3 Ямковий ремонт 3 ДА10-2-19-3 100 м2 3 використанням машини Зауаісо8К 800, при глибині вибоїни: на К0=-2,0;К16=1,2 П Л О Щ Іфактично кожні 5 мм зміни глибинидодавати або виключати за горемонту нормами 2-19-1 та 2-19-2 0,36 -3 098,66 -25,71 -1 012,75...

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №

жовтня 2017 року

О

= У - У дзоекттра І .сггалчуха Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони,та

Виконавець: ТОВ «Нерудиром ЛТД» в особі директора Нітовського Д.Б., діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет договору

Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати Поточний ремонт дорожнього покриття по вул, Шевченка в м. Здолбунів.

2.Договірна ціна

. 1 .Вартість робіт по даному договору становить 24510,00 грн. (двадцять чотири тисячі п’ятсот десять грн. 00 коп.).

2.2. Договірна ціна є твердою і може уточнюватись в разі

- зміни обсягів робіт залежно від реального фінансування;

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до проектної документації;

- погреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якої покладено на Замовника;

- інфляційного подорожчання матеріалів і робіт;

- підвищення рівня заробітної плати на державному рівні;

- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт; 2.3.Зміна договірної ціни оформляється сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

З,Строки виконання робіт.

3.2. Рішення про перегляд строків виконання робіт з обгрунтуванням причин оформляється додатковою угодою.

4. Порядок розрахунків.

4.1 Розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на підставі фактично виконаних робіт на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 10-ти дні з дня підписання акту форми КБ-2.

З.Проектно-технічна документація.

; 5 днів до початку робіт передає Підряднику затверджену і підписану "до виконання робіт" проектно-кошторисну

: право зносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість робь викликаних змінами, не перевищує 10 % договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду.

б.Будівельний майданчик.

з ; Заме зник зобов'язаний передати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) дозвільну та іншу документацію і ресурси відповідно до договору підряду

7.Контроль якості виконаних робіт.

7.1. Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю та обсягами виконаних робіт.

7.2.Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, Якщо Підрядник не виправить у встановлений строк неякісно виконанні роботи, замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконанні роботи.

8.3дача і приймання робіт .

Замовник після повідомлення Підрядника приймає виконанні роботи шляхом підписання актів форми КБ-2.

9.Гарантія якості виконаних робіт.

9.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом одного року з моменту прийняття робіт.

10. Відповідальність.

10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

10.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили ( форс - мажорних обставин). Сторона, для якої

скаж и» форс- “ ■ " Т " обставини, зобов'язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу

Сторону.

". - - і - простроченні платежу Замовник сплачує Виконавщо пеню із розрахунку від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу 1/365 від п о л і-? :: хлиової ставки НБУ по рефінансуванню, тобто згідно з Положенням Закону України від 22.11.1996 № 543 «Про відповідальність за весаоовсве виконання грошових зобов'язань».

11. Терміни дії даного договору.

11.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань але не пізніше 31 грудня 2017 року.

12.1нші умови.

Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін. Додатки договору іведений та локальний кошторис, договірна ціна.

Всі зміни до договору оформляються як додаткові угоди до даного договору, підписуються сторонами, скріплюються печатками.

Адреси, банківські реквізити та підписи сторін.Виконавець

Виконавець

Юридична адреса: 35700,, Рівненська обл..м.Здолбунів. вул. Незалежності.42 КодЄДРПОУ: 32497433

Телефон : 0972341011

ПАТ АТ «Райффайзенбанк Аваль» Розрахунковий рахунок 26007136522 МФО 380805

ШН 324974317071

№св. 100054018 Директор

Замовник Назва: КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради Юридична адреса: м. Здолбунів

вул. Коротка, 9

Код ЄДРПОУ: 37992989

Телефон 03652 2-26-29

УДКСУ в Рівненській області, МФО: 833017

Розрахунковий рахунок

Директор

-ІГуДНА

А і

X.X. Xxxxxxxxxx

X.X. Xxxxxxxx

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.30 -1 - 1538 кб2в

Примірна форма № КБ-2в ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, Додаток Т

найменування підприємства, організації Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Замовник: Комунальне підприємство "Здолбунівське" Здолбунівської міської ради Генпідрядник: ТзОВ "Нерудпром Лтд"

Субпідрядник: .

Договір № ¥ від " " / (0 2(/^року Найменування"будівництва та його адреса:

Найменування об'єкта: Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка в м. Здолбунів (ямковий ремонт з використанням автомобіля Бауаісо БД 800)

АКТ № у / у

приймання виконаних будівельних робіт

за 2017 р.

