Contract
додаток №4 до тендерної документації
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
на виконання робіт з інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань
селище Донець « » 2020 р.
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», надалі – «Замовник», яке має статус платника податку на прибуток та зведеного податку на додану вартість на загальних підставах, в особі заступника директора з капітального будівництва Філії Газопромислове управління
«Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, який діє на підставі довіреності №2-415д від 17.12.2019 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ", надалі
«Виконавець», в особі директора Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, має статус платника 3-ї групи спрощеної системи оподаткування згідно з Податковим кодексом України, з іншої сторони, в подальшому Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
1. Предмет Договору.
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами виконати роботи по об’єкту «Облаштування Святогірського ГКР. Нове будівництво газопроводу-підключення від УКПГ Святогірського ГКР до магістрального газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ» (за кодом CPV за ДК 021:2015 – 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги) з інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань (надалі вишукувальні роботи) та надати Замовнику технічні звіти, всі необхідні погодження, передбачені діючими нормативно правовими актами України на момент завершення виконання вишукувальних робіт, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконані вишукувальні роботи на підставі актів приймання–передачі вишукувальних робіт.
1.2. Обсяг вишукувальних робіт, технічні та інші вимоги до вишукувальних робіт, які є предметом Договору, вказані у Технічному завданні на виконання інженерно-геодезичних вишукувань та Технічному завданні на виконання інженерно-геологічних вишукувань (Додатки №1 та №2) які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.3. Строки виконання вишукувальних робіт визначаються Календарним планом (Додаток
№3), який є невід’ємною частиною цього Договору.
1.4. До складу вишукувальних робіт за цим Договором входять інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування.
1.5. По завершенню вишукувальних робіт Виконавець надає Замовнику звіти в кількості 5 примірників. Один примірник надається в електронному вигляді, на електронному носії (на USB флеш- накопичувачі).
2. Вартість вишукувальних робіт та порядок розрахунків.
2.1. Вартість вишукувальних робіт визначена на підставі Протоколу погодження договірної ціни на виконання вишукувальних робіт (Додаток №5) та Зведеного кошторису (Додаток №4), розрахованого у відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно- вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» у сумі:
218 811,18 грн. ( Двісті вісімнадцять тисяч вісімсот одинадцять гривень 18 коп.) без ПДВ.
2.2. Оплата за виконані вишукувальні роботи проводиться поетапно, згідно з Календарним планом (Додаток №3) на підставі підписаних актів приймання-передачі виконаних вишукувальних робіт і здійснюється протягом 15 календарних днів з дати підписання таких актів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.3. Збільшення вартості вишукувальних робіт, не допускається.
3. Порядок приймання – передачі робіт.
3.1. Після завершення виконання вишукувальних робіт у відповідності до вимог Технічного завдання (Додатки №1 та №2), Виконавець передає Замовнику виконані вишукувальні роботи у вигляді звітів по етапах у відповідності до Календарного плану (Додаток №3) по накладних та актах приймання-передачі виконаних вишукувальних робіт, які підписуються уповноваженими особами Сторін.
3.2. Після отримання звітів, Замовник зобов’язаний прийняти виконані вишукувальні роботи, та протягом 5-ти (п’яти) робочих днів підписати акт приймання-передачі виконаних вишукувальних робіт або надати мотивовану відмову від його підписання. Замовник, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів після підписання акту приймання-передачі виконаних вишукувальних робіт, зобов’язується повернути Виконавцю один оригінальний примірник такого оформленого акту.
3.3. При не усуненні Виконавцем недоліків та/або неякісно виконаних робіт, у встановлений строк, Замовник має право усунути їх самостійно, або із залученням третіх осіб, з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Виконавця.
3.4. Якщо у ході виконання робіт з’ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт, Виконавець зобов’язаний зупинити їх, негайно повідомивши про це Замовника, але не пізніше 10 днів після припинення робіт.
У цьому випадку Сторони зобов’язані протягом 15 днів розглянути питання про доцільність та напрямки продовження робіт або завершення робіт і розірвання Договору з компенсацією витрат Виконавця по проведеній роботі.
3.5. Датою виконання робіт є дата підписання уповноваженими представниками сторін актів приймання – передачі виконаних вишукувальних робіт.
3.6 Після підписання актів приймання–передачі виконаних вишукувальних робіт Замовник є власником всієї документації та інформації, створеної Виконавцем або отриманої в результаті виконання даного Договору.
4. Права та обов'язки Сторін.
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Довірити роботи висококваліфікованим професіоналам і використати самий високий рівень сучасної технології.
4.1.2. Без письмового погодження з Замовником не розповсюджувати, не передавати ніякої інформації, що стосується виконання вишукувальних робіт.
4.1.3 Виконати вишукувальні роботи в обумовлені Договором строки (терміни) згідно календарного плану.
4.1.4 Погодити інженерно-геодезичних вишукування з підприємствами, установами, організаціями, що передбачено актами чинного законодавства України, стандартами, нормами, правилами, технічними умовами на момент видачі звітів з вишукувальних робіт.
4.1.5. Передати Замовнику звіти по вишукувальним роботам.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. За погодженням із Замовником доручати третім особам виконання окремих робіт протягом часу виконання Договору за договорами між Виконавцем та Субпідрядними організаціями. Відповідальність за якість виконання таких робіт покладається на Виконавця.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Надати Виконавцю необхідні дані та документацію, яка необхідна для виконання вишукувальних робіт в межах своєї компетенції.
4.3.2 У разі відсутності зауважень, прийняти виконані вишукувальні роботи від Виконавця, відповідно до розділу 3 цього Договору, та оплатити Виконавцю вартість вишукувальних робіт, встановлену розділом 2 даного Договору.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Контролювати хід та якість виконання Виконавцем вишукувальних робіт на будь-якому
етапі.
4.5. Після підписання актів приймання-передачі вишукувальних робіт Замовник є власником всієї
продукції та інформації, створеної Виконавцем або отриманої в результаті виконання даного Договору.
4.6. Виконавець свідчить, що уповноважені представники Виконавця з Положенням по управлінню про взаємодію з підрядними організаціями в галузі охорони праці та промислової безпеки, яке знаходиться на офіційному сайті АТ «Укргазвидобування» (Замовника), далі – Положення, ознайомлені, зобов’язані дотримуватись вимог Положення та в разі порушень сплачувати штрафні санкції, передбачені Договором (Додаток №7, що є його невід’ємною частиною).
4.7. Підписанням цього договору Виконавець підтверджує, що він з Порядком управління (взаємодії з) підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища, яке знаходиться на офіційному сайті АТ «Укргазвидобування» (Замовника) – xxxx://xxx.xxx.xx/, далі – Порядок, ознайомлений, зобов’язується дотримуватись вимог Порядку та в разі порушень сплачувати штрафні санкції, передбачені договором (Додаток №8 до договору, що є його невід’ємною частиною) та/або цим Порядком.
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. Виконавець відповідає за недоліки вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, об'єкта, створеного на основі виконаних вишукувальних робіт.
У разі нанесення збитків Замовнику, пов’язаних з недоліками вишукувальних робіт, Виконавець зобов’язаний компенсувати такі збитки Замовнику у повному обсязі, в тому числі втрачену вигоду.
5.3. За неякісне виконання робіт, передбачених даним Договором, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від суми Договору.
5.4. У разі порушення з вини Виконавця строків виконання робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення надання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
5.5. У разі прострочення Виконавцем строку надання послуг, Замовник має право відмовитись від приймання послуг.
5.6. За порушення строків оплати Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,001
% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.
5.7. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом дії Договору Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % від вартості Договору.
5.8. Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань або усунення порушень.
5.9. До сплати Виконавцем штрафу/ів та/або пені, передбачених розділом 5 «Відповідальність сторін» Замовник має право притримати оплату за послуги на суму таких штрафних санкцій.
5.10. У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Виконавцем податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Замовнику податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Замовник втратить права на податковий кредит, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі втраченого Замовником податкового кредиту. Такий штраф Виконавцем сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Замовником.
6. Обставини непереборної сили.
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна і військові дії, пожежа, землетрус, повінь, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії таких обставин.
6.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х (трьох) днів з моменту їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Наслідком не повідомлення, чи порушення строку повідомлення про обставини непереборної сили, є втрата такою Стороною права посилатися на дії обставин непереборної сили, як на причину невиконання чи порушення строків виконання зобов’язань.
6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами Торгово-промислової палати України або організацією, на яку покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.
6.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
7 . Урегулювання спорів.
7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.
8. Зміни умов Договору та підстави розірвання Договору.
8.1. Якщо Виконавець в місячний строк не приступив до виконання вишукувальних робіт за Договором, або виконує настільки повільно, що закінчення у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.
8.2. У випадку порушення Виконавцем умов Договору Замовник має право розірвати Договір із стягненням усіх збитків, що виникли.
8.3. Замовник має право у будь–який час до закінчення вишукувальних робіт розірвати Договір, попередивши про це Виконавця за 10 днів та виплативши Виконавцю плату за фактично виконану частину вишукувальних робіт.
8.4. Зміни та доповнення в цей Договір (крім змін, які передбачають збільшення вартості, визначеної в п. 2.1. Договору) можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
9. Антикорупційне застереження.
9.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь- яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.
При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов’язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
9.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
9.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують
реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
9.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Виконавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику інформацію про ланцюжок власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №6 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).
У разі змін у ланцюжку власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Виконавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Замовнику.
Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Виконавця, і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовником поштового відправлення.
9.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
9.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.
9.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
9.8. У разі відмови Виконавця від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п’ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
9.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному у формі Додатку №6 до цього Договору Замовник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п’ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
9.10. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст.638 ЦК України.
10. Строк дії Договору.
10. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення його печатками Сторін (за наявності) і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.
11. Інші умови Договору.
11.1. Сторони визнають обмін інформацією, в межах виконання цього Договору, конфіденційною та беруть зобов’язання зберігати конфіденційність, не надавати конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.3. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору, оформлені письмово, підписані Сторонами та скріплені печатками, є невід’ємними частинами цього Договору.
11.4. Даний Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.
11.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
11.6. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
11.7. Кожна з Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.
11.8. При зміні адреси, банківських реквізитів Сторони повинні письмово повідомити про такі зміни іншу сторону протягом одного робочого дня з моменту зміни.
11.9. Повноважним представником Виконавця за цим Договором є Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – тел. x00 000 0000000.
11.10. Повноважним представником Замовника за цим Договором є Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx – тел. 000- 000-00-00.
11.11. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених цим Договором.
11.12. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.
12. Ознаки пов’язаних осіб та наслідки їх виявлення.
12.1. У разі якщо під час виконання цього Договору Замовник виявляє факт участі у процедурі закупівлі, за результатами якої було укладено цей Договір, пов’язаної особи щодо Виконавця, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та/або Виконавець виплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості робіт.
12.2. До оплати Виконавцем штрафу, вказаного у п. 12.1 цього Договору, Замовник на суму штрафу має право притримати оплату за роботи.
12.3. При розірванні Договору в односторонньому порядку Замовником з підстав виявлення факту участі у процедурі закупівлі, за результатами якої було укладено цей Договір, пов’язаної особи
щодо Виконавця, Замовник письмово повідомляє Виконавця про розірвання Договору в односторонньому порядку з зазначенням підстав прийняття такого рішення. В даному випадку Договір припиняє дію з дати відправлення повідомлення про розірвання Договору, якою вважається дата штемпеля підприємства зв’язку, через яке надсилається таке повідомлення.
13. Додатки до Договору.
13.1. Невід’ємною частиною Договору є наступні додатки:
Додаток №1 Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань. Додаток №2 Технічне завдання на виконання інженерно-геологічних вишукувань. Додаток №3 Календарний план.
Додаток №4 Зведений кошторис.
Додаток №5 Протокол погодження договірної ціни.
Додаток №6 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
Додаток №7 Перелік штрафних санкцій до Виконавця за порушення вимог в галузі ОП та ПБ, що стягуються понад збитків.
Додаток №8 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця за порушення вимог в галузі охорони навколишнього середовища.
