Contract
ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
20 р.
ЗАМОВНИК: , в особі , в подальшому «Замовник», та
ПІДРЯДНИК: , в особі _ , що діє на підставі , підставах з іншої сторони (далі по тексту Сторони) уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1.Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк, відповідно до проектно-кошторисної документації, закінчені роботи з:
№ п/п | Найменування об’єкта | Од. виміру | Кількість | Сума в грн. |
1 | шт. | 1 | ||
Загальна вартість без ПДВ, грн.: | ||||
Крім того ПДВ, грн.: | ||||
Загальна вартість, з ПДВ грн.: | ||||
1.2. Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ.
2.1. Ціною договору є вартість та витрати по виконанню робіт які визначаються на підставі узгодженої «Договірної ціни», яка є додатком №1 (1.Xxxxxxxxx xxxx, 0.Локальний кошторис, 3.Відомість ресурсів) і складають: грн. (прописом) крім того
ПДВ (прописом), разом грн ( прописом ).
2.2. Розрахунок договірної ціни є динамічним та складається відповідно до «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
2.3. Ціни на матеріали в договірній ціні не повинні перевищувати ціни заводів-виробників або, при їх відсутності в регіоні, ціни будівельно-торгівельних баз та повинні бути обґрунтованими відповідними рахунками-фактурами.
2.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 2.1. цього Договору, але не пов’язана з обґрунтованим збільшенням обсягів робіт, дані витрати покладаються на Підрядника, з виконанням цього договору, та покриваються за його рахунок.
3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
3.1. Дата початку робіт: з моменту отримання підрядником авансу на свій поточний рахунок.
3.2. Строк виконання робіт: календарних днів з дня отримання авансу.
3.3. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником згідно умов цього Договору.
4. МЕХАНІЗМИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
4.1. Роботи виконуються механізмами, обладнанням, інструментами та із матеріалів Підрядника.
4.2. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядника, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.
4.3. Підрядник зобов’язаний регулярно прибирати майданчик на якому виконуються роботи та після завершення робіт очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо, та відновити благоустрій території об’єкта. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Xxxxxxxxx, пов’язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.
4.4. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог, визначених законодавством України та Договором, несе Підрядник.
5. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ.
5.1. Підрядник зобов’язаний виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.
5.2. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності робіт, що виконуються.
5.3. У випадку, якщо нормативними актами не передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт Підрядником або таке випробування не викликане характером цих робіт сторони домовилися, що таке випробування є не обов’язковим.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
6.1. Обов’язки Підрядника:
6.1.1. Виконати роботи передбачені умовами даного Договору в обумовлений сторонами строк, а також у відповідності до проектно-кошторисної документації.
6.1.2. Забезпечити неухильне дотримання усіх вимог чинного законодавства України, які стосуються виконання робіт, зокрема відповідних будівельних норм та інших нормативно- технічних документів.
6.1.3. Використовувати матеріали, металоконструкції та обладнання лише промислового (заводського) виготовлення, мати сертифікати якості і відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підряду, а також мати відповідний термін експлуатації.
6.1.4. Передати Замовнику технічну документацію (паспорта) на обладнання та сертифікати на матеріали а також оригінали всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підрядником на початок робіт та в процесі виконання робіт.
6.1.5. У разі використання матеріальних ресурсів Замовника, Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна в повному обсязі протягом терміну дії Договору, якщо таке майно перебуває в користуванні Підрядника.
6.1.6. Нести повну матеріальну відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.
6.1.7. Своєчасно попередити Xxxxxxxxx у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.
6.1.8. Забезпечити проходження працівниками Підрядника інструктажу Замовника по техніці безпеки. Не допустити до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктаж.
6.1.9. При проведенні демонтажу передати усі демонтовані матеріали та обладнання згідно акту прийому - передачі Замовнику.
6.1.10. Узгодити з відповідними установами та інстанціями дозвільні документи на право виконання робіт.
6.1.11. Повідомляти Замовника про закінчення робіт та готовність їх до приймання передачі.
6.1.12. Своєчасно і за свій рахунок усувати виявлені в ході приймання робіт недоліки.
6.1.13. На момент підписання даного Договору Підрядник надає Замовнику копії своїх установчих документів.
6.1.14. При залучені до виконання робіт Субпідрядника, зобов’язаний укласти із таким Субпідрядником письмовий договір, який в п’ятиденний термін направляється Замовнику. Перед укладенням договору із Субпідрядником погодити вартість робіт із Замовником, що виконуватиме Субпідрядник. Координувати діяльність субпідрядника на будівельному майданчику, якщо такий залучений до виконання робіт.
6.1.15. Надавати Замовнику доступ до об’єкта будівництва для здійснення відповідного контролю.
6.1.16. На вимогу Xxxxxxxxx, не пізніше _ робочих днів з моменту отримання вимоги, повідомляти Замовника про хід та стан виконання умов цього Договору.
6.1.17. Не використовувати матеріали, металоконструкції, обладнання на яке відсутній сертифікат якості чи яке не відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору.
6.1.18. Після завершення робіт Підрядник зобов’язаний відповідними документами підтвердити, що на об’єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною/кошторисною документацією.
6.1.19. Забезпечити дотримання вимог норм охорони праці на об’єкті.
6.1.20. Підрядник зобов'язаний протягом календарних днів з моменту надходження
авансового платежу на свій розрахунковий рахунок придбати матеріальні ресурси та обладнання, необхідні для виконання робіт за даним договором.
6.2. Обов’язки Замовника:
6.2.1. Прийняти та оплатити виконані підрядником роботи при відповідності виконаних робіт умовам договору та нормативно-правовим актам.
6.3. Права Підрядника:
6.3.1. Підрядник має право на своєчасну оплату виконаних та прийнятих робіт.
6.3.2. Підрядник має право на дострокове виконання робіт за умови дотримання вимог щодо якості виконаних робіт.
6.3.3. Підрядник за попередньою письмовою згодою із Замовником, може залучати для виконання спеціальних робіт (певних обсягів) субпідрядника і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на будівельному майданчику та нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи.
6.4. Права Замовника:
6.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами виконання робіт та їх відповідність до проектно-кошторисній документації.
6.4.2. В односторонньому порядку розірвати даний договір у випадку порушення Підрядником строків виконання робіт та умов про їх якість.
6.4.3. Перевіряти якість матеріалів, що використовуються Підрядником та/або Субпідрядником (у випадку залучення) при виконанні робіт.
7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
7.1. Зобов’язання Сторін за даним договором забезпечуються неустойкою в порядку, передбаченому умовами цього Договору та відповідальністю передбаченою чинним законодавством України.
7.2. За згодою Сторін можуть застосовуватись інші умови забезпечення виконання зобов’язань.
8. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО
ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА.
8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок вини Замовника.
8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.
8.3. Підрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта.
8.4. Повідомлення про пошкодження об’єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.
9. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОЮ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ.
9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник.
9.2. Забезпечення кошторисною документацією здійснює Підрядник (Додаток № 2).
9.3. До початку виконання робіт, Замовник передає Підряднику один примірник проектної документації.
10. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ.
10.1. Підрядник за попереднім письмовим узгодженням з Замовником може залучати до виконання робіт Xxxxxxxxxxxxxx, виключно на основі письмових договорів.
10.2. Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядником за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками.
10.3. При залученні до виконання робіт Xxxxxxxxxxxxxx працівники останнього повинні пройти обов’язковий інструктаж з охорони праці який проводиться Замовником. Працівники Субпідрядника, які не пройшли інструктаж до виконання робіт не допускаються.
11. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ.
11.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником до початку робіт.
11.2. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника про: хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили субпідрядників; результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів та з інших питань, що пов’язані з виконанням Сторонами цього договору.
12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РЕСУРСІВ І РОБІТ.
12.1. Якість робіт і матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та цьому договору.
12.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.
12.3. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам, зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.
12.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.
12.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.
12.6. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести їх заміну.
12.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства України, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектної, кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт. У такому разі Замовник направляє рішення про одностороннє розірвання Договору на адресу Підрядника, чи іншим чином повідомляє про своє рішення Підрядника за календарних днів до дня відмови від Договору. У такому разі Договір буде вважатися розірваним з календарного дня з моменту отримання Підрядником повідомлення про розірвання цього Договору.
12.8. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
12.9. Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне виконання робіт підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.
12.10. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов’язується протягом робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.
13. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ.
13.1. Даний Xxxxxxx набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та отримання Підрядником авансу на свій поточний рахунок і діє до
р.
14. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.
14.1. Оплата здійснюється шляхом перерахування авансу на придбання матеріалів та обладнання протягом робочих днів з моменту укладання договору в розмірі % від ціни договору, що складає: грн. ( ) в тому числі ПДВ грн. (). Замовник залишає за собою право на зміну розміру авансу, за умови задовільного фінансового стану.
14.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться після прийняття Сторонами виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-3, КБ-2в) та наданого Підрядником рахунку - фактури у
термін до банківських днів, з підписанням відповідних актів, шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що зазначений у цьому Договорі, але не раніше, ніж відбудеться здача об’єкта в експлуатацію та передачі Замовнику всіх дозволів та погоджень, що були отримані Підрядником на початок робіт та в процесі виконання робіт.
15. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ.
15.1. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) Замовник зобов'язаний розпочати їх приймання.
15.2. Замовник вправі відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником.
15.3. При виявленні Замовником недоліків, які не позбавляють можливості його використання складається двосторонній акт з переліком необхідних робіт які Підрядник зобов’язується усунути за свій рахунок в визначений актом термін, який не повинен перевищувати робочих днів.
15.4. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути виявлені недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням таких недоліків, компенсуються Підрядником або вираховуються з нього Замовником при проведенні розрахунків.
15.5. Підрядник зобов’язаний передати Замовнику всі необхідні документи, що передбачені чинним законодавством України, що дозволяють введення в експлуатацію об’єкту.
15.6. Після завершення повного комплексу робіт, що визначені п.1.1. Договору і проведення індивідуальних випробувань устаткування і функціональних випробувань окремих систем, проводиться комплексне випробування об'єкта електричних мереж і складання акта комплексного випробування. Комплексне випробування вважається проведеним за умови нормальної і безперервної роботи під навантаженням устаткування підстанцій протягом годин, а ліній електропередачі - протягом годин.
15.7. Якщо в період комплексних випробувань виявляться дефекти, які впливають на працездатність усього об'єкта, Підрядник за власний кошт усуває такі дефекти в продовж (двадцяти) календарних днів. Якщо після проведення повторних випробувань та пускових операцій об'єкт не пройде випробувань, Підрядник зобов'язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику всі понесені ним збитки та витрати за цим Договором.
15.8. Підрядник надає Замовнику на перевірку:
- Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013 акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3, одночасно з оригіналами документації підтверджуючі цінову політику.
- Виконавчу документацію передбачену проектною документацією та державними (галузевими) будівельними нормами, стандартами і правилами.
- Сертифікати якості на матеріали та конструкції, оригінали паспортів на обладнання (з гарантійними зобов’язаннями, з відміткою що заводський номер обладнання змонтовано за адресою об’єкта, з додатком оригіналів видаткових накладних).
15.9. В разі виникнення зауважень щодо оформлення документів, якості виконаних робіт, виявлення завищення обсягів робіт, невідповідності цін узгодженим кошторисам, інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Xxxxxxxx негайно сповіщає про це Підрядника. Замовник підписує акти приймання виконаних будівельних робіт після усунення всіх недоліків Підрядником. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збитки (в т.ч. і сплачені товариством штрафні/фінансові санкції/пеню) нанесені в результаті помилок при заповненні податкової накладної (в т.ч. неповне, невірне зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної).
16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА), ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ.
16.1. Гарантійний строк експлуатації об’єкта предмету договору становить років від дня його прийняття Замовником.
16.2. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). В разі нез’явлення представника Підрядника в визначений в повідомленні термін чи ухилення Підрядника від отримання акта (якщо акт повернувся як не вручений) Замовник має право скласти такий акт самостійно, такий акт є обов’язковим до виконання Підрядником.
16.3. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення своїми силами, засобами та за власні кошти, але не пізніше календарних днів з моменту складення акту, цей строк може бути зменшеним чи збільшеним Замовником виходячи зі складності усунення недоліків.
16.4. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки та сплатити штраф передбачений цим Договором, протягом робочих днів з моменту отримання такої претензії.
16.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Xxxxxxx, яка є ініціатором проведення незалежної експертизи сплачує її вартість.
17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
17.1. За порушення зобов’язань за цим договором винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.
17.2. За порушення Підрядником строків виконання зобов’язання стягується штраф у розмірі
% від ціни договору.
17.3. Застосування до сторони, яка порушила зобов’язання санкцій, передбачених пунктами 17.1, 17.2 цього договору не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом чи одна із Сторін відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.
17.4. В разі виходу обладнання (механізмів), що поставлялось Підрядником, з ладу протягом гарантійного строку, то Підрядник:
- власними силами і за свій рахунок усуває дефекти в термін не більше календарних днів,
при цьому гарантійний термін експлуатації обладнання, на якому виникли дефекти продовжується на той термін, протягом якого здійснювались роботи по усуненню виявлених дефектів. В разі порушення терміну усунення дефектів, вказаному у цьому пункті, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі % від вартості такого обладнання за кожен день прострочення;
- якщо Підрядник не приступить до усунення дефектів протягом днів після отримання повідомлення, Замовник має право самостійно усунути дефекти, а Підрядник відшкодовує Замовнику понесені витрати та сплачує штраф у розмірі % від суми витрат;
- Підрядник протягом гарантійного строку відшкодовує Замовнику збитки, що були заподіяні внаслідок виходу обладнання з ладу, в тому числі не одержані доходи, якщо такі мали місце.
17.5. За порушення Підрядником строків зазначених в п. 15.7. щодо усунення дефектів, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі % від ціни Договору,
17.6. Шкода, що нанесена в результаті виконання робіт третій особі (особам) з вини Підрядника, відшкодовується Підрядником. Підрядник в будь-якому разі вживає заходів по усуненню шкоди та зменшенню можливих збитків.
