Contract
Додаток 4 ПРОЕКТ
ДОГОВІР № __________
про надання послуг
м. Київ " " 2017 р.
Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, яка діє на підставі Положення та Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2015 № 759-К, (далі - Замовник), з однієї сторони, та
(далі - Виконавець), в особі
, який діє на підставі
, з іншої сторони, іменовані далі – Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника та на умовах цього Договору, надавати послуги: ДК 021:2015 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (Комплексне обслуговування програмного забезпечення 1С в бюджетній організації) (далі - Послуги), зазначені в Кошторисі (додаток №1 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги згідно Акту виконаних послуг.
1.2. Виконавець повинен надати Послуги особисто.
1.3. Обсяги послуг може бути зменшені в залежності від реальних потреб Замовника.
1.4. Замовник бере на себе зобов’язання щодо виконання умов Договору тільки в разі затвердження належним чином кошторисних призначень та в рамках фактичних надходжень коштів.
2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
2.1. Ціна Послуг встановлюється у національній валюті України.
2.2. Сума Договору складає: в т.ч. ПДВ
2.3. Сума Договору складається з загальної ціни фактично наданих Виконавцем Послуг.
2.4. Ціна та сума цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням Додаткової угоди до Договору.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
3.1. Виконавець виконує Xxxxxxx протягом 2017 року (10 місяців).
3.1.1. Комплексне обслуговування програмного забезпечення 1С в бюджетній організації включає:
- Консультації співробітників компанії, роз'яснення виникаючих питань в процесі використання
- Коректно перенести (трансформувати) залишки із субрахунків Плану рахунків № 611 на субрахунки Плану рахунків № 1203.
- Оновлення програми, зокрема, оновлення 1с 8.2
- Рішення проблем, пов'язаних зі збоєм програми
- Резервне копіювання та збереження баз даних
- Адміністрування системи і списку користувачів
- Формувати меморіальні ордери і головну книгу;
- Забезпечити формування регламентованих звітних форм.
- Доопрацювання конфігурацій програми та розширення функціоналу
- Рішення проблем, пов'язаних з сумісництвом 1С з «X.X.Xxс», «Казначейство- Казначейство» та іншим ПЗ.
3.1.2. Прибуття спеціаліста для виконання послуги протягом однієї години з моменту подання звернення від замовника в телефонному режимі. Транспортні витрати включаються у вартість
послуг з комплексного обслуговування програмного забезпечення 1С в бюджетній організації.
3.2. Виконавець гарантує якість Послуг, що надаються, на період дії Договору. У разі неякісного надання Послуг Виконавець зобов’язується усунути всі недоліки власним коштом.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розрахунки здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 10 днів після отримання послуг на підставі Актів відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 5-ти робочих днів з дати отримання «Замовником» бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.
5. ПУНКТ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Послуги за Договором надаються за адресою: 01021, вул. Інститутська, 24/7.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Послуги, які надані Виконавцем за Договором;
6.1.2. Приймати надані Послуги згідно з Актом приймання-передачі за Договором;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Контролювати порядок надання Виконавцем послуг у порядку, встановленому цим Договором;
6.2.2. Зменшувати обсяг Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити надання Послуг у порядку, встановленому цим Договором;
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Самостійно організовувати всю роботу щодо надання Послуг з виконання цього Договору.
6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушень умов даного Договору Xxxxxxx несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
7.2. У випадку порушення Виконавцем умов Договору Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
7.3. У випадку порушення строків надання Послуг Виконавець сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення. Якщо прострочення виконання з боку Виконавця триває понад 30 (тридцять) календарних днів, то Виконавець додатково сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 7% (сім) вказаної вартості.
7.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості надання Послуг стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти) вартості неякісних Послуг.
7.5. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати за цим Договором у випадку затримки бюджетного фінансування видатків.
7.6. В разі невиконання Постачальником умов Договору Замовник має право не продовжувати Договір та не укладати господарські договори в майбутніх періодах.
7.7. Сторони домовились про встановлення нульової неустойки за затримку грошового зобов’язання по Договору зі сторони обслуговуючого банка Замовника (п.2 ст. 551 ЦК України)
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям рішень.
8.2. При неможливості досягти згоди між Xxxxxxxxx Договору стосовно спірного питання, спір вирішується господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, без дотримання процедури досудового врегулювання спорів.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).
9.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документами, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими уповноваженими органами.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2017 року. В частині виконання Xxxxxxxxx своїх зобов’язань за Договором - до повного їх виконання.
10.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Сторони дотримуються умов антикорупційного законодавства, сприяють запобіганню корупції та зобов’язані негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства;
11.2. Сторони гарантують конфіденційність виконання антикорупційних умов і відсутність негативних наслідків для осіб, що звернулися з повідомленнями про факти антикорупційних правопорушень.
11.3. Договір та додатки до нього підписуються особисто та власноручно, а підписи можуть бути скріплені печаткою.
11.4. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір в повному обсязі або частково.
11.5. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди.
11.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону.
11.7. Відносини, які неврегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.
11.8. Жодна із Xxxxxx не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
11.9. Кожна із сторін даного договору надає іншій стороні даного Договору згоду на включення, обробку та зберігання персональних даних стороні як контрагента у відповідності до ст.11
Закону України «Про захист персональних даних» з метою бухгалтерського обліку, податкової звітності та іншого документообігу під час здійснення господарської діяльності.
11.10. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.
11.11. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами її змісту і термінології, українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною складовою частиною.
12.2. До цього Договору додаються: Додаток №1 – Кошторис
13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник: | Виконавець: |
Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7 ЄДРПОУ 39833860 р/р в УДКСУ в Печерському р-ні м.Києва МФО 820019 Тел.: (000) 000-00-00 Начальник X.X. Xxxxx |
Додаток №1 до Договору № від « »_ 2017 р.
XXXXXXXX
Вартість Послуг складається з:
№ | Найменування послуги | Од. виміру | Кільк. | Період надання послуги, міс. | Ціна за 1 місяць, грн. без | Сума за рік, грн. без ПДВ |
1 | Комплексне обслуговування програмного забезпечення 1С в бюджетній організації | посл | 1 | 10 | ||
Разом грн. без ПДВ | ||||||
ПДВ | ||||||
Всього грн. з ПДВ | ||||||
Від Замовника Xxxxx X.X. М.П. | Від Виконавця
X.П. |