Contract
м. Київ "16" грудня 2016 р.
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГОРА ГРУП", в особі директора
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, та
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС", в особі Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір (надалі -Договір) про наступне:
4.1. Оплата виконаних робіт здійснюється у національній валюті України, протягом 10 (десяти) робочих днів, з дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт, за відповідний місяць, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
4.2. Розрахунки за останній етап виконаних робіт у розмірі 5 % від вартості будівельних робіт здійснюються Замовником протягом десяти робочих днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
5. Виконання робіт.
5.1. Строк виконання робіт: 3 місяці з дня підписання даного Договору.
5.2. Місце виконання робіт - Київська область. Броварський район, с. Гоголів, вул. Київська. 143.
5.3. У разі дострокового виконання робіт Xxxxxxxx має право достроково їх прийняти.
5.4. У разі виникнення обставин, що не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню робіт у встановлені Договором строки, Сторони укладають Додаткову угоду про продовження строків виконання робіт.
5.5. Строк виконання робіт може бути змінений Сторонами з наступних підстав:
- відсутність фінансування;
- обставини непереборної сили;
- зупинення робіт з обставин, що не залежать від Підрядника;
- корегування проектно-кошторисної документації;
- продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.
робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних робіт зобов'язаний підписати їх або відмовити в їх підписанні, надавши письмове обгрунтування такої відмови.
6.7. Сторони підписують Акт про приймання - передачу закінчених робіт (об’єкта будівництва) протягом 10 днів після підписання остаточного Акту приймання виконаних робіт.
7. Права та обов’язки сторін.
7.2.15. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
7.2.16. Генпідрядник також має інші обов'язки, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.
7.3. Замовник зобов’язаний:
7.3.1. До початку робіт передати Підряднику дозвільну документацію, затверджену проектно- кошторисну документацію в одному примірнику, яка дозволяє виконання робіт зазначених в п. 1.2 даного Договору.
7.3.2. Приймати та оплачувати виконані Підрядником роботи на умовах визначених даним Договором.
7.3.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи на умовах визначених Договором.
7.3.4. Забезпечувати здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.
7.4. Замовник має право:
7.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд та контроль за ходом, якістю та обсягами виконаних робіт згідно з проектом, кошторисом, ДСТУ та іншим чинним законодавством України.
7.4.2. У разі наявності відповідного фінансування розраховуватися з Підрядником за фактично виконані роботи згідно з актами виконаних робіт.
7.4.3. Відмовитися від Договору надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором підряду, стає неможливим;
7.4.4. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання Договору та оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
7.4.5. Замовник також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.
7.4.6. Власником результату виконаних будівельних робіт (об’єкта будівництва) є Замовник.
8. Відповідальність Xxxxxx.
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.
8.2. . Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує роботи матеріальними ресурсами та обладнанням, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією
8.3. За порушення строків виконання робіт за даним Договором з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0.1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.
8.4. Замовник не несе майнової відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з бюджету або коригування відповідних програм місцевого бюджету, та зобов'язується оплатити виконані роботи протягом 10-ти банківських днів з моменту отримання відповідного фінансування.
8.5. Сплата пені не звільняє Xxxxxxx від виконання зобов'язань заданим Договором.
8.6. Бюджетне зобов’язання Замовника перед Підрядником за даним Договором в и н и к а в разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; війна та військові події, зруйнування внаслідок д ії вибухових приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне зараження; блокада; ембарго, міжнародні санкції, страйки, стихійні народні заворушення, дії державних органів влади, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань і не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання договору, та/або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.
9.2. При виникненні форс-мажорних обставин. Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов’язків, зобов'язана письмово, протягом 5-ти (п’яти) календарних днів, повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом.
9.3. Після закінчення обставин, що перешкоджали виконанню робіт зазначених в п.1.2 даного договору, Сторони за домовленістю можуть переглянути подальший хід виконання робіт.
9.4. Неповідомлення у зазначений термін про виникнення форс-мажорних обставин не звільняє Xxxxxxx від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.
11.3.2. якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі, дозвільної документації та проектно-кошторисної документації протягом 15 (п'ятнадцяти) днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;
11.4 У разі розірвання Договору згідно п. 11.1.1. та п. 11.3.2 Замовник оплачує Підряднику
роботи, виконані на момент розірвання Договору.
12. Строк дії Договору.
12.1. Даний Договір набирає юридичної сили з моменту його підписання Xxxxxxxxx та діє до 31.12.2017 р., а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
12. Інші умови.
12.1. Будь-які документи (додатки, додаткові угоди тощо), що пов’язані із виконанням умов даного Договору, є його складовими та невід'ємними частинами.
