Contract
ДОДАТОК № 4
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
м.
« » 2021 р.
ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство
, в особі , що діє на підставі
, з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ: ,
в особі , що діє на підставі
, з іншої сторони, разом іменовані надалі – Сторони, уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до умов цього Договору Підрядник приймає на себе зобов'язання виконати: «Поточний ремонт прміщень операційної урологічного відділення КНП
«Міська лікарня №2» (код ДК 021:2015- 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (надалі - Послуга), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконанні послуги відповідно до умов цього Договору.
1.2. Вказані в п. 1.1. цього Договору Послуги повинні бути виконанні Виконавцем за адресою: .
2. ВЗАЄМИНИ СТОРІН
2.1. Сторони прийшли до згоди про те, що Виконавець приступає до виконання послуг, передбачених цим Договором, з моменту підписання Сторонами Договору і зобов’язується повністю виконати роботи до 31.12.2021 року або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань .
2.2. Для виконання умов Договору Виконавець вправі залучати до виконання окремих робіт Субпідрядників. Умови договорів з Субпідрядниками не можуть суперечити умовам цього Договору. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання робіт Субпідрядниками несе Підрядник.
3. МАТЕРІАЛИ
3.1. При здійсненні робіт Виконавець використовує свої матеріали. Виконавець зобов’язаний перед початком використанням матеріалів перевірити їх придатність.
3.2. Усі використовувані матеріали повинні бути новими, мати відповідні сертифікати якості, якщо інше не погоджено між Сторонами, а також відповідати встановленим і діючим в Україні стандартам по виготовленню зазначених матеріалів і їх використанню.
4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник відповідно до умов даного Договору зобов'язується:
4.1.1. Перед початком робіт узгодити обсяг і вартість виконуваних робіт за цим Договором Виконавцем;
4.1.2. Оплатити Виконавцю вартість робіт, відповідно до умов даного Договору;
4.1.3. Прийняти виконі послуги Виконацем по актах КБ-2 та КБ-3;
4.1.4. Не розголошувати відомості, що стали йому відомі в зв'язку з виконанням умов даного Договору і є комерційною таємницею чи відносяться до конфіденційної інформації Виконавця.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником.
4.2.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
4.2.3. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавцем своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.
4.2.4. Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Виконавцем виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.
4.2.5. Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов договору підряду.
4.2.6. Зменшувати обсяг та номенклатуру надання послуг та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.
5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА
5.1.Виконавець відповідно до умов даного Договору зобов'язується:
5.1.1. Приступити до роботи і завершити роботи в терміни, визначені даним Договором;
5.1.2. Використовувати в ході ведення робіт тільки матеріали відповідної якості;
5.1.3. Нести усю відповідальність за збитки, заподіяні у ході ведення робіт людям, будівлям або обладнанню;
5.1.4. Забезпечити доступ представника Замовника до робіт чи їх частин;
5.1.5. У випадку виникнення обставин, що сповільнюють хід робіт проти планового, негайно довести до відома Замовника;
5.1.6. Не розголошувати відомості, що стали йому відомі в зв'язку з виконанням умов даного Договору і є комерційною таємницею чи відносяться до конфіденційної інформації Замовника;
5.1.7. Усувати на вимогу Замовника недоліки і дефекти в роботі, що відбулися з вини Підрядника.
5.2. Права Виконавця:
5.2.1. На оплату виконаних робіт згідно умов Договору.
6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
6.1. Ціна договору становить , грн. ( ),
у тому числі податок на додану вартість грн.
6.2. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані роботи послуги здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих робіт.
6.3. Оплата проводиться Замовником протягом 30-ти календарних днів з дня підписання зазначених актів та довідки згідно виставленого Підрядником Виконавцем рахунку у безготівковій формі.
6.4. Замовник на підставі постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019р. (зі змінами) та на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020р. (зі змінами) може здійснювати попередню оплату послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 % від суми, визначеної в п.6.1. в сумі грн., в т.ч. ПДВ
– грн., при наявності фінансування. Виконавець зобов’язується
використати і звітувати (с додаванням усіх необхідних документів) за отримані кошти
строком не більше 30 календарних днів.
6.4. У випадку неповного освоєння попередньої оплати, зазначеної у п. 6.4 , Виконавець повинен у строк не більше 3-х календарних днів повернути невикористану суму попередньої оплати на рахунок Замовника.
6.5. У разі несвоєчасного повернення неосвоєних коштів Замовник застосовує штрафні санкції, а саме: Виконавець сплачує Замовнику неустойку у формі пені за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від обсягу цих коштів.
6.6. Замовник не здійснює попередню оплату Виконавцю, якщо ним порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із Замовником або одержувачами бюджетних коштів у мережі безпосереднього Замовника.
6.7. Розрахунки за надані послуги між Замовником та Виконавцем здійснюються в межах коштів, які передбачені договірною ціною, кошторисною документацією та на умовах цього Договору.
6.8. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником по мірі надходження передбачених на ці цілі засобів з фінансового управління, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця на підставі підписаних актів виконаних робіт за формою КБ-2В і КБ-3.
6.9. В разі затримки фінансування не з вини замовника, оплата за виконані роботи здійснюється в перебігу 30 календарних днів з дати отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок.
6.10. Джерелом фінансування є місцевий бюджет.
Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових бюджетних зобов‘язань, у разі затримки фінансування з місцевого бюджету або неперерахування коштів Державною казначейською службою України у м. Краматорськ.
