Contract

Договір №

м. Київ « »         201_ р.

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», надалі іменується

«Замовник», в особі директора Xxxxxxxxx X. X., що діє на підставі статуту з однієї Сторони, та                                        , що є платником податку на прибуток підприємств на               , надалі іменоване як «Підрядник», в особі                        , що діє на підставі             , з іншої Сторони, у подальшому разом іменовані «Сторони», керуючись розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації №330 від 06.06.2018 року «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 92 «Про реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) Дніпровського району міста Києва у 2018 році», уклали цей Договір про наступне,

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Xxxxxxxxx бере на себе зобов’язання по виконанню робіт по об’єкту:                       , відповідно до технічних вимог.

2.Строки виконання робіт

2.1.Строки виконання робіт встановлені цим Договором і визначаються датою їх початку і закінчення. Строк виконання робіт:

Початок робіт –             р. Закінчення робіт –           р.

2.2.Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником.

2.3.Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до проектної документації;

- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.4. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

3. Договірна ціна і порядок розрахунків

3.1.Договірна ціна визначена відповідно до державних будівельних норм, є динамічною і становить:                                 .

3.2.Договірна ціна може бути відкоригована після отримання експертного звіту. Експертизу кошторису проходить Підрядник за власні кошти, які

відшкодовуються йому Замовником. Якщо під час виконання ремонту об’єкту виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих кошторисною документацією, і у зв’язку з цим відповідному підвищенні договірної ціни, Підрядник зобов’язаний протягом 5 робочих днів письмово повідомити Замовника. Замовник протягом 5 робочих днів розглядає зазначені пропозиції та надає Підряднику вмотивовану відповідь.

3.3.При необхідності проведення додаткових робіт, які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання завдання Замовника, укладається додаткова угода. При цьому розмір зміни ціни має бути обґрунтованим, зокрема документально підтверджений уповноваженим органом - ДП «Укрдержбудекспертиза».

3.4. Оплата робіт згідно з цим Договором здійснюється Замовником наступним чином: попередня оплата (передплата) 30% від вартості робіт - на початку робіт після отримання позитивного висновку експертизи та 70% - прийняття робіт та підписання акту прийняття виконаних робіт, при наявності коштів на реєстраційному рахунку (надалі-рахунок).

3.5. Попередня оплата на придбання матеріальних ресурсів необхідних для виконання робіт (КЕКВ 3210) (Інші кошти спеціального фонду безпосереднього зарахування), згідно п.1 пп.3 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, на строк не більше 3-х місяців, здійснюється в розмірі 30% вартості цього Договору, що дорівнює

на підставі рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання

Додаткової угоди (за необхідності її підписання), за умови, що на рахунку Замовника є наявні кошти відповідного призначення.

3.6. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів, з дати отримання Замовником відповідного бюджетного асигнування на свій рахунок.

3.7. В разі невикористання попередньої оплати (передплати) частково або в повному обсязі, Підрядник повинен повернути невикористану її частину на рахунок Замовника не пізніше 28 грудня 2018 року.

3.8.Оплата робіт за цим Договором здійснюється Замовником згідно п.3.4. Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117 на підставі довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, при наявності та передачі Замовнику документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівельно-монтажних робіт об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, тощо, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання актів усіма сторонами у порядку, встановленому даним договором при наявності коштів на рахунку.

3.9.Розрахунки за надані роботи здійснюються на підставі статті 48 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування робіт на свій рахунок.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання встановлених елементів відповідно до договору підряду і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

4.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4.1.3.Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій, тощо) або спеціалісту, або здійснювати його самостійно. Делегування Замовником своїх повноважень не позбавляє його права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

4.1.5. Вимагати від Підрядника безумовного повернення коштів в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

4.1.6. Вимагати від Підрядника щомісячного відшкодування витрат Замовника за електро та водопостачання під час виконання робіт за цим Договором.