17.7. Замовник не несе відповідальності щодо відшкодування збитків власникам сільськогосподарських угідь, а також перед будь-якими третіми сторонами під час виконання
робіт Xxxxxxxxxxx, передбачених даним Договором. Відповідальність щодо відшкодування збитків третім особам покладається на Підрядника.
17.8. За внесення до даного Договору та документів, які відповідно до чинного законодавства України необхідно оформляти на підтвердження здійсненої господарської операції, неправильних відомостей щодо найменування Сторін, розрахункових рахунків тощо, (якщо ці відомості стануть підставою для не визнання господарської операції, виключення відповідних сум з податкового кредиту та/ або витрат, уповноваженим податковим органом чи іншим уповноваженим державним органом), Підрядник зобов’язаний відшкодувати збитки заподіяні в
наслідок цього Замовнику та сплатити штраф у розмірі
17.9. У випадку, якщо Підрядник змінить статус платника
% від ціни Договору.
та/ або реквізитів, адреси
місцезнаходження (як юридичної так і фактичної) під час дії договору, та/або виконанні
зобов’язань, він зобов’язаний в денний термін з дня прийняття рішення про таку зміну, письмово повідомити Замовника.
17.10. У разі порушення зобов’язань зазначених в п. 17.9. Підрядник відшкодовує збитки заподіяні в наслідок цього Замовникові, та сплачує штраф у розмірі % від суми Договору.
18.ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР).
18.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором, що сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад, стихійного лиха, військових дій, дій органів влади, страйків, масового безладдя та заворушень, змін в законодавстві, що унеможливили виконання Договору.
18.2. Достатнім доказом настання форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово- промислової палати (її регіональних відділень).
18.3. У випадку, якщо обставини форс-мажору будуть тривати більше трьох місяців, сторони проводять переговори з питань подальшого виконання чи розірвання цього договору і проведення взаєморозрахунків.
19. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.
19.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором вирішуються шляхом переговорів.
19.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в судовому порядку.
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.
20.1. Умови даного Договору мають однакову зобов’язувану силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням додаткового договору.
20.2. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду продовжити його дію чи розірвати його повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли Xxxxxxx не досягли згоди щодо розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.
20.3. У випадку наявності двох однорідних чи різних за своєю природою виникнення порушень Підрядником умов цього договору та/або вимог чинного законодавства Замовник має право розірвати даний договір в односторонньому порядку з відповідним письмовим повідомленням про це. Підрядника, що матиме наслідок розірвання цього договору та відмову від встановлення з
Підрядником будь-яких господарських відносин на майбутнє. В такому випадку договір
вважається розірваним через днів з дати направлення засобами поштового зв’язку
Замовником такого повідомлення на поштову адресу Підрядника.
20.4. У випадку дострокового розірвання Договору Сторони здійснюють розрахунки відповідно до фактично виконаних обсягів робіт, понесених витрат та спричинених збитків.
20.4. Сторони погодили порядок дострокового розірвання Договору без взаємної згоди у випадку:
20.4.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або розпочав пізніше ніж на робочих днів від встановленої дати, якщо Підрядник відставання від графіку виконання робіт більш, ніж на робочих днів або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, попередивши про це Підрядника письмово за календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;
20.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника попередивши про це Підрядника письмово за календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;
20.4.3. Якщо Підрядника визнано банкрутом. Під банкрутством Підрядника слід розуміти визнання його банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство Підрядника, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків у разі не виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором, попередивши про це Підрядника письмово за календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору;
20.4.4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від Договору підряду, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи попередивши про це Підрядника письмово за календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.
20.5. Сторони дійшли згоди, що у випадку застосування Замовником п. 20.4. цього Договору, Xxxxxxx буде вважатися розірваним з дня з моменту отримання Підрядником повідомлення про розірвання цього Договору або повернення такого повідомлення на адресу Замовника, як такого, що не врученого Підряднику.
20.6. У випадку дострокового розірвання Договору Сторони здійснюють розрахунки відповідно до фактично виконаних обсягів робіт, за умови, що роботи відповідають державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підряду.
23. ІНШІ УМОВИ.
23.1. Представники Xxxxxx, уповноважені на укладання цього Договору погоджуються з тим, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням даного Договору включаються до баз персональних даних Сторін.
Підписуючи даний Договір представники Сторін дають згоду на обробку своїх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації господарських, адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.
23.2. Представники Xxxxxx підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.
Сторони домовились, що їх персональні дані будуть знищені через три роки, після закінчення терміну дії даного Договору.
23.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним та господарським законодавством.
23.4. Подання документів, повідомлень, обов’язок подання яких контрагенту покладається на Сторони даним Договором, а також нормативно-правовими актами України здійснюється виключно в письмовій формі.