Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (налалі іменується ‘Замовник”) що не є платником ПДВ, в особі в. о. начальника управління Сопкова Володимира Сергійовича, що діє на підставі положення про УЖКГ Білоцерківської...
ДОГОВІР №
на виконання послуг з поточного ремонту вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації)
м. Біта Церква “ 5<9” & (/ 2016 року
Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (налалі іменується ‘Замовник”) що не є платником ПДВ, в особі в. о. начальника управління Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі положення про УЖКГ Білоцерківської міської ради, затверджене рішенням Білоцерківської міської ради від 01.03.2012 року № 515- 21-VI з однієї сторони та
Товариство з обмеженою відповідальністю “Білоцерківське шляхово- експлуатаційне управління” що є платником податку на прибуток на загальних підставах (свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 10034474) (надалі іменується “Підрядник”) в особі директора Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту підприємства, затвердженого загальними зборами учасників товариства протокол №1\10 від
27 жовтня 2010 року (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір.
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов'язується у 2016 році поставити Замовнику за його замовленням послуги зазначені в цьому Договорі, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. 1.2.Найменування послуги - поточний ремонт вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації). Кількісні характеристики послуг визначаються специфікацією, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
II .ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
2.1 Підрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим договором, якість яких відповідає ДСТУ, іншим технічним нормам, правилам та нормативам чинного законодавства України.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору 1270 грн. 28 коп. (одна тисяча двісті сімдесят) гривень двадцять вісім копійок, у тому числі ПДВ - 211 грн. 71 коп.(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати виконаних робіт протягом 10 банківських днів після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в ;
4.2. До акту виконаних робіт додається розрахунок загальновиробничих витрат, рахунки та накладні на закуплені матеріали.
5.1. Строк надання послуг - серпень-вересень 2016 року.
5.2. Місце надання послуг - місто Біла Церква.
VI. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ XXXXXX x.X.Замовннк зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно акту прийому - передачі виконаних робіт по формі КБ-2в;
6.1.3. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його за сім календарних днів;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки встановлені цим Договором;
1
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору .
6.2.4. Повернути акт приймання - передачі виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.2.5. Інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України , та іншими актами законодавства України;
63. Підрядник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
6.3.3 Інформувати Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи;
6.3.4 Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства;
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. На довгострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір повідомивши про це Замовника за сім календарних днів;
6.4.4. Інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами, та іншими актами законодавства України.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором в разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо);
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили повинна, не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі;
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами;
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій;
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і скріплення його печатками Сторін і діє до 31.12.2016 року;
10.2. Цей Договір укладається у 4 примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його д ії;
11.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором зміни у цей Договір вносяться тільки за письмовою згодою Сторін, оформлюються додатковою угодою до цього Договору
2
та набирають чинності з моменту належного оформлення, якщо інше не вказується в додатковій угоді.
11.3.Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів та нормативних документів з охорони праці протягом гарантійного строку.
11.4. Якщо Підрядник відступив від умов договору підряду та вимог відповідних нормативних документів (ДСТУ, ГОСТів тощо), що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, він зобов’язаний безоплатно виправити такі недоліки у розумний строк.
11.5. У випадку, передбаченому п.11.6. Замовник має право виправити допущені підрядником недоліки за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу.
11.6 Гарантійний строк на послуги з ремонту зливової каналізації становить 2 роки.
11.7. Умови цього Договору можуть змінюватися в односторонньому порядку Замовником у таких випадках :
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в п. 3.1. цього Договору, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;
3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;
4) зміни умов цього Договору у зв'язку із застосуванням положень п. 11.8. цього Договору.
11.8. Якщо Підрядник відступив від умов Договору та нормативних документів, що погіршило якість наданих послуг або допустив інші недоліки в роботі, він зобов’язаний безоплатно виправити такі недоліки у розумний строк.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є специфікація, календарний план, зведений кошторис та договірна ціна.
Замовник | Підрядник |
Управління житлово-комунального | ТОВ “Білоцерківське шляхово- |
господарства Білоцерківської міської ради | експлуатаційне управління” |
код за ЄДРПОУ: 03346696; | ІПН 340188610273 СВ № 100344743 |
вул. Xxxxxxx 2, м. Біла Церква, Київська | ЗКІЇО 34018864 |
область, | вул. Леваневського 95, |
поштовий індекс: 09117; | м. Біла Церква, Київська область, |
тел./ факс : 5-10-47, | поштовий індекс 09114, |
р/р. 35417001020450 в Білоцерківському УДКСУ Київської області, | ^^ тел .( ф ак с).7 - 9 3 - 1 8 ^ 7 * ;£/р, 260042424А2МФСГ380§05 |
■ МФО: 821018; / | / / й АТ«Р£Йф^ЙЗЕН БАШСАВАЛЬ» |
в. о. начальника управління ^ І | |
X.X. Xxxxxx \ \ | X ■ X.X.Xxxxxxxx |
м.п ■ \ | |
;■■' . •
X :
2 Програмний комплекс А В К -5 (3 .1 .4 )
- 1 -
в е л іл и
Замовник БЦ УЖКГ
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БЦ ШЕУ"
(назва організації)
ДОГОВІРНА ЦІНА
на По т о ч н ий ремонт вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації), що здійснюється в 2016 році
Вид договірної ціни: динамічна. Визначена згідно з ДОТУ Б Д. 1.1 -1 -2013
Складена в поточних цінах станом на 9 серпня 2016 р.
Вартість, тис. грн. | |||||
№ п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | утому | числі: | |
всього | будівельних робіт | інших витрат | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прямі витрати, | 0,92444 | 0,92444 | - | |
втому числі | |||||
Розрахунок N1 | Заробітна плата | 0,15376 | 0,15376 | - | |
Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів | 0,52972 | 0,52972 | - | |
Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | 0,24096 | 0,24096 | - | |
2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати | 0,08992 | 0,08992 | - |
3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і | - | - | - |
споруд | |||||
4 | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на | - | - | - |
обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | |||||
5 | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги | - | - | - |
робіт, що плануються до виконання у літній період) | |||||
6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | - | - | - |
Разом | 1,01436 | 1,01436 | - | ||
7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 0,03041 | 0,03041 | - |
8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 0,0138 | - | 0,0138 |
9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |
10 | РозрахунокN12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | - | - | - |
„ Програмний комплекс А В К-5 (3 .1 .4 ) -_2 - ВЬ_ДЦ_ДЦ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані | 1,05857 | 1,04477 | 0,0138 | ||
11 | Розрахунок N13 | ||||
складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна | 1,05857 0,21171 1,27028 | 1,04477 | 0,0138 0,21171 | ||
12 |
керівник підприємства \ (організації) замовника " Л
^ Програмний комплекс А В К -5 (3.1 4) - 1 -
в и у ж к г
( назва організації, що зат верджує)
Затверджено
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1,27028 тис. грн. В тому числі зворотних сум О.тйс. грн.
( посилання на документ про зат вердження)
86_}ї Ц£>,
Ф орма N1$
20 р,
ЗВЕДЕНИЙ КО Ш ТО РИСНИЙ РО ЗРАХУНО К ВАРТОСТІ О Б 'Є КТА БУДІВНИЦТВА №
Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Кошторисна вартість, тис.грн. | |||||
№ п/п | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Глава 2. О б'єкти основного призначення | ||||||
1 | 2-1 | Поточний ремонт вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації) | 1,01436 | - | - | 1,01436 |
Разом по главі 2: | 1,01436 | - | _ | 1,01436 | ||
Разом по главах 1-7: | 1,01436 | - | - | 1,01436 | ||
Разом по главах 1-8: | 1,01436 | - | - | 1,01436 | ||
Разом по главах 1-9: | 1,01436 | - | - | 1,01436 | ||
Разом по главах 1-12: | 1,01436 | - | - | 1,01436 | ||
Д С ТУ Б Д .1 .1 - | Кош торисний прибуток (П) | 0,03041 | - | - | 0,03041 | |
1:2013 п.5.8.16 | ||||||
Д С ТУ Б Д .1 .1 - | Кошти на покриття адм іністративних витрат будівельних | - | - | 0,01380 | 0,01380 | |
1:2013 п.5.8.16 | організацій (АВ) | |||||
Разом | 1,04477 | - | 0,01380 | 1,05857 | ||
Поточний ремонт вулиці Пуш кінська (ремонт зливової каналізації) Складений в поточних цінах станом на 9 серпня 2016 р.
цінний комплекс АВК-5 (3.1.4)
- 2 - 86_ДЦ_ССР
Керівник відділу
7
2
1
; Програмний комплекс А В К-5 (3 1 4 )
- 1 -
СПЕЦІФІКАЦІЯ
86 _ Д Ц _ Д Ф _ 2 -1-1
до договору № 3 ° 3 ^ від 3 ? £). О сЗ 2016 року
На Поточний ремонт вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації)
Об'єми робіт
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Заміна дощерпиймача без вартості дощеприймача | шт | 1 | |
2 | Установлення решітки дощеприймача | шг | 1 | |
3 | Виготовлення решітки дощеприймача (40x80) | шт | 1 | |
4 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш-год | 1,5 |
Календарний план
до договору № 3 ^ 9 _ від £><?. 2016 р.
Поточний ремонт вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації)
№ п/п | Найменування робіт | Строки виконання |
1 | 2 | 3 |
1 | Поточний ремонт вулиці Пушкінська (ремонт зливової каналізації) | серпень - вересень 2016 року |