4.1.7. Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення у строк, визначений Договором, стає не можливим;

4.1.8. Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (ремонту об’єкту), оплативши Підряднику виконану частину робіт;

4.1.9. Ініціювати внесення змін у Договір;

4.1.10. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

4.1.11. Розірвати Договір підряду в односторонньому порядку у разі порушення графіку виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору;

4.1.12. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати документацію відповідно до Договору;

4.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт;

4.2.3. Здійснювати технічний нагляд виконання ремонтних робіт, на відповідність по якості, обсягам і вартості виконаних робіт, будівельним нормам і правилам;

4.2.4. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

4.2.5. Сплатити вартість виконаних підрядних робіт на підставі довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою

КБ-2в протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня підписання актів при наявності коштів на рахунку, передбачених на виконання зазначених робіт;

4.2.6. Остаточні розрахунки з Підрядником здійснити у 5 денний термін після прийняття об’єкта в експлуатацію при наявності бюджетного фінансування; 4.2.7.Передати протягом 5-ти днів з дати підписання Договору усю проектно- кошторисну документацію, затверджену в встановленому порядку;

4.2.8. Своєчасно оформляти акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

4.2.9. Кожного першого робочого дня місяця разом з представником Підрядника фіксувати актами показники приладів обліку електор та водопостачання. Акт підписується представниками Замовника та Підрядника.

4.2.10. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. 3алучати за письмовою згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників), Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення;

4.3.2. Ініціювати внесення змін у Договір;

4.3.3. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

4.3.4 При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника, але заважають виконанню робіт в установлений термін, він може поставити питання перед Замовником про його перегляд. Рішення про перегляд терміну оформлюється додатковою угодою;

4.3.5. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору;

4.3.6. Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

4.4. Підрядник зобов'язаний:

4.4.1. Розробити організаційно-технологічну документацію для виконання робіт узгодивши з Замовником план виконання робіт;

4.4.2. На підставі доручення (довіреності) від Замовника, забезпечити оформлення та отримання контрольної картки про порушення благоустрою на виконання будівельно-монтажних робіт. Оплату за видання ордеру проводить Підрядник;

4.4.3. Виконати будівельно-монтажні роботи об’єкта відповідно до затвердженої кошторисної документації, будівельним нормам і стандартам в термін згідно п.2.1. цього Договору;

4.4.4. Здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали, конструкції, які застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати умовам, діючим на території України;

4.4.5. Зміни терміну проведення робіт та їх вартості оформлювати виходячи з умов Договору за погодженням із замовником;

4.4.6. Здійснювати ведення журналу виконання робіт, враховуючи записи про виявлені порушення і вносити записи до журналу про їх усунення;

4.4.7. Не пізніше 25-го числа звітного місяця передавати Замовнику для перевірки та підписання акти виконання робіт ф.КБ-2в, обчислені згідно з державними будівельними нормами, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3;

4.4.8. Виконати у встановлений термін роботи відповідно Договору підряду;

4.4.9. При необхідності здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, якості матеріалів, конструкцій виробів, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника за 3 дні до їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються протоколом (актом) за підписом сторін;

4.4.10. Відповідати за охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних та протипожежних вимог, а також правил охорони праці, норм техніки безпеки, електробезпеки, вимог щодо охорони навколишнього середовища та громадського порядку, складування матеріалів і розташування техніки;

4.4.11. За свій рахунок усунути дефекти та недоробки виконаних робіт, що виникли з вини Підрядника і які можуть бути виявлені під час приймання робіт та в гарантійний термін. Вказані дефекти, недоліки, недоробки оформляються відповідними актами, підписаними уповноваженими представниками Xxxxxx та скріплюються печатками.

4.4.12. Оформити всю виконавчу документацію по об’єктах згідно з ДБН;

4.4.13. Гарантувати надійність і якість виконаних робіт протягом гарантійного терміну, що передбачено чинним законодавством;

4.4.14. Кошти виділені на виконання робіт використовувати за цільовим призначенням;

4.4.15. Своєчасно попередити Xxxxxxxxx про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

4.4.16. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи;

4.4.17. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника документації (примірників, копій) третім особам;

4.4.18. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

4.4.19. Залучити для виконання робіт субпідрядні організації виключно за згодою Замовника, на основі окремо укладених з ними договорів з такими термінами, які забезпечують виконання робіт в установлені цим Договором строки та координацію їх діяльності на будівельному майданчику, здійснювати розрахунки з ними за виконані роботи, нести відповідальність за результати їх роботи;

4.4.20. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

4.4.21. Сплатити неустойку та відшкодувати збитки в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором;

4.4.22. Виконувати належним чином інші зобов'язання передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства;

4.4.23. Проводити своєчасне прибирання та вивіз сміття на об’єкті; 4.4.24.Забезпечити складання актів прихованих робіт на об’єкті;

4.4.25.Забезпечити дотримання технології та культури виконання робіт на об’єкті;

4.4.26.Нести відповідальність перед контролюючими органами та третіми особами (під час виконання робіт або за їх результатами);

4.4.27. Підрядник зобов’язується безумовно повернути Замовнику кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт;

4.4.28. Підрядник зобов’язується щомісячно відшкодувати Замовнику витрати за електро та водопостачання під час виконання робіт за цим Договором, відповідно до показників приладів обліку на підставі актів, зазначених в п.4.2.9. Договору;

4.4.29. Підрядник відшкодовує Замовнику витрати за електро та водопостачання на протязі 5 робочих днів з моменту підписання актів, зазначених в п. 4.2.9. Договору;

4.4.30. Підрядник зобов’язується укласти із Замовником договір про відшкодування витрат за електро та водопостачання на протязі 2 робочих днів з моменту укладення цього Договору. Розрахунок вартості витрат за електро та водопостачання є невід’ємною частиною Договору про відшкодування.

4.4.31. Підрядник зобов’язується передати Замовнику виконавчу документацію на побудовану водопровідну мережу (вуличну) та документи необхідні для затвердження актів технічного приймання побудованих водопровідних мереж, вводів водопроводу, реконструкції водопровідних вузлів, камер та колодязів.

4.4.32. Підрідник зобов’язується передати Замовнику документи які підтверджують якість матеріалів та виробів (накладні на продукцію та матеріали, сертифікати та паспорти відповідності продукції, устаткування та виробів).

5. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єктів ремонту та їх страхування

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкту ремонту до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося в наслідок обставин, що залежали від Замовника.

5.2. Сторони зобов’язані вжити необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об’єкту ремонту.

5.3. У разі випадкового пошкодження Об’єкту ремонту до передачі його Замовнику Підрядник зобов’язаний негайно власними силами усунути пошкодження та протягом 3-х днів повідомити про це Замовника. На вимогу Xxxxxxxxx Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта будівництва. За погодженням із

Замовником Підрядник може залучити до усунення пошкодження Об’єкту третіх осіб.

5.4. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням Об’єкту ремонту, ризик якого несе Замовник, він зобов’язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника. В такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін у Договір стосовно строків виконання робіт.

5.5. Після отримання повідомлення Xxxxxxxx протягом 5-ти робочих днів повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

5.6. Підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Об’єкту ремонту.

6. Забезпечення робіт документацією

6.1. Роботи на Об’єкті ремонту виконуються Підрядником згідно існуючої документації.

6.2. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до документації.

6.3. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони, за винятком випадків, передбачених Законом.

7. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

7.1. Підрядник забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та документацією.

7.2. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матеріальних ресурсів.

7.3. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені під час передачі йому ресурсів.

8. Залучення до виконання робіт субпідрядників

8.1. Підрядник може залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) виключно за письмовою згодою Замовника. Підрядник відповідає за результатами роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.

8.2. Замовник і Субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії пов’язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником.

8.3. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним (ліцензія, дозвіл) та іншим вимогам.

9. Залучення до виконання робіт робочої сили

9.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

9.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), також проведення відповідного їх інструктажу. 9.3.Замовник може вимагати від Підрядника, відсторонення працівників від виконання робіт на об’єкті з обґрунтуванням такої вимоги.

10. Організація виконання робіт

10.1. Організація виконання робіт повинна відповідати технологічній документації , склад і зміст якої визначається нормативними документами та договором.

