Contract

Додаток 4 ПРОЕКТ

ДОГОВІР № __________

про надання послуг

м. Київ " " 2018 р.

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, яка діє на підставі Положення та Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2015 № 759-К, (далі - Замовник), з однієї сторони, та

(далі - Виконавець), в особі

, який діє на підставі

, з іншої сторони, іменовані далі – Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника та на умовах цього Договору, надавати ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Обробка дерев’яних покрівель) (далі - Послуги), а Замовник прийняти та оплатити такі послуги згідно Акту виконаних послуг.

1.2. Виконавець повинен надати Послуги особисто.

1.3. У випадку, якщо Виконавець не може надати Послуги особисто, він має право за погодженням із Замовником, доручити виконання зобов’язань третій особі. Відшкодування витрат третьої особи здійснюється Виконавцем. Виконавець несе повну відповідальність за якість наданих Послуг.

1.4. Кількість – 22 250м2.

1.5. Обсяги послуг можуть бути зменшені в залежності від реальних потреб Замовника.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Послуг встановлюється у національній валюті України.

2.2. Сума Договору складає: ( ) в т.ч. ПДВ грн.

2.3. Сума Договору складається з загальної ціни фактично наданих Виконавцем Послуг, які підтверджуються Актом (актами) приймання-передачі послуг в розрізі кожного навчального закладу.

2.4. Замовник бере на себе зобов’язання щодо виконання умов Договору тільки в разі затвердження належним чином кошторисних призначень та в рамках фактичних надходжень коштів.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

3.1. Строк надання послуг: протягом 40 днів з дати підписання договору.

3.2. Послуги надаються: дошкільним навчальним закладам освіти Печерського району міста Києва.

3.3. Послуги з обробки дерев’яних покрівель включають в себе оброблення вогнезахисною сумішшю (ДСА-2 для поверхневої вогнезахисної обробки деревини (або еквівалент зі строком гарантії не менше 3 років) дерев'яних конструкцій горищних приміщень.

3.3.1. Підготовка поверхні перед нанесенням вогнезахисного покриття.

Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. Деревина повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість дерев'яних конструкцій не повинна перевищувати 12%. При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним способом.

Очищення дерев'яних поверхонь від бруду, старої вогнезахисної обробки, жироподібного шару проводять шляхом і скоблювання скребками або іншим інструментом; видалення пилу і сміття - щітками або шляхом обдування стисненим повітрям.

3.3.2. Переведення деревини до І групи вогнезахисної ефективності згідно ДБН В.1.1.7-2002. Термін експлуатації вогнезахисту - 3 роки.

3.4.Виконавець несе повну відповідальність за всі надані послуги, включаючи додержання правил техніки безпеки.

3.5. Виконавець гарантує якість Послуг, що надаються, на період дії Договору. У разі неякісного надання Послуг Виконавець зобов’язується усунути всі недоліки власним коштом.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 20 днів після отримання послуг на підставі Актів в розрізі кожного навчального закладу відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

5. ПУНКТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги за Договором надаються за адресою: за місцезнаходженням закладів освіти Печерського району згідно дислокації.

5.2. Дислокація:

Загальноосвітні навчальні заклади( ЗНЗ)

№	Назва об’єкта	АДРЕСА
1	Школа І-ІІІ ступенів № 5	вул. Тимірязівська, 36
2	Гімназія № 32	вул. Xxxxxxxx, 2
3	СШ № 47	вул. П. Лумумби, 14/21
4	Ліцей міжнародних відносин № 51	вул. П. Орлика, 13
5	Гімназія № 56	вул. Предславинська, 30-А
6	Печерська гімназія № 75	пров.Бутишев, 11
7	Кловський ліцей іноземних мов №77	вул. Шовковична, 25
8	Ліцей № 79	вул. Ш. Руставелі, 37
9	СШ № 80	бул. Д. Народів, 12-Б
10	Школа І-ІІІ ступенів № 84	бул. Л. Українки, 32-А
11	Гімназія № 86 «Консул»	вул. Круглоуніверситетська, 9
12	СШ № 88	вул.К.Xxxxxxx, 3
13	СШ № 89	вул. Рибальська, 4
14	Школа І-ІІІ ступенів № 90	вул. Лаврська, 2
15	СШ № 94 «Еллада»	вул. Ольгинська, 2/1
16	Гімназія № 109 ім. Т.Шевченка	вул. П. Мирного, 24
17	Гімназія № 117 ім. Л.Українки	вул. Лютеранська, 10
18	Школа І-ІІІ ступенів № 133	вул. Бастіонна, 7
19	Школа І-ІІІ ступенів № 134	Xxxxxxxxxx узвіз, 13
20	Природничо-науковий ліцей № 145	вул. Ш. Руставелі, 46
21	СШ № 181 ім. Xxxxx Xxxxx	вул. І. Кудрі, 22-А
22	УГЛ	пров. Козловського, 3

Позашкільні навчальні заклади(ПНЗ)

№	Назва об’єкта	АДРЕСА
1	Палац дітей та юнацтва	вул. Дарвіна, 2

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Послуги, які надані Виконавцем за Договором;

6.1.2. Приймати надані Послуги згідно з Актом приймання-передачі в розрізі кожного

навчального закладу за Договором;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати порядок надання Виконавцем послуг у порядку, встановленому цим Договором;

6.2.2. Зменшувати обсяг Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.3. Замовник має право провести експертну оцінку відповідності Акта виконаних робіт згідно кошторису за рахунок Виконавця;

6.2.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Виконавець повинен забезпечити виконання послуг власною робочою силою та матеріально-технічним забезпеченням у відповідності до чинних нормативних документів, техніки безпеки.

6.3.2. Виконавець зобов’язаний виконувати умови Договору у визначеному обсязі з відповідною якістю та усуненням недоліків, які виникли з їх вини. Надання гарантій на виконані роботи.

6.3.3. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за правильність та якість наданих послуг у відповідності з вимогами технічної документації та державних стандартів.

6.3.4. Забезпечити надання Послуг у порядку, встановленому цим Договором;

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Самостійно організовувати всю роботу щодо надання Послуг з виконання цього Договору.

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушень умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

7.2. У випадку порушення Виконавцем умов Договору Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.3. У випадку порушення строків надання Послуг Виконавець сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення. Якщо прострочення виконання з боку Виконавця триває понад 30 (тридцять) календарних днів, то Виконавець додатково сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 7% (сім) вказаної вартості.

7.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості надання Послуг стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти) вартості неякісних Послуг.

7.5. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати за цим Договором у випадку затримки бюджетного фінансування видатків.

7.6. В разі невиконання Постачальником умов Договору Замовник має право не продовжувати Договір та не укладати господарські договори в майбутніх періодах.

7.7. Сторони домовились про встановлення нульової неустойки за затримку грошового зобов’язання по Договору зі сторони обслуговуючого банка Замовника (п.2 ст. 551 ЦК України)

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям рішень.

8.2. При неможливості досягти згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, без дотримання процедури досудового врегулювання спорів.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

9.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документами, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими уповноваженими органами.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2018 року. В частині виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором - до повного їх виконання.

10.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Постачальник надає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше дати укладення цього договору.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю - 5 відсотків вартості договору -

грн.

Забезпечення виконання договору в повному обсязі вноситься Постачальником шляхом перерахування Замовнику безготівкових коштів на р/р 35425284090740 (на момент укладання договору може бути змінений) в УДКСУ в Печерському р-ні м. Києва (МФО 820019).

Забезпечення виконання договору спрямовується на погашення відповідальності Постачальника за виконання своїх зобов’язань. Замовник має право обернути забезпечення виконання договору на свою користь в разі повного або часткового невиконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором.

Внесення забезпечення виконання договору або його обернення на користь Замовника не припиняє виконання зобов’язань Постачальником за Договором та не скасовує право Замовника на застосування інших штрафних санкцій, визначених Договором.

Усі витрати, пов’язані з внесенням забезпечення виконання Договору, здійснюються за рахунок коштів Постачальника.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання постачальником договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України

«Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань).

11.2. Сторони дотримуються умов антикорупційного законодавства, сприяють запобіганню корупції та зобов’язані негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства.

11.3.Сторони гарантують конфіденційність виконання антикорупційних умов і відсутність негативних наслідків для осіб, що звернулися з повідомленнями про факти антикорупційних правопорушень.

11.4.Договір та додатки до нього підписуються особисто та власноручно, а підписи можуть бути скріплені печаткою.

11.5. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

11.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки

фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону України

«Про публічні закупівлі».

11.7. Відносини, які неврегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.8. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

11.9. Кожна із сторін даного договору надає іншій стороні даного Договору згоду на включення, обробку та зберігання персональних даних стороні як контрагента у відповідності до ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» з метою бухгалтерського обліку, податкової звітності та іншого документообігу під час здійснення господарської діяльності.

11.10. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

11.11. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами її змісту і термінології, українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною складовою частиною.

12.2. До цього Договору додаються: Додаток №1 – Розрахунок вартості послуг

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник: Виконавець:

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7

ЄДРПОУ 39833860

р/р

в УДКСУ в Печерському р-ні м.Києва МФО 820019

Тел.: (000) 000-00-00

Начальник

X.X. Xxxxx

Додаток №1 до Договору № від « »_ 2018 р.

КОШТОРИС

Вартість послуг складається з

№ п/ п	Адреса навчального закладу	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість /обсяг послуг	Ціна за од. грн. з ПДВ*	Сума грн. з ПДВ*
1	Школа І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: вул. Тимірязівська, 36 Гімназія № 32 за адресою: вул. Xxxxxxxx, 2 СШ № 47 за адресою: вул. П. Лумумби, 14/21 Ліцей міжнародних відносин № 51 за адресою: вул. П. Орлика, 13 Гімназія № 56 за адресою: вул. Предславинсь ка, 30-А Печерська гімназія № 75 за адресою: пров.Бутишев, 11 Кловський ліцей іноземних мов №77 за адресою: вул. Шовковична, 25 Ліцей № 79 за	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	800
2		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	700
3		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	1700
4		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	1500
5		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	700
6		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	900
7		Очищення вручну внутрішніх поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв	100м2	1700
8		Очищення вручну внутрішніх	100м2	1000

	адресою: вул. вул. Ш. Руставелі, 37	поверхонь
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
9	СШ № 80 за адресою: бул. Д. Народів, 12-Б	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	1100
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
10	Школа І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бул. Л. Українки, 32- А	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	1000
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
11	Гімназія № 86 «Консул» за адресою: вул. Круглоуніверс итетська, 9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	800
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
12	СШ № 88 за адресою: вул.К.Xxxxxxx, 3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	1400
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
13	СШ № 89 за адресою: вул. Рибальська, 4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	1700
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
14	Школа І-ІІІ	Очищення вручну внутрішніх
	ступенів № 90	поверхонь
	за адресою: вул. Лаврська, 2		100м2	400
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
15	СШ № 94	Очищення вручну внутрішніх
	«Еллада» за	поверхонь
	адресою: вул. Ольгинська, 2/1		100м2	800
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
16	Гімназія №	Очищення вручну внутрішніх
	109 ім.	поверхонь
	Т.Шевченка за адресою: вул. П. Мирного, 24		100м2	700
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
17	Гімназія № 117 ім.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	600

	Л.Українки за адресою: вул. Лютеранська, 10	Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
18	Школа І-ІІІ ступенів № 133 за адресою: вул. Бастіонна, 7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	800
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
19	Школа І-ІІІ ступенів № 134 за адресою: Xxxxxxxxxx узвіз, 13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	750
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
20	Природничо- науковий ліцей № 145 за адресою: вул. Ш. Руставелі, 46	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	650
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
21	СШ № 181 ім. Xxxxx Xxxxx за адресою: вул. І. Кудрі, 22-А	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	1100
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
22	УГЛ за адресою: пров. Козловського, 3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	750
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв
23	Палац дітей та юнацтва за адресою: вул. Дарвіна, 2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	700
		Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв

Разом, грн.. з ПДВ ПДВ

Від Замовника Від Виконавця

Xxxxx X.X.

М.П. М.П.