IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕНЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ
18
ПРОЕКТ
на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №45, м. Хмельницький, Хмельницької області
м. Львів “____” ________ 2018 р.
Замовник – Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, в особі начальника управління Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та
Генпідрядник – ______________ “________”, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №45, м. Хмельницький, Хмельницької області», за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, військове містечко № 45, вул. Чорновола, 184а, (далі – ОБ’ЄКТ), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.
1.2. Генпідрядник зобов’язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання Договору, виконати роботи з будівництва ОБ’ЄКТУ та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (ОБ’ЄКТ).
1.3. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт викладено у Додатку 1 до цього Договору.
1.4. Власником ОБ'ЄКТУ є Замовник.
1.5. Обсяги робіт по ОБ’ЄКТУ можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.
2.1. Генпідрядник зобов’язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації та умовам Договору.
2.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник (відповідні посадові особи, які визначені наказом Замовника) забезпечує (забезпечують) здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.
2.4. Авторський та технічний нагляд під час виконання робіт по ОБ’ЄКТУ здійснюється в порядку, який визначено Законом України “Про архітектурну діяльність” та постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 903 “Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури”.
Для забезпечення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт по ОБ’ЄКТУ Генпідрядник зобов’язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до укладених ними із Замовником договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.
2.5. Роботи з оздоблення фасаду та внутрішніх приміщень Генпідрядник зобов’язаний виконувати у відповідності до Переліку вимог до оздоблювальних робіт казарми поліпшеного планування (житлового комплексу), зазначених у Додатку 4 до Договору.
2.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації та умовам Договору, Замовник вимагає від Генпідрядника усунення допущених недоліків або про зупинення виконання робіт до повного усунення недоліків Генпідрядником.
2.7. Роботи, що виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів та умовам Договору, Замовником не оплачуються.
ІІІ. ДОГОВІРНА ЦІНА
3.1. Договірна ціна становить __________________ (___________) грн. __ коп., у тому числі ПДВ - ________ (_________) грн. __ коп.
3.2. Зазначена Договірна ціна є твердою, складається Генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно з вимогами нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві.
3.3. Договірна ціна цього Договору може бути уточнена лише у випадках, якщо:
Замовник змінює в процесі виконання робіт на ОБ'ЄКТІ проектні рішення, що призводить до зменшення обсягів робіт та вартісних показників;
виникають обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання Договору;
змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт.
3.4. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов’язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.
Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.
3.5. Вартість додаткових робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками і оформляються Договором на додаткові роботи, для чого Сторони оформляють наступні документи:
- акт обстеження обсягів робіт;
- локальний кошторис;
- договірна ціна.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕНЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ
4.1. Порядок здійснення оплати за виконані роботи.
4.1.1. Розрахунки за виконані роботи по ОБ’ЄКТУ проводяться на підставі “Актів приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в та “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою № КБ-3.
4.1.2. Після виконання Генпідрядником робіт по ОБ’ЄКТУ (повністю або частково) та надання Замовнику документів, зазначених в пп. 4.1.1 Розділу IV Договору, Замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору щодо якості та об’єму, в іншому випадку акти повертаються Генпідряднику для усунення зауважень та коригування.
4.1.3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються Замовнику, який зобов’язаний протягом 3-х (трьох) календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт.
4.1.4. Замовник може надавати Генпідряднику попередню оплату (аванс) на виконання робіт по ОБ’ЄКТУ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 за таких умов:
а) аванс надається Генпідряднику за наявності рішення головного розпорядника коштів Замовника;
б) аванс надається на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів;
в) розмір попередньої оплати не може перевищувати 30 (тридцять) відсотків вартості від річного обсягу робіт;
г) Генпідрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату протягом 3-х (трьох) місяців після одержання попередньої оплати. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику;
д) для отримання попередньої оплати Генпідрядник повинен письмово звернутися до Замовника та узгодити з ним перелік витрат, на які передбачено використати отримані кошти.
4.1.5. У разі виявлення невідповідності пред'явлених до оплати робіт встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті, про що Генпідрядник повідомляється письмово.
4.1.6. У разі виявлення у розрахунках за виконані роботи (форма № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та форма № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат»), які були оплачені за попередні періоди, безперечних помилок та порушень норм визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню Замовником, про що Генпідрядник повідомляється письмово.
4.1.7. Замовник має право відмовитись від приймання робіт та їх оплати за умови, якщо вони не відповідають вимогам затвердженої проектної документації на ОБ'ЄКТ, чинному законодавству (Державні будівельні норми, правила, стандарти тощо), а також умовам Договору.
4.1.8. Проміжні платежі за фактично виконані роботи здійснюються в межах не більш, як 95 (дев’яносто п’ять ) % їх загальної вартості. Остаточні розрахунки за виконані Генпідрядником роботи здійснюються у місячний термін після виконання Генпідрядником і прийняття Замовником всіх передбачених Договором робіт, та підписання та затвердження Акту готовності об’єкта до експлуатації.
4.1.9. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, можуть враховуватися у розмірі, обґрунтованому відповідним розрахунком (у межах розміру коштів, передбаченого договірною ціною).
4.1.10. Для компенсації Замовником додаткових витрат Генпідрядника, пов’язаних з придбанням матеріальних ресурсів за поточними цінами для виконання будівельних робіт, при взаєморозрахунках за виконані роботи Генпідрядник складає розрахунок в довільній формі виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному місяці робіт, зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконані обсяги робіт, поточних ринкових цін їх придбання в зіставленні з цінами цих же ресурсів, врахованих у договірній ціні.
4.1.11. Виконання розрахунків додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, проводиться на підставі даних «Підсумкової відомості ресурсів» до Договірної ціни та до Акту за формою № КБ-2в, у яких зазначено нормативні витрати матеріальних ресурсів на об’єкт у цілому і на виконаний у звітному місяці обсяг робіт, поточних відпускних цін за одиницю виміру, врахованих в договірній ціні та в Акті за формою № КБ-2в.
4.1.12. Генпідрядник не може вимагати уточнення договірної ціни у зв’язку з підвищенням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, якщо строки виконання робіт порушено з вини Генпідрядника. У таких випадках ціни на ресурси, якщо інше не передбачено Договором, визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в Договорі дату закінчення робіт.
4.2. Фінансування робіт по ОБ’ЄКТУ.
4.2.1. Фінансування робіт залеАжить від реального надходження коштів з Державного бюджету України. Сума зобов'язань за Договором підлягає коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік і оформлюється додатковою угодою.
4.2.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок:
- коштів спеціального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101450 “Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави”, КЕКВ 3121 в сумі – ________ (_____________) грн. __ коп., у тому числі ПДВ ________ (_____________) грн. __коп., що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, що відповідає ліміту фінансування із Державного бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів;
-
коштів загального фонду Державного
бюджету України за бюджетною програмою
КПКВ 2101020/2 “Квартирно-експлуатаційне
забезпечення”,
КЕКВ 3121 в сумі –
________ (_____________)
грн. __ коп., у тому числі ПДВ ________
(_____________)
грн. __коп., що відповідає бюджетним
призначенням, лише в межах цих бюджетних
призначень, що відповідає ліміту
фінансування із Державного бюджету,
при наявності на казначейському рахунку
відповідних коштів.
V. ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Термін завершення виконання робіт по ОБ’ЄКТУ – не пізніше ніж через 210 (двісті десять) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________, у тому числі за етапами:
1 етап: не пізніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________ – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:
- земляні роботи;
- улаштування фундаменту;
- улаштування монолітного поясу по фундаментам;
- улаштування вводів інженерних мереж;
- розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0;
- улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0.
2 етап: не пізніше ніж через 80 (вісімдесят) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________ – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:
- улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками;
- улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху;
- монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками;
3 етап: не пізніше ніж через 120 (сто двадцять) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________ – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:
- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;
- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;
- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;
- монтаж вікон 1-го поверху;
- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі;
- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі;
- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху;
- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;
- монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом.
4 етап: не пізніше ніж через 160 (сто шістдесят) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________ – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:
- улаштування стін цегляних горища;
- улаштування покрівлі;
- монтаж вікон 2-го поверху та горища;
- прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі;
- прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі;
- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху;
- монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху;
- улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху;
- улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху;
- улаштування зовнішніх сходів.
5 етап: не пізніше ніж через 200 (двісті) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________ – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:
- внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху;
- монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху;
- утеплення та оздоблення фасаду;
- улаштування зливової системи;
- встановлення внутрішніх дверей;
- внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо);
- встановлення сантехнічних приладів;
- улаштування світильників та електрофурнітури;
- благоустрій території;
- інші будівельні роботи відповідно до проекту.
