ДОГОВІР ПІДРЯДУ № P e Z O - S

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № P e Z O - S

м. А ? 2018 року

Відділ освіти Васильківської районої державної адміністрації, в особі

, що діє на підставі , (надалі іменується "Замовник"), та ТОВ "Старбудконгракт", в особі директора Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту названа в подальшому „Підрядник” з іншої сторони, уклали справжній Договір про нижченаведене:

Стаття 1. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує на свій ризик відповідно до завдання Замовника та умов Договору провести виконання робіт по «Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія" по вул. Фастівська, 23 село Ковалівка Васильківського району Київської області.

1.2 "Замовник" замовляє, а ..Підрядник" приймає на себе обов’ язки щодо надання послуг з виконання

«Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія » по вул. Фастівська, 23 село Ковалівка Васильківського району Київської області . За класифікатором ДК 021:2015 код 45450000- 6 (інші завершальні будівельні роботи).

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією, яка є невід’ ємною частиною даного Договору. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва з дотриманням умов даного Договору.

1.4. ..Підрядник”, до початку робіт, надає "Замовнику" довідку про призначення відповідальних

працівників „Підрядника” ( виконробів) на об’єкті ( з додатком копій наказів про призначення цих працівників та підписами цих працівників)

Стаття 2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною даного Договору, складає 1 460 336 гри 40 коп (один мільйон чотириста шістдесят тисяч триста тридцять шість гри 40 коп), в тому числі ПДВ 243 389 гри 40 коп (двісті сорок три тисячі триста вісімдесят дев ять гри. 40 коп). Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін за винятком випадків, передбачених даним Договором.

2.2. Договірна ціна за вимогою будь-якої із Сторін має бути переглянута у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до кошторисної документації;

- виникнення непередбачених кошторисною документацією робіт, які мають бути виконані Підрядником для закінчення робіт;

- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

- істотного зростання після укладення Договору підряду цін на ресурси, які забезпечує Підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами. інфляції,дефолту тощо.

2.3. Уточнення договірної ціни здійснюється у відповідності до Державних будівельних норм та на тих же принципах, що використовувалися при складанні кошторису.

2.4. Підрядник може розірвати Договір підряду в разі відмови Замовника від підвищення договірної

ціни, якщо для такого підвищення є підстави, передбачені даним Договором. У цьому разі Замовник повинен прийняти та оплатити вже виконані роботи на умовах даного Договору.

Замовник теж має право відновитися від Договору підряду, якщо він не погоджується на перевищення кошторису. У цьому разі Замовник' повинен прийняти та оплатити вже виконані роботи на умовах даного Договору.

2.5. Договірна ціна по справжньому Договору уточнюється по мірі виконання робіт та визначається

виходячи з підписаних актів виконаних робіт, враховуючи всі зміни до об’ ємів та вартості виконаних робіт.

роботи;

Стаття 3. Зобов’язання та права Підрядника

3.1. Для виконання робіт по справжньому Договору Підрядник зобов’ язується:

- виконати у встановлені строки роботи відповідно до кошторисної документації;

- поставити на будівельний майданчик необхідне обладнання та будівельну техніку;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені

- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини:

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’ язань за Договором

підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних заходів по техніці безпеки та ''охороні навколишнього середовища;

- виконати в повному обсязі всі свої зобов’ язання, передбачені даним Договором.

3.2. Для виконання робіт по справжньому Договору Підрядник має право;

- залучати до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників) на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед Замовником за результати їх роботи;

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’ язань за Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

- вимагати від Замовника підвищення договірної ціни у разі істотного зростання після укладення Договору підряду цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на Підрядника, а також цін на послуги, що надаються йому третіми особами, а у разі відмови Замовника - розірвати Договір підряду в установленому порядку;

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору підряду;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду;

- використовувати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством.

Стаття 4. Зобов’ язання та права Замовника

4.1. Для виконання справжнього Договору Замовник зобов’ язується:

- надати Підряднику фронт робіт протягом двох днів з дати підписання договору, передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору підряду;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

- виконати в повному обсязі всі свої зобов’ язання, передбачені в інших статтях даного Договору.

4.2. Для виконання справжнього Договору Замовник має право;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вносити зміни у кошторисну документацію;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

- відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором підряду, стає неможливим;

- відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

- використовувати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством.

Стаття 5. Строки виконання робіт

5.1. Підрядник повинен розпочати виконання робіт протягом десяти днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання фронту робіт.

5.2. Підрядник може здійснити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

5.3. Строки виконання робіт на вимогу Сторін мають бути змінені в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’ язань (несвоєчасне надання фронту робіт тощо);

- внесення змін до кошторисної документації;

- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

Стаття 6. Забезпечення виконання зобов’ язань Сторін за Договором

6.1. Виконання зобов’ язань Підрядника за Договором забезпечується пенею та іншими штрафними санкціями згідно умов даного Договору та вимог законодавчих актів.

6.2. Виконання зобов’ язань Замовника за Договором забезпечується пенею та іншими штрафними санкціями згідно умов даного Договору та вимог законодавчих актів.

Стаття 7. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

1 .1. Забезпечення робіт механізмами та устаткуванням здійснює Підрядник.

Стаття 8. Приймання-передача закінчених робіт

8.1. Після одержання повідомлення (усного,письмового тощо) Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання. Після отримання Замовником повідомлення Підрядника про їх готовність Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до Договору підряду, або в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору чи поданих Замовником на затвердження актів виконаних робіт або виявленні інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

8.2. Підрядник за взаємною згодою Сторін може передавати Замовнику до приймання закінчені відповідно до Договору підряду роботи по частинам.

8.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений сторонами строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

8.4. Передання робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформляється актами виконаних робіт.

Підписання акта є підставою для проведення розрахунків між сторонами по закінченим роботам.

Стаття 9. Проведення розрахунків за виконані роботи

9.1 Перед початком робіт Замовник сплачує Підряднику платіж в розмірі -30% від договірної ціни вказаної в п. 2.1 даного Договору, а саме 438 100 грн. 80 коп (чотириста тридцять вісім тисяч сто грн. 80 коп.) втому числі ПДВ 73 016 грн 80 коп. ( сімдесят три тисячі шістнадцять грн. 80 коп)

9.2 Величина заготівельно-складських витрат при розрахунках визначається за усередненими процентними показниками, визначеними державними будівельними нормами.

Стаття 10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо воно стало наслідком природних явищ, несприятливих погодних умов, дій об’ єктивних зовнішніх факторів та інших обставин непереборної сили та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

Обставини непереборної сили повинні бути підтверджені у встановленому порядку.

Строк виконання зобов’ язань по даному Договору відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, несприятливих погодних умов а також наслідки, що були визвані цими обставинами.

Стаття 11. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків

11.1. Підрядник гарантує:

- якість виконання всіх робіт у відповідності з кошторисною документацією та діючими нормами.

11.2. Підрядник відповідає за недоліки, виявлені в закінчених роботах, якщо він не доведе, що:

- недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

11.3. Підрядник зобов’ язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

Стаття 12. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання спорів

12.1. Сторони зобов’ язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, внесення змін в умови Договору тощо.

12.2. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов’ язань за Договором і в таких сумах:

- за порушення зі своєї вини строків закінчення виконання робіт сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних вчасно робіт за кожний день затримки виконання, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

12.3. Замовник несе відповідальність за порушення таких зобов’ язань за Договором і в таких сумах:

- за порушення грошових зобов'язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт тощо) сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,5% від невиплаченої (недоплаченої) суми за кожний день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ;

- за затримку прийняття виконаного комплексу робіт чи окремих видів робіт без відповідного обгрунтування сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,2% вартості цих робіт за кожний день затримки.

12.4. Нарахування пені, вказаної в п. 12.2. та 12.3. Договору, здійснюється за весь термін прострочення виконання зобовязання.

З

12.5. Крім сплати штрафних санкцій сторони компенсують одніай збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’ язань по Договору.

Стаття 13. Внесення змін у Договір підряду та його розірвання

13.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, а також в судовому порядку. Додаткова угода є невід’ ємною частиною Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

13.2. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення робіт;

- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;

- якщо Підрядник не розпочав виконання робіт протягом пяти днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання.

13.3. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі:

- якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов’ язань щодо строків передачі фронту робіт, кошторисної документації і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;

- не оплачує згідно умов даного Договору вже виконані роботи;

- не бажає переглянути строки виконання робіт якщо для цього є підстави, визначені даним Договором.

Стаття 14. Строк дії Договору

14.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до 31 грудня 2018 року. За умови виконання Сторонами умов даного Договору.

14.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Стаття 15. Інші умови

15.1. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені справжнім Договором, повинна бути підтверджена Сторонами у вигляді додаткової угоди.

15.2. При виконанні даного Договору Сторони керуються нормами чинного українського законодавства. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

15.3. Підрядник є платником податку.

15.4. Замовник є неприбутковою організацією.

15.5. Договір укладено у двох примірниках (один примірник для Підрядника та один - для Замовника).

Стаття 16. Застереження про конфедеційність

16.1. Сторони дійшли згоди про те, що Замовник та Виконавець мають право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Виконавця та факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Замовника (за наявності) на всіх документах, що стосуються реалізації цього Договору (додатки, додаткові угоди до нього, первинні документи та інше).

16.2. Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору &бо оплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавства.

Реквізити сторін:

Підрядника

ТОВ "Сгарбудконтракт" 09117 Київська обл.

Замовника

Відділ освіти Васильківської районної

м. Біла Ко.

£Л. Товарна, буд. 35 6

W48

«п р и в а А п -і к »

. В.. /

державної адміністрації

‘^ська обл. м. Васильків вул. буд 2

43637

!к).П Xxxx ук /

4

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

- 1 -

351_ДЦ_ДФ_2-1-1

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія" по вул. Фастівська, 23 село Ковалівка Васильківського району Київської області

Умови виконання робіт Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ, Стеля
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,3983
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,334
	Розділ. Прорізи
3	Розбирання дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 m2	100м2	0,0189
4	Розбирання металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,0576
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 m2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0576
6	Установлення і кріплення наличників	100м	0,12
	Розділ. Стіни
7	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0189
8	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,0378
9	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до товщини 30мм	100м2	0,0378
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 m2	0,0378
11	Улаштування обшивки стін ламіновними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,28
12	Улаштування планки декоративної на шурупах	100м	1,24
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,612
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 m2	0,612
15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,612

Форма №8

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - 2 - 351_ДЦ_ДФ_2-1-1

1	2	3	4	5
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці Розділ. Підлога	100м2	1,428
17	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Розділ. Стеля	100м	1,24
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,507
19	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,03
20	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 m2	0,12
21	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,12
22	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Стіни, перегородка	100м2	0,387
23	Розбирання цегляних стін	m 3	4,5
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,16
25	Улаштування основи під шпаклювання з штукатурної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,16
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 m2	0,398
27	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,398
28	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,402
29	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах Розділ. Укоси	100м2	0,0706
ЗО	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,022
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,022
32	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Підлога	100м2	0,025
33	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм Розділ. Стеля	100м2	0,012
34	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці Розділ. Стіни, перегородка	100м2	1,6
35	Розбирання цегляних стін	m 3	1,5
36	Розбирання багета стельового	100м	0,603
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,9778
38	Улаштування основи під шпаклювання з штукатурної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,08
39	Безпіщане накриття поверхонь стін та колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 m2	2,205
40	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,205
41	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	1,858
42	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	0,173
43	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих	100м2	0,05881

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - 3 - 351_ДЦ_ДФ_2-1-1

1	2	3	4	5
44	Розділ. Укоси Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0432
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0432
46	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	100м2	0,048
47	водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Прорізи Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з	100м2	0,0136
48	підвіконними дошками Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних	100м2	0,0147
49	прорізів Заповнення віконних прорізів готовими блоками	100м2	0,0136
50	площею до 2 m2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Заповнення дверних прорізів готовими дверними	100м2	0,0147
51	блоками площею до 2 m2 з металопластику у кам'яних стінах Розділ. Художнє оформлення Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами	100м2	0,252
52	[фальшстіни] по металевому каркасу (конструкції будиночків) Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,252
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,252
54	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	100м2	0,252
55	водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарбування стін "магнітною" фарбою по збірних	100м2	0,12
56	конструкціях, підготовлених під фарбування Виконання малюнка в натуральну величину по моделям	дм2	112
57	або аналогам Розділ. Електротехнічні роботи Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, що	100шт	0,34
58	установлюються на штирях, кількість ламп до 2 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що	100шт	0,34
59	установлюються на штирях, кількість ламп до 2 Розділ. Стеля Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними	100м2	1,6
60	водоемульсійними сумішами по штукатурці Розділ. Стіни, перегородка Розбирання цегляних стін	m3	8,955
61	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,	100м2	0,98
62	перхлорвінілової фарби Улаштування основи під шпаклювання з штукатурної	100м2	1,145
63	сітки по цегляних та бетонних поверхнях Безпіщане накриття поверхонь стін та колон розчином із	100 m 2	2,205
64	клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази , Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	100м2	2,205
65	водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	100м2	1,858
66	водоемульсійними сумішами по штукатурці Розділ. Укоси Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0432
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0432
68	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	100м2	0,0432
69	водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними	100м2	0,1008
	водоемульсійними сумішами по штукатурці Розділ. Прорізи

6 Програмний комплекс ABK - 5 (3.3.2) укр. -4 - 351_ДЦ_ДФ_2-1-1

1	2	3	4	5
70	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів Розділ. Художнє оформлення	100м2	0,048
71	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (конструкції будиночків)	100м 2	0,131
72	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,131
73	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,131
74	Фарбування стін "магнітною" фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Підлога	100м2	0,12
75	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,48
76	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,48
77	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм 1 період	100м2	0,48
78	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	Юкомпл.	0,8
79	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	Юкомпл.	0,7
80	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	16
81	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	2
82	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,445
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,646
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,225
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм 2 період	100м	0,325
87	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	6
88	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	1
89	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,431
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм Розділ. Підготовчі роботи	100м	0,38
91	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	m 3	6,0525
92	Розбирання цегляних стін	m 3	9,88
93	Розбирання чистих щитових дощатих перегородок	100м2	0,0976
94	Демонтаж унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	Юкомпл.	0,2
95	Демонтаж умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	Юкомпл.	0,1
96	Розбирання трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,08
97	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	Ю0м2	0,805
98	Розбирання дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 m2	Ю0м2	0,2943
99	Демонтаж схованої електропроводки	100м	0,28

faПрограмний комплекс ABK - 5 (3.3.2) укр. - 5 - 351_ДЦ ДФ_2-1-1

1	2	3	4	5
100	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,07
101	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,51
102	Розбирання платикових плінтусів	100м	0,861
103	Розбирання облицювання стін з керамічних	100м2	0,382
	глазурованих плиток
104	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,162
	Розділ. Стіни, перегородки
105	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної	1 m3	0,8
	при висоті поверху до 4 м
106	Улаштування перегородок на металевому однорядному	100м2	0,25075
	каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
	гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
	житлових і громадських будівлях
107	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із	100 m2	0,5015
	клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	при нанесенні за 2 рази
	тип 1
108 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними		100м2	4,0028
водоемульсійними сумішами по штукатурці
109 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними		100м2	0,5015
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
тип 2 110 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на		100м2	0,6443
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 m2
понад 7 до 12 шт
111 Виконання малюнка в натуральну величину по моделям		дм2	617,15
або аналогам
укоси 112 Установлення перфорованих штукатурних кутиків		100м	1,16
113 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"		100м2	0,455
114 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-		100м2	0,455
182-1, 15-182-2
115 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними		100м2	0,455
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Розділ. Підлога 116 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші		100м2	0,162
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм 117 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із		100м2	0,162
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до
12 шт
Розділ. Прорізи 118 Заповнення дверних прорізів готовими дверними		100м2	0,3738
блоками площею понад 2 до 3 m2 з металопластику у
кам'яних стінах 119 Установлення і кріплення наличників		100м	0,892
Розділ. Стеля 120 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із		100 m2	1,704
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" старт] товщиною шару
1,5 мм при нанесенні за 3 рази 121 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із		100 m2.	1,704
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" фініш], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати 122 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними		100м2	2,67696
водоемульсійними сумішами по штукатурці 123 Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними		100м2	1,704
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

Розділ. Підготовчі роботи

124 Розбирання трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм

100м 0,075

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3 2) укр -6 - 351_ДЦ_ДФ_2-1-1

1	2	3	4	5
125	Розбирання трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,08
126	Демонтаж унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	Юкомпл.	0,2
127	Демонтаж умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	Юкомпл.	0,2
128	Розбирання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,24
129	Розбирання цегляних перегородок	1 m 3	4,416
130	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,675
131	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,48
132	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів Розділ, Прорізи	100м2	0,084
133	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 m2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021
134	Установлення і кріплення наличників Розділ. Стіни, перегородки	100м	0,053
135	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 m2	0,675
136	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 m2	0,675
137	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування укоси	100м2	0,675
138	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,031
139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	100м2	0,031
140	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Стеля	100м2	0,031
141	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" старт] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 m2	0,482
142	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" фініш], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 m2	0,482
143	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Підлога	100м2	0,482
144	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	m3	2,41
145	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	m3	2,41
146	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,482
147	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої кпеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт Розділ. Інші роботи Навантаження сміття вручну ( !	100м2	0,482
148		1 т	15,493
149	Перевезення сміття до 15 км	т	15,493

Склав Інженер-кошторисник

посада, під,писо, ініціали, прТзвище

М. Малій

Перевірив Директор

Д / Г.

посада, підпис, ініціали/прізвище

X. X. Xxxxx

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

- 1 -

351_ДЦ_ДЦ

Замовник Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник Т О В " Старбудконтракт"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція приміщення Навчально-виховного комплексу "Ковалівська гімназія" по вул. Фастівська, 23 село Ковалівка Васильківського району Київської області, що здійснюється в 2018 році

Вартість , тис. грн.
№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат		у тому	числі:
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати,	1039,636	1039,636	-
		в тому числі
	Розрахунок N1	Заробітна плата	245,411	245,411	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	783,083	783,083	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	11,142	11,142	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	119,639	119,639	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і	-	-	-
		споруд
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на	-	-	-
		обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги	-	-	-
		робіт, що плануються до виконання у літній період)
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1159,275	1159,275	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	48,607	48,607	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	9,065	-	9,065

Вид договірної ціни: динамічна. Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 Складена в поточних цінах.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. -2_- 351_ДЦ_ДЦ

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	1216,947	1207,882	9,065
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані	-	-	-
		складовими вартості будівництва (без ПДВ)
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1216,947	1207,882	9,065
12		Податок на додану вартість	243,3894	-	243,3894
		Всього договірна ціна	1460,3364
		в т.ч. зворотні суми: