5.1.ЗАМОВНИК проводить розрахунок за виконані Роботи на підставі ст.49 Бюджетного Кодексу України по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок ЗАМОВНИКА, на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з Актом приймання виконаних підрядних робіт...

Додаток 4 до тендерної документації

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

м. Київ «   »            2017 р.

Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, названий в подальшому

«ЗАМОВНИК», в особі                                       , що діє на підставі статуту, з однієї сторони та                             , названий в подальшому «ПІДРЯДНИК», в особі                           , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі: разом - «СТОРОНИ», окремо кожна -

«СТОРОНА») уклали цей договір (надалі - Договір) про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.За договором ПІДРЯДНИК зобов'язується (відповідно до кошторисної документації) виконати роботи: «Капітальний ремонт амфітеатру та будівлі Літньої естради Міського саду на вул. Xxxxxxxxxxxx, 0-А у м. Києві», а ЗАМОВНИК зобов'язується надати ПІДРЯДНИКОВІ обсяг робіт, передати затверджену кошторисну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Оплата робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету, передбачених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік».

1.3.Перелік та обсяги робіт визначаються кошторисом.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ

2, 1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає:                                  грн. (                         гривень   копійок), в тому числі ПДВ (20%)

           грн. (                      гривень    копійок).

2.2. ПІДРЯДНИК не може вимагати уточнення ціни робіт у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для

виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини ПІДРЯДНИКА. У таких випадках ціни на ресурси,

якщо інше не передбачено Договором, визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в Договорі дату закінчення робіт.

2.3. Додаткові витрати на виконання робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються ПІДРЯДНИКОМ.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати роботи до 30 квітня 2017 року згідно з календарним планом виконання робіт (із зазначенням кількості працівників на об'єкті), що є його невід'ємною частиною (Додаток 1).

3.2.Строки виконання робіт можуть змінюватися в разі внесення змін у Договір, передбачених п.3.5.

3.3.Датою закінчення Робіт є дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ (дата підписання Акту приймання виконаних Робіт).

3.4.Виконання Xxxxx може бути закінчено достроково, тільки за письмовою згодою ЗАМОВНИКА.

3.5.Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір в разі:

3.5.1.Виникнення обставин непереборної сили.

3.5.2.Несвоєчасного надходження на рахунок ЗАМОВНИКА бюджетних коштів за договором.

3.5.3.Внесення змін до проектної документації.

3.5.4. Дії третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені не залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами.

3.5.5. Виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

3.6. ЗАМОВНИК може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1.Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором.

4.2.ПІДРЯДНИК забезпечує в разі необхідності охорону (огородження, освітлення, тощо) об'єкту виконання Робіт, а також можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання Робіт, згідно з умовами Договору до прийняття закінчених Робіт ЗАМОВНИКОМ.

4.3.Роботи і матеріальні та технічні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-технічним документам (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ТУ, тощо), іншим нормативним документам, проектній документації та Договору.

4.4.Матеріально-технічне забезпечення Робіт покладається на ПІДРЯДНИКА. 4.5.Акти прихованих робіт складаються представниками ПІДРЯДНИКА та суб'єкта

технічного нагляду, після прийняття виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.

4.6.Ведення журналу виконаних робіт покладається на ПІДРЯДНИКА.

4.7.З метою забезпечення контролю за відповідністю Робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИК здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт відповідно до законодавства.

4.8.При необхідності технічний нагляд і контроль за виконанням Робіт забезпечується шляхом:

4.8.1.Проведення експертизи відповідності Робіт і матеріальних ресурсів установлених вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів.

4.8.2. Участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установлених вимогам.

4.8.3. Проведення перевірок наявності у ПІДРЯДНИКА документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів, тощо)

необхідних для виконання Робіт.

4.8.4. Перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання ПІДРЯДНИКОМ вказівок і приписів,

уповноважених державних органів стосовно якості виконаних Робіт і матеріальних ресурсів.

4.9. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам ЗАМОВНИК приймає рішення про усунення ПІДРЯДНИКОМ допущених недоліків або призупинення виконання Робіт.

4.10. ПІДРЯДНИК, як генеральний підрядник, в разі виробничої необхідності письмово погоджує із ЗАМОВНИКОМ питання про залучення до виконання Робіт субпідрядників. При цьому договори субпідрядом укладаються та виконуються з дотриманням вимог законодавства та Договору. ЗАМОВНИК може відмовити у такому погодженні з письмовим обгрунтуванням свого рішення.

4.11.ПІДРЯДНИК відповідає за результати Роботи субпідрядників перед ЗАМОВНИКОМ і виступає перед ним як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ

5.1.ЗАМОВНИК проводить розрахунок за виконані Роботи на підставі ст.49 Бюджетного Кодексу України по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок ЗАМОВНИКА, на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з Актом приймання виконаних підрядних робіт (типової форми N КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (типової форми № КБ-3) (які є невід'ємною частиною Договору) в межах вартості, визначеної кошторисом. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані Роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дня отримання ЗАМОВНИКОМ бюджетного фінансування на свій рахунок.

5.2.ПІДРЯДНИК надає ЗАМОВНИКУ Акт приймання виконаних підрядних робіт (типової форми N КБ-2в), який розглядається протягом трьох робочих днів, але не пізніше 25 числа кожного місяця (наказ Державного казначейства від 04.11.2002 №205 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування»).

5.3.При взаєморозрахунках за виконані роботи в Актах приймання виконаних підрядних робіт (типової форми N КБ-2в) поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються в межах цін, що склалися в регіоні, підтверджених відповідними документами (відомістю ресурсів, підписаною Керівником та головним бухгалтером ПІДРЯДНИКА і скріпленою печаткою).

5.4.Роботи, виконані з порушенням будівельних норм та /або з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам не оплачується до усунення ПІДРЯДНИКОМ недоліків (дефектів) за власний рахунок.

5.5.Взаєморозрахунки за виконані обсяги будівельних робіт здійснюються на підставі форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2в, КБ-3).

5.6.Замовник залишає за собою право здійснювати попередню оплату для виконання будівельних робіт на умовах відповідно до чинного законодавства України (постанова Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014р.) в розмірі, що не перевищує 30% від Договірної ціни.

5.7.Підрядник зобов'язується протягом 20 календарних днів з моменту отримання передплати надати акти виконаних робіт на суму передплати.

5.8. Оплата Робіт, виконаних субпідрядником, на підставі складених ним та підписаних ПІДРЯДНИКОМ документів про прийняття виконаних Робіт та їх вартість проводиться ЗАМОВНИКОМ або безпосередньо ПІДРЯДНИКОМ за рішенням ЗАМОВНИКА.

6.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРШ

6.1.3АМОВНИК має право:

6.1.1.Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт, вимагати та отримувати всі необхідні йому документи за Договором ПІДРЯДНИКА;

6.1.2.Вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10 відсотків ціни Договору і не змінюють характеру Робіт, визначених Договором;

6.1.3.Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

6.1.4.Вимагати безоплатного виправлення недоліків у розумний строк, якщо ПІДРЯДНИК відступив від умов Договору, що погіршило Роботи, або допустив інші недоліки в Роботах з відшкодуванням збитків, завданих ЗАМОВНИКУ, в тому числі за рахунок відповідного зниження цін Договору;

6.1.5.Призначити ПІДРЯДНИКОВІ строк для усунення недоліків, а вразі невиконання ПІДРЯДНИКОМ цієї вимоги відмовитися - від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення Робіт іншій особі за рахунок ПІДРЯДНИКА, якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином.

6.1.6. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності у Роботах істотних відступів від умов Договору або інших істотних недоліків.

6.1.7.Пред'являти субпідряднику вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником як генеральним підрядником.

6.1.8.У будь-який час до закінчення виконання робіт відмовитися від Договору , оплативши ПІДРЯДНИКУ виконану частину Робіт та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням Договору;

6.1.9.Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків , якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки у Роботах є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений ЗАМОВНИКОМ розумний строк.

6.1.10.Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків , які виключають можливість використання Робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації до Договору, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ чи третьою особою, або вимагати відповідного зниження ціни Договору чи компенсації збитків;

6.1.11.Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ умов Договору;

6.1.12.За участю ПІДРЯДНИКА скоригувати суму, що підлягає оплаті у разі виявлення невідповідності Робіт , пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних Робіт;

6.1.13. Вимагати відшкодування завданих йому збитків , зумовлених порушенням (невиконанням чи неналежним виконанням) Договору, якщо законом не передбачено інше.

6.1.14. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені Договором, та актами законодавства.