10.2. Підрядник зобов’язаний інформувати Замовника про:

- календарний план виконання робіт (Додаток 3):

- хід виконання робіт, в тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу невиконання Договору з вини Замовника.

10.3. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору.

10.4. Підрядник зобов’язаний здійснювати регулярне прибирання та вивезення сміття, звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо).

11. Порядок здійснення замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, Договору.

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

11.3. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Xxxxxxxx може доручити спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій, тощо) або здійснювати самостійно з повідомленням про це Підрядника.

11.4. Особи, що здійснюють технічний нагляд:

1)проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики; конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного

паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, тощо; відповідності виконаних будівельно- монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють Підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

2) беруть участь у проведенні перевірки робочою комісією якості окремих конструкцій вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

3) виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від Підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень,недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

4) зупинення виконання:

- будівельно-монтажних робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;

- будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

5. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це Замовнику і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

11.5. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на Об’єкті ремонту Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

11.6. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, в разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

11.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12. Фінансування робіт та приймання-передача закінчених робіт

12.1. Передача закінчених робіт Xxxxxxxxxxx і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних робіт у порядку встановленому нормативними актами України та цим Договором.

12.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт об’єкта Замовник зобов’язаний розпочати їх приймання.

12.3. Після завершення виконання робіт Підрядник надає Замовнику акт приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) – локальний кошторис (Додаток 4), довідку про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) – відомість ресурсів до локального кошторису (Додаток 5);

12.4.Підрядник зобов’язаний включати до Акту виконаних робіт тільки ті механізми, які використовуються під час виконання ремонтних робіт;

12.5. Замовник протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту отримання акту приймання-передачі виконаних робіт повинен повернути Підряднику підписаний акт, або обґрунтувати причини відмови від його підписання.

12.6. У випадку відмови від прийняття виконаних Підрядником робіт Xxxxxxxxxx, Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, необхідних доробок та терміном їх виконання Підрядником.

Для складання двостороннього акту з переліком виявлених недоліків або недоробок, Замовник направляє Підряднику письмово повідомлення про час та місце складання акту за 7 робочих днів до дати складання акту. Повідомлення направлене за поштовою адресою вказаною в Договорі, вважається отриманим Підрядником. У випадку неприбуття Підрядника для складання акту, акт складається Замовником та повністю визнається Підрядником. У випадку складання двохстороннього акту, акт засвідчується печатками Замовника та Підрядника. У акті встановлюється строк для виправлення недоліків та недоробок.

12.7. Після усунення недоліків та необхідних доробок акт підписується Замовником.

12.8. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт об’єкта недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником шляхом зменшення оплати за виконані роботи.

12.9. Право власності на закінчені роботи переходить до Замовника з моменту підписання акта приймання-передачі робіт.

12.10. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення кінцевих розрахунків між Сторонами.

12.11. Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт покладається на Замовника, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини Підрядника.

12.12. Підрядник зобов’язується використовувати одержаний аванс на придбання, постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.

12.13. Якщо Замовник не розрахувався за виконані роботи або не сплатив інші суми, належні Підряднику, згідно з Договором за наявності коштів на рахунку, Підрядник, попередньо повідомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт, невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна. Порушення строків передачі закінчених робіт у цьому разі вважається таким, що спричинено з вини Замовника і передбачає відшкодування витрат Підрядника, зумовлених цим порушенням.

12.14. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (КБ-3, КБ-2в) щомісячно.

12.15. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів Xxxxxxxx зобов’язаний оплатити виконані роботи на протязі 5 (п’яти) банківських днів, при наявності коштів на рахунку.

12.16. У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник за участю Підрядника скориговує суму, що підлягає сплаті. В разі недосягнення домовленості щодо суми, питання вирішується в судовому порядку.

13. Гарантійні строки якості закінчених робіт об’єкта та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

13.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Підрядник дає гарантію на виконані роботи - гарантійний термін 10 років від дня прийняття їх Замовником.

13.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта приймання-передачі закінчених робіт.

