Даний Договір набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на офіційній Інтернетсторінці Підрядника, за електронною адресою www.fasad.co.ua та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання цього Договору на Інтернетсторінці...
Публічна пропозиція на укладання Договору підряду (на виконання підрядних робіт)
м. Київ
Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України ФОП Xxxxxxx X.X., зареєстрований як фізична особа – підприємець діючий на підставі виписки з ЄДР №2783212036, який надалі іменується Підрядник оголошує Публічну пропозицію (оферту) на укладання Договору підряду (на виконання підрядних робіт), (надалі – Договір). ФОП Xxxxxxx X.X., діючи на підставі ст..633, 641, 644 Цивілього Кодексу України, звертається з цим Договором та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) цей Договір, надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
Акцептування фізичною особою даного Договору здійснюється фізичною особою шляхом підписання Договору приєднання (Додаток 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).
Даний Договір набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на офіційній Інтернетсторінці Підрядника, за електронною адресою xxx.xxxxx.xx.xx та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання цього Договору на Інтернетсторінці Підрядника за електронною адресою xxx.xxxxx.xx.xx.
1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, Підрядник зобов’язується виконати за завданням Замовника роботи визначені в Договорі приєднання, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи.
1.2. Склад і обсяг робіт, що виконуються Підрядником згідно умовами цього договору, визначені в Договорі приєднання, який є невід’ємною частиною цього договору.
1.3. Цей договір є публічним договором.
2. Строки виконання робіт.
2.1. Строки виконання робіт зазначені в Договорі приєднання.
2.2. Підрядник має право достроково завершити виконання робіт і передати їх результати Замовнику.
3. Вартість робіт і порядок розрахунків.
3.1. За домовленістю Сторін ціна робіт, що виконуються Підрядником відповідно до умов цього Договору зазначена в Договорі приєднання.
3.2. Замовник протягом доби з дня підписання Договору зобов’язаний сплатити Підряднику аванс у розмірі 50% від загальної ціни за даним Договором. Другий проміжний платіж у розмірі 25%, після проведення певного етапу робіт (поетапність робіт зазначається у Договорі приєднання). Остаточний розрахунок 25% Замовник зобов’язаний здійснити протягом 2(двох) днів з прийняття ним повністю закінчених робіт і складання Акту прийманняпередачі виконаних робіт.
4. Порядок надання матеріалів.
4.1. У випадку якщо роботи виконуються Підрядником з матеріалу наданого Замовником, Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з дня підписання Сторонами цього Договору надати Підряднику матеріали, необхідні останньому для виконання робіт згідно з умовами цього Договору. Найменування, кількість і оцінка переданих матеріалів визначаються в Акті прийманняпередачі матеріалів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
4.2. Підрядник зобов’язаний прийняти від Замовника матеріали і вжити заходів, щодо їх збереження.
4.3. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріалів.
4.4. Підрядник зобов’язаний використовувати матеріали виключно для виконання робіт, передбачених умовами цього Договору, а також відповідно до норм витрат.
4.5. Підрядник зобов’язаний протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня закінчення робіт передати Замовнику залишки матеріалів у разі їх наявності.
5. Права і обов’язки Замовника.
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Здійснювати в будьякий час, не втручаючись в діяльність Підрядника, контроль над ходом робіт;
5.1.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків під час роботи, які виникають в наслідок допущених порушень Підрядником або виправити їх своїми силами;
5.1.3. Відмовитися від цього Договору у будьякий час до закінчення виконання робіт (у письмовій формі), сплативши Підряднику ціну виконаної частини робіт з відшкодуванням втрат здійснених до цього моменту з метою виконання Договору, якщо вони не входять до частини ціни робіт, яка підлягає оплаті;
5.1.4. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.