Поточна ціна одиниці, гри.

у тому числі

Витрати праці робітників будівельни ків на обсяг робіт, люд.год.

Ч.ч.

як

Найменування робіт і витрат

Обгрунтування (шифр і № позиції нормативу)

Одиниця виміру

Кількість

ВСЬОГО

заробітна плата

експлуатац ія машин та механізмів

у т.ч. заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та ТО

Виконано робіт, (витрати) грн.

Витрати праці робітників, що обслуговую ть машини, на обсяг робіт, люд.год.

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

і Ямковий ремонт 3 ДА 10-2-19-2 100 м2 і використанням машини Бауаісо К16=1,2 площі

БД 800, при глибині вибоїни: 50 фактично мм го

ремонту 0,22 17 153,19 169,33 6 664,46 3 774 2,02

701,50 5,21

2 Ямковий ремонт 3 ДА 10-2-19-2 100 м2

2 використанням машини Бауаісо К16=1,2 площі БД 800, при глибині вибоїни: 50 ' • фактично

ММ ГО

ремонту 0,36 17 153,19 169,33 6 664,46 6 175 3,30

701,50 8,52

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.30 - 2 - 1538_кб2в

3	Ямковий ремонт 3	ДА10-2-19-3	100 м2
3	використанням машини Зауаісо 8К 800, при глибині вибоїни: на	К0=-2,0; К16=1,2	П Л О Щ І фактично
	кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за		го ремонту
	нормами 2-19-1 та 2-19-2
				0,36	-3 098,66	-25,71	-1 012,75	-1 116	-0,50
							-106,65		-1,30
4	Ямковий ремонт 3	ДА10-2-19-1	100 м2
4	використанням машини вауаісо БЯ 800, при глибині вибоїни: 20	К16=1,2	П Л О Щ І фактично
	ММ		ГО
			ремонту	0,43	7 852,68	92,65	3 639,63	3 377	2,16
							383,22		5,56
5	Ямковий ремонт 3	ДА10-2-19-3	100 м2
5	використанням машини 8ауа1со 8Я 800, при глибині вибоїни: на	К0=2; К16=1,2	ПЛ О Щ І фактично
	кожні 5 мм зміни глибини		ГО
	додавати або виключати за		ремонту
	нормами 2-19-1 та 2-19-2
				0,43	3 098,66	25,71	1 012,75	1 332	0,60
							106,65		1,55
6	Ямковий ремонт 3	ДА 10-2-19-1	100 м2
6	використанням машини Баулісо	К16=1,2	ПЛ О Щ І
	БК 800, при глибині вибоїни: 20		фактично
	ММ		ГО
			ремонту	0,76	7 852,68	92,65	3 639,63	5 968	3,81
							383,22		9,82
7	Переміщення автомобіля	ДА5-13-1	1 км
7	Бауаісо до місця роботи і назад			35,85	15,46	-	15,46	554	-
							1,20		1,45
Разом прямих витрат по кошторису:			грн.						20 064	11,39
										30,81
I. Разом прямі витрати			грн.						20 064	11,39
										30,81
у тому числі									-
Заробітна плата			грн.						210	11,39
										-
Вартість матеріалів, виробів та
конструкцій			грн.						11 034
Вартість експлуатації
будівельних машин			грн.						8 820
										30,81
II. Загальновиробничі витрати			грн.						185	2,29і
										-
Всього прямі і
загальновиробничі витрати			грн.						20 249	13,68
										30,81
III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель
і споруд			грн.						-	-
										-
IV. Додаткові витрати при
виконанні будівельно-
монтажних робіт у зимовий
(літній) період			грн.
						•				-
Разом вартість будівельних робіт
(І+ІІ+ІІІ+ІУ)			грн.						20 249	13,68
										30,81
V. Інші супутні витрати			грн.						-
Разом (І+ІІ+ІІІ+^+У)			грн.						20 249	13,68
										30,81
VI. Прибуток			грн.						121

Строительньїе Технологии - Смета™ ред. 7.9.30 - 3 -

55
-
20 425	13,68
	30,81
20 425
	13,68
	30,81
4 085
24 510	13,68
	30,81

VII. Адміністративні витрати грн.

VIII. Кошти на покриття ризику грн.

IX. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з

інфляційними процесами грн.

Разом

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) грн.

X. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва

(без ПДВ) грн.

1538 кб2в

Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

грн.

XI. Податок на додану вартість грн. Всього за актом грн.

Загальна вартість кошторисної заробітної плати , гри. 1200

у тому числі:

- заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 210