12.2. В разі виявлення невідповідності в межах гарантійного строку якості робіт, перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення невідповідності.
12.3. Внесення змін до даного Договору можливе виключно за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.
12.4. Даний договір укладено та підписано у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.
12.5. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГОРА ГРУП", в особі директора
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, та
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС", в особі Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір (надалі -Договір) про наступне:
4.1. Оплата виконаних робіт здійснюється у національній валюті України, протягом 10 (десяти) робочих днів, з дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт, за відповідний місяць, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
4.2. Розрахунки за останній етап виконаних робіт у розмірі 5 % від вартості будівельних робіт
здійснюються Замовником протягом десяти робочих днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
5. Виконання робіт.
5.1. Строк виконання робіт: 3 місяці з дня підписання даного Договору.
5.2. Місце виконання робіт - Київська область. Броварський район, с. Гоголів, вул. Київська. 143.
5.3. У разі дострокового виконання робіт Xxxxxxxx має право достроково їх прийняти.
5.4. У разі виникнення обставин, що не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню робіт у встановлені Договором строки. Сторони укладають Додаткову угоду про продовження строків виконання робіт.
5.5. Строк виконання робіт може бути змінений Сторонами з наступних підстав:
- відсутність фінансування;
- обставини непереборної сили;
- зупинення робіт з обставин, що не залежать від Підрядника;
- корегування проектно-кошторисної документації;
- продовження строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.
робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних робіт зобов'язаний підписати їх або відмовити в їх підписанні, надавши письмове обгрунтування такої відмови.
6.7. Сторони підписують Акт про приймання - передачу закінчених робіт (об’єкта будівництва) протягом 10 днів після підписання остаточного Акту приймання виконаних робіт.
7. Права та обов’язки сторін.
7.2.15. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
7.2.16. Генпідрядник також має інші обов'язки, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.
7.3. Замовник зобов’язаний:
7.3.1. До початку робіт передати Підряднику дозвільну документацію, затверджену проектно- кошторисну документацію в одному примірнику, яка дозволяє виконання робіт зазначених в п. 1.2 даного Договору.
7.3.2. Приймати та оплачувати виконані Підрядником роботи на умовах визначених даним Договором.
7.3.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи на умовах визначених Договором.
7.3.4. Забезпечувати здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.
7.4. Замовник має право:
7.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд та контроль за ходом, якістю та обсягами виконаних робіт згідно з проектом, кошторисом, ДСТУ та іншим чинним законодавством України.
7.4.2. У разі наявності відповідного фінансування розраховуватися з Підрядником за фактично виконані роботи згідно з актами виконаних робіт.
7.4.3. Відмовитися від Договору надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором підряду, стає неможливим;
7.4.4. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), надіславши Підряднику лист-вимогу про розірвання Договору та оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
7.4.5. Замовник також має інші права, передбачені договором. Цивільним і Господарським кодексами України та іншим чинним законодавством України.
7.4.6. Власником результату виконаних будівельних робіт (об’єкта будівництва) є Замовник.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; війна та військові події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне зараження; блокада; ембарго, міжнародні санкції, страйки, стихійні народні заворушення, дії державних органів влади, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов
події), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань і не можуть
бути передбачені Сторонами під час укладання договору, та/або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.
9.2. При виникненні форс-мажорних обставин, Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов’язків, зобов'язана письмово, протягом 5-ти (п’яти) календарних днів, повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом.
9.3. Після закінчення обставин, що перешкоджали виконанню робіт зазначених в п.1.2 даного договору, Сторони за домовленістю можуть переглянути подальший хід виконання робіт.
9.4. Неповідомлення у зазначений термін про виникнення форс-мажорних обставин не звільняє Xxxxxxx від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.
11.3.2. якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі, дозвільної документації та проектно-кошторисної документації протягом 15 (п’ятнадцяти) днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;
11.4 У разі розірвання Договору згідно гі. 11.1.1. га п. 11.3.2 Замовник оплачує Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору.
12. Строк дії Договору.
12.1. Даний Договір набирає юридичної сили з моменту його підписання Xxxxxxxxx та діє до 31.12.2017 р., а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
12. Інші умови.
12.1. Будь-які документи (додатки, додаткові угоди тощо), що пов'язані із виконанням умов даного Договору, є його складовими та невід'ємними частинами.
12.2. В разі виявлення невідповідності в межах гарантійного строку якості робіт, перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення невідповідності.
12.3. Внесення змін до даного Договору можливе виключно за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.
12.4. Даний договір укладено та підписано у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.
12.5. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.