Contract
Додаток №3
ДОГОВІР (проект) №
на поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття
м. Київ « » 2018 року
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, в особі генерального директора Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, який діє на підставі Положення, іменоване надалі – «Замовник», з однієї сторони, та
______________, діючого на підставі , іменоване надалі –
«Підрядник», з іншої сторони, надалі разом іменовані - «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – Договір) про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1. Підрядник бере на себе зобов’язання за завданням Замовника, своїми силами і засобами, зі своїх матеріалів надати послуги по виконанню робіт з Поточного (ямкового) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 32 (код CPV ДК 021:2015 – Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) , згідно обсягів, зазначених в технічному завданні (далі – Об’єкт), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі роботи.
1.2. Склад та обсяг робіт, передбачених п. 1.1 цього Договору визначається договірною ціною, яка є невід’ємною частиною цього Договору.
2. Якість робіт
2.1. Підрядник зобов’язаний виконати передбачені цим Договором роботи якісно, відповідно до ДСТУ Б В.2.7-119-2011 „Суміші асфальтобетонні й асфальтобетон дорожній та аеродромний."; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці і дороги населених пунктів», а також відповідно іншим будівельним нормам та стандартам України. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.
2.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник. Матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дорожнього господарства.
2.3. Замовник контролює відповідність послуг, робіт, матеріалів вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.
Не втручаючись у діяльність Підрядника, він має право:
- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;
- отримувати від Підрядника зразки будівельних матеріалів та проводити їх експертизу.
2.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право повідомити Підрядника про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника.
2.5. Неякісно виконані роботи та/або роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не приймаються та не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.
2.6. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних коштів при розрахунках за виконані роботи.
2.7.Кожна партія асфальтобетонної суміші, яка буде використовуватися при наданні послуг/ виконанні робіт, повинна мати паспорт.
3 Строки початку, закінчення та умови виконання робіт
3.1. Підрядник зобов’язується розпочати роботи не пізніше п’яти календарних днів з моменту дати укладання договору. Датою закінчення робіт є дата прийняття їх Замовником.
3.2. Строки виконання робіт можуть бути змінені у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
Перегляд строків виконання робіт оформлюється у вигляді додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками Замовника і Підрядника.
3.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт
3.4.. Підрядник виконує роботи у відповідності до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 54 від 14.02.2012 р. та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
4. Вартість робіт та Договірна ціна
4.1. Ціна цього договору визначається Договірною ціною , що є невід’ємною частиною цього Договору і складає
4.2. Вартість робіт визначається відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 та не може змінюватися.
5. Порядок здачі-приймання закінчених робіт
5.1. Підрядник зобов’язаний здати, а Замовник – прийняти роботу згідно будівельних норм, правил та інших нормативних документів з будівництва.
5.2. Замовник зобов’язаний прийняти та своєчасно, у повному обсязі оплатити виконані роботи.
5.3. Прийом виконаних робіт здійснюється Замовником по акту форми КБ-2в та довідки КБ-3 за підписом обох Сторін, який служить документом до розрахунку Замовника з підрядником.
5.4. Довідку по формі КБ-3 та акт форми КБ-2в готує Підрядник та після закінчення робіт передає їх Замовнику одночасно з повідомленням про готовність до передання робіт.
5.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені Замовником, та які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених замовником. У разі відмови Підрядника від усунення недоліків у строк визначений Замовником, Замовник має право усунути недоліки власними силами або із залученням третіх осіб з відшкодуванням своїх витрат за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом зменшення суми оплати робіт. Строки усунення недоліків можуть бути продовжені за рішенням Замовника у разі несприятливих погодних умов або інших обставин, що унеможливлюють якісне проведення робіт Підрядником.
5.6. За несвоєчасне виконання зобов'язань згідно договору, які пов'язані з порушенням термінів, Учасник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від суми договору за кожен день прострочення порушеного зобов'язання.
6. Порядок оплати та здійснення розрахунків за виконані роботи
6.1. Розрахунки за виконані роботи між Замовником та Підрядником здійснюються в межах коштів, які передбачені договірною ціною та на умовах цього Договору.
6.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Підрядника.
6.6. Допускається відстрочка платежу до 30 днів.
6.8. Замовник може затримати здійснення розрахунків, якщо надані послуги/виконані роботи не відповідають вимогам чинного законодавства, правилам та нормам та/або мають низьку якість чи дефекти.
7. Права та обов’язки Сторін
7.1. Замовник має право:
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли з вини Підрядника;
- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочне роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.
- в односторонньому порядку розірвати цей договір, у разі, якщо Підрядник порушує свої зобов’язання щодо якості та строків виконання робіт.
- перевіряти якість виконаних робіт, відповідно до умов розділу 2 цього договору.
- повернути акт прийняття виконаних робіт ( ф. КБ-2в) Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених Договором (відсутність печатки, підписів, тощо);
- відмовитись від прийняття робіт у разі виявлення недоліків у їх виконанні та вимагати їх усунення за рахунок Підрядника.
7.2. Замовник зобов’язаний:
- сприяти Підряднику у виконанні робіт в межах своїх повноважень;
- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
- забезпечити технічний контроль на протязі всього періоду виконання робіт;
- виконувати належним чином обов’язки передбачені цим Договором, та іншими нормативними актами діючого законодавства України;
- надати Підряднику доступ до об’єкту (фронт робіт);
- приймати виконані роботи згідно з актом прийняття виконаних робіт (ф.КБ-2в) та довідки (ф. КБ-3). Замовник зобов’язаний підписати подані документи чи обґрунтувати причини відмови від їх підписання на протязі 5-х робочих днів. перебіг зазначеного строку починається з наступного робочого дня, після надання документів Підрядником.
- терміново повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
7.3. Підрядник має право:
- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення або неможливості проведення робіт;
- достроково виконати роботи за Договором;
- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, відповідно до умов цього договору.
7.4. Підрядник зобов’язаний:
- виконати роботи у встановлені договором строки.
- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
- своєчасно на вимогу Замовника, надавати необхідну інформацію і документи;
- забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.
- забезпечити постачання необхідних для виконання робіт ресурсів
- надавати Замовнику разом з актом виконаних робіт виконавчу схему, підписану відповідними працівниками підприємства та скріплену печаткою.
- здійснювати перевірку, випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій, виробів, тощо, та повідомляти Замовника за три дні про час проведення.
- надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення їм перевірок якості виконаних робіт, матеріалів, та ін., у тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу, тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення в разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або в разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватися за рахунок Підрядника. Перевірки Замовником якості виконаних робіт,
матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.
- передати Замовнику в порядку передбаченому законодавством та цим Договором закінчені роботи (об‘єкт) очищеним від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, тощо.
- інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню робіт за договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- забезпечити дотримання працівниками на ділянці виконання робіт правил безпеки дорожнього руху, правил охорони праці, додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, тощо.
- гарантувати якість виконаних робіт протягом 12 місяців, з часу прийняття виконаних робіт Замовником.
8. Порядок забезпечення робіт ресурсами та матеріалами.
8.1. Забезпечення матеріалами та ресурсами необхідними для виконання робіт здійснюється Підрядником.
8.2. Підрядник, після отримання (придбання) матеріалів (ресурсів, товарів, конструкцій, комплектуючих виробів тощо) самостійно доставляє їх на місце виконання робіт, самостійно здійснює їх розвантаження і складування.
8.3. Підрядник зобов’язаний використовувати для виконання робіт матеріали та ресурси якість, номенклатура, асортимент, кількість та інші характеристики яких відповідають стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного Договору. Всі матеріали повинні бути придатними для використання.
8.4. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів та устаткування..
8.5. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт з причини відсутності або нестачі матеріальних ресурсів.
9. Залучення до виконання робіт робочої сили
9.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник.
9.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових та безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.
9.3. Замовник має право вимагати від Підрядника (з відповідним обґрунтуванням) відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках їх недостатньої кваліфікації, порушення ними технологічної дисципліни, порушення правил та норм техніки безпеки, невиконання вимог Замовника тощо.
10. Вимоги до організації робіт
10.1. Підрядник зобов’язаний своєчасно інформувати Замовника про:
- хід виконання робіт;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
- загрозу виконанню (своєчасному виконанню) Договору підряду.
10.2. Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів після завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик (місце проведення робіт) від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень тощо.
10.3. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування здійснюється згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів, в тому числі шляхом перевірки відповідних сертифікатів, паспортів якості тощо.
10.4. Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах, виявлені Замовником, відповідними державними органами в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів,
та інформувати Замовника про це. За запитом Замовника така інформація надається в позачерговому порядку.
10.5. У разі перевищення Підрядником, без погодження з Замовником, об’ємів робіт передбачених кошторисом, усі пов’язані з ним витрати несе Учасник.
10.6. В ході виконання робіт надавати доступ до об'єкта для здійснення технічного нагляду за ремонтом, з метою контролю за ходом виконання робіт та використанням матеріальних ресурсів, встановленим вимогам Замовника, а також надавати необхідну інформацію й документи.
10.7. У разі виконання прихованих робіт скласти акт за участю представника Замовника, який підписується всіма Сторонами.
10.8. Учасник перед виконанням прихованих робіт зобов'язаний повідомити Замовника про дату підписання акту прихованих робіт.
10.9. У разі ненадання Учасником акту прихованих робіт, витрати на їх проведення Замовником не оплачуються.
10.10. Учасник гарантує відповідність об’єкта показникам, визначеним у кошторисній документації і можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку, який становить
- не менш ніж 1 рік.
11. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору
11.1. За невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі та чинному законодавстві України.
11.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
11.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань щодо виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості неприйнятих товарів (виконаних робіт або надання послуг), а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції. Підрядник звільняється від відповідальності, якщо роботи будуть призупинені через несприятливі погодні умови, про що складається акт підписаний Сторонами.
11.4. Крім сплати штрафних санкцій Сторони зобов’язані компенсувати одна одній збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.
11.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторону від виконання зобов'язань за Договором.
11.6. Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод (ДТП), пов’язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Підрядник несе відповідальність за:
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні робіт, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника та призвели до ДТП;
- невиконання або неналежне виконання робіт.
11.7. Підрядник бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, бере участь у розгляді справ у судових органах та відшкодовує завдані збитки (у разі рішення суду).
11.8. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:
- за несвоєчасне надання послуг Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожен день прострочення;
- при стягненні пені, застосовується строк позовної давності у три роки, при цьому нарахування пені здійснюється до моменту погашення заборгованості у повному обсязі.
12. Гарантійні строки якості закінчених робіт.
12.1. Гарантійний термін дорожнього одягу та покриття за видами робіт, визначених пунктом 3.1.2 в БН г. 1-218-182:2006 з моменту прийняття Замовником робіт за формою КБ-2в.
12.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (результатах робіт) недоліків (дефектів) Замовник протягом 7 (семи) календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів (або представників іншої будівельно-дорожньої організації).
Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 (п’яти) робочих днів після складання.
12.3. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути всі залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.
13. Порядок врегулювання спорів
13.1. Сторони зобов’язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів та пошуку взаємоприйнятних рішень. У разі коли Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до Господарського суду.
13.2. При виконанні умов цього Договору та врегулюванні спорів Сторони керуються нормами Цивільного і Господарського кодексів України.
14. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів
14.1. Сторони самостійно визначають свої зобов’язання контролю якості робіт, матеріалів, порядок його здійснення і оформлення.
14.2. Підрядник гарантує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються, державним стандартам, технічним умовам та наявність відповідних сертифікатів та інших документів, що підтверджують їх якість.
14.3. Підрядник проводить періодичні перевірки та випробування якості робіт та матеріалів.
14.4. Виявлені в процесі перевірок та випробувань неякісні роботи підлягають в установлені Сторонами строки переробці, а неякісні матеріалі – заміні.
15. Обставини непереборної сили
15.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, масові заворушення тощо).
15.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
15.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строк їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України.
15.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
16. Порядок внесення змін та розірвання Договору
16.1. Договір укладений на основі пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
16.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною і дійсні при умові оформлення їх у письмовій формі додатковою угодою, що підписана уповноваженими представниками Сторін.
16.3. Цей Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін.
Розірвання договору оформляється письмовою угодою. Одностороннє розірвання договору не дозволяється окрім випадків визначених умовами цього договору.
17. Строк дії Договору
17.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки відповідно до Договору.
17.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
17.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2018 р., та у всякому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
18. Інші умови
18.1. Цей договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають рівну юридичну силу.
18.2. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в поточному будівництві, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.
18.3. У випадках не передбачених цим Договором Сторони керуються положеннями діючого законодавства України.
18.4. Жодна зі сторін не може передавати свої права та/або обов'язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої сторони.
18.5. Усі виправлення тексту цього договору мають силу лише у випадку коли вони засвідчені підписами уповноважених представників і печатками Сторін.
19. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
Замовник | Підрядник |
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення 04116, м. Київ, п-т. Перемоги, 32, п/р 2600630946701 ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у м. Києві, Код банку: 305749, Ідентифікаційний код: 02221171 ІПН: 022211726595 Св. платника ПДВ № 100323056 Тел./факс(000) 000 00 00 Генеральний директор ___________________/К.Xxxxxxx/ | |