Contract
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №
м. Кривий Ріг « » 20 р.
Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», надалі іменується «Замовник», в особі Голови Правління Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту підприємства з одного боку, і
,
(найменування сторони)
надалі іменується «Підрядник», в особі ,
(посада, П.І.Б.)
який діє на підставі , з іншого боку, (Статуту, Положення, довіреності)
надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали даний Договір підряду, надалі іменується «Договір», про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Підрядник зобов'язується в порядку і на умовах, зазначених даним Договором, власними силами і на власний ризик виконати за завданням Замовника роботи
__ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ __ ___ ____ _ __ ___ ___ ___ _ __ ___ ___
(вид робіт)
(іменовані надалі «Роботи») відповідно до проектно-кошторисної документації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною Договору, а Замовник зобов'язується створити Підрядникові необхідні для виконання даних робіт умови, прийняти виконані роботи й оплатити відповідно до умов Договору.
1.2. Залучення субпідрядних організацій можливо тільки при письмовій згоді Замовника, що оформляється додатковою угодою.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість робіт, доручених до виконання Підрядникові, відповідно до проектно-кошторисної документації становить грн., у тому числі грн. ПДВ.
2.2. Вартість робіт може бути змінена Сторонами шляхом підписання додаткової угоди.
2.3. Оплата Замовником вартості виконаних Підрядником робіт здійснюється шляхом
. (аванс, проміжні платежі, відстрочка платежу, акредитив тощо)
2.4. Підрядник зобов'язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої Підрядником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Підрядник зобов'язаний з дотриманням вимог чинного законодавства (зокрема, із застосуванням відображеного
в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої особи Підрядника та спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних), здійснити реєстрацію податкових накладних (в разі необхідності - розрахунків коригування до податкових накладних) в Єдиному реєстрі податкових накладних.
У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику всі пов'язані з таким порушенням збитки протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами.
2.5. Порядок і форма здійснення розрахунків можуть бути змінені за письмовою згодою Сторін.
2.6. За узгодженням Сторін, оплата може здійснюватись векселем або в іншій, дозволеній чинним законодавством України, формі розрахунку.
3. ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1. Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації (Додаток № 1) і графіку виконання робіт (Додаток № 2), із правом дострокового виконання. Початок робіт фіксується Сторонами актом.
3.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації. При виявленні відхилень або порушень, Замовник видає Підрядникові рішення про їх усунення або ухвалює рішення щодо припинення робіт на власний розсуд.
3.3. Підрядник забезпечує Замовникові можливість вільного доступу для здійснення контролю за ходом виконання робіт.
3.4. Забезпечення робіт устаткуванням і матеріалами покладається на Підрядника.
3.5. При узгодженні із Замовником виконання Підрядником робіт може проводитися з використанням матеріалів або устаткування Замовника. При цьому Сторони укладають додаткову угоду.
3.6. При використанні Підрядником енергоносіїв (електроенергія, теплоенергія, стиснене повітря, водопостачання й водовідведення) Замовника облік споживаних енергоносіїв провадиться по фактичним витратам на підставі показань контрольно-вимірювальної апаратури і підтверджується щомісяця двосторонніми актами, підписаними Сторонами.
3.7. Розрахунки за надане Замовником Підрядникові устаткування, матеріали й енергоносії провадяться за погодженням Сторін по договірним цінам.
3.8. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню його зобов'язань у встановлений термін, він може поставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд строків оформлюється додатковою угодою.
3.9. Обставинами, що перешкоджають виконанню робіт у встановлений термін, які не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:
за які відповідає Замовник: виявлення додаткових робіт, зміна проектів, обсягів і складу робіт; зупинка робіт за рішенням Замовника;
форс-мажорні обставини.
4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РОБІТ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
4.1.Прийом Замовником виконаних Підрядником робіт оформлюється актом прийому-передачі виконаних робіт. У випадку якщо строк виконання робіт перевищує один місяць, Сторони складають щомісячні проміжні акти.
4.2. Підрядник до 2-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому були виконані роботи, надає Замовникові акт прийому-передачі виконаних робіт.
4.3.При наявності претензій з боку Замовника до якості виконаних робіт Сторони укладають акт, в якому вказується характер неякісно виконаних робіт і строк усунення Підрядником недоліків у виконаних роботах. Роботи з усунення недоліків у виконаних роботах провадяться Підрядником за свій рахунок.
4.4.Підрядник гарантує надійність і якість виконаних робіт протягом з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.
4.5. Підрядник усуває недоліки, що виникли в гарантійний період за свій рахунок. Строк усунення виниклих у гарантійний період недоліків указується в акті, підписаному Сторонами.
4.6. Після усунення Підрядником недоліків, що виникли у гарантійний період, строк гарантії відновлюється з моменту усунення недоліків.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Підрядник зобов'язується:
5.1.1. Власними силами і за власні кошти виконати роботу відповідно до проектно-кошторисної документації й у строки, передбачені даним Договором;
5.1.2. Виконувати отримані в ході робіт вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам даного
Договору й не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника;
5.1.3. Допуск працівників Підрядника для виконання робіт оформляти актом-допуском або нарядом-допуском.
5.1.4. Забезпечувати на місці виконання роботи виконання працівниками Підрядника необхідних заходів щодо техніки безпеки й пожежної безпеки.
5.1.5. В 3- денний строк після підписання Сторонами акту прийому-передачі виконаних робіт вивезти з місця виконання робіт майно, що йому належить, за власний рахунок.
5.1.6. Виконувати вимоги “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014.
5.2. Підрядник має право:
5.2.1. Одержувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт.
5.2.2. Одержувати від Замовника оплату за виконані обсяги робіт у розмірах і в строки, передбачені даним Договором;
5.3. Замовник зобов'язується:
5.3.1. Надати Підрядникові всю інформацію, необхідну для виконання робіт.
5.3.2. Забезпечити вільний доступ уповноважених представників Підрядника до місця виконання робіт.
5.3.3. Оплатити Підрядникові виконану роботу в розмірі й у строки, встановлені даним Договором.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. У будь-який час перевірити хід і якість виконуваної підрядником роботи.
5.4.2. Розірвати в однобічному порядку Договір і вимагати відшкодування збитків, у випадку якщо Підрядник у строк, визначений даним Договором не розпочав виконання робіт або виконує роботу з порушенням календарного плану, не забезпечує на місці виконання робіт виконання необхідних заходів щодо техніки безпеки й пожежної безпеки.
5.4.3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а у випадку невиконання Підрядником даної вимоги розірвати Договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України.
6.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості невиконаних робіт.
6.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору.
6.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором.
6.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору.
6.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 4.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10 % від вартості виконаних робіт.
6.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору.
6.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу.
6.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 6.8. даного договору.
6.10. У випадку порушення порядку заповнення податкових накладних та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми договору.
6.11. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спори й розбіжності, які можуть виникнути з Договору або у зв'язку з його виконанням, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів уповноважених представників Сторін.
7.2. Спір, неурегульований Сторонами, підлягає передачі на розгляд у господарський суд за встановленою підвідомчістю й підсудністю такого спору відповідно до діючого законодавства України.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Під поняттям «форс-мажорні обставини» варто розуміти випадок (а саме: воєнні дії, блокада, ембарго, інші міжнародні санкції, страйк, дії державних органів влади або місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, негативні тенденції в розвитку економіки (світової, національної), що тягнуть за собою зниження фінансово-економічної стабільності «Сторони») або дія непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси і інші стихійні лиха природного характеру).
8.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо не виконуюча Сторона письмово повідомила іншу Сторону про виникнення форс-мажорних обставинах протягом 5 днів з моменту виникнення даних обставин. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна надати іншій Стороні письмове підтвердження компетентного органу, встановленого законодавством України, про настання даних обставин. Недотримання зазначених умов позбавляє сторону права посилатись на форс-мажорні обставини.
8.3. У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більш, ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має право на однобічне розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, якщо вона письмово повідомила іншу Сторону про це не пізніше ніж за 2 тижні до розірвання.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
« » 20 року.
9.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії даного Договору.
9.3. Даний Договір може бути розірваний Замовником достроково в порядку, передбаченому п. 5.4.2. і п. 5.4.3. Договору.
9.4. Даний Договір може бути розірваний з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Поступка права вимоги й (або) переведення боргу за цим Договором однієї зі Сторін до третіх осіб допускається винятково за умови письмового узгодження цього з іншою Стороною.
10.2. Додаткові угоди і додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами й скріплені їх печатками.
10.3. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони.
10.4. У випадку зміни юридичної адреси (фактичного місцезнаходження), банківських реквізитів Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про зміну реквізитів протягом доби з моменту зміни реквізитів.
10.5. Сторони заявляють, що вони є юридичними особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють відповідно до законодавства України й, що даний договір підписаний уповноваженими на те особами і підписання даного договору не є перевищенням їх повноважень.
10.6. Підрядник заявляє, що володіє достатніми компетенціями та засобами (в тому числі належним технічним забезпеченням), чинними в період дії договору дозвільними документами (ліцензіями, допусками, дозволами тощо), наявність яких надає право та можливість виконання робіт, що є предметом цього договору.