6.2.3АМОВНИК зобов'язаний:

6.2.1.Передати ПІДРЯДНИКУ на час виконання Робіт об'єкт та необхідну проектно- кошторисну документацію, яка є невід'ємним додатком до Договору;

6.2.2.Сприяти ПІДРЯДНИКУ у виконанні Робіт у випадках, в обсязі та в порядку, встановленому Договором;

6.2.3.Забезпечити проведення технагляду за виконанням Робіт;

6.2.4.Прийняти роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ відповідно до договору, оглянути їх і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них ПІДРЯДНИКОВІ.

6.2.5.Негайно повідомити ПІДРЯДНИКА, якщо після прийняття Робіт ЗАМОВНИК виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі, що були умисно приховані ПІДРЯДНИКОМ (субпідрядником), третьою особою.

6.2.6.Оплатити виконані Роботи відповідно до Договору;

6.2.7.Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі не виконання або неналежного виконання ним зобов'язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

6.2.8.У разі виявлення ним недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, протягом п'яти робочих днів повідомити про це ПІДРЯДНИКА і запросити його для складання відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

6.3. ПІДРЯДНИК має право:

6.3.1.Залучати за письмовою згодою ЗАМОВНИКА до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед ЗАМОВНИКОМ за результат Xxxxx;

6.3.2.Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ Робіт;

6.3.3.Вимагати від ЗАМОВНИКА підвищення ціни Договору у разі істотного зростання після укладання Договору цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на ПІДРЯДНИКА, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами;

6.3.4.Замість усунення недоліків Робіт, за які він відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням ЗАМОВНИКОВІ збитків, завданих простроченням виконання.

6.3.5.Відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків ціни Договору.

6.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

6.4.1.Одержати встановлені законодавством дозволи (ліцензії, сертифікати, паспорти тощо) на виконання окремих видів Робіт;

6.4.2.Забезпечувати своєчасне оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, СниП на конкретні види Робіт;

6.4.3.Здійснювати виконання Робіт згідно з діючими в Україні нормативно- технічними документами (ДБН, ДСТУ, СниП, ТУ, ГОСТ);

6.4.4.Використовувати матеріали згідно з затвердженою проектно-кошторисною документацією;

6.4.5.Дотримуватися технологій виробництва та виконання Робіт;

6.4.6.Забезпечити в період виконання Робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на об'єкті виконання Робіт та дотримання вимог техніки безпеки охорони навколишнього середовища, промислової безпеки та охорони праці, трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу;

6.4.7. Здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти ЗАМОВНИКА протягом п'яти робочих днів;

6.4.8. Своєчасно та обгрунтовано попередити (в письмовій формі) ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

6.4.9.Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди ЗАМОВНИКА проектно- кошторисної документації (примірників, копій) третім особам, крім випадків, передбачених законом;

6.4.10.Забезпечення ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання Договору;

6.4.11.Координувати діяльність субпідрядників на об'єкті виконання Робіт; 6.4.12.Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини;

6.4.13.Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані ЗАМОВНИКУ збитки;

6.4.14.Інформувати ЗАМОВНИКА в установленому порядку про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.4.15.На вимогу ЗАМОВНИКА надавати йому всі необхідні інформацію та документи для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт;

6.4.16. Виконати у встановлені строки передбачені Договором Роботи відповідно до затвердженої експертизою проектно-кошторисної документації і передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому Договором та законодавством, закінчені Роботи, які мають відповідати вимогам закону протягом усього гарантійного строку та об'єкт виконання Робіт, підготовлений до експлуатації, в обумовлений Договором строк;

6.4.17. Забезпечити регулярне прибирання та вивіз сміття з об'єкта будівництва під час реконструкції, будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та інших видів робіт.

6 4 18 Після завершення Робіт і здачі об'єкта виконання Робіт в експлуатацію, протягом 10 днів звільнити об єкт виконання Робіт і прилеглу до нього територію від техніки, матеріалів, механізмів, тимчасових споруд, приміщень тощо та очистити її від

сміття;

6.4.19.Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

6.4.20.ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.4.21.Забезпечити гарантійний строк (термін) експлуатації об'єкта виконання Робіт відповідно до Договору та законодавства;

6.4.22.Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором та законодавством.

7. ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ.

7.1.Передача та приймання виконаних Робіт здійснюється сторонами за Актом приймання виконаних підрядних робіт (типової форми № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (типової форми № КБ-3) протягом п'яти робочих днів з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність предмета підряду до приймання;

7.2.Передання Робіт ПІДРЯДНИКОМ і прийняття їх ЗАМОВНИКОМ оформляється актом приймання виконаних робіт та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрати. Акт приймання виконаних робіт підписується вповноваженими на те представниками СТОРІН, представниками інших органів та організацій, що брали участь у передаванні-прийманні, відповідно до законодавства. Акт приймання виконаних робіт підписується ЗАМОВНИКОМ тільки після погодження та підписання організацією, яка здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт та здачі виконавчої документації.

