Contract

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №

с. Яхники « » 2017 року

Лохвицького району, Полтавської області

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (надалі Xxxxxxxx), в особі Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

……………………………. (надалі – Підрядник), в особі Директора ………………………….., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі по тексту разом – Xxxxxxx, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник за завданням Замовника та на власний ризик зобов’язується виконати будівельні роботи згідно дефектного акту на ремонт частини «Складського господарства м. Заводське» інвентарний номер 00396, а саме котельні Г-1, за адресою: м. Заводське, xxx. П. Мирного, 8, Лохвицького району, Полтавської області, (надалі – Роботи), а Замовник зобов’язується прийняти виконані Роботи та оплатити їх.

1.2. Місцем розташування об‘єкту котельня Г-1 «Складського господарства м. Заводське» інвентарний номер 00396 (надалі – Об’єкт будівництва) та місцем виконання Робіт за адресою: м. Заводське, xxx. П. Мирного, 8, Лохвицького району, Полтавської області

1.3. Перелік, види та обсяги Робіт по Договору вказані у Локальному кошторисі (додаток № 1.1 до Договору), Зведеному Кошторисі (додаток № 1 до Договору) та дефектному акті (додаток № 4 до Договору).. Підрядник підтверджує, що:

1.3.1. на момент підписання цього Договору Підрядник ознайомлений з дефектним актом ;

1.3.2. зміст дефектного акту та передбачені ним обсяги Робіт Підрядникові зрозумілі в повному обсязі;

1.3.3. має всю необхідну дозвільну документацію та кваліфікований персонал для виконання Робіт.

1.4. Забезпечення матеріалами та обладнанням, необхідними для виконання Робіт, покладаються на Підрядника за рахунок Замовника, за винятком обладнання та матеріалів які надаються Замовником, згідно «Переліку обладнання та матеріалів, які надаються Замовником» (Додаток № 2).

1.5. Крім загальних обов’язків, передбачених цим Договором, на Замовника покладаються обов’язки щодо:

1.5.1. Надання Підряднику будівельного майданчику для виконання Робіт, що оформлюється актом приймання-передачі будівельного майданчика.

1.6. Сторони домовились, що «Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва» (Додаток №1), локальний кошторис (Додаток №1.1) (надалі – Кошторисна документація) складаються Підрядником та надаються на підпис (погодження) Замовнику і є невід’ємною частиною цього Договору.

2. Вартість Робіт (договірна ціна) і порядок розрахунків

2.1. . Вартість Робіт (договірна ціна) за цим Договором визначена на підставі Кошторисної документації (Додаток № 1) та становить: ……………. грн. 00 коп. (………………. гривні 00 копійок) , крім того ПДВ (20 %) ……….. грн. 00 коп. (…………….. гривні 00 копійок), загальна Вартість Робіт всього з урахуванням ПДВ ………….  грн. 00 коп. ( ………………..гривен 60 копійок).

2.2. Вартість Робіт визначена в п. 2.1. цього Договору, включає в себе вартість усього обладнання та усіх матеріалів (в т.ч. зазначених в дефектному акті), які необхідні для виконання Робіт за цим Договором, та не включає в себе вартість обладнання та матеріалів Замовника (Додаток № 2), які передаються Замовником Підряднику за актом приймання-передачі в монтаж (типова форма М-15а).

2.3. Оплата за виконані Роботи здійснюється Замовником Підряднику в наступному порядку:

2.3.1. Протягом 20 (двадцяти) днів з моменту підписання цього Договору та отримання рахунку від Підрядника (залежно від тієї події яка наступить пізніше) Замовник перераховує Підряднику аванс в розмірі 25 % від Вартості Робіт, вказаної в п. 2.1. цього Договору, а саме: ………….. грн. 00 коп. (………….. гривен 00 копійок), крім того ПДВ (20 %) ………грн.00 коп. (……………. гривен 00 копійки), всього з урахуванням ПДВ ….. грн. 00 коп. (……. гривен 00 копійки);

2.3.2. Оплата за виконані Роботи здійснюється Замовником щомісяця на підставі підписаних Сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в і довідок за формою КБ-3 у 10 (десяти) денний строк з моменту підписання відповідних актів та надання Підрядником рахунків, за умови, що Роботи виконані належним чином. Сума сплаченого авансу зараховується в оплату Робіт, які виконані Підрядником в перші місяці після дати початку Робіт. Сплата решти коштів здійснюється на підставі підписаних Сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в із зменшенням суми платежу на суму сплаченого авансу та з вирахуванням вартості обладнання та матеріалів Замовника, які були передані Підряднику в монтаж, згідно п. 2.2 цього Договору.