6 етап: не пізніше ніж через 210 ( двісті десять) календарних днів з дати укладання Договору, а саме до ___________ – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:
- під’єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації;
- наведення порядку на ОБ’ЄКТІ та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об’єкту від бруду та пилу тощо);
- підготовка будівлі до передачі в експлуатацію Замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на ОБ’ЄКТ, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);
- усунення недоліків, виявлених Замовником при прийнятті ОБ’ЄКТА.
З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання Генпідрядником розробляється Календарний графік виконання робіт, який погоджується Замовником та є невід’ємною частиною цього Договору, у двох форматах:
1) поетапний (Додаток 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання;
2) деталізований (Додаток 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на ОБ’ЄКТІ та термін їх виконання.
5.1.2
Місце виконання робіт:
м.
Хмельницький, Хмельницька область,
вул. Чорновола, 184а.
5.1.3. Генпідрядник зобов’язаний:
розпочати виконання робіт на ОБ’ЄКТІ за Договором протягом 5-ти (п'яти) календарних днів з дати підписання Договору обома Сторонами та отримання від Замовника проектної документації на ОБ’ЄКТ;
забезпечити введення ОБ’ЄКТА в експлуатацію;
завершити виконання робіт та передати ОБ’ЄКТ Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше ніж через 210 (двісті десять) календарних днів з дати укладання Договору, з виконавчою документацією по ОБ’ЄКТУ, у тому числі надати “Акт приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в та “Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою № КБ-3.
5.1.4. Генпідрядник за згодою Замовника може завершити виконання робіт, а також забезпечити введення ОБ'ЄКТА в експлуатацію і передати його Замовнику достроково.
5.1.5. Зміна строків виконання робіт та передачі ОБ'ЄКТА Замовнику здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).
5.1.6. Обставинами, які надають Генпідряднику право вимагати від Замовника зміни строків виконання робіт, введення в експлуатацію закінченого ОБ'ЄКТУ є обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) та обставини, за які відповідає Замовник (незабезпечення ОБ'ЄКТУ затвердженою проектною чи дозвільною документацією, несвоєчасне виконанні Замовником зобов’язань за Договором, внесення змін до проектно-кошторисної документації).
При цьому Генпідрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про наявність відповідних обставин протягом 3-х (трьох) календарних днів з дати їх настання.
5.1.7. У разі необхідності Замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт по ОБ'ЄКТУ, про що письмово повідомляє Генпідрядника протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Прийняття такого рішення Замовником є підставою для укладення Сторонами додаткової угоди до Договору, в тому числі внесення змін до Календарного графіку виконання робіт (Додаток 3), зміни Договірної ціни Договору тощо.
5.2. Порядок приймання-передачі виконаних робіт.
5.2.1. Приймання-передача виконаних робіт по ОБ’ЄКТУ здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, якими регламентовано прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.
5.2.2. Якщо при здійсненні будівництва ОБ’ЄКТУ, при введенні його в експлуатацію чи передачі Замовнику виникнуть зауваження до стану (якості) робіт по ОБ'ЄКТУ, Сторони зобов'язані скласти Акт виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків щодо їх усунення.
5.2.3. Якщо Генпідрядник відмовиться взяти участь у складанні чи підписанні вказаного акту, Замовник має право скласти цей акт за участю інженера з технічного нагляду, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Визначені у цьому акті зауваження щодо недоліків, недоробок або порушень (якщо такі будуть виявлені) та терміни їх усунення (виправлення) є обов'язковими до виконання Генпідрядником, а також є підставою застосування до Генпідрядника передбачених Договором штрафних санкцій та відшкодування завданих Замовнику внаслідок порушення умов Договору збитків.
5.2.4. Передача виконаних робіт по ОБ’ЄКТУ Генпідрядником та їх приймання Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-2В, № КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо.
5.2.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі їх приймання-передачі та при введенні ОБ’ЄКТА в експлуатацію, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, яка приймає ОБ'ЄКТ.
У разі відмови Генпідрядника усунути такі недоліки, Замовник може, усунути їх самостійно або із залученням третіх осіб. При цьому витрати, пов'язані з усуненням недоліків, компенсуються Генпідрядником протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з дня пред’явлення Замовником письмової вимоги до Генпідрядника.
5.2.6. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від приймання ОБ'ЄКТА та вимагати компенсації збитків.