13.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах об’єкта і змонтованих конструкцій він негайно повідомляє про них Підрядника.

13.4. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи, змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

13.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти) та недоробки, виявлені в закінчених роботах, змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків. Якщо він не доведе, що:

- недоліки відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

недоліки виникли внаслідок:

- природного зносу результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об’єкта, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- неналежного ремонту змонтованих конструкцій, об’єкта будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від Підрядника обставин.

13.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) та недоробок протягом гарантійних строків, він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) та недоробок.

Для складання двостороннього акту з переліком виявлених недоліків або недоробок, Замовник направляє Підряднику письмово повідомлення про час та місце складання акту за 7 робочих днів до дати складання акту. Повідомлення направлене за поштовою адресою вказаною в Договорі, вважається отриманим Підрядником. У випадку неприбуття Підрядника для складання акту або відмови Підрядника взяти участь у складанні акту, акт складається Замовником та повністю визнається Підрядником. У випадку складання двохстороннього акту, акт засвідчується печатками Замовника та Підрядника. У акті встановлюється строк для виправлення недоліків та недоробок. Акт надсилається Підряднику.

13.7. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку визначеному актом про їх усунення. Підрядник зобов’язаний ліквідувати зазначені у дефектному акті недоліки за свій рахунок.

13.8. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки на протязі місяця.

13.9. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Підрядник гарантує якісне виконання робіт відповідно до Державних будівельних норм України, вчасне виконання у вказані в Договорі терміни.

14.2. Підрядник не несе відповідальність за механічні пошкодження відремонтованих елементів протягом гарантійного терміну експлуатації, а також за пошкодження, отримані внаслідок стихійного лиха чи прирівняного до нього подій.

14.3. Замовник не несе відповідальності у разі затримки бюджетного фінансування.

14.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Xxxxxxx несуть відповідальність, передбачену нормативними актами України та цим Договором.

14.5. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

14.6. У випадку відмови Підрядника від виконання умов цього Договору або систематичного його порушення, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, шляхом направлення Підряднику письмового повідомлення за адресою вказаною в Договорі за 15 робочих днів до дати припинення договірних відносин.

14.7. Порушення зобов’язань за Договором підряду є підставою для застосування господарський санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

14.8. При невиконанні чи неналежному виконанні Замовником своїх зобов’язань відповідно до розділу 3 цього Договору він сплачує Підряднику штраф у розмірі 0,01% від суми простроченого платежу (при наявності коштів на рахунку) за кожний календарний день, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України (надалі НБУ), що діяла у цей період. Крім того загальна сума штрафу не може перевищувати 0,1% від суми Договору.

14.9. При невиконанні Підрядником зобов’язань по п.3.7. цього Договору (щодо використання авансу) Замовник має право застосувати штраф у розмірі 0,3% від суми одержаного авансу.

14.10.За несвоєчасне виконання робіт з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день затримки штраф у розмірі 0,1% від договірної вартості невиконаних робіт, але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла у цей період.

14.11. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від повного виконання зобов’язань за даним Договором.

14.12. Підрядник, у випадку встановлення контролюючими органами суми завищення обсягів та вартості виконаних робіт, на підставі листа Замовника, на протязі 30 календарних днів з дати направлення листа Замовником Підряднику, повертає на рахунок, вказаний в листі Замовника, суму виявленого завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

14.13. Сторони зобов’язані докласти зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

14.14. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

14.15. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.16. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

15. Внесення змін у договір та його розірвання

15.1. Внесення змін у Договір допускається тільки за згодою Сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована Xxxxxxx має право звернутись до суду.

15.2. Внесення змін у Договір підряду оформляється додатковою угодою.

15.3. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Xxxxxxx чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні, в строк 15 (п’ятнадцяти ) календарних днів.

15.4. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його у строк 15 (п’ятнадцяти ) календарних днів, з моменту отримання (дата вручення поштового повідомлення), письмово повідомляє другу Xxxxxxx про своє рішення.

15.5. Умови договору можуть бути змінені у випадках:

15.5.1 Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

15.5.2 Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

15.5.3 Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

15.6. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

15.7.У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір, чи у разі не одержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Xxxxxxx може звернутись до суду.

15.8. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

15.9.Сторони погодили порядок дострокового розірвання Договору без взаємної згоди у випадку:

15.9.1. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від Договору підряду, попередивши про це Підрядника письмово за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

15.9.2. У разі істотного зростання після укладення Договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані Підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, а також змін у законодавстві, Підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови Замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання Договору.

Попередивши про це підрядника письмово за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

15.9.3. Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок Замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, Підрядник зобов'язаний відмовитися від Договору підряду, маючи право на відшкодування збитків. Попередивши про це Підрядника письмово за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

15.9.4. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, попередивши про це Підрядника письмово за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

15.9.5. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника попередивши про це Підрядника письмово за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

15.9.6. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від Договору підряду, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням Договору попередивши про це Підрядника письмово за 15 календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку без укладення додаткової угоди про розірвання Договору.

16. Форс-мажор (дія обставин непереборної сили)

16.1. Жодна із Xxxxxx не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання обумовлено виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

16.2. У даному випадку під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання Договору незалежно від волі та бажання Xxxxxx (Сторони), наприклад: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

16.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна повідомити у письмовій формі контрагента - іншу Сторону, не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх виникнення: про настання таких обставин та про їх наслідки, прийняті всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дій форс-мажорних обставин та їх наслідків.

16.4. Це повідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин, веде за собою втрату права посилатися на такі обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності.

16.5.Настання форс-мажорних обставин може привести до збільшення терміну виконання Договору на період їх дії, якщо Xxxxxxx, в письмовій формі не дістали згоди про інше.

16.6. Факт та строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

17. Прикінцеві положення

17.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до «31» грудня 2018 року, а частині виконання зобов’язань по Договору – до повного їх виконання.

17.2. В частині безумовного повернення Замовнику коштів в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт, Xxxxxxx діє до моменту повернення коштів.

17.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

17.4. З питань, не врегульованих положеннями договору, сторони керуються чинним законодавством України.

17.5. Сторони погодили, що кореспонденція направлена за адресами вказаними в цьому Договорі, вважається отриманою Xxxxxxxxx, якщо одна Сторона не повідомила письмово іншу Сторону про зміну поштової адреси.

17.6. Невід’ємною частиною цього Договору є:

-Додаток №1: акти обстеження;

-Додаток №2: зведений кошторисний розрахунок;

-Додаток №3: договірна ціна;

-Додаток №4: протокол узгодження цін на матеріальні ресурси;

-Додаток №5: календарний план виконання робіт;

-Додаток№6: локальний кошторис;

-Додаток№7: відомість ресурсів до локального кошторису;

-Додаток№8: план фінансування робіт;

-Додаток №9 накладні на продукцію та матеріали;

-Додаток №10 сертифікати відповідності продукції;

-Додаток № 11 паспорти на продукцію та устаткування;

-Додаток №12 загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5-2009;

-Додаток №13 виконавчі схеми;

-Додаток № 14 акти на приховані роботи;

-Додаток №15 фотофіксація об’єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельно-монтажних робіт.

17.7. З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

18. Інші умови

18.1. Гарантійний строк на проведені роботи 10 років від дня прийняття їх Замовником.

18.2. Будь-які недоліки та дефекти, виявлені Замовником протягом гарантійного строку, оформлюються відповідним дефектним актом, який підписується обома Сторонами. Підрядник зобов’язаний ліквідувати зазначені у дефектному акті недоліки за свій рахунок.

18.3. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди Xxxxxx, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання сторін за Договором.

18.4. Жодна із сторін не має права передавати права і обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони. 18.5.Сторони являються платниками податку на прибуток на загальних підставах.

19. Адреси, реквізити та підписи Сторін.

ПІДРЯДНИК ЗАМОВНИК Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Україна, 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г ЄДРПОУ 39606435 р/р         в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019 ІПН 396064326530
Директор          Xxxxxxxx X.X.