10.7. Підрядник буде виконувати доручені йому згідно цього договору роботи за наступною адресою
. Вказане приміщення використовується підрядником на праві власності чи оренди згідно договору № від укладеного з (вказати назву Орендодавця) інше. (Пункт вноситься у випадку, коли підрядні роботи виконуються поза межами ПАТ «Кривбасзалізрудком»)
10.6. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до норм діючого податкового законодавства України.
10.7. Підрядник є У випадку, якщо Підрядник змінить
(вказати статус)
статус платника податку на прибуток чи додану вартість під час дії цього договору, він зобов’язаний негайно письмово повідомити про такі зміни У випадку порушення строку чи порядку повідомлення, а також у випадку не повідомлення Підрядник зобов’язаний відшкодувати збитки заподіяні внаслідок цього Замовнику та сплатити штраф у розмірі 10% суми договору.
10.8. Фізична особа, яка підписала цей правочин, є належним чином повідомлена і цим надає свою свідому згоду на обробку її персональних даних, вказаних в цьому правочині, виключно з метою їх використання у господарській діяльності Сторін та їх афілійованих юридичних осіб. Зазначені персональні дані не підлягають розголошенню іншим, ніж зазначеним в цьому пункті, особам, крім випадків, передбачених законодавством України. Особа, яка цим надала згоду, вказану вище в цьому пункті, ознайомлена зі змістом статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
ЗАМОВНИК
ПАТ «Кривбасзалізрудком»
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
50029, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Покровський район,
вул. Xxxxxxxxxx, 1-А
код ЄДРПОУ 00191307
р/р 26009001046075 в ПАТ «ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» м. Київ МФО 300506
р/р 0000000000 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
м. Київ МФО 334851
Свідоцтво платника ПДВ № 100334989 ІПН 001913004054
Офіційні засоби зв'язку: тел. (000) 000-00-00, 000-00-00
факс (000) 000-00-00
ПІДПИСИ СТОРІН
Додаток № 3
Перелік
видів порушень і матеріальної відповідальності Підрядника
Порушення | Розмір штрафу (грн.) | |
За перше порушення | За кожне наступне порушення | |
Вживання спиртних напоїв працівником Підрядника на території Замовника в робочий і неробочий час (за 1 чол.) | 1 000 грн | 2 000 грн |
Знаходження працівника Підрядника на території Замовника в нетверезому стані в робочий і неробочий час (за 1 чол.) | 1 000 грн | 2 000 грн |
Пронесення працівником Підрядника на територію Замовника спиртних напоїв (за 1 випадок.) | 1 000 грн | 2 000 грн |
Настання нещасного випадку із працівником Підрядника (за 1 чол.), на території замовника | 1 000 грн | 2 000 грн |
Порушення працівником Підрядника вимог законодавства, підзаконних нормативно-правових актів і/або локальних норм з охорони праці, пожежної і/або екологічної безпеки, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014 при виконанні робіт за актом-допуску або нарядом-допуску, виданого Замовником (за 1 випадок) | 1 000 грн | 2 000 грн |
Знаходження на території Замовника працівників Підрядника без оформлення пропусків установленого зразка(за 1 чол.) | 1 000 грн. | 2 000 грн. |
Проведення працівником Підрядника несанкціонованої фото й відео зйомки на території Замовника (за 1 випадок) | 1 000 грн. | 2 000 грн. |
Розкрадання працівником Підрядника на території Замовника матеріальних цінностей, при вартості викраденого до 700 грн із ПДВ (за 1 випадок.) | 2 000 грн | 4 000 грн |
Розкрадання працівником Підрядника на території Замовника матеріальних цінностей, при вартості викраденого понад 700 грн із ПДВ (за 1 випадок.) | 4 000 грн | 8 000 грн |
Вивіз і ввіз працівником Підрядника матеріальних цінностей без оформлення документів (за 1 випадок.) | 1 000 грн | 2 000 грн |
Нанесення працівником Підрядника матеріального збитку майну Замовника (за 1 випадок.): - наїзд на ворота, шлагбауми, клумби, будови або їх пошкодження; - пошкодження електроопор, водо-газопроводів, кабельних комунікаційних мереж (підземних і повітряних); - пошкодження частин технологічних механізмів, або їх руйнування. | 3 000 грн | 5 000 грн |
Фальсифікація документів на ввіз-вивіз матеріальних цінностей, пропусків і посвідчень (за 1 випадок.) | 3 000 грн | 5 000 грн |
Непокора працівником Підрядника законній вимозі працівників служби безпеки Замовника при виконанні ними своїх службових обов'язків (за 1 випадок.) | 2 000 грн | 3 000 грн |
Хуліганські дії працівника Підрядника на території Замовника, незаконна порубка дерев, кущів (за 1 випадок.) | 2 000 грн | 3 000 грн |
Паління працівника Підрядника на території Замовника в невстановлених місцях (за 1 випадок.) | 200 грн | 500 грн |