Договiр № 1234567988
Договiр № 1234567988
На монтаж пожежної сигналізації
08 березня 2023 р. Україна, м. Харків
ТОВ "ОХОРОНА-29" в особі Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, діючого на підставі Статуту, xxxxxxxxx в подальшому "Виконавець", з одного боку та , іменований в подальшому "Замовник", з іншого боку, далі разом - Xxxxxxx, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1."Замовник" доручає, а "Виконавець" приймає на себе виконання робіт із монтажу пожежної сигналізації на об’єкті, розташованому за адресою:
, а "Замовник" зобов’язується прийняти і оплатити виконану роботу.
1.2. Робота виконується "Виконавцем" своїми інструментами, устаткуванням та матеріалами за винятком тих матеріалів та устаткування, які за умови даного Договору надав "Замовник".
2. Строки виконання робіт
2.1. Монтажні роботи виконуються протягом банківських днів після отримання передоплати.
3. Вартість і порядок розрахунку
3.1.Загальна вартість робіт по Договору становить: грн. (Нуль гривень 00 копійок) ПДВ не передбачений.
3.2."Замовник" робить % передоплату згідно кошторисної документації (Додаток №1) на
розрахунковий рахунок "Виконавця" протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання обома сторонами цього Договору. Остаточний розрахунок здійснюється "Замовником" після підписання Сторонами "Акту здачі-приймання виконаних робіт".
4. Права та обов'язки сторін
4.1."Виконавець" зобов’язаний:
4.1.1.Xxxxxx і в строк виконувати роботи за цим Договором згідно з встановленими нормативними документами та здійснювати їх здачу відповідно до чинного законодавства.
4.1.2.Надати гарантійні зобов'язання на обладнання протягом 12 (дванадцяти) місяців, при дотриманні "Замовником" діючих правил експлуатації.
4.2. "Виконавець" має право:
4.2.1. Для виконання договірних обов'язків наймати субпідрядні організації, при цьому залишаючись відповідальним перед "Замовником" за дії Субпідрядника.
4.3."Замовник" зобов’язаний:
4.3.1.Надати "Виконавцю" доступ до приміщення для виконання робіт, вказаних в п. 1. 1. цього Договору, а також забезпечити збереження проміжних результатів роботи "Виконавця" на об’єкті до прийняття роботи "Замовником" в цілому.
4.3.2.Прийняти у "Виконавця" виконані роботи відповідно до умов цього Договору.
4.3.3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити роботу за цим Договором. 4.4."Замовник" має право:
4.4.1. Вимагати від "Виконавця" належного виконання його працівниками обов’язків за цим Договором.
5. Порядок приймання-передачі робіт
5.1.Приймання-передача виконаних робіт здійснюється представниками Сторін і оформляється Актом приймання-передачі виконаних робіт. Роботи вважаються виконаними після підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт уповноваженими представниками "Замовника" і "Виконавця". У разі відсутності у "Замовника" письмових заперечень щодо якості та обсягу виконаних робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання "Виконавцем" Акту приймання-передачі виконаних робіт, вважається, що "Замовник" прийняв роботу у повному обсязі, з вартістю вказаною в даному Договорі, а Xxx вважається підписаним. Відсутність претензій по якості та обсягу виконаних робіт з боку Замовника у зазначені вище строки вважається їх прийняттям навіть без підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.
5.2.Якщо при прийманні-передачі виконаних робіт, виявляються недоліки в якості виконаних робіт, які
виникли з вини Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx має право не приймати виконані роботи до їх усунення. Зазначені недоліки "Виконавець" зобов'язаний усунути протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виявлення "Замовником" недоліків та/або відхилень. "Замовник" за попереднім погодженням з "Виконавцем" також має право усунути вказані недоліки за свій рахунок.
5.3.Після усунення "Виконавцем" недоліків якості виконаних робіт "Виконавець" надає "Замовнику" Акт приймання-передачі виконаних робіт для його підписання.
5.4.Сторони погоджуються з метою та у зв’язку із виконанням своїх зобов’язань за цим Договором, керуючись положеннями цього Договору та вимогами чинного законодавства України, здійснювати електронний обмін документами підписаними електронним цифровим підписом (ЕЦП), за допомогою комп’ютерної програми "1-С Звіт" або "М.Е. Doc". Під документами розуміються: Рахунки, Акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг), податкові накладні тощо.
6. Відповідальність сторін
6.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору Xxxxxxx несуть відповідальність згiдно з чинним законодавством України.
6.2.Сплата штрафних санкцій і відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3.У разі ненадання "Замовником" "Виконавцю" об’єкта у стані будівельної готовності і неспроможності виконання "Виконавцем" робіт, вказаних в п. 1.1. цього договору, термін виконання Договору переноситься на час, узгоджений Xxxxxxxxx.
6.4. За порушення строків оплати, передбачених в розділі 3 Договору, "Виконавець" має право вимагати від "Замовника" оплату пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, а "Замовник" зобов'язується її оплатити.
6.5. Гарантія не поширюється на елементи живлення (батареї, акумулятори), якщо інше не обумовлене у паспорті на обладнання, а також на обладнання та матеріали, надані "Замовником".
7. Строк дії договору, порядок його зміни та розірвання
7.1.Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє по , а в частині розрахунків – до повного їх завершення. У разі виникнення робіт, не передбачених кошторисом, ці роботи узгоджуються Сторонами і оплачуються окремо на підставі кошторису на додаткові роботи.
7.2. В разі необхідності внесення в даний Договір змін, доповнень або врегулювання суперечок, після вступу в юридичну силу даного Договору, Xxxxxxx письмово узгоджують виниклі питання та обов’язково оформляють відповідну додаткову угоду, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
7.3. Дострокове розірвання договору можливе за взаємною згодою Xxxxxx.
8. Інші умови
8.1.ТОВ "ОХОРОНА-29" є платником Єдиного податку.
8.2.Повноважні представники, які підписують цей договір від імені Xxxxxx, повідомлені про їх права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI від 01.06.2010 року) і своїми підписами підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та подальше їх використання виключно з метою виконання даного Договору протягом строку його дії.
8.3.При складанні будь-яких додатків до цього Договору, що складають його невід’ємну частину (протоколи, додаткові угоди, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг тощо), керуючись положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» (№ 1982—VIII від 23.03.2017 року), Xxxxxxx погодились, що використання Сторонами фірмової печатки не є обов’язковим. Наявність або відсутність відбитка фірмової печатки Сторін на Договорі або будь-яких додатках до цього Договору не створює юридичних наслідків.
8.4.Цей Договір укладається в письмовому вигляді з накладанням на нього оригіналу підпису Xxxxxx, або з використанням кваліфікованого електроного підпису. За домовленістю Сторін Договір також може бути укладено за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (електронної пошти, Viber, Теlegram, тому iнші) в порядку передбаченому законодавством. Сторони Договору обмінюються відповідними персональними даними та іншою інформацією за допомогою месенджерів (Viber, Whatsapp, Telegram, Skype, електронна пошта, тому інші) та інших інформаційно-телекомунікаційних систем.
8.5.Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що надає згоду на отримання ним документів та інформації, пов'язаних з укладенням даного договору, засобами поштового зв'язку, електронною поштою, а також через додатки до смартфонів (Viber, Skype, Telegram та iн).
8.6. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.
8.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.
8.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9. Антикорупційне застереження
9.1.Сторони підтверджують, що при виконанні цього Договору Xxxxxxx, а також їх афілійовані особи, та працівники зобов’язуються:
9.1.1.Дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
9.1.2.Вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності;
9.1.3.Не пропонувати, не обіцяти, не давати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/від будь-яких осіб за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.
9.2.У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою/особами, визначеними у цьому розділі, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи/осіб, така Xxxxxxx має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.
9.3.Сторони зобов’язуються дотримуватись прийнятих антикорупційних програм в частині які поширюється на відносини за цим Договором.
9.4.Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.
10. Санкційне застереження
10.1.Сторони засвідчують та гарантують одна одній наступне:
10.1.1.Вони не є юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства Російської Федерації;
10.1.2.Серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян Російської Федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації;
10.1.3.Вони не здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. № 92108-1X, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави- агресора;
10.1.4.Вони не здійснюють та не здійснювали передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора;
10.1.5.Вони не здійснюють та не здійснювали підтримку рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації;
10.1.6.Вони не сприяють здійсненню збройної агресії проти України та вони визнають поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;
10.1.7.Вони не підтримують ділові відносини з державою-агресором, не здійснюють реалізацію товарів та/або послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресору та/або не здійснюють іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора;
10.1.8.Товари, які Сторони передають/набувають/відчужують за Договором не є ввезеними на митну територію України в митному режиму імпорту товарів з Російської Федерації;
10.1.9.Вони не здійснюють господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, е PEP (Politically exposed persons) держави-агресора та/або особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції;
10.1.10.Вони не мають філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо, які розташовані та/або здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора;
10.1.11.Сторона цього Договору не є громадянином Російської Федерації - якщо стороною є фізична особа, крім тих, що проживають на території України на законних підставах.
10.2.У разі порушення Стороною вищевказаних гарантій, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом надання Стороні (яка порушила гарантії) повідомлення про розірвання Договору.
10.3.Сторона, яка не дотрималась вищевказаних гарантій, зобов'язується в повному обсязі відшкодувати іншій Стороні завдані цим збитки.
11. Юридичні адреси і реквізити сторін
"Виконавець" ТОВ "ОХОРОНА-29" Юр. адреса: 00000, Xxxxxxxxxx xxx., xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx, xxx.00/00 Факт. адреса: 00000, Xxxxxxxxxx xxx., xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx, xxx.00/00 ЄДРПОУ: 43068088 Р/р XX000000000000000000000000000 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків Код банку (МФО) 351533 IПН №св. Тел. (000) 0000000; (098) 1872797;(066)1872797 | "Замовник" Юр. адреса: _ ЄДРПОУ: Р/р в IПН № св. Тел. E-mail: |
Директор ТОВ "ОХОРОНА-29" | |
/ Xxxxxxxx X.X. / | / / |