14. Реквізити сторін
ЗАМОВНИК
Акціонерне товариство «Укргазвидобування» Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
64250, Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9
код за ЄДРПОУ 00153146,
Рах №XX000000000000000000000000000
філія ХОУ АТ «Ощадбанк» м. Харків МФО 351823
Податкові реквізити:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування» Філія Газопромислове управління
«Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування»
вул. Кудрявська, 26/28, Шевченківський р-н, м. Київ, 04053 Код ЄДРПОУ 30019775
ІПН 300197726657/3 Тел. (05749) 91-7-13
Заступник директора з капітального будівництва
(Х
м.п.
ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ"
Україна, 13302, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Фрунзе, 12, кв.10
код за ЄДРПОУ 39725753,
Рах №XX000000000000000000000000000
АТ "Райффаайзен Банк Аваль" МФО 380805,
платник єдиного податку Тел. x00 000 0000000
Директор ТОВ "ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ"
(Xxxxxxxxx X.X.)
м.п.
алімончук А.В.)
Додаток №1 до Договору № від 2020р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання інженерно-геодезичних вишукувань
1. Повне найменування об'єкта: Облаштування Святогірського ГКР. Нове будівництво газопроводу-підключення від УКПГ Святогірського ГКР до магістрального газопроводу
«Шебелинка-Слов’янськ» в Ізюмському районі Харківської області.
2. Місцерозташування й межі району (ділянки): Харківська обл., Ізюмський р-н.
3. Замовник: ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»
4. Технічна характеристика проектованого об'єкта та стадія проектування: Орієнтовна довжина газопроводу – 27000 м.п., кількість газу – 1000 тис. м3/добу. Робочий проект
5. Детальність і повнота відображення ситуації об'єкта:
5.1 Зйомку виконати згідно «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1-5000; 1-2000; 1-1000; 1-500» ГКНТА-2.04-02-98
6. Точність визначення просторового положення елементів ситуації (масштаб):
1-2000 ( по трасі газопроводу по 100 м. від вісі); 1:500 (перетин з автомобільними та залізничними дорогами по 150 м. вздовж вісі газопроводу і по 50м. вздовж вісі дороги); 1-10000 (ситуаційний план вузла комерційного обліку газу)
7. Спеціальні вимоги: Отримати узгодження з експлуатуючими організаціями про правильність та відповідність всіх існуючих підземних мереж.
8. Перелік звітних матеріалів, зразки форм їх подання у випадку виконання спеціальних видів робіт:
науково-технічний звіт за результатами вишукувань надати в обсязі, передбаченому ДБН А.2.1-1-2008, а також в електронному вигляді (AutoCAD 2018)
9. Відомості про наявність матеріалів вишукувань минулих років: відсутні
10. Додатки:
Додаток1.1 - Ситуаційний план
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) (Х алімончук А.В.)
м.п. м.п.
Додаток №2 до Договору № від 2020р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання інженерно-геологічних вишукувань
1. Повне найменування об'єкта: Облаштування Святогірського ГКР. Нове будівництво газопроводу-підключення від УКПГ Святогірського ГКР до магістрального газопроводу
«Шебелинка-Слов’янськ» в Ізюмському районі Харківської області.
2. Місцезнаходження об'єкта (за адміністративним поділом): Харківська обл., Ізюмський р-н .
3. Замовник : ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ«Укргазвидобування»
4. Стадія проектування: Робочий проект
5. Відомості про наявність матеріалів інженерно-геологічних вишукувань минулих років: відсутні.
6. Особливі вимоги до результатів вишукувань:
Геологічні вишукування виконати в місцях , зазначених в схемі що додається. Додатки:
Додаток 2.1 - Ситуаційний план
Додаток2.2 -Основнівідомостіпроконструктивніособливостіпроектованихоб’єктівбудівництва..
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) _ ( Xxxxxxxxxx X.X.)
м.п. м.п.
Додаток № 1.1; 2.1.
Додаток 2.2
Основні відомості про конструктивні особливості проектованих об’єктів будівництва:
-будівель і споруд
№ з/п | № будівлі, споруди за планом | Рівень відповідальності | Габарити, м | Передбачуваний тип фундаменту | Передбачувана глибина закладення фундаменту, м | Глибина підвальних приміщень, м | Планувальні відмітки, м | Технологічний процес (мокрий, сухий) | Навантаження (статичне, динамічне) | Особливості експлуатації | ||||
Довжина | Ширина | Висота (поверховість) | ||||||||||||
Найменування проектованої | Проектоване навантаження | |||||||||||||
будівлі, споруди | на 1 п. м. стрічкового фундаменту; | |||||||||||||
палю, опору на 1 кв.м плити | ||||||||||||||
- по трасах лінійних споруд
№ з/п | Призначення і найменування траси | Характеристика траси (діаметр, матеріал, спосіб укладання та ін.) | Глибина закладення, м | Довжина, м | Наявність та характеристика ділянок переходів |
1 | Газопровід- підключення | Металева труба Ø 325, спосіб укладання – підземний. | 1,3 | 27000 | Перехід через а/д - 2 шт. |
Додаток №3
до договору № від
2020 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання вишукувальних робіт по об’єкту
№ | Назва видів робіт | Термін виконання | Розрахункова ціна (тис. грн.) | Чим закінчиться етап, документація, що передається Замовнику | |
Період | Кількість календар них днів | ||||
1 | Інженерно- геодезичні вишукування | Початок – дата підписання договору; Кінець – через 30 календарних днів з моменту підписання договору | 30 | 108,58037 | Підписання акту приймання- передачі вишукувальних робіт; Звіт з інженерно- геодезичних вишукувань |
2 | Інженерно- геологічні вишукування | Початок – дата підписання договору; Кінець – через 30 календарних днів з моменту підписання договору | 30 | 110,23081 | Підписання акту приймання- передачі вишукувальних робіт; Звіт з інженерно- геологічних вишукувань |
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) (Xxxxxxxxxx X.X.)
м.п. м.п.
13
Додаток №5 до договору № від 2020 р.
П Р О Т О К О Л
погодження договірної ціни
на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань
Ми, що нижче підписались, від особи Виконавця – директор ТОВ «ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ» Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, та від особи Замовника – Заступник директора з капітального будівництва ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, стверджуємо, що сторони досягли згоди про величину договірної ціни на виконання робіт з інженерно-геологічних та інженерно- геодезичних вишукувань по об’єкту проектування «Облаштування Святогірського ГКР. Нове будівництво газопроводу-підключення від УКПГ Святогірського ГКР до магістрального газопроводу «Шебелинка- Слов’янськ».
Договірна ціна становить:
218 811,18 грн. ( Двісті вісімнадцять тисяч вісімсот одинадцять гривень 18 коп.) без ПДВ
Даний протокол являється основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем та Замовником.
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) (Х алімончук А.В.)
м.п. м.п.
Додаток №6 до Договору № від _ 2020р.
Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного
власника (контролера)
із зазначенням всього ланцюжка власників, включаючи кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів)
(станом на « » 2020 р.)
(ФОРМА)
Найменування організації (найменування, місцезнаходження, ІПН) | Власники (акціонери) організації, із зазначенням частки в % (найменування, місцезнаходження) | Підтверджуючі документи, найменування реквізити, паспортні дані |
I. Підприємство-контрагент | ||
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ», 13302, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Фрунзе, 12, кв.10, Код ЄДРПОУ 39725753, платник єдиного податку | Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx – 50% статутного капіталу Товариства Місце прописки: 10019, Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, Станишівський майдан, буд.4/1 кв.12 | Паспорт ВМ 278998 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський області 18 січня 1997 року, ІПН 2218703791 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – 50% статутного капіталу Товариства Місце прописки: 12301, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Xxxxxxxx, буд.40б, кв.13 | Паспорт ВН 241191 виданий Черняхівським РВ УМВС України в Житомирський області 05 березня 2004 року ІПН 3182921077 | |
II. Юридичні особи, які є власниками організації – контрагента | ||
- | ||
III. Юридичні особи, які є власниками наступних рівнів (до кінцевих) | ||
- | ||
IV. Кінцевий вигодонабувач | ||
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx – 50% статутного капіталу Товариства Місце прописки: 10019, Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, Станишівський майдан, буд.4/1 кв.12 | Паспорт ВМ 278998 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирський області 18 січня 1997 року, ІПН 2218703791 | |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – 50% статутного капіталу Товариства Місце прописки: 12301, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Xxxxxxxx, буд.40б, кв.13 | Паспорт ВН 241191 виданий Черняхівським РВ УМВС України в Житомирський області 05 березня 2004 року ІПН 3182921077 | |
Примітка
Для власників / бенефіціарів / акціонерів фізичних осіб вказати ПІБ, ІПН, паспортні дані та частку в %. Для власників / акціонерів юридичних осіб вказати:
- найменування, форму власності, ІНП, місцезнаходження та частку в % в організації;
- вказати своїх власників (до кінцевих).
Достовірність та повноту даної інформації підтверджую.
« » 2020 р.
(підпис особи – уповноваженого представника контрагента) М.П.
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) (Х
алімончук А.В.)
м.п. м.п.
Додаток №7 до Договору № від 2020 р.
Перелік штрафних санкцій
до Виконавця за порушення вимог в галузі ОП та ПБ, що стягуються понад збитків
№ | ВИД ПОРУШЕННЯ | СУМА ШТРАФУ за кожний випадок |
1 | Виявлення на території виробничого об’єкту Замовника працівників Виконавця (Субпідрядника) в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, пронесення або знаходження на території об'єкту речовин, що викликають алкогольне, наркотичне чи токсичне сп'яніння (за винятком випадків виявлення зазначених фактів безпосередньо працівниками Виконавця з письмовим повідомленням про це Замовника протягом 24 годин з моменту виявлення). | 5000 грн. |
2 | За приховування інформації Виконавцем (Субпідрядником) (не надання повідомлення Замовнику протягом 3 годин), про аварії, пожежі, інциденти, факти виробничого травматизму, порушення технологічного режиму, що сталися під час виконання підрядних робіт, або повідомлення з запізненням більш ніж на 12 годин з моменту виявлення події. | 4000 грн. |
3 | Проведення Виконавцем (Субпідрядником) робіт підвищеної небезпеки без необхідного наряду-допуску . | 1000 грн. |
4 | Відключення або порушення цілісності блокувань та інших пристроїв забезпечення безпеки на діючому обладнанні Виконавця або Замовника без відповідного письмового погодження. | 1000 грн. |
5 | Паління працівниками Виконавця (Субпідрядника) на території виробничого об’єкту Замовника поза спеціально відведеними для цього місцями. | 5000 грн. |
6 | Використання працівниками Виконавця (Субпідрядника) на території Замовника відкритого вогню поза спеціально відведеними для цих цілей місцями, якщо це не передбачено нарядом-допуском. | 5000 грн. |
7 | У разі залучення Виконавцем до виконання договірних обсягів робіт третьої сторони без відповідного узгодження кандидатури Субпідрядника. | 3000 грн. |
8 | У разі виявлення на об'єктах Замовника працівника Виконавця (Субпідрядника), які виконують роботи без відповідної кваліфікації та атестації. | 1000 грн |
9 | Відсутність відповідальної особи (керівника робіт) на місці проведення робіт підвищеної небезпеки, які виконуються за нарядом – допуском. | 1000 грн. |
10 | Невиконання окремих конкретних вимог Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт. | 1000 грн. |
11 | Порушення правил безпеки при проведенні вогневих робіт. | 1000 грн. |
12 | Виконання працівником виробничих операцій: • без проходження вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці (первинного, повторного, цільового); • не пройшов своєчасно перевірку знань; • при відсутності у працівника на робочому місці посвідчення на право виконання спеціальних робіт | 500 грн. за кожний випадок |
13 | Недотримання вимог безпеки при виконанні робіт на висоті (не застосування необхідних страхувальних прив’язів, сходів, огороджень тощо). | 3000 грн. |
14 | Невиконання вимог Правил НАПБ при виконанні робіт і окремих операцій на території / об’єктах Замовника. | 3000 грн. |
15 | Не усунення у встановлені терміни раніше виявлених / зафіксованих порушень (за кожне порушення). | 1000 грн. |
16 | Пересування авто по території виробничого об’єкта без включеного ближнього світла / ходових вогнів. | 200 грн. |
17 | Носіння ювелірних прикрас при виконанні робіт. | 200 грн. |
18 | Запуск технологічного обладнання без перевірки фактичного стану схеми проектному. | 0,5% від суми договору за перше виявлення 1% від суми договору за повторне виявлення** |
19 | Невідповідність виконуваних робіт реальній кваліфікації персоналу. | 0,5% від суми договору за перше виявлення 1% від суми договору за повторне виявлення** |
У разі виявлення порушень вимог з ОП та ПБ у Субпідрядників, залучених Виконавцем, Замовник має право застосувати зазначені штрафні санкції безпосередньо до Виконавця.
У разі якщо у Договорі передбачено більший розмір штрафних санкцій за порушення Підрядником/Субпідрядником вимог з ОП та ПБ, порівняно з Додатком 3 до Положення, застосовуються штрафні санкції, передбачені безпосередньо у Договорі.
* За текстом Додатка терміни " Підрядник" і " Виконавець", " роботи" і " послуги" є ідентичними.
** Відсоток штрафу визначається у тій же валюті, що й валюта Договору, і розраховується за офіційним курсом НБУ станом на день пред’явлення вимоги (претензії) про сплату штрафу
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) (Xxxxxxxxxx X.X.)
м.п. м.п.
Додаток №8 до Договору № від 2020р.
Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця за порушення вимог в галузі охорони навколишнього середовища
№ п.п. | Порушення | Ціна договору з урахуванням ПДВ, тис. грн.* | |||||
≤10 | 10- 50 | 50- 200 | 200- 2000 | 2000- 5000 | >5000 | ||
Сума штрафу, що стягується з Підрядника за кожне виявлене порушення (тис. грн.)* | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Порушення Виконавцем (Субпідрядником) вимог екологічного законодавства, в тому числі законодавства про охорону навколишнього середовища, про охорону атмосферного повітря, земельного, лісового, водного законодавства, законодавства про надра (за винятком порушень, передбачених окремими пунктами цього Додатку) | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
2 | Невиконання у встановлений термін приписів Замовника у частині охорони довкілля, екологічної та радіаційної безпеки | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
3 | Приховування Виконавцем інформації про інциденти/аварії, що призвели до забруднення довкілля або повідомлення про них із запізненням більш ніж на 24 години з моменту виявлення події | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 |
4 | Непредставлення, надання з простроченням більше 1 доби звіту (тів), передбачених Договором | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
5 | Механічне ушкодження наземних і/або підземних комунікацій (у тому числі трубопроводів, ємкостей), що привело до їх розгерметизації та забруднення довкілля, сталося з вини Виконавцем на об'єктах і ліцензійних ділянках Замовника | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
6 | Механічне ушкодження наземних і/або підземних комунікацій (у тому числі трубопроводів, ємкостей), що не привело до їх розгерметизації, що сталося з | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
вини Виконавця на об'єктах і ліцензійних ділянках Замовника | |||||||
7 | Здійснення діяльності Виконавцем без дозвільних документів, що передбачені чинним природоохоронним законодавством України | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | Самовільне відновлення робіт, виконання яких було призупинене уповноваженним представником Замовника з причин порушення чинного природоохоронного законодавства України, норм та правил екологічної безпеки | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
9 | Залучення Виконавцем для виконання робіт працівників, які не ознайомлені з Екологічною політикою Товариства, інструкціями, що містять вимоги охорони охорони довкілля, екологічної та радіаційної безпеки. | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
10 | Розлив нафтопродуктів, інших небезпечних речовин. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
11 | Недотримання Виконавцем екологічних, санітарно- епідеміологічних і інших вимог при накопиченні, зберіганні, відходів виробництва і споживання, а також вимог до організації та утримання місць тимчасового накопичення і зберігання відходів | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
12 | Самовільне зняття і/або переміщення родючого шару грунту, псування земель | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
13 | Забруднення крижаного покриву водних об'єктів, водозахисних зон, акваторії водних об'єктів відходами виробництва і споживання і/або шкідливими речовинами | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
14 | Недотримання встановлених вимог при водозаборі з водних об'єктів або скидання забруднених вод (стоків) у водні об'єкти / на водозбірні площі, недотримання вимог до збору і очищення стічних вод, умов договору на користування водним об'єктом | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
15 | Невиконання обов'язків за змістом і прибиранню робочого майданчика і прилеглої безпосередньо до нього території | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |
16 | Незабезпечення Підрядником місць здійснення діяльності, повязаної з можливими витоками, розливами нафтопродуктів та інших токсичних речовин, сорбентами (абсорбентами) направленої протидії | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
17 | Відсутність знаків радіаційної безпеки в місцях підвищення природного рівня радіації при роботі на об'єктах з техногенно підсиленими джерелами | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
18 | Псування зелених насаджень, незаконна рубка лісів, лісових насаджень | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
19 | Залучення Субпідрядників без передбаченого договором попереднього письмового узгодження із Замовником | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
20 | Порушення вимог локальних нормативних актів Замовника, обов'язок дотримання яких передбачений цим Договором (за винятком порушень, передбачених окремими пунктами цього Додатка) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
21 | Самовільне зайняття земельних ділянок у межах землевідведення Замовника | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 |
22 | Самовільна розробка надр (у тому числі пісок, гравій, глина, торф, сапропель) в межах землевідведення Замовника | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
23 | Відсутність (часткова відсутність) встановленої Порядком документації, Робочого плану заходів з охорони навколишнього середовища, екологічної та радіаційної безпеки аба ведення/дотримання їх неналежним чином | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
*У випадку, якщо Виконавець за Договором –
нерезидент, суми штрафів перераховуються у валюту Договору по курсу НБУ на дату їх виставлення
Примітки:
1. Штраф стягується за кожен факт порушення, якщо Додатком не передбачене інше.
2. У разі, якщо встановлено порушення двома і більше працівниками Підрядника, штраф стягується за кожен випадок факту порушення (один факт відповідає порушенню одним працівником).
3. Штраф стягується понад інші виплати, що сплачуються у зв'язку із спричиненням Замовникові збитків.
4. За текстом Додатка терміни " Підрядник" і " Виконавець", " роботи" і " послуги" ідентичні.
5. За текстом Додатка термін " Замовник" ідентичний терміну "Представник Замовника".
21
6. За текстом Додатка поняттям "Працівник Підрядника" охоплюється перелік осіб, включаючи осіб, з якими Підрядник, контрагент Підрядника уклав трудовий договір, цивільно-правовий договір, інших осіб, які виконують для Підрядника / контрагента Підрядника роботи на об'єктах Замовника.
7. Підрядник відповідає за порушення Субпідрядників, інших третіх осіб, що виконують роботи на об'єктах, ліцензійних ділянках Замовника, як за свої власні.
8. У разі неодноразового здійснення впродовж шести місяців одного і того ж порушення, вказаного в цьому Додатку, розмір штрафу, що накладається, збільшується в 1,5 рази.
9. Факт порушення встановлюється актом, підписаним представником Замовника, що здійснює виробничий екологічний контроль, або третьою особою, залученою Замовником для здійснення контролю (супервайзери, особи здійснюють технічний нагляд), і/або працівниками підприємства, залученого для надання охоронних послуг, а також працівником Підрядника і/або представником Підрядника. Загальна кількість осіб, що підписують акт, має бути не менше двох чоловік. У разі відмови працівника Підрядника від підписання акту, такий факт фіксується в акті про відмову підписання і виявлені порушення і завіряється підписом свідка (-ів). Відмова працівника Підрядника від підписання акту не є перешкодою для стягнення штрафу. Акт, оформлений відповідно до даного пункту, є достатньою підставою для стягнення штрафу.
10. Крім того, факт порушення може бути підтверджений одним з наступних документів :
- актом - приписом фахівця Замовника, що здійснює виробничий контроль дотримання чинного природохоронного законодавства, норм та правил екологічної безпеки
- актом розслідування причин інциденту, складеного комісією Замовника з розслідування причин інциденту за участю представників Підрядника (якщо за їх згодою вони залучалися до розслідування)
- відповідним актом або приписом контролюючих і наглядових органів.
11. До оплати Підрядником штрафних санкцій,передбачених даним Додатком, Замовник, на суму таких штрафних санкцій, має право притримати оплату за виконані роботи/надані послуги.
12. У разі протиріч в частині розміру штрафних санкцій між умовами Порядку управління (взаємодії з) підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища, який знаходиться на офіційному сайті АТ «Укргазвидобування», і умовами цього Додатку, застосуванню підлягають штрафні санкції, розмір яких більший.
Замовник: Виконавець:
(Xxxxxxxxx X.X.) (_ Xxxxxxxxxx X.X._)
м.п. м.п.
22