5.3. Забезпечення робіт по ОБ’ЄКТУ проектною документацією та матеріальними ресурсами:
5.3.1. Забезпечення робіт по ОБ’ЄКТУ проектною документацією здійснюється Замовником.
5.3.2. Передача некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає Державним будівельним нормам та Державним стандартам України не дозволяється.
5.3.3. Генпідрядник зобов'язаний забезпечувати виконання робіт по ОБ'ЄКТУ необхідними матеріально-технічними (зокрема – будівельними матеріалами, обладнанням, устаткуванням, виробами, механізмами та конструкціями тощо) та енергетичними ресурсами.
При цьому Генпідрядник відповідає за їх належну якість та відповідність вимогам чинного законодавства, проектній документації, умовам Договору.
5.4. Залучення до виконання робіт Субпідрядників:
5.4.1. Генпідрядник за погодженням з Замовником може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників).
5.4.2. Генпідрядник відповідає перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками.
5.4.3. Генпідрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює належні умови та контролює виконання ними договірних зобов'язань.
5.4.4. Субпідрядники, що залучаються Генпідрядником до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).
5.5. Залучення до виконання робіт працівників:
5.5.1. Для виконання робіт Генпідрядник може залучати працівників в необхідній кількості та з відповідною кваліфікацією.
5.5.2. Генпідрядник зобов’язаний забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, зокрема створити безпечні умови праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також провести відповідний їх інструктаж.
5.5.3. Замовник може вимагати від Генпідрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.
5.6. Вимоги до організації виконання робіт:
5.6.1. Генпідрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення, відеоспостереження тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього представників Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття Замовником закінчених робіт.
5.6.2. Генпідрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:
а) хід виконання робіт, у тому числі про порушення Графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
в) залучення до виконання робіт працівників відповідної кваліфікації;
г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, використання матеріальних ресурсів;
д) загрозу невиконання або несвоєчасного виконання Договору з вини Замовника.
5.6.3. Генпідрядник зобов’язаний зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його вимогу. Генпідрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання умов Договору.
5.6.4. Генпідрядник зобов'язаний протягом 5-ти (п’яти) днів після завершення робіт звільнити будівельний майданчик (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, механізмів, тимчасових споруд, приміщень тощо).
Якщо Генпідрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після письмового попередження Генпідрядника може звільнити будівельний майданчик самостійно або із залученням третіх осіб. При цьому витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Генпідрядником.
5.7. Гарантійні строки якості виконаних робіт по ОБ’ЄКТУ та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів):
5.7.1. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації ОБ’ЄКТА відповідно до умов Договору.
5.7.2. Гарантійний строк експлуатації ОБ’ЄКТА становить 10 (десять) років від дня його прийняття Замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня затвердження Замовником Акту готовності об’єкту до експлуатації.
5.7.3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого ОБ'ЄКТ не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини Генпідрядника.
5.7.4. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) він зобов’язаний протягом 5-ти (п’яти) днів після виявлення цих недоліків (дефектів) письмово повідомити про це Генпідрядника і запросити його для складення відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник відмовиться взяти участь у складанні акту, Замовник має право скласти такий акт із залученням відповідних фахівців в галузі будівництва та надіслати його Генпідряднику.
5.7.5. Генпідрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Генпідрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник може усунути виявлені недоліки (дефекти) самостійно або із залученням третіх осіб, попередньо повідомивши про це Генпідрядника. У такому разі Генпідрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків (дефектів), та завдані збитки.
5.7.6. Генпідрядник протягом трьох років після закінчення гарантійного строку експлуатації ОБ’ЄКТА відповідає за дефекти, що призвели до руйнування, аварій, обвалів на ОБ’ЄКТІ, якщо Замовник не міг виявити ці дефекти при прийманні ОБ’ЄКТА чи протягом гарантійного строку експлуатації ОБ’ЄКТА.
5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження ОБ’ЄКТУ:
5.8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТУ до його прийняття Замовником несе Генпідрядник.
5.8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТУ, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.
5.8.3. У разі випадкового знищення ОБ'ЄКТУ, подальші дії Генпідрядника визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.
5.8.4. У разі випадкового пошкодження ОБ'ЄКТУ Генпідрядник зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Генпідрядник надає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження ОБ'ЄКТУ.
За погодженням із Замовником Генпідрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТУ третіх осіб.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані роботи.
