Contract

<

д о г о в і р №

на виконання проектних робіт

м. Славута « 2017 р.

Виконавчий комітет Славутської міської ради в особі першого заступника міського голови Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі довіреності №04-31/1724 від 28.12.2015р. та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «Віал-ВізІон» в особі директора Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

Визначення термінів

Об’єкт «Будівництво мереж відеонагляду по м.Славута Хмельницької області».

Проектна документація - комплекс креслень, пояснювальних записок, кошторисів, розрахунків і інших документів які розробляються Підрядником в обсязі і формі, що відповідають вимогам чинного законодавства, нормативно-правових актів України, зокрема, але не обмежуючись ДБН, СНІП, державних стандартів та передають Замовнику для проведення відповідних робіт на Об’єкті.

Роботи - весь комплекс проектних та будь-яких супутніх робіт та/або послуг необхідних для повного виконання Проектної документації.

Ціна Договору - визначена і погоджена Сторонами ціна (вартість) всіх робіт та матеріалів, зазначена у Договорі.

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Договором, Замовник доручає та зобов’язується прийняти і оплатити, а Підрядник бере на себе зобов’язання виконати роботи з виготовлення проектної документації по об’єкту «Будівництво мереж відеонагляду по м,Славута Хмельницької області», згідно технічного завдання на проектування (Додаток №1) та передати її Замовнику у встановлений Договором строки. Виконані Роботи повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм.

1.2. Результатом Робіт Підрядника, які передаються Замовнику є проектна документація, виконана в повному обсязі відповідно до чинних будівельних норм та стандартів, погоджена із Замовником та підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог чинного законодавства України, що передається у чотирьох примірниках, у вигляді твердих копій в зброшурованому вигляді та електронній копії.

1.3. Замовник зобов’язується на умовах і в порядку, встановленому положеннями Договору, прийняти й оплатити Роботи, а в разі дострокового виконання Робіт прийняти їх від Підрядника і оплатити після підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт.

1.4. Підрядник гарантує, що має необхідні ресурси і всі необхідні ліцензії, дозволи та сертифікати для виконання робіт за Договором і буде підтримувати їх у чинності протягом строку дії Договору.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість Робіт за Договором відповідає ціновій пропозиції Підрядника за результатами аукціону, проведеного у системі електронних закупівель Рго2огго, та становить 1,00 грн. (Одну гривню 00 коп) з ПДВ.

2.2. Платіжні зобов’язання Замовника за цим договором виникають лише за наявності та в межах

відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

2.3. Розрахунок проводиться шляхом перерахування протягом ЗО банківських днів коштів на поточний рахунок Підрядника згідно з оформленим Сторонами Актом здачі-приймання виконаних робіт.

3. Строки виконання робіт

3.1. Строк виконання Робіт становить ЗО (тридцять) календарних днів з дня укладення Договору.

3.2. Датою завершення Робіт Підрядником вважається дата передачі Замовнику Проектної документації шляхом підписання Сторонами Акту прийому-передач і виконаних робіт по Договору.

3.3. У разі дострокового виконання Підрядником Робіт по даному Договору Підрядник зобов’язується достроково їх прийняти.

3.4. У разі порушення строків виконання Робіт не з вини Підрядника (затримка чи зміна проекту, внесення Замовником змін до вихідних даних та інше) Сторони додатково погоджують зміну строків виконання робіт.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Підрядник зобов’язаний:

4.1.1. Виконати Роботи відповідно до технічного завдання на проектування та діючих норм і правил у встановлені строки, подати на погодження та погодити проектну документації відповідно до вимог чинного законодавства України та передати Проектну документацію Замовнику в порядку, передбаченому цим Договором.

4.1.2. Використовувати розроблену згідно цього Договору проектну документацію лише для цілей, встановлених цим Договором, не передавати проектну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без письмового дозволу Замовника.

4.1.3. На вимогу Замовника Підрядник має надавати звіт про хід виконання цього Договору.

4.2. Підрядник має право:

4.2.1. Вимагати від Замовника своєчасного надання інформації та документів, необхідних для виконання Робіт за цим Договором.

4.2.2. У разі необхідності залучати Замовника до вирішення спірних питань, при виправленні недоліків виявлених при погодженні проектної документації.

4.2.3. Вимагати від Замовника своєчасного прийняття виконаних Робіт для затвердження та оплати.

4.2.4. Зупинити виконання взятих на себе зобов’язань по договору на термін затримки оплати з боку Замовника, понад 5 (п’ять) календарних днів при цьому штрафні санкції Підряднику не нараховуються.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Надати Підряднику завдання на проектування та вихідні дані для проведення Робіт.

4.3.2. Прийняти виконані згідно з умовами Договору проектні роботи шляхом підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт.

4.3.3. Забезпечити своєчасну оплату Робіт в строки і в обсягах, визначених умовами даного Договору.

4.3.4. Призначити відповідальну особу для нагляду за виконанням Робіт та повідомити Підрядника про її призначення. У разі не призначення - такою особою є особа, що підписала цей Договір. Відповідальна особа має право давати Підряднику обов’язкові до виконання вказівки, за умови, що вони не суперечать чинному законодавству України. Відповідальна особа Замовника не має права втручатися в господарську діяльність Підрядника, порушувати встановлений у Підрядника режим робочого часу.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю Робіт, які виконуються.

4.4.2. Брати участь разом з Підрядником у погодженні готової проектної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4.4.3. Якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані у відповідності до умов Договору та чинного законодавства, Замовник має право призначити Підряднику строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, або доручити виправлення Роботи іншій особі за рахунок Підрядника.

4.4.4. Залучити при необхідності за власний рахунок експертну організацію для перевірки належності і повноти виконаної Підрядником проектної документації в межах цього Договору.

4.4.5. У частині, що не передбачена умовами даного Договору, права, обов’язки та відповідальність Замовника та Підрядника регулюються нормами чинного законодавства України.

5. Порядок здачі-приймання робіт

5.1. У разі зміни завдання на проектування Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити про це Підрядника. При цьому, в разі необхідності, Сторони оформляють додаткову угоду до Договору з уточненням строків виконання робіт і їх вартості, враховуючи витрати, яких зазнав Підрядник.

5.2. Після закінчення виконання Робіт Підрядник передає Замовнику виконані Роботи за Актом здачі-приймання виконаних робіт. У разі виявлення недоліків у проектних роботах Підрядник на вимогу Замовника зобов’язаний усунути відповідні недоліки.

5.3. Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів після одержання проектної документації повинен підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт або направити мотивовану письмову відмову від його підписання.

5.4. У разі прийняття за взаємною згодою рішення про припинення робіт за цим Договором Сторони складають двосторонній акт, згідно з яким Замовник оплачує Підряднику фактично виконані роботи, після чого Договір вважається виконаним.

5.5. У випадку призупинення Замовником робіт по Договору більш ніж на ЗО (тридцять) календарних днів, Підрядник має право відмовитись від Договору, а Замовник оплачує фактично виконаний обсяг робіт на поточний момент.

5.6. Документація видається Підряднику у 2 (двох) паперових примірниках та в електронній версії. Додаткові примірники документації, які видаються на прохання Підрядника, оплачуються додатково.

6. Врегулювання спорів

6.1. У випадку виникнення спорів чи розбіжностей з приводу відносин, урегульованих Договором, Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів для їх вирішення шляхом переговорів. Переговори можуть здійснюватись в будь-якій формі, як письмовій (шляхом обміну інформацією за допомогою факсимільних і електронних засобів зв’язку, обміном поштовими повідомленнями), так і в усній формі, у тому числі під час зустрічей і по телефону.

6.2. Наявність розбіжностей між Замовником і Підрядником, а також процесуальні дії, спрямовані на врегулювання розбіжностей, не звільняють Замовника та Підрядника від належного й своєчасного виконання своїх зобов’язань по виконанню Робіт відповідно до Договору.

6.3. У випадку, якщо між Сторонами не досягнуто згоди відповідно до умов Договору, суперечка передається на розгляд до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. Відповідальність сторін

*

7.1. У випадку порушення встановлених Договором строків виконання Робіт (етапу) з вини Підрядника, останній сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,5% від вартості несвоєчасно виконаних проектних Робіт (етапу) за кожний день прострочення, але не більше розміру вартості несвоєчасно виконаних проектних Робіт (етапу) відповідно до даного Договору.

7.2. У випадку порушення Замовником строків оплати виконаних Робіт останній сплачує на користь Підрядника пеню у розмірі 0,5% від вартості несвоєчасно оплачених Робіт за кожний день прострочення, але не більше розміру вартості несвоєчасно оплачених Робіт відповідно до даного Договору.

Замовник не несе відповідальності за затримку проведення платежів органами казначейської служби України.

7.3. У випадку виявлення недоліків виконання Робіт Підрядник має усунути їх власним коштом протягом 10 календарних днів.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання обов’язків за даним Договором.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; війна та військові події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне зараження; блокада, ембарго, міжнародні санкції, страйки, стихійні народні зворушення, дії державних органів влади; інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань і не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання цього Договору, та/або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

8.2. Якщо будь-яка з цих обставин безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань у встановлені цим Договором строки, ці строки подовжуються на час дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно повідомити про це іншій Стороні, а також сповістити про приблизну тривалість та орієнтовну дату припинення дії форс-мажорних обставин. У всякому випадку таке повідомлення повинно бути надано не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення обставин непереборної сили. Факти, які містяться в повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин, повинні бути підтверджені актами та/або довідками компетентних державних органів.

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них, як на підставу для звільнення від відповідальності за' невиконання своїх договірних зобов’язань за Договором.

9. Інші умови

9.1. Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до

31 грудня 2017 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по даному Договору.

9.2. У процесі виконання Договору Сторони за взаємною згодою можуть змінювати його умови шляхом підписання додаткових угод до цього Договору, які стають його невід’ємною частиною. Внесення змін в умови Договору в односторонньому порядку забороняється. Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані

>повноваженими представниками Сторін.

9.3. Про всі зміни в банківських або поштових реквізитах Сторони зобов’язані сповіщати один одної строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх зміни. Усі дії, здійснені Сторонам и надходження повідомлень про зміну зазначених раніше адрес і банківських рахунків, інших реквізи- з використанням раніше наданих, вважаються здійсненими належним чином і зараховуються в рах;- виконання обов’язків за Договором, що не тягне обов’язку нести будь-які додаткові витрати а виконати будь-які додаткові дії без їх відповідної додаткової компенсації.

9.4. Договір складений українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін, і мають однакову юридичну силу.

10. Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

Технічне завдання (завдання на проектування) - Додаток № 1.

Замовник

11. Реквізити сторін

Підрядник

Виконавчий комітет Славутської міської ради Код ЄДРПОУ 23563639

Адреса: 30000 Хмельницька обл. м.Славута, вул. Соборності, 7 Тел. (03842) 2-13-59, факс 7-12-33

Р/р '/ У У

в ГУДКСУ у Хмельницькій обл.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАЛ-ВІЗІОН» Код ЄДРПОУ 39953318

Адреса: 02002 м.Київ

вул. Xxxxx Xxxxxxx, буд.8-Б, офіс 17 Тел. (000) 000-00-00

Р/р 26005495533

в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Начальник відділу з питань регуляторної		Xxxxxxxxxx X.X.
		Xxxxx X.X.
політики та підприємництва , Головний спеціаліст юридичного відділу		Xxxxxxxxxxx X.X.
^Реєстрація документа	(реєстр. 7$ дата)