5.2. Замовник зобов’язаний:
5.2.1. Надати Підряднику (об’єкт ремонту, документацію та інше) відповідно до цього Договору;
5.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт;
5.2.3. Забезпечити вільний доступ Підряднику до об’єкту робіт;
5.2.4. Прийняти в установленому цим Договором порядку та оплатити виконані роботи;
5.2.5. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
5.2.6. Своєчасно виплатити Підряднику аванс у розмірі і в строки встановлені цим Договором.
6. Права і обов’язки Підрядника.
6.1. Підрядник має право:
6.1.1. Вимагати від Замовника підвищення договірної ціни у разі істотного підвищення (3%) після укладення цього Договору цін на матеріали, які необхідні для виконання робіт за цим Договором, якщо відповідальність за забезпечення таким матеріалом покладено на Підрядника, а в разі відмови Замовника – розірвання Договору в установленому порядку;
6.1.2. Залучати до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників);
6.1.3. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх обов’язків за Договором, коли це спричинило ускладнення або неможливість проведення Підрядником робіт;
6.1.4. Відмовитися від цього Договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріалів, забезпечення якими здійснює Замовник, або додержання його вказівок про спосіб виконання робіт загрожує життю та/або здоров’ю людей, або спричиняє порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством України вимог.
6.1.5. Не повертати аванс, отриманий Замовником згідно п.3.2. у випадку якщо Замовник ініціює розірвання цього Договору.
6.2. Підрядник зобов’язаний:
6.2.1. Виконати роботи належним чином в установлений строк, згідно з умовами цього Договору;
6.2.2. Контролювати і координувати діяльність субпідрядників при виконанні відповідних робіт;
6.2.3. Відмовитися від прийняття матеріалів, які надаються Замовником, у разі їх непридатності для виконання робіт згідно умов цього Договору та/або виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів;
6.2.4. Своєчасно попередити Замовника про виявлення невідповідності матеріалів, якими здійснює Замовник, нормативним документам та/або непридатність таких матеріалів для виконання робіт за цим Договором;
6.2.5. Подати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок;
6.2.6. Вжити заходів, щодо збереження майна переданого Замовником;
6.2.7. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок про спосіб виконання робіт загрожує їх якості або призводить до порушення діючих нормативноправових актів, а також про наявність інших обставин, які можуть викликати подібні наслідки;
6.2.8. Передати Замовнику в порядку, передбаченого законодавством України і цим Договором, результати виконаних робіт;
6.2.9. При здачі робіт Замовнику повідомити його про вимоги, які необхідно дотримуватися для ефективного і безпечного використання результатів виконаних робіт, а також про можливі для Замовника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог;
6.2.10. Своєчасно усувати недоліки робіт допущені з його вини;
6.2.11. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за цим Договором, про обставини, які перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
6.2.12. Підрядник надає замовнику гарантійний строк на виконані роботи (якщо роботи виконуються з матеріалів підрядника) не менше 5 років.
7. Порядок здачіприймання робіт.
7.1. Закінчені роботи оформляються Актом прийомупередачі виконаних робіт (Додаток 2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною).
7.2. Підписання Акта прийманняпередачі виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.
7.3. Замовник зобов’язаний прийняти закінчені роботи протягом 3 (трьох) днів.
7.4. Недоліки у виконаних роботах, виявлені у процесі прийманняпередачі завершених робіт, які виникли з вини Підрядника, фіксуються Сторонами шляхом складання та підписання дефектного акту.
7.5. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути недоліки, зафіксовані в дефектному акті, Замовник має право усунути недоліки своїми силами або з залученням третіх осіб.
8. Конфіденційність
8.1. Із положеннями цього Договору, документацією, інформацією, пов’язаними з його виконанням, можуть ознайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні договору, інші особи можуть отримати доступ до положень цього Договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
8.2. Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації отриманої під час виконання Договору, інформації та отриманих результатів.
8.3. Умови цього Договору, додаткових угод та додатків до нього, усі матеріали, документи, інформація, пов’язані з укладенням і виконанням Договору, реквізити Сторін, взаємні зобов’язання Сторін є конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони Договору, окрім випадків коли таке передання пов’язане з отриманням документів для виконання цього Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів і в інших випадках передбачених законодавством, що регулює обов’язки Сторін Договору.
8.4. Щодо дотримання конфіденційності Сторони несуть відповідальність, як за свої дії так і за дії своїх представників.
8.5. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 (трьох) років після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.
8.6. Сторона, яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.
9. Форсмажор.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форсмажорних обставин на час дії таких обставин.
9.2. Під форсмажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув, не сприятливі погодні умови тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього Договору.
9.3. Сторона, яка посилається на форсмажорні обставини, як на причину неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором, звільняється від відповідальності, за таке неналежне виконання зобов’язань, тільки якщо форсмажорні
обставини, на які посилається Сторона, виникнуть після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.
10. Відповідальність Сторін.
10.1. За порушення строків закінчення виконання робіт більш ніж на 14 (чотирнадцять) робочих днів Підрядник сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу у вигляді штрафу у розмірі 3 % від ціни робіт, виконаних згідно з умовами цього Договору.
10.2. За порушення грошових зобов’язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт, виплату авансу, інших платежів, передбачених Договором) Замовник сплачує Підряднику неустойку у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення.
10.3. За затримку передачі, або передачу неякісних чи некомплектних матеріалів Замовник сплачує Підряднику неустойку у вигляді штрафу у розмірі 5 % від ціни робіт, що виконуються за цим Договором.
10.4. Крім сплати штрафних санкцій, Сторона, яка порушила зобов’язання, компенсує іншій Стороні збитки зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.
10.5. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань.
10.6. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що таке порушення сталося не з її вини.
11. Порядок вирішення спорів.
11.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору вирішуються шляхом переговорів.
11.2. У разі якщо Сторони у результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди, щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі, якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку, встановленому законодавством України.
12. Прикінцеві положення.
12.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його акцептування Замовником та діє до повного виконання Сторонами умов цього Договору.
12.2. Зміна, доповнення та розірвання даного Договору допускається за взаємною згодою Сторін, а також у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
12.3. Зміни та доповнення до Договору оформляється окремими додатковими угодами, які є невід’ємною частиною цього Договору.
12.4. Якщо зміни умов Договору зумовлені обставинами, які залежали від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона в наслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування в установленому цим Договором та законодавством України порядком.
12.5. Сторони підтверджують, що Підрядником до укладення Договору надання Замовнику необхідна, повна і достовірна інформація про запропоновані роботи, їх види, властивості і особливості, про ціну і форму оплати робіт, а Замовник ознайомлений з такою інформацією в повному обсязі.
12.6. Сторони підтверджують, що цей Договір містить всі істотні умови передбачені для договорів даного виду, і жодна зі Сторін не буде посилатися у майбутньому на недосягнення згоди по істотним умовам Договору, як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.
12.7. Після укладання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше відносяться до цього Договору втрачають юридичну силу.
12.8. Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення, та використання персональних даних, що містяться у даному Договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання з метою належно виконання умов даного Договору та відповідності до чинного законодавства України.
12.9. Доступ третім особам до персональних даних надається лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
12.10. Сторони засвідчують, що підписанням даного Договору вони є повідомленими про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, про права володільця персональних даних та осіб, яким передаються зазначені персональні дані.
12.11. Додатками до цього Договору, які є невід’ємною його частиною, є:
12.11.1. Додаток 1 Договір приєднання.
12.11.2. Додаток 2 – Акт прийомупередачі виконаних робіт.
13. Реквізити.
Підрядник
ФОП «Xxxxxxx»
Юридична адреса: м. Київ., Вул.Симиренка, 5 Фактична адреса: м. Київ., Вул.Василенка, 2
Телефон: т.(044) 3840230
Код ЄДРПОУ: МФО:
2783212036
380775
Поточний рахунок: 26001056105968
Податковий статус: Єдиний податок 2783212036