Contract
Додаток 4
ПРОЕКТ
ДОГОВІР №
про надання послуг
м. Київ " " 2018 р.
Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, яка діє на підставі Положення та Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2015 № 759-К, (далі - Замовник), з однієї сторони, та
(далі - Виконавець), в особі
, який діє на підставі
, з іншої сторони, іменовані далі – Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Виконавець зобов'язується за завданням Замовника та на умовах цього Договору, надавати ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги систем безпеки (пожежна сигналізація)). (далі - Послуги), а Замовник прийняти та оплатити такі послуги згідно Акту виконаних послуг.
1.2.Виконавець повинен надати Послуги особисто.
1.3.У випадку, якщо Виконавець не може надати Послуги особисто, він має право за погодженням із Замовником, доручити виконання зобов’язань третій особі. Відшкодування витрат третьої особи здійснюється Виконавцем. Виконавець несе повну відповідальність за якість наданих Послуг.
1.4. Кількість – 10 об’єктів.
1.5.Обсяги послуг можуть бути зменшені в залежності від реальних потреб та фінансування Замовника.
2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Ціна Послуг встановлюється у національній валюті України.
2.2. Сума Договору складає: ( ) в т.ч. ПДВ грн.
2.3. Сума Договору складається з загальної ціни фактично наданих Виконавцем Послуг, які підтверджуються Актом (актами) приймання-передачі послуг в розрізі кожного навчального закладу.
2.4. Замовник бере на себе зобов’язання щодо виконання умов Договору тільки в разі затвердження належним чином кошторисних призначень та в рамках фактичних надходжень коштів.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
3.1. Строк надання послуг: протягом днів з моменту підписання договору.
3.2. Встановлення, монтажні та пусконалагоджувальні роботи повинні відповідати вимогам наступних нормативних документів: ДБН В.1.1.-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ ISO 6309:2007
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та Колір», ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування.
3.2. Виконавець зобов’язаний виконувати умови Договору у визначеному обсязі з відповідною якістю та усуненням недоліків, які виникли з їх вини. Надання гарантій на виконані роботи.
3.3. Якість матеріальних ресурсів, що використовуються Виконавцем при виконанні робіт, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості відповідно до вимог цього Договору та законодавства України, мати сертифікати заводу-виробника.
3.4. Виконавець зобов’язується доопрацювати робочий проект “Система пожежної сигналізації” згідного вимог чинного законодавства, встановити протипожежне устаткування із обладнання Виконавця. При цьому вартість обладнання входить до вартості послуг, які є предметом договору згідно п.1.1.
3.4. Виконавець гарантує якість робіт протягом 12 місяців з дати підписання Акту здачі- приймання виконаних робіт. Виконавець гарантує, що всі матеріали, вироби та конструкції, які використовуються при виконанні робіт, сертифіковані відповідно до діючих правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 11.04.1997 р. № 192.
3.5. При виявленні дефекту встановленого обладнання, яке мало гарантійний термін, Виконавцев безкоштовно замінюється на аналогічне обладнання належної якості в термін 5 (п’ять) календарних днів.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розрахунки здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 20 днів після отримання послуг на підставі Актів в розрізі кожного навчального закладу відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.
5. ПУНКТ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Послуги за Договором надаються за адресою: м. Київ, Xxxxxxxxxx район, заклади освіти згідно дислокації.
5.2. Дислокація:
№ | Навчальний заклад | Адреса |
1 | ДНЗ № 1 | Пров. Аскольдів, 5 |
2 | ДНЗ № 107 | вул. Xxxxxxxxxxx, 00 X |
3 | ДНЗ № 143 | бул. Xxxx Xxxxxxxx, 24 А |
4 | ДНЗ № 152 | вул. Кіквідзе, 3 А |
5 | ДНЗ № 377 | вул. Xxxx Xxxxxxxxx, 6 |
6 | ДНЗ № 378 | вул. Лейпцизька, 3 |
7 | ДНЗ № 424 | xxx.Xxxxxx Xxxxxxx,00 |
8 | ДНЗ № 450 | бул. Xxxxxx Xxxxxxx, 00 X |
9 | ДНЗ № 457 | вул. Xxxxxxxx, 00 |
10 | ДНЗ № 458 | вул. Xxxxxxxxx, 00 X |
11 | ДНЗ № 632 | пров. Телеграфний, 2 |
12 | ДНЗ № 653 | вул. Xxxxxxxxxxx, 2 |
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Приймати надані Послуги згідно з Актом виконаних робіт в розрізі кожного навчального закладу за Договором;
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Послуги, які надані Виконавцем за Договором;
6.1.3. Утримувати в належному стані електромережу та захисні пристрої.
6.1.4. Забезпечити можливість доступу для встановлення обладнання персоналу Виконавця.
6.1.5. Утримувати у справному стані освітлення підходів до обладнання.
6.1.6. Замовник зобов’язаний виконувати вказівки Представника Виконавця з правильної експлуатації та збереження обладнання і допускати до роботи на ньому лише працівників, які є відповідальними особами на кожному об’єкті. Персонал Замовника також має виконувати правила експлуатації, запропоновані заводом – виробником. У випадку порушення цього пункту Договору Виконавець не несе відповідальності за роботу обладнання. ;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Контролювати порядок надання Виконавцем послуг у порядку, встановленому цим Договором;
6.2.2. Зменшувати обсяг Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.3. Замовник має право провести експертну оцінку відповідності Акта виконаних робіт згідно кошторису за рахунок Виконавця.
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити виконання послуг власною робочою силою та матеріально-технічним забезпеченням у відповідності до чинних нормативних документів, техніки безпеки.
6.3.2.. Здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування змонтованої Виконавцем системи та встановленого додаткового обладнання протягом 1 (одного) року (гарантійний строк) з дати їх встановлення (дати підписання Акту виконаних робіт). Виконавець протягом гарантійного строку зобов’язується усувати будь-які дефекти у виконаних роботах, застосованих матеріалах та/або обладнанні, що виникли з його вини за власний рахунок при цьому гарантійний строк продовжується на строк усунення недоліків/дефектів.
6.3.4. Забезпечувати при аварійній зупинці обладнання від час прибуття спеціаліста протягом 6 (шести годин) робочого часу. Робочим часом вважати проміжки часу від 9.00 до 18.00 кожного дня за винятком суботи, неділі та святкових днів. У разі присутності представника Виконавця на об’єктi ремонт починає виконуватись негайно.
6.3.5 Під час надання послуг на території Замовника працівники Виконавця зобов’язуються дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, додержуватись правил та рекомендацій Замовника по безпечному виконанню робіт, а також дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці»; державних будівельних норм, вимог та нормативів екологічної безпеки; правил протипожежної безпеки; санітарних норм; правилами електробезпеки, та несе відповідальність на їх невиконання.
6.3.6. Після закінчення надання послуги на об’єкті забезпечити прибирання об’єкту від сміття, що утворилося в процесі надання послуги та від інструментів, механізмів, матеріалів, тощо. 6.3.7.Забезпечити надання Послуг у порядку, встановленому цим Договором;
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
6.4.2. Самостійно організовувати всю роботу щодо надання Послуг з виконання цього Договору.
6.4.3. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушень умов даного Договору Xxxxxxx несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
7.2. У випадку порушення Виконавцем умов Договору Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
7.3. У випадку порушення строків надання Послуг Виконавець сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення. Якщо прострочення виконання з боку Виконавця триває понад 30 (тридцять) календарних днів, то Виконавець додатково сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 7% (сім) вказаної вартості.
7.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості надання Послуг стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти) вартості неякісних Послуг.
7.5. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати за цим Договором у випадку затримки бюджетного фінансування видатків.
7.6. В разі невиконання Постачальником умов Договору Замовник має право не продовжувати Договір та не укладати господарські договори в майбутніх періодах.
7.7. Сторони домовились про встановлення нульової неустойки за затримку грошового зобов’язання по Договору зі сторони обслуговуючого банка Замовника (п.2 ст. 551 ЦК України)
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям рішень.
8.2. При неможливості досягти згоди між Xxxxxxxxx Договору стосовно спірного питання, спір вирішується господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, без дотримання процедури досудового врегулювання спорів.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).
9.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документами, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими уповноваженими органами.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2018 року. В частині виконання Xxxxxxxxx своїх зобов’язань за Договором - до повного їх виконання.
10.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Сторони дотримуються умов антикорупційного законодавства, сприяють запобіганню корупції та зобов’язані негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства.
11.2. Сторони гарантують конфіденційність виконання антикорупційних умов і відсутність негативних наслідків для осіб, що звернулися з повідомленнями про факти антикорупційних правопорушень.
11.3. Договір та додатки до нього підписуються особисто та власноручно, а підписи можуть бути скріплені печаткою.
11.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди
11.5.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону України
«Про публічні закупівлі».
11.6 Відносини, які неврегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.
11.7. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
11.8. Кожна із сторін даного договору надає іншій стороні даного Договору згоду на включення, обробку та зберігання персональних даних стороні як контрагента у відповідності до ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» з метою бухгалтерського обліку, податкової звітності та іншого документообігу під час здійснення господарської діяльності.
11.9. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.
11.10. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами її змісту і термінології, українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною складовою частиною.
12.2. До цього Договору додаються: Додаток №1 – Розрахунок вартості послуг
13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник: Виконавець:
Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7
ЄДРПОУ 39833860
р/р
в УДКСУ в Печерському р-ні м.Києва МФО 820019
Тел.: (000) 000-00-00
Начальник
X.X. Xxxxx
Додаток №1 до Договору № від « »_ 2018 р.
Розрахунок вартості послуг
Від Замовника Від Виконавця
Xxxxx X.X.
М.П. М.П.