6.1.2. Приймати виконані роботи відповідно до типових форм № КБ-3 “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” та № КБ-2в “Акт приймання виконаних будівельних робіт”.
6.1.3. Протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після підписання Сторонами Договору передати Генпідряднику з оформленням відповідного акту приймання-передачі будівельний майданчик для виконання робіт по ОБ'ЄКТУ та проектну документацію на ОБ'ЄКТ.
6.1.4. Своєчасно, відповідно до умов Договору здійснювати фінансування ОБ'ЄКТА.
6.1.5. Негайно письмово інформувати Генпідрядника про всі обставини, які можуть вплинути на строки виконання зобов'язань за Договором або суттєво ускладнюють їх виконання чи роблять неможливим їх виконання.
6.1.6. Протягом 5-ти (п’яти) днів погодити наданий Генпідрядником ПВР (проект виконання робіт) або у цей же термін повернути його Генпідряднику на доопрацювання з обґрунтуванням зауважень.
6.1.7. Своєчасно попереджати Генпідрядника про всі зміни у обсягах і складі робіт за Договором і проектно-кошторисної документації на ОБ'ЄКТ.
6.1.8. Виконувати належним чином зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
6.1.9. У разі відповідності ОБ'ЄКТА проектній документації та умовам Договору, своєчасно і згідно з умовами Договору прийняти ОБ'ЄКТ, що передається для введення в експлуатацію.
6.1.10.
Приймати у встановленому порядку
виконані роботи шляхом перевірки,
підписання актів прийняття виконаних
Генпідрядником робіт (форми № КБ-2в) та
довідок про вартість виконаних робіт
і витрат (форми
№ КБ-3) після оформлення
виконавчої технічної документації.
6.1.11. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на ОБ'ЄКТІ в порядку, встановленому законодавством.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Генпідрядника (цінний лист із описом вкладення) за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання, у разі якщо:
6.2.1.1. Генпідрядник не розпочав будівництво ОБ’ЄКТА протягом 20-ти (двадцяти) календарних днів з дати передачі Замовником будівельного майданчика та проектної документації, що підтверджується актом, складеним уповноваженими представниками Замовника.
6.2.1.2.
Генпідрядник більш ніж на 20 (двадцять)
календарних днів порушив строк завершення
виконання робіт будь-якого етапу,
визначеного у
п. 5.1.1. Договору.
6.2.1.3. Генпідрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, вимоги проектно-кошторисної документації при будівництві ОБ’ЄКТА та не усунув їх протягом 20-ти (двадцяти) календарних днів з дня їх виявлення Замовником.
6.2.2. Не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, здійснювати контроль та технічний нагляд за виконанням робіт (включаючи контроль якості, вартості та обсягу робіт тощо).
6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять зміни до цього Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору.
6.2.4. Вимагати від Генпідрядника своєчасного та якісного виконання робіт на ОБ'ЄКТІ, передачі ОБ'ЄКТА відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства.
6.2.5. Визначати строки усунення Генпідрядником виявлених, як при прийнятті ОБ'ЄКТА в експлуатацію і передачі ОБ'ЄКТА Замовнику, так і під час гарантійного строку експлуатації ОБ'ЄКТА недоліків (недоробок, порушень) та вимагати їх усунення за рахунок Генпідрядника, якщо зазначені недоліки спричинені винними діями (бездіяльністю) останнього.
6.2.6. За умови несвоєчасного чи неякісного виконання Генпідрядником зобов’язань за Договором вимагати від нього сплати визначених умовами Договору штрафних санкцій, відшкодування заподіяних збитків, а також повернення отриманих від Замовника на виконання таких обов’язків коштів.
6.2.7. Вимагати від Генпідрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на ОБ'ЄКТІ вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення Генпідрядником збереження Об'єкта протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику.
6.2.9. У разі невиконання або неналежного виконання Генпідрядником обов’язків за Договором відмовитися від виконання умов Договору та вимагати відшкодування заподіяних збитків та сплати ним штрафних санкцій.
6.2.11 У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при виконанні робіт на ОБ'ЄКТІ недоліків (недоробок, порушень) забороняти Генпідряднику до усунення всіх цих недоліків (недоробок, порушень) подальше виконання робіт на ОБ'ЄКТІ у повному обсязі або частково.