2.4. Якщо до якості виконаних Xxxxx Xxxxxxxxxx пред’явлені претензії, оплата таких Робіт здійснюється після усунення Підрядником недоліків виконаних Робіт, зазначених в претензії Замовника.

2.5. Збільшення Вартості Xxxxx за цим Договором можлива тільки за письмової згоди обох Сторін (що повинно оформлюватись шляхом складання та підписання Сторонами відповідного документу) у випадках:

2.5.1. Зміни обсягів і складу Робіт за ініціативою Замовника;

2.5.2. Зміни Замовником в процесі виконання Робіт рішень шляхом передачі у виробництво додаткової або зміненої кошторисної документації.

2.6. Сторони домовились, що у разі, якщо за результатами завершення виконання всього обсягу Робіт передбачених цим Договором (в тому числі усіма додатками до нього), або відповідного етапу Робіт, Підрядником фактично не виконувались окремі види або обсяги Робіт, які зазначались Сторонами на момент укладення Договору в Кошторисній або іншій документації, яка є його невід’ємною частиною, в зв’язку з тим, що потреба у їх виконанні відпала тощо, але при цьому Об’єкт будівництва було збудовано, а відповідний етап Робіт завершено Підрядником, згідно вимог Договору та прийнято Замовником без зауважень, Вартість Робіт підлягає зменшенню на вартість тих видів та/або обсягів Робіт, які були передбачені Кошторисною документацією, але не були виконані Підрядником. В такому випадку Замовник зобов’язаний оплатити Підряднику лише вартість фактично виконаних обсягів Робіт.

2.7. При затримці перерахування авансу більш ніж на 1 (один) місяць, Підрядник має право ініціювати перенесення термінів (строків) виконання Робіт пропорційно часу затримки перерахування авансу.

2.8. Монтаж устаткування і матеріалів, наданих Підрядником, проводиться після проведення вхідного контролю Замовником.

2.9. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику сертифікати якості на матеріали, які будуть використовуватись в процесі виконання Робіт для підтвердження якості таких матеріалів.

3. Зобов'язання Сторін по організації виконання Робіт

3.1. Підрядник гарантує, що має всі необхідні ліцензії, а також іншу дозвільну документацію для виконання Робіт, передбачених цим Договором. У випадку зупинення дії ліцензії та/або іншої дозвільної документації чи анулювання її в порядку установленому чинним законодавством України, Підрядник зобов’язаний зупинити виконання Робіт та невідкладно повідомити про це Замовника, але у будь-якому випадку у строк не пізніше 1 (одного) календарного дня з моменту такого зупинення чи анулювання.

3.2. Якщо в ході виконання Робіт виникає необхідність виконання додаткових обсягів робіт, такі роботи виконуються Підрядником на підставі Додаткової угоди до цього Договору і кошторису до неї, які підписуються Сторонами та скріплюються їх печатками. Додаткові роботи виконані Підрядником, але попередньо не погоджені із Замовником, не оплачуються.

3.3. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, у відповідності діючими ДБН та іншими нормами у будівельній галузі і визначає осіб зі свого персоналу, відповідальних за її ведення.

3.4. Підрядник здійснює ведення Загального журналу робіт за формою відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016, а також спеціальних журналів на окремі види робіт, перелік яких встановлюється Підрядником за узгодженням із Замовником і субпідрядними організаціями. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналів, при необхідності завіряє кожен запис, викладає свої претензії відносно об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання Робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься в журнал.

3.5. Якщо Роботи виконуються з обладнання та матеріалів Замовника, Підрядник зобов'язаний використати надані Замовником обладнання та матеріали лише для виконання Робіт, передбачених цим Договором. Замовник передає обладнання Підряднику за актом приймання-передачі в монтаж, а матеріали із складанням письмового акта приймання-передачі матеріалів. У актах вказуються найменування, кількість та вартість переданого обладнання та матеріалів. Матеріали Замовника передаються Підряднику за актом приймання-передачі з необхідною документацією підприємств-виробників за місцем розташування Об`єкту будівництва протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Замовником від Підрядника відповідної письмової заявки. В разі затримки Замовником виконання положень цього пункту Договору, строки виконання Робіт автоматично подовжуються на відповідний строк затримки. У разі підписання Підрядником акта приймання-передачі обладнання та/або матеріалів без застережень та зауважень, Замовник вважається таким, що виконав свої обов’язки передбачені цим пунктом Договору належним чином і в повному обсязі, а обладнання та/або матеріали відповідають всім технічним характеристикам та вимогам, необхідним для використання їх під час виконання Робіт.

3.6. Після закінчення виконання Робіт за цим Договором або у разі дострокового розірвання цього Договору впродовж 7 (семи) робочих днів Підрядник зобов'язаний повернути Замовникові залишок обладнання та матеріалів Замовника, із складанням акта приймання-передачі.

3.7. Відповідальність за збереження наданих Замовником обладнання та матеріалів несе Підрядник. У разі втрати (в т.ч. знищення) або пошкодження цих матеріалів Підрядник протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги від Замовника, відшкодовує останньому їх вартість (у разі втрати) або витрати, пов'язані з необхідністю проведення ремонту (у разі пошкодження).

3.8. Підрядник для виконання Робіт самостійно забезпечує себе енергоресурсами, засобами малої механізації, підйомно-транспортними механізмами та іншим необхідним обладнанням, засобами і витратними матеріалами та несе повну відповідальність за їх справність та безпеку під час експлуатації.

3.9. Підрядником для виконання Робіт, передбачених цим Договором, можуть залучатися субпідрядники. Підрядник до початку виконання Робіт за цим Договором зобов'язаний погоджувати із Замовником письмово перелік таких субпідрядників.

3.9.1. Субпідрядники, що залучаються до виконання Робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання Робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт.

3.9.2. Підрядник зобов'язаний самостійно контролювати виконання Робіт субпідрядниками і нести відповідальність за якість виконуваних ними Робіт і дотримання ними правил охорони праці і техніки безпеки (виробничої безпеки).

3.10. Після закінчення виконання Робіт за цим Договором або у разі дострокового розірвання цього Договору, Підрядник протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання вищезгаданих подій зобов’язаний вивезти з території Об’єкта будівництва усе майно, що належить Підряднику та/або його субпідрядникам. У разі порушення Підрядником свого обов’язку, передбаченого цим пунктом Договору Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за цілісність, схоронність та комплектність майна Підрядника та/або його субпідрядників.

3.11. Після закінчення передбачених цим Договором Xxxxx, Підрядник до дня здачі Об’єкта будівництва Замовнику звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди.

3.12. Строки виконання Робіт за цим Договором визначені “Графіком виконання робіт” (додаток № 3):

3.12.1. Початок після виконання Замовником вимог п.п. 1.5., 2.3.1. цього Договору;

3.12.2. Закінчення – через ___ (______) календарних днів з моменту початку виконання Робіт, визначеного п. 3.12.1. цього Договору.

3.13. Підрядникові надається право достроково виконати Роботи.

4. Права і обов'язки Сторін

4.1. При виконанні Xxxxx, передбачених цим Договором, Підрядник:

4.1.1. Несе ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження матеріалів і устаткування і іншого майна, переданих Замовником для виконання цього Договору;

4.1.2. Несе ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження результатів виконаних Робіт до їх прийняття Замовником;

4.1.3. Несе відповідальність за рівень кваліфікації свого персоналу і персоналу субпідрядних організацій, дотримання ними правил охорони праці і техніки безпеки, а також переймає на себе зобов'язання по розслідуванню і оформленню випадків травматизму.

4.2. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Xxxxxxxxx і до отримання від нього вказівок призупинити виконання Робіт при виявленні:

4.2.1. непридатності або недоброякісності наданих Замовником матеріалів, устаткування або технічної документації;

4.2.2. інших, не залежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності або надійності результатів виконаних Робіт або створюють неможливість їх завершення в строк.

4.3. При виконанні Xxxxx, передбачених цим Договором Замовник має право:

4.3.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

4.3.2. Одноосібно вносити зміни у Проектну документацію до початку Робіт або під час їх виконання без погодження із Підрядником, та з наступним повідомленням Підрядника. В такому випадку сторони повинні внести відповідні зміни до Договору (шляхом складання та підписання Сторонами відповідного документу). У випадку відмови Підрядника від підписання документу про внесення змін до Договору Замовник має право на власний розсуд:

4.3.2.1. відмовитись від цього Договору, оплативши Підрядникові фактично виконані Роботи;

4.3.2.2. доручити виконання відповідної частини робіт (згідно зміненої Проектної документації) іншій особі. Якщо в такому випадку обсяг Xxxxx, який повинен виконати Підрядник на підставі цього Договору буде зменшено, Сторони будуть керуватись п. 2.6. цього Договору.

4.3.3. Відмовитись від виконання цього Договору і зажадати відшкодування збитків, якщо Підрядник не приступає своєчасно до виконання цього Договору або виконує Роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає неможливим;

4.3.4. Відмовитися від виконання Договору і зажадати відшкодування в повному обсязі заподіяних збитків, якщо відступи в Роботі від умов Договору або інші недоліки результату Xxxxx не були усунуті або є істотними і не можуть бути усунуті;

4.3.5. Встановити Підрядникові термін (або строк) для усунення недоліків, якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, і при невиконанні Підрядником у встановлений термін (або строк) цієї вимоги відмовитися від цього Договору або доручити виправлення Робіт або їх виконання належним чином іншій особі за рахунок Підрядника, а також зажадати від Підрядника відшкодування заподіяних у зв'язку з цим збитків та сплати штрафних санкцій;

4.3.6. В односторонньому порядку до закінчення виконання Робіт відмовитися від цього Договору, сплативши Підряднику вартість фактично виконаної частини Робіт.

4.3.7. Призупинити чи зупинити виконання Робіт при виявленні фактів порушення вимог нормативних актів з охорони праці на будівельному майданчику на час усунення виявлених порушень. Порушення фіксуються відповідним актом та записом в Загальний журнал ведення робіт. В разі порушення правил техніки безпеки, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень нуль копійок) за кожне порушення, окрім одного першого порушення за весь час виконання Робіт. Час витрачений Підрядником на усунення порушення (-нь) зараховується до строку виконання Робіт за цим Договором.

4.4. Підрядник забезпечує заходи по безпечному виконанню Робіт згідно проекту виконання робіт, погодженого Замовником, нарядам-допускам і несе відповідальність відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 " Охорона праці і промислова безпека в будівництві", НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці" та "Положенням про застосування нарядів-допусків при виробництві робіт підвищеної небезпеки", за безпечне виконання робіт

5. Приймання-передача виконаних Робіт

5.1. Роботи, виконані Підрядником, Замовник приймає щомісячно шляхом підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в.

5.2. При виконанні усіх Робіт, передбачених цим Договором, приймання-передача Робіт здійснюється шляхом підписання комісією, склад якої визначається Замовником, Акта технічної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту в цілому.

5.3. Акт технічної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в цілому, має бути підписаний усіма членами комісії із сторони Xxxxxxxxx, Підрядника, проектної організації та представником територіального управління Держпраці по Полтавській області. Вказаний Акт складається та подається на підпис Підрядником членам комісії.

5.4. Організація оформлення акта технічної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту здійснюється силами Підрядника та за його рахунок.

5.5. Роботи вважаються виконаними за цим Договором в повному обсязі та належним чином тільки після підписання акту технічної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту, всіма членами комісії із сторони Замовника, Підрядника, представника Держпраці по Полтавській області.

5.6. Підрядник до моменту підписання Акта технічної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту, передає Замовникові усю виконавчу документацію згідно діючих ДБН та інших нормативних документів та/або інформацію відносно порядку експлуатації об’єктів створених в процесі виконання Робіт.

5.7. Сторони домовились, що виконання Підрядником свого обов’язку щодо надання акта приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в буде вважатись виконано належним чином у випадку, якщо Підрядник при складанні такого акта дотримався усіх вимог законодавства України (в тому числі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

5.8. Підписання Замовником акта приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в без зауважень не є підставою для позбавлення Замовника права пред’явити претензії до Підрядника та застосувати до нього умови відповідальності передбачені розділом 7 цього Договору у разі порушення Підрядником строків/термінів виконання Робіт.

6. Гарантія якості Робіт

6.1. Підрядник зобов’язаний забезпечити належну якість результату виконання Робіт та наданих ним матеріалів для їх виконання, відповідно до Проектної документації та інших вимог, передбачених законодавством України, які ставляться до якості такого виду робіт, впродовж 1 (одного) календарного року з моменту підписання всіма членами комісії акта технічної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту. В межах названого строку Підрядник своїми силами і за свій рахунок усуває виявлені в процесі експлуатації недоліки, якщо вони виникли не в результаті неправильної експлуатації Об'єкту будівництва.

6.2. Якщо під час виконання Сторонами умов цього Договору, в тому числі в процесі приймання-передачі Робіт або протягом гарантійного строку/терміну будуть виявлені недоліки у Роботі Підрядника (неналежна якість, погіршення якості, відступи від вимог проектної, технічної документації, виконання Робіт не в повному обсязі, використання Підрядником неякісних матеріалів або засобів виробництва тощо), Замовник невідкладно, але не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту виявлення недоліків, повинен повідомити про це Підрядника. Правила цього пункту застосовуються також до недоліків, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання-передачі Робіт (приховані недоліки), у тому числі до тих недоліків, які були приховані Підрядником навмисно. Сторони домовились, що строки давності з пред’явлення Замовником вимог та претензій щодо недоліків Xxxxx, які були приховані Підрядником навмисно, становлять 10 (десять) років з моменту виявлення відповідного недоліку.

6.3. У разі виникнення обставин передбачених п. 6.2. цього Договору, повідомлення Замовником Підрядника здійснюється обов’язково у письмовій формі засобами електронного та/або факсимільного зв’язку, усно в телефонному режимі для забезпечення оперативності передання інформації та шляхом обов’язкового направлення письмового повідомлення засобами поштового зв’язку чи кур’єрської доставки. Виклик представника Підрядника є обов’язковим.

6.4. Якщо Замовником не зазначено іншого, строк та/або термін прибуття представника Підрядника в місце виконання (приймання-передачі) Робіт (або інше місце зазначене Замовником у повідомлені) не повинен перевищувати 5 (п’яти) календарних днів, з моменту одержання Підрядником такого виклику/повідомлення від Замовника. Такий виклик є безумовним зобов’язанням для Підрядника виконати умови цього пункту щодо прибуття, а за наявності умов передбачених п. 6.5. (ухилення Підрядника від одержання повідомлень), протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виходу розміщеного Замовником спеціального оголошення в друкованому засобі масової інформації, зокрема у газеті «Голос України», «Урядовий кур’єр» або в іншому виданні. У виняткових випадках, коли в силу наявних (виявлених) недоліків існує загроза значного пошкодження (втрати, погіршення) результатів Робіт, що обумовлює негайне вжиття необхідних заходів для відвернення тяжких наслідків та збитків, представник Підрядник зобов’язаний прибути невідкладно.

6.5. У разі ухилення Підрядника від одержання відповідних повідомлень Замовника передбачених умовами цього Договору в тому числі й п. 6.4. (під ухиленням зокрема розуміється: зміна місця знаходження, поштової (фактичної) адреси, реквізитів факсимільного та/або електронного зв’язку без повідомлення про це Замовника протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відбуття таких змін, відмова від отримання поштової кореспонденції в тому числі не одержання у встановленому порядку в установах Укрпошти рекомендованих та/або цінних листів, відмова від одержання кур’єрської доставки, інші ухилення та ігнорування одержаних повідомлень тощо), Підрядник вважається повідомлений належним чином з моменту виходу розміщеного Замовником спеціального оголошення в друкованому засобі масової інформації, зокрема у газеті «Голос України», «Урядовий кур’єр» або в іншому виданні.

6.6. З метою засвідчення наявності дефектів або інших недоліків в Роботі зазначених в п. 5.3. Договору, Xxxxxxxxx складається акт із зазначенням переліку виявлених недоліків, а також із погодженням строків/термінів їх усунення. У разі не зазначення Xxxxxxxxx відповідних строків/термінів з усунення недоліків, таке усунення повинне бути здійснено Підрядником у строк передбачений п. 7.5. Договору.

6.7. При недосягненні між Замовником і Підрядником згоди з приводу недоліків виконаної Роботи або їх причин виникнення тощо, на вимогу будь-якої із Xxxxxx може бути призначена незалежна експертиза про час і місце проведення якої письмово повинні бути поставлені до відома обидві Сторони. У вказаних випадках витрати на проведення експертизи несе Підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність причинного зв’язку між діями Підрядника і виявленими недоліками. У таких випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, що зажадала її проведення, а якщо експертиза призначена із спільної згоди Xxxxxx – обидві Сторони.

6.8. У разі не прибуття представника Підрядника протягом строків/термінів встановлених п. 6.4. Договору, Замовник має право скласти акт виявлених недоліків в односторонньому порядку із залученням відповідного фахівця Торгово-Промислової Палати, в тому числі й м. Полтави, або іншого фахівця чи представника, який має профілюючу кваліфікацію, ліцензію та/або дозвіл, або здійснити проведення незалежної експертизи (оцінки тощо), повідомивши при цьому Підрядника про час і місце проведення таких заходів, результати яких будуть беззаперечною підставою для Замовника здійснити пропорційне зниження вартості таких Робіт або свідчити про безспірність права вимоги Замовника щодо зобов’язання Підрядника провести ним усунення виявлених та відображених у такому акті чи експертному висновку (оцінці тощо) недоліків Робіт, а також сплатити штрафні санкції та відшкодувати збитки.

7. Відповідальність Xxxxxx

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору.

7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт:

7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок).

7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором.

7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України.

7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника.

7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків.

7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу.

7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник.

7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору.

7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної.

В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит.

Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством.

У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України.

В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування.

Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України .

Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору).

7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

8. Вирішення суперечок

8.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального права України.

8.3. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), зокрема: війни, військових дій будь-якого характеру, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, інших дій держав, які створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання свого зобов'язання на період дії вказаних обставин.

8.4. У випадку якщо дія вказаних обставин триває більш ніж 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе за собою відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 днів до розірвання.

8.5. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин і їх тривалості є документ, виданий відповідною Торгово-промисловою Палатою.

9. Завершальні положення

9.1. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

9.2. Строк дії цього Договору встановлюється: з моменту підписання обома Xxxxxxxxx до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

9.3. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами (листування, попередні домовленості, протоколи намірів і так далі), відносно предмета цього договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Усі зміни і доповнення до Договору дійсні, якщо вони оформлені письмово належним чином і підписані обома Сторонами.

9.5. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток підприємств згідно пункту 136.1 статті 136 Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VІ із змінами.

9.6. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на додану вартість.

9.7. Сторони зобов’язуються проявляти увагу та ретельність з метою недопущення жодної прямої або непрямої пропозиції, сплати, підбурювання або згоди на отримання хабарів у будь-якій формі у зв’язку із цим Договором. Це зобов’язання поширюється на стосунки працівників та представників однієї Сторони із працівниками та представниками іншої Сторони або третіх осіб у зв’язку із цим Договором. Всі звіти, підготовлені відповідно до або на підставі цього Договору, в тому числі рахунки-фактури, документи, що стосуються виставлення рахунків, повідомлення, звіти та фінансові розрахунки, повинні правдиво відображати факти стосовно діяльності та операцій, яких вони стосуються.

9.8. Підрядник підтверджує, що він ознайомлений з Політикою компанії Регал Петролеум по боротьбі з хабарництвом та корупцією за інтернет-посиланням: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxx. У разі виявлення випадку, коли, на думку Xxxxxxxxxx, поведінка або очікувана поведінка будь-якого співробітника Замовника порушує чи може порушити норми Політики компанії Регал Петролеум по боротьбі з хабарництвом та корупцією або зашкодити репутації будь-якої компанії Регал Петролеум, Підрядник повинен якомога швидше повідомити Замовника про таку поведінку співробітника Замовника.

9.9. Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору Xxxxxxxx стають відомі персональні дані фізичних осіб, які є уповноваженими представниками Сторін, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Сторони (представники сторін) підписуючи цей Договір:

9.9.1. підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, використання та включення їх персональних даних до бази персональних даних Сторін цього Договору;

9.9.2. підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору персональних даних.

9.10. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні Додатки:

Додаток 1 – «Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва»;

Додаток 1.1. – Локальний кошторис (№ 1);

Додаток 2 – «Перелік обладнання та матеріалів, які надаються Замовником»;

Додаток 3 – «Графік виконання робіт»;

Додаток 4 – «Дефектний акт»;

Додаток 5 – «Договірна ціна».

ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» Місцезнаходження: 37212, Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вул. Шевченка, 162 Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 35665790 р/р: 26007553890800 в ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ, МФО 351005 ІПН 356657916174, Св. ПДВ № 100098624 т/ф: (05356) 9-66-34, (000) 000-00-00 Директор ____________________ X.X. Xxxxxxx

«ПІДРЯДНИК»

X.X X.X.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Замовник Підрядник

_______________________ 10 з 10 _______________________