7.3.ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКОВІ разом із результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмету Договору, в тому числі, якщо без такої інформації використання результату Робіт для цілей, визначених Договором, є неможливим.

8. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.

8.1.Робота, виконана ПІДРЯДНИКОМ, має відповідати нормативно-технічним документам (ДБН, ДСТУ, СниП, ТУ, ГОСТ), а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру;

8.2.Виконана робота має відповідати якості, визначеній у Договорі або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її ЗАМОВНИКОВІ.

8.3.ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчених Робіт протягом гарантійного строку; 8.4.Гарантія якості закінчених Робіт поширюється на все, що становить результат

Робіт;

8.5.Перебіг гарантійного строку якості закінчених Робіт починається з моменту, коли

виконані Роботи були прийняті ЗАМОВНИКОМ (з моменту підписання Акту виконаних Робіт СТОРОНАМИ, що є невід'ємною частиною Договору);

8.6.Гарантійний строк якості закінчених Робіт визначається згідно нормативно- технічних норм (ДБН);

8.7.ПІДРЯДНИК забезпечує гарантійний строк (термін) експлуатації об'єкта виконання Робіт згідно з діючими в Україні нормами технічної документації (ДБН, ДСТУ, СНиП, ТУ, ГОСТ тощо) та нормативно-правовими актами в установленому порядку згідно з чинним законодавством.

8.8. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи та об'єкт виконання робіт не могли експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає ПІДРЯДНИК;

8.9. ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки (дефекти), виявлені у межах гарантійного строку;

8.10.У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, протягом гарантійних строків ЗАМОВНИК повинен заявити про них ПІДРЯДНИКОВІ протягом п'яти робочих днів з дня їх виявлення.

8.11.В разі виявлення контролюючими органами завищених обсягів робіт та вартості виконаних робіт, «ПІДРЯДНИК» зобов'язаний повернути таку вартість «ЗАМОВНИКУ».

9. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РОБІТ

ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

9.1.Ризик випадкового знищення або пошкодження Робіт до їх прийняття ЗАМОВНИКОМ чи об'єкта їх виконання несе ПІДРЯДНИК, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що прямо залежали від ЗАМОВНИКА;

9.2.ПІДРЯДНИК несе ризик неможливості використання наданого ним матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування без погіршення якості Робіт;

9.3.СТОРОНИ зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження робіт чи об'єкта їх виконання;

9.4.У разі випадкового пошкодження Робіт до передачі їх ЗАМОВНИКУ чи об'єкта їх виконання, ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно сповіщати про це ЗАМОВНИКА та власними силами усунути пошкодження та протягом строку, визначеного Договором;

9.5.На вимогу ЗАМОВНИКА ПІДРЯДНИК подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Xxxxx чи об'єкта їх виконання. За погодженням із ЗАМОВНИКОМ, ПІДРЯДНИК може залучати до усунення пошкодження Робі чи об'єкта їх виконання третіх осіб;

9.6.Якщо ПІДРЯДНИК виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодження об'єкта виконання робіт, ризик якого несе ЗАМОВНИК, ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно припинити Роботи і повідомити про такі обставини ЗАМОВНИКА.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

10.1.СТОРОНА, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання (невиконання чи неналежне виконання зобов'язання), якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності;

10.2.Будь-яка відповідальність не може бути наслідком невиконання чи неналежного виконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання трапилось внаслідок причини/причин, що знаходиться поза межами впливу не виконуючої СТОРОНИ (обставин непереборної сили): природна сила, стихійне лихо, воєнні дії, втручання з боку державних органів, ембарго, та інше... (надалі - «форс-мажорні обставини»), але не обмежуються нею/ними, на час, що починається з моменту об'явлення СТОРОНОЮ про насталі події, і закінчується, коли події закінчилися чи могли б закінчитися, якби не виконуюча СТОРОНА вчинила б дії, які б вона в дійсності могла б вчинити для виходу з цих подій;

10.3.СТОРОНА, для якої настала неможливість виконання зобов'язань за Договором в зв'язку з форс-мажорними обставинами, повинна про настання або припинення обставин повідомити протилежну СТОРОНУ з наданням відповідно до чинного законодавства належно оформлених доказів;

10.4.Форс-мажорні обставини автоматично продовжують термін виконання зобов'язань по Договору на строк їх дії;

10.5.Якщо форс-мажорні обставини будуть діяти протягом більш ніж шість місяців, то кожна із СТОРІН має право відмовитись від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором, сповістивши про це письмово протилежну СТОРОНУ.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

11.1.СТОРОНА, що порушила майнові права або законні інтереси іншої СТОРОНИ, зобов'язана їх поновити, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду;

11.2.ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки виконаних Робіт, за прострочення передання їх ЗАМОВНИКОВІ інші порушення Договору, якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини;

11.3.ПІДРЯДНИК, як генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, а перед ЗАМОВНИКОМ - за невиконання або неналежне виконання субпідрядником своїх зобов'язань;

11.4.ПІДРЯДНИК відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб;

11.5.ПІДРЯДНИК, який надав матеріал для виконання Робіт, відповідає за їх якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості;

11.6.Недоліки робіт або використовуваного для Робіт матеріалу, допущені з вини ПІДРЯДНИКА (або субпідрядника), мають бути усунені ПІДРЯДНИКОМ за його рахунок;

11.7.У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ несуть відповідальність в установленому порядку згідно з чинним законодавством України, в тому числі перед контрольно-ревізійними організаціями.

11.7.ПІДРЯДНИК односторонньо несе повну відповідальність за незабезпечення чи неналежне забезпечення та недотримання чи неналежне дотримання вимог норм, правил та стандартів з промислової безпеки та охорони праці, норм та правил трудового законодавства, зокрема щодо створення здорових та безпечних умов праці та відпочинку працівників (правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони, охорони навколишнього середовища тощо);

11.8.ЗАМОВНИК не несе відповідальності перед ПІДРЯДНИКОМ за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування бюджетних коштів та зобов'язується оплатити виконані Роботи протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання відповідного фінансування;

11.9.За порушення умов п.3.1. Договору ПІДРЯДНИК виплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від несвоєчасно виконаних умов, за кожний день прострочення.

11.10.За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.11.У разі невиконання ПІДРЯДНИКОМ договірних зобов'язань застосовуються штрафні санкції не нижче облікової ставки НБУ з дня отримання ним бюджетних коштів.

11.12.Сплата штрафних санкцій , встановлених договором, не звільняє СТОРОНИ від відшкодування збитків, завданих з вини однієї із СТОРІН іншій СТОРОНІ внаслідок невиконання чи неналежного виконання умов Договору.

12.ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1.Внесення змін в Договір, або його розірвання допускається тільки за згодою СТОРІН, якщо інше не встановлено Договором або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

12.2.Внесення змін у Договір, його розірвання оформлюється додатковою угодою.

12.3.СТОРОНА Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Xxxxxxx чи розірвати його , повинна надіслати відповідну пропозицію другій СТОРОНІ.

12.4.СТОРОНА Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін до Договору або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу СТОРОНУ про своє рішення. 12.5.У разі, коли СТОРОНИ не досягли згоди що внесення змін і/чи доповнень у Договір або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з

урахуванням часу поштового обігу, заінтересована СТОРОНА може звернутись до суду.

12.6. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інакше не встановлено рішенням суду.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

13.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2017р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором..

13.2.Договір викладений у формі єдиного документу в двох примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, українською мовою, при чому обидва тексти відповідні один одному та мають однакову юридичну силу.

13.3. Після підписання Договору всі попередні переговори з ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.4.СТОРОНИ зобов'язуються при виконання Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати віх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

13.5.Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за Договором третій стороні без надання письмової згоди на те іншої СТОРОНИ.

13.6.У випадку зміни юридичної/фактичної адреси, банківських реквізитів тощо, СТОРОНИ повідомляють про це в письмовій формі одна одну протягом 3-х робочих днів з моменту настання цих змін.

13.7.Всі додатки є невід'ємною частиною цього договору.

14. СПОРИ ТА СУД.

14.1.Всі спори та розбіжності, що виникли в процесі виконання Договору, СТОРОНИ зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

14.2.СТОРОНИ зобов'язані докладати всіх зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

14.3.Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, СТОРОНИ можуть залучати професійних експертів.

14.4.У разі виникнення між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ спору з приводу недоліків виконаних Робіт або їх причини на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи ПІДРЯДНИК, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА (субпідрядника, третьої сторони) та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе СТОРОНА, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням СТОРІН, - обидві СТОРОНИ порівну.

14.1.Спори за Договором, які не вдалося вирішити шляхом переговорів, вирішуються у встановленому законом порядку.

15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК