Contract
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № Ч Ч
на виконання робіт з поточного ремонту інженерних мереж, систем та конструктивних елементів об’єкту. Ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення.
м. Горішні Плавні «
2022 р.
Замовник: Горішньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Калина», в особі директора Xxxxx XXXXX, яка діє на підставі Положення, з одного боку, та
Підрядник: Комунальне підприємство «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (скорочено - КП «Рембудсервіс»), в особі директора Xxxxxx XXXX, який діє на підставі Статуту підприємства, з іншого боку, разом - Сторони, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 9 червня 2021 р. № 590, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Підрядник бере на себе зобов’язання у відповідності з заявками Замовника виконати роботи з поточного ремонту інженерних мереж, систем та конструктивних елементів об’єкту. Ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення об’єкту Замовника за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м.Горішні Плавні, провулок Молодіжний будинок 6
1.2. Роботи, що є предметом цього Договору визначаються згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163 та відповідають наступному коду за ДК 021:2015:
50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»
1.3. Орієнтовний (невиключний) перелік поточних ремонтних робіт визначено пунктом 1.2.
Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10 серпня 2004 року.
1.4. Об'єм, характер і вартість кожної окремої Заявки визначаються підписаними Сторонами дефектними актами та відповідною кошторисною документацією.
1.5. Якість робіт повинна відповідати діючим в Україні будівельним нормам, стандартам і правилам.
2. Договірна ціна робіт
2.1. Договірна ціна робіт у Договорі є динамічною та визначається на основі кошторисів, які складаються на підставі дефектного акту.
2.2. Загальна вартість робіт складається з вартості усіх фактично виконаних Підрядником
робіт, та на момент укладання цього Договору, складає 2067,60 грн. (дві тисячі шістдесят сім гривень 60 коп.) з урахуванням ПДВ.
2.3. Будь-які зміни до складу, обсягів, об’єму, виду, ціни та строків виконання робіт, ціни
матеріалів і обладнання, а також умов фінансування, погоджується сторонами шляхом підписання додаткових угод та внесення змін до додатків до Договору.
3. Порядок розрахунків
3.1. Оплата за виконані роботи Підрядником здійснюється Замовником на підставі актів виконаних робіт (КБ-2в та довідки КБ-3), підписаних представниками Замовника і Підрядника, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Код за КЕКВ 2240
- «Оплата послуг (крім комунальних)».
3.2. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в цьому Договорі.
3.3. В будь-якому випадку розрахунки за цим Договором проводяться у відповідності до ст. 49 Бюджетного Кодексу України.
4. Умови виконання робіт
4.1. Термін надання послуг: протягом терміну дії договору, згідно заявок Замовника.
4.2. Роботи виконуються Підрядником своїми силами, механізмами та інструментами.
4.3. Підрядник виконує роботи із застосуванням своїх матеріалів або матеріалів Xxxxxxxxx, що відображається у відповідному кошторисі. Якість матеріалів повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості.
4.4. Матеріали Підрядника оплачуються за ціною придбання з компенсацією заготівельно- складських і транспортних витрат за погодженням із Замовником. Вартість застосовуваних при виконанні робіт матеріалів Підрядник погоджує з Замовником до початку виконання робіт. Матеріали Підрядника включаються в акт приймання виконаних підрядних робіт з включенням їх вартості до оплати.
4.5. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягу і вартості виконання робіт.
5. Порядок приймання виконаних робіт
5.1. Приймання виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом скл'адання та підписання Сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В і КБ-3 в письмовому вигляді.
5.2. Підрядник складає акти приймання виконаних підрядних робіт, надає їх Замовнику для
підписання. Замовник зобов'язаний протягом 4-х днів з дня отримання акту приймання виконаних робіт, підписати акти або висловити свою вмотивовану незгоду.
6. Права та обов'язки Сторін
6.2. Підрядник бере на себе зобов’язання:
6.1.1. Якісно виконувати всі роботи, що визначені у Договорі в повному обсязі та в установлені терміни, і передати їх Замовнику.
6.1.2. Здійснювати за взаємною угодою всі додаткові роботи, які виникнуть у ході виконання основних робіт.
6.1.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи та дотримання вимог правил техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
6.1.4. За неякісне виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі.
6.1.5. Підрядник в повній мірі несе відповідність за недотриманням на об’єкті вимог протипожежної безпеки, охорони праці, тощо згідно вимог Законодавства України.
6.1.6. Виконати всі роботи, зазначені в даному Договорі, якісно, у повному обсязі та в установлені Сторонами строки.
6.2. Замовник бере на себе зобов'язання:
6.2.1. Своєчасно прийняти від Підрядника якісно виконані роботи і провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому цим Договором.
6.2.2. Негайно повідомити Підрядника про виявлені відступи від умов даного Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були навмисно приховані Підрядником.
6.3. Підрядник має право:
6.3.1. Залучати третіх осіб (Субпідрядників) для виконання робіт за цим Договором, але при цьому обов'язково врахувати їх фактичну відповідальність кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у цьому Договорі: наявність відповідальних дозволів на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвіду виконання аналогічних робіт та ресурсів, достатніх для їх виконання, тощо. При цьому Підрядник несе особисту відповідальність за якість, вартість та терміни виконання робіт Субпідрядником згідно вимог чинного законодавства України.
6.4.Замовник має право:
6.4.1. Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків до їх повного усунення Підрядником.
6.4.2. Вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків, які виникли в наслідок відхилення від виконання робіт згідно умов Договору.
6.4.3. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотримання термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що
надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську Діяльність Підрядника.
7. Відповідальність сторін
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, xxxxx Xxxxxxx сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних робіт на об'єкті до їх передачі Замовнику.
7.3. У разі порушення термінів виконання робіт в Договорі, Підрядник сплачує штраф у розмірі 0,1% від суми Договору за кожен день прострочення, але не більше однієї облікової ставки НБУ.
7.4. Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов’язань по Договору на строк дії таких обставин.
7.5. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані роботи.
8. Гарантійні зобов'язання
8.1. Підрядник гарантує якість робіт на протязі 2 (двох) календарних років, за умови належної експлуатації.
8.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації або не правильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежному ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.
8.3. Гарантійний строк подовжується на час протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків за які відповідає Підрядник.
8.4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення.
9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
9.2. При настанні і (або) припиненні вказаних у п.9.1. цього Договору обставин, Xxxxxxx яка довідалась або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з момент) їх виникнення у письмовій формі, додавши відповідне для цього документальне підтвердження, згідно п.9.3. даного Договору.
9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торговельно-промисловою палатою.
9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 7 (сім) днів, кожна зі Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
9.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.
10. Вирішення спорів
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають в ході виконання цього Договору і щодо яких не досягнуто згоди Xxxxxx, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.
10.2. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
11. Інші умови
11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2022 року, а в частині оплати за надані послуги - до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань.
11.2. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов’язковим укладанням додаткової угоди.
11.3. Своїм підписом під цим Договором особи, що підписують даний Договір, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають кожній із Сторін згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та (або) електронній формі в обсязі, що містяться у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно- правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Особи, що підписали даний Договір, підтверджують, що отримали повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, права як суб’єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
11.4. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.
11.5. Підрядник має статуси платника податку на прибуток та платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.
12. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК
Горішньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Калина»
Комунальне підприємство «Рембудсервіс» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області
39800, Полтавська область, Кременчуцький район місто Горішні Плавні,
провулок Молодіжний будинок 6
Код СДРПОУ 22535658
39800, Полтавська область, м. Горішні Плавні,
вул. Конституції, 26
Код СДРПОУ 42299936
р/р ІІА463510050000026000878849317
р/р ЦА В ПАТ «УКРСИББАНК»
УДКСУ у м. Горішніх Плавнях, Полтавської області
ДКСУ у м.Київ
Директор Директі
Xxxxx XXXXX Xxxxxx XXXX
<с "АС -4 " версія 22 .1 .003
Горішн^
С О Ц Іс
6Р,Г
чівськии м ю ь% и Й адиторіальний центр
/о го обслуговування Т щ а н и я соціальних
)§І ГОРІШНЬО®
| | М ІСЬКИЙТ 6 Р І . . . . .......... .....................
іо\ (нщ x .вт Щ № Ё № № ° зтйерджує)
Т іл Обслуговування 5 }
.................... Ш
^xxxx, підпис, ін М ф ж прізвище)
2022 р.
Будівництво: Поточний рем онт інж енерних мереж, систем та конструктивних елем ентів об 'єкту:Р ем о ^г ізоляції на трубопроводах централізованого опалення.
Об'єкт: Горіш ньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Калина"
на поточнии ремонт
ДЕФЕКТНИМ АКТ
Поточний ремонт інженерних мереж, систем та конструктивних елементів об'єкту.Ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення.
(найменування об'єкта)
Умови виконання робіт: Виконання рем онтно-будівельних робіт у прим іщ еннях будинків, будівель, які експлуатую ться, звільнених від меблів, устаткування та інш их предметів.
О б'єм и робіт
№ з/п
Н айм енування робіт і витрат О диниця виміру
Кількість Примітка
1 2 3 4 5
1 Ізоляція трубопроводів діам етром 25 мм напівциліндрам и з м інеральної вати на синтетичном у зв'язувальном у, товщ ина ізоляційного шару 40 мм
100 м 0,16
Склав
Перевірив
xxxxxx Xxxxxx X.X.
(сада, підпис, ініціали, прізвище)
оловний інженер А xxxx X.X.
-(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Програмний комплекс "АС-4" версія 22.1.003 Затвердж ую
Зам овник Горіш ньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Калина"
Генпідрядник Ком унальне підприєм ство "Р ем б удсервіс” Горіш ньоплавнівської м іської ради Крем енчуцького району П олтавської області. Д о г о в ір ^ , - Ц Ц " 2022 року
Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 3 - 02 - 9 - 1
Поточний ремонт інженерних мереж, систем та конструктивних елементів об'єкту.Ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення.
Будівництво: П оточний рем онт інженерних мереж, систем та конструктивних елем ентів об'єкту.Р ем онт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення. Об'єкт: Горіш ньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Калина"
Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати праці робітників, лю д.-год.
№ з/п
О бґрунтуван ня (ш иф р норми)
Н айм енування робіт і витрат
Одиниця
Кількість
виміру
Всього
заробітної
експл уа тації маш ин
в том у числі
Всього заробітної
плати
експлуа тації маш ин
в том у числі
не зайнятих обслуговуванням машин
тих, щ о обслуговую ть маш ини
плати | ної плати | цю | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
плати
заробітної
заробіт
на одини
всього
На кош торис дію ть коеф іцієнти: Д о тв.= 1,2000
Д о твм аш .= 1,2000
1 Р Н 19 -3 -1 ЗМ
Ізоляція трубопроводів д іам етром 25 мм напівциліндрам и з м інеральної
100 м 0,16
3952 ,65 587 ,53
632 538
94 47 ,1240 7,54
вати на синтетичном у зв'язувальном у, товщ ина ізоляційного ш ару 40 мм
3365 ,12 188,97 ЗО 2 ,5855 0,41
2 С 181 -12 -28
М ерилон 114/13 (2 м )Т И егто A lliance/
IZOLON Ш Т 8
87,21 -
698
- - -
- - - - -
94
Разом 1330 538
ЗО
В тому числі матеріали 698
7,54
0,41
1 | Разом за кошторисом прямі витрати | 1330 | 538 | зо | 0.41 | |
В тому числі матеріали | 698 | |||||
Загальновироб. витрати за кошторисом | ||||||
Трудомісткість у загальновиробничих витратах | 0,73 | |||||
Заробітна плата у загальновиробничих витратах | 85 | 85 | ||||
Єдиний внесок на загальнообов'язк.держ.соц.страхування | 143 | |||||
Кошти на оплату перших п"яти днів непрацездатності | 6 | |||||
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. | ||||||
втратою працездатності й витратами, обумовл.похованням | 2 | |||||
Інші статті витрат | 57 | |||||
II | Всього загальновироб.витрати за кошторисом | 293 | 85 | 0,73 | ||
Всього за кошторисом | 1623 | 653 | 94 | 8,68 | ||
В тому числі матеріали грн. | 698 | |||||
Всього кошторисна заробітна плата грн. | 653 | |||||
Всього трудовитрати за кошторисом лю д.-год. | 8,68 | |||||
Разом ( 1+11 ) грн. | 1623 | 8,68 | ||||
VI | Прибуток ( К=7,65 ) грн. | 66 | ||||
Разом з прибутком грн. | 1689 | |||||
VII | Адміністративні витрати ( К=3,89 ) грн. | 34 | ||||
Разом з адміністративними витратами грн. | 1723 | |||||
X | Податок на додану вартість (20,00%) грн. | 344,60 | ||||
Всього до сплати грн. | 2067,60 |
Програмний комплекс "АС-4" версія 22.1.003
Форма № 1а
Горішньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування
Замовник (надання соціальних послуг) "Калина"
Комунальне підприємство "Рембудсервіс" Горішньоплавнівської міської ради Генпідрядник Кременчуцького району Полтавської області.
Будівництво: Поточний ремонт інженерних мереж, систем та конструктивних елементів об'єкту.Ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення. Об'єкт: Горішньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Калина"
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 3 - 02 - 9 -1
Поточний ремонт інженерних мереж, систем та конструктивних елементів об'єкту.Ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення.
№ з/п Шифр ресурсу Найменування
Одиниця Кількість виміру
Поточна ціна за одиницю, грн
Разом
відпускна ціна, грн
у тому числі
транспорт-на складова,
грн
заготівель-но- складські витрати,
грн
разом разом разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Витрати праці
1 1,27 Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників люд.-год. 8
71,41
538
Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та
2 робітниками-монтажниками
розряд 3,60
73,76
3 3 Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин люд.-год. 0
4 Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин розряд 3,87
ЗО
115,95
Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих
5 витратах
люд.-год. 1
85
Разом кошторисна трудомісткість 9 -654
Середній розряд робіт 3,60
II.Будівельні машини та механізми
1 СН201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш.год. 0,32832
286,32
94
Разом: 94
IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції
1 2 3 4 5 6 7 8 9
87,21 85,50 0,00 1,71
2 С181 -12-28 Мерилон 114/13 (2м)ТЬегто АІІІапсе/ КОІ-ОИ шт
698 684 0 14
Разом: 698 . 684 0 14
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на Склав: Інженер Xxxxxx X.X.
Перевірив: Головний інже;
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
* Поточна ціна за одиницю зазначається xxxxxx-приоб'єктний склад