6.2.12. У разі невчинення Генпідрядником дій для усунення виявлених на ОБ'ЄКТІ недоліків (недоробок, порушень) у визначені Замовником строки, доручити усунення цих недоліків (недоробок, порушень) третім особам або усунути їх самостійно. При цьому Замовник має право вимагати від Генпідрядника відшкодування коштів витрачених на усунення таких недоліків.
6.3. Генпідрядник зобов'язаний:
6.3.1. Протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після підписання Сторонами Договору прийняти від Замовника з оформленням відповідного акту приймання-передачі будівельний майданчик для виконання робіт по ОБ'ЄКТУ та проектну документацію на ОБ'ЄКТ.
6.3.2. Забезпечувати виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені Договором.
6.3.3. У визначені Замовником строки за власний рахунок усувати всі виявлені, як при прийнятті ОБ'ЄКТА в експлуатацію і передачі ОБ'ЄКТА Замовнику, так і під час гарантійного строку експлуатації ОБ'ЄКТА, недоліки (недоробки, порушення), якщо зазначені недоліки спричинені винними діями (бездіяльністю) Генпідрядника.
6.3.4. У відповідності з умовами Договору та вимогами чинного законодавства відшкодовувати завдані Замовнику збитки.
6.3.5. У разі невиконання своїх зобов’язань за Договором сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції, а також повернути Замовнику відповідну частку сплачених останнім за умовами Договору коштів.
6.3.6. Під час виконання робіт дотримуватися на ОБ'ЄКТІ вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки і відповідати за збереження ОБ'ЄКТА протягом всього часу виконання робіт за Договором до передачі ОБ'ЄКТА Замовнику.
6.3.7. Забезпечувати належну охорону матеріалів, устаткування, будівельної техніки та іншого майна у межах будівельного майданчика та запобігати погіршення стану будівельного майданчика, прилеглої до нього території та доріг.
Вживати заходи для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі ОБ’ЄКТУ Замовнику.
6.3.8. Якщо внаслідок порушення Генпідрядником зазначених в цьому підпункті обов’язків заподіяно збитки, відбулася втрата або псування результату виконаних робіт, матеріалів та/або устаткування, Генпідрядник зобов’язаний у розумний строк за власний рахунок відшкодувати такі збитки, забезпечити відновлення результату виконаних робіт, втрачених чи пошкоджених матеріалів.
6.3.9. Організовувати та забезпечувати виконання робіт на території будівельного майданчика, включаючи отримання відповідних дозволів для доставки матеріалів та обладнання, доставку матеріалів, вивіз будівельного сміття тощо.
6.3.10. Сприяти Замовнику (його представникам) у реалізації їх прав за Договором.
6.3.11. Координувати діяльність субпідрядників.
6.3.12. Використовувати під час виконання робіт матеріали, вироби й конструкції, що відповідають умовам Договору та вимогам чинного законодавства.
6.3.13. Не використовувати при виконані робіт неякісні, вживані, несертифіковані, небезпечні у використанні або заборонені до використання матеріали та обладнання.
6.3.14. Погодити розроблений ПВР (проект виконання робіт) із Замовником в цілому або в частині, необхідній та достатній для початку виконання робіт за Договором. При цьому, виконання робіт не може бути розпочате Генпідрядником до узгодження Замовником ПВР.
6.3.15. У випадку порушення взятих на себе зобов’язань сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції.
6.3.16. Інформувати Замовника про виконання робіт за Договором, наявність обставин, що перешкоджають їх виконанню, сприяють погіршенню якості робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
6.3.17. Забезпечити ведення технічної документації при виконані умов Договору та її передачу Замовнику протягом 10-ти (десяти) календарних днів з дати завершення робіт на ОБ’ЄКТІ.
6.3.18. Забезпечувати ОБ'ЄКТ необхідними матеріально-технічними (зокрема – будівельними матеріалами, устаткуванням, виробами і конструкціями), енергетичними і трудовими ресурсами за попереднім погодженням із Замовником.
Під час виконання робіт та проведення розрахунків керуватися гранично допустимими цінами на матеріали та обладнання, що визначені за результатами моніторингу.
6.3.19. Забезпечувати проведення експертної перевірки, випробування робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, попередньо повідомивши Замовника про необхідність проведення таких заходів.
6.3.20. На вимогу Замовника надавати останньому для перевірки документацію щодо виконаних на ОБ'ЄКТІ робіт, будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання і устаткування, які використовуються (використовувались).
6.3.21. Відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства передати закінчені роботи, ОБ'ЄКТ та очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо будівельний майданчик Замовнику.
6.3.22. На протязі 10-ти днів, з дати отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, передати йому згідно з п. 5.2. Договору виконані будівельні роботи по ОБ’ЄКТУ та очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо будівельний майданчик.
6.4. Генпідрядник має право:
6.4.1. Виконати роботи на ОБ'ЄКТІ самостійно або з залученням за відповідним погодженням із Замовником необхідних субпідрядників.
6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані згідно з умовами Договору роботи.
6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.
6.4.4. За умови належного виконання взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати від Замовника прийняття ОБ'ЄКТА і здійснення за оплати за виконані роботи.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за Договором Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня), а також понад штрафні санкції відшкодовує завдані Замовнику збитки у відповідності з пунктом 7.3 цього Договору та вимогами ст. 231 Господарського кодексу України.
7.3. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).
Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України для Замовника Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів.
7.4. Види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до Генпідрядника за Договором:
- за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт;
- за виконання робіт неналежної якості – штраф в розмірі 25 % від вартості неякісно виконаних робіт;
- за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати – пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
7.5. За порушення визначених Договором зобов’язань, а також за зміну або розірвання Договору в односторонньому порядку з підстав, не передбачених умовами Договору, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України і Договором.
7.6. Сплата Сторонами визначеними умовами Договору штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які вони взяли на себе за Договором.
VIIІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Торгово-промисловою палатою України (у тому числі регіональними торгово-промисловими палатами).
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
8.5. Якщо обставини непереборної сили безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов’язків, строк дії Договору за взаємною згодою Сторін може продовжуватися на строк дії таких обставин шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.
ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони зобов’язані докласти максимальних зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення кваліфікованих фахівців в галузі будівництва тощо.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) підлягають вирішенню у судовому порядку.
Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 30 грудня 2018 року, а в частині своїх зобов’язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 4-х (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, 3 (три) примірники – Замовнику, 1 (один) – Генпідряднику.
ХІ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Підставою для укладання Договору є рішення тендерного комітету Замовника – Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (Протокол №___ від __.05.2018 року).
11.2. Договір укладено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. № 668 (зі змінами) та інших чинних нормативно-правових актів України (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо). Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами чинного законодавства України.
11.3. Будь-які зміни до умов Договору оформляються шляхом укладання Сторонами відповідних додаткових угод.
11.4. У разі реорганізації Сторін (однієї зі Сторін) права та обов'язки, які були покладені на них за Договором, переходять до їх правонаступників.
11.5. Генпідрядник забезпечує виконання своїх зобов’язань за Договором у розмірі 1 (одного) відсотка від суми Договору у формі оригіналу банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639), або депозиту безвідсоткового шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника.
11.6. Забезпечення виконання договору про закупівлю повертається після виконання Генпідрядником своїх зобов’язань за цим Договором стосовно якості і строків виконання робіт, а також у разі набрання законної сили судовим рішенням яким цим Договір визнано недійсним.
11.7.
Забезпечення виконання договору про
закупівлю не повертається
у разі,
якщо Генпідрядник не виконав усі умови
договору стосовно якості робіт і строків
згідно положень Договору.
11.8. Кошти, що надійшли у якості забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
11.9. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку через 10 (десять) днів з моменту відправлення Замовником на адресу Генпідрядника повідомлення, зазначеного в п. 6.2.1. Договору.
ХІI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємними частинами Договору є:
1. Договірна ціна (Додаток 1).
2. Поетапний календарний графік виконання робіт (Додаток 2).
3. Деталізований календарний графік виконання робіт (Додаток 3).
4. Перелік вимог до оздоблювальних робіт казарми поліпшеного планування (Додаток 4).
5. Графік фінансування виконання робіт (Додаток 5)
ХІІІ. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК ГЕНПІДРЯДНИК
Західне територіальне КЕУ, 79017, м. Львів, вул. Xxxxxxxxx, 16 тел./факс: (000) 0-000-000 р/р 35216028000692 (з.ф.) 31252228200692 (с.ф.) 35223152000692 (с.ф.) в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код ЄРДПОУ 24982002
Начальник __________ Xxxxxx X.X. (підпис, місце печатки) |
____________________ ____________________ р/р _________________, МФО _______________, ЄДРПОУ ____________, ІПН _________________ Свідоцтво № _________
_________________________ |
|
|