборної сили)
12.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання нею будь якого з її зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання обумовлено виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс – мажорних обставин).
12. Інші умови договору
12.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
12.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до 31 березня 2023 року, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
12.3. Цей Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.
12.4. З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
Додатками до Договору, які являються невід’ємними його частинами, зокрема є: Додаток № 1 – Протокол погодження договірної ціни.
Додаток № 2 – Специфікація (перелік робіт) на 1-му аркуші.
13. Адреси, реквізити та підписи Сторін:
ПІДРЯДНИК: | ЗАМОВНИК |
ТОВ «СОЛЯРІС-АКВА» | ОСББ «ЖК ВЕРХОВИНА» |
Платник єдиного податку - 5% | Не платник податку на прибуток та ПДВ. |
Юридична адреса: 03191, Київ, | Неприбуткова організація |
вул. Лятошинського 26 «Б», кв. 72 | ЄДРПОУ: 43580256 |
Фактична адреса: 04053, Київ, | місцезнаходження: , м. Київ, |
вул. Обсерваторна, 13/15, офіс 43 | пр-т. Перемоги, 109-А |
ЄДРПОУ 42984498 | IBAN: UA263052990000026007015007629 |
UA393065000000026008300009804 | в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
АТ «АБ «РАДАБАНК» (КОД банку 306500) | |
тел.: 067 226-37-96 | тел.: 067 927-28-70 |
Директор Костянецький О.В. | Голова правління Опалинський А.І. |
Додаток 1
до Договору підряду № 01022024/2
від «01» лютого 2024 р.
ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни
ОСББ «ЖК ВЕРХОВИНА», в особі Голови Правління Опалинського Анатолія Ігоровича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «СОЛЯРІС- АКВА» в особі директора Костянецького Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі – «Підрядник»), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються – «Сторони», засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни виконання будівельно-монтажних робіт з облаштування лотків для водовідведення і ІТП житлового будинку за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 109-А.
Загальна вартість становить: становить 23 261 грн. 46 коп. (двадцять три тисячі двісті шістдесят одна грн. 46 коп.) без ПДВ.
ПІДРЯДНИК: | ЗАМОВНИК |
ТОВ «СОЛЯРІС-АКВА» | ОСББ «ЖК ВЕРХОВИНА» |
Платник єдиного податку - 5% | Не платник податку на прибуток та ПДВ. |
Юридична адреса: 03191, Київ, | Неприбуткова організація |
вул. Лятошинського 26 «Б», кв. 72 | ЄДРПОУ: 43580256 |
Фактична адреса: 04053, Київ, | місцезнаходження: , м. Київ, |
вул. Обсерваторна, 13/15, офіс 43 | пр-т. Перемоги, 109-А |
ЄДРПОУ 42984498 | IBAN: UA263052990000026007015007629 |
UA393065000000026008300009804 | в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
АТ «АБ «РАДАБАНК» (КОД банку 306500) | |
тел.: 067 226-37-96 | тел.: 067 927-28-70 |
Директор Костянецький О.В. | Голова правління Опалинський А.І. |
Додаток 2
до Договору підряду № 01022024/2
від «01» лютого 2024 р.
Специфікація (перелік матеріалів та робіт)
№ з/п | МАТЕРІАЛИ | од. виміру | шт./ м.п./уп./кг | ціна | вартість | |
1. | Клей для плитки 25 кг. | мішок | 3 | 425,70 | 1277,10 | |
2. | Грунтовка 10 л. | банк | 1 | 622,05 | 622,05 | |
3. | Щітка для нанесення грунтовки | шт. | 1 | 62,87 | 62,87 | |
4. | Круг алмазний для бетону 230 мм. | шт. | 1 | 594,00 | 594,00 | |
5. | Рукавиці робочі | пар. | 4 | 38,70 | 154,80 | |
6. | Респіратори | шт. | 8 | 65,00 | 520,00 | |
7. | Мішки будівельні | шт. | 10 | 12,50 | 125,00 | |
Всього за матеріали | 3355,82 | |||||
№ з/п | РОБОТИ | Ф | од. виміру | шт./ м.п./уп./кг | ціна | вартість |
1. | Підготовчі роботи (штроби в бетоні під розміщення лотків 100*100 м.м.) | м.п. | 15 | 471,14 | 7067,17 | |
2. | Комплекс робіт з монтажу лотків (підготовка поверхні, висталення уклону, монтаж лотків) | м.п. | 15 | 629,93 | 9448,99 | |
3. | Прибирання, винесення будівельного сміття у визначене місце | од. | 1 | 1743,97 | 1743,97 | |
4. | Загальнобудівельні роботи | од. | 1 | 870,50 | 870,50 | |
5. | Доставка матеріалів, розвантажувальні роботи | од. | 775,00 | |||
Всього за роботи | 19905,64 | |||||
Разом за матеріали та роботи | 23261,46 |
ПІДРЯДНИК: | ЗАМОВНИК |
ТОВ «СОЛЯРІС-АКВА» | ОСББ «ЖК ВЕРХОВИНА» |
Платник єдиного податку - 5% | Не платник податку на прибуток та ПДВ. |
Юридична адреса: 03191, Київ, | Неприбуткова організація |
вул. Лятошинського 26 «Б», кв. 72 | ЄДРПОУ: 43580256 |
Фактична адреса: 04053, Київ, | місцезнаходження: , м. Київ, |
вул. Обсерваторна, 13/15, офіс 43 | пр-т. Перемоги, 109-А |
ЄДРПОУ 42984498 | IBAN: UA263052990000026007015007629 |
UA393065000000026008300009804 | в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
АТ «АБ «РАДАБАНК» (КОД банку 306500) | |
тел.: 067 226-37-96 | тел.: 067 927-28-70 |
Директор Костянецький О.В. | Голова правління Опалинський А.І. |
Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)
Дог._Верховина_лотки в ІТП .pdf
Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)
Дог._Верховина_лотки в ІТП.pdf Документ відправлено: 15:56 01.02.2024
Власник документу
Електронний підпис
15:56 01.02.2024
ЄДРПОУ/ІПН: 42984498
Юр. назва: ТОВ "СОЛЯРІС-АКВА"
Директор: Костянецький Олександр Володимирович Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:56 01.02.2024
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 6FBCE80CC24794F004000000AB1F0A00AE241D00
Тип підпису: удосконалений
Електронна печатка
15:56 01.02.2024
ЄДРПОУ/ІПН: 42984498
Юр. назва: ТОВ "СОЛЯРІС-АКВА"
Власник ключа: ТОВ "СОЛЯРІС-АКВА" Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:56 01.02.2024
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 6FBCE80CC24794F004000000A139090054C11C00
Тип підпису: удосконалений
Отримувач документу
Електронний підпис
19:42 02.02.2024
ЄДРПОУ/ІПН: 43580256
Юр. назва: ОСББ ЖК ВЕРХОВИНА
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: ОПАЛИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 19:42 02.02.2024 Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 248197DDFAB977E504000000F2BAFC00E0C40B04
Тип підпису: удосконалений