7. ГАРАНТІЇ
7.1. Виконавець гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, який становить не менше 5 років.
8. ЗДАЧА-ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ
8.1. Приймання робіт здійснюються у відповідності з термінами, встановленими даним Договором.
8.2. Про готовність до передачі виконаних послуг Виконавець повідомляє Замовника в усній формі.
8.3. Виконавець має право виконати послуги достроково.
9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА
ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, що відносяться до предмета діяльності Сторін і пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, ноу-хау, управлінням фінансами, і інша інформація Сторін та пов'язаних з ними суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, витік) якої може завдати шкоди їх інтересам. Під пов'язаними з Стороною суб'єктами підприємницької діяльності розуміються будь-які фізичні і юридичні особи, розголошення комерційної таємниці яких небажано для Сторони за договором.
9.2. Під конфіденційною інформацією розуміється така інформація, розголошення якої може нанести прямі матеріальні чи моральні збитки іншій Стороні за даним Договором.
9.3. Не може розцінюватися як розголошення комерційної таємниці іншої Сторони
передача такої інформації правоохоронним чи податковим органам, в обсязі, що ними запитується, за умови повної відповідності їх дій чинному законодавству.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань відповідно до даного Договору, винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
10.2. У разі порушення зобов’язань за договором надання послуг Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожний день затримки виконання робіт згідно узгодженого сторонами графіку виконання. Пеня підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.
10.3. У разі порушення зобов’язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок – сплата неустойки. Неустойка, підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.
10.4. При затримці з вини «Виконавця» термінів виконання послуг він сплачує
«Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день прострочки.
10.5. У разі одностороннього розірвання Договору, Сторона, ініціатор такого розірвання, відшкодовує другій Стороні понесені нею по виконанню даного Договору витрати.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Жодна з сторін не буде нести відповідальність за повне чи часткове невиконання своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком дій нездоланної сили як, наприклад, повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або воєнні дії, ембарго, а також дії та акти органів державної влади, незалежно від їх законності чи незаконності, що виникли після укладання даного Договору.
11.2. У цьому випадку Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, зобов'язана в 3-х денний строк сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання чи припинення вищевказаних зобов'язань, а строки виконання зобов'язань відповідно переносяться на кількість днів дії непереборної сили. Довідка торгово- промислової Палати держави, на території якого відбулися ці обставини, буде достатнім доказом виникнення і припинення зазначених вище обставин.
11.3. Якщо неможливість повного чи часткового виконання обставин буде існувати понад 3-и місяці. Сторони будуть мати право розірвати даний Договір повністю або частково без обов'язку по відшкодуванню збитків (у тому числі витрат) іншої Сторони з проведенням двосторонньої реституції.
12. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
12.1. У випадку виникнення спорів і розбіжностей при виконанні даного Договору, Сторони намагатимуться врегулювати їх шляхом взаємних консультацій і переговорів.
12.2. Не врегульовані в ході переговорів розбіжності, підлягають передачі на розгляд господарського суду, відповідно до положень діючого законодавства України.
13. ДОДАТКОВІ УМОВИ
13.1. Усі письмові й усні угоди, що передували підписанню даного Договору, є недійсними з моменту підписання даного Договору.
13.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами узятих по ньому зобов'язань.
13.3. Якщо яке-небудь з положень даного Договору є або стане недійсним у зв'язку з протиріччям якому-небудь закону, воно не повинно прийматися до уваги або підлягає заміні таким чином, щоб зробити його дійсним і зберегти по можливості повні наміри Сторін. При цьому, інші положення даного Договору не повинні змінюватися і повинні
зберегти свою повну силу.
13.4. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів переможця процедури закупівлі.
13.5 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених Договором та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, в такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;
2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Під поняттям
«коливання ціни на ринку» Сторони розуміють порівняння ціни з дати завершення аукціону торгів до дати підписання Договору та часу ініціювання порядку перегляду змін до Договору в частині встановлення вартості за одиницю товару. При цьому, Сторони домовились, що такі порівняння цін в різні періоди підтверджуються довідками торгово- промислової палати, які видані в місяць настання відповідної події (юридичного факту). Разом з цим, фактом «коливання ціни на ринку» є розбіжність в абсолютних даних за цінами, що зафіксовані у відповідних довідках торгово-промислової палати, а також даних за результатами аукціону торгів, першої редакції Договору та ініціативи встановити нову ціну за листом однієї із Сторін. Разом з цим, Сторони домовились, що датою, коли Сторони дізнались про зміну ціни на ринку, є дата формування ініціативного листа про перегляд відповідної Договірної ціни та її направлення Стороні, а не дата укладання додаткової угоди, чи публікації її в системі закупівель Prozorro;
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Строк дії Договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначається Замовником з дотриманням законодавства;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; Сторони можуть внести зміни до договору у разі погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни;
6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких
ставок та/або пільг з оподаткування; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, регульованих цін (тарифів) і нормативів.;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
13.6. Усі зміни і доповнення до даного Договору є дійсними, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.
13.7. Даний Договір складено у 2 (двох) примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної з Сторони.
13.8. З підписанням даного Договору Сторони підтверджують, що досягли повної згоди і взаєморозуміння відносного всіх умов даного Договору.
13.9. Питання, що неврегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.
14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
1. Договірна ціна;
2. Календарний графік виконання робіт;
3. Кошторис .
15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник: | Виконавець: |
* Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель.