Contract
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Спеціалізоване будівельно-монтажне управління» ЄДРПОУ 37218918, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 6
Тел. 000-00-00, Факс 000-00-00
Разовий Договір-Заявка №
на надання послуг в межах України
м. Київ
«___» 2018 р.
Фізична особа_________________________________________________________________, в подальшому «ЗАМОВНИК» , з однієї сторони та ТОВ «СБМУ» в особі директора Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx , який діє на підставі Статуту в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з іншої сторони , уклали цей Договір-Заявку на надання послуг на наступних умовах:
1. УМОВИ
1.1 | Адреса надання послуг(об’єкт) | |
1.2 | Дата та час | |
1.3 | Об’єм робіт(кількість годин) | |
1.4 | Відповідальна особа на об’єкті/ контактний телефон | |
1.5 | Вартість надання послуг | |
1.6 | Механізм(марка) |
ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
Адреса замовника | ТОВ «СБМУ» 01013 м. Київ вул.. Будіндустрії, 6 р/р 26009556182001 в ПАТ «АСВІО БАНК» МФО 353489, код ЄДРПОУ 37218918 ІПН 372189126513 тел. 000-000-00-00 Директор X.X. Xxxxxxxxx |
Д О Г О В І Р №
на надання послуг
м. Київ « » 201_ року
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ», в подальшому Виконавець, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю « », в подальшому Замовник, який є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі , який діє на підставі Статуту, з іншого боку, що разом звуться Сторони, а кожен окремо – Сторона, домовилися про викладене нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по виконанню своїми механізмами, автомобільною і будівельною технікою, з послугами працівників-операторів, будівельно-монтажних, навантажувально-розвантажувальних та інших робіт і послуг на будівельних майданчиках, що надані Замовником.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Перелік вартості однієї машино-години з урахуванням виду механізмів та будівельної техніки знаходиться в Додатку №1, якій є невід’ємною частиною даного Договору.
2.2. Робочою зміною вважається час з 8-00 до 17-00.
При необхідності подовження робочої зміни, Замовник повинен попередити Виконавця не пізніше ніж за 5 годин, до закінчення робочого часу.
При необхідності працювати в вихідні, Генпідрядник повинен попередити Виконавця в четвер, не пізніше 16 (шістнадцятої) години .
2.3.У випадку, змін цін і тарифів на виконання робіт механізмами і будівельною технікою у зв’язку із зміною цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, тощо, вартість робіт за даним Договором може бути скорегована за письмовим погодженням Сторін.
3. РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ
3.1.Замовник авансує Виконавця в розмірі 50 % вартості робіт, що підлягають виконанню на протязі місяця і здійснює остаточну оплату за виконані роботи щомісячно до 10 числа поточного місяця за попередній на підставі довідок про вартість виконаних робіт або актів приймання-передачі виконаних робіт, які оформлені Виконавцем та підписані Замовником або одним з його структурних підрозділів.
3.2. Виконавець приступає до виконання робіт не пізніше 2-х робочих діб після отримання на рахунок Виконавця від Замовника авансового платежу, вказаного в п. 3.1. Договору та надання проекту виконання робіт вантажопідіймальними кранами, погодженого з адміністрацією СБМУ.
3.3. Замовник сплачує витрати по монтажу, демонтажу та перебазуванню гусеничних кранів на об’єкт. 3.4.Розрахунки за даним Договором ведуться в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Замовника або одного з його структурних підрозділів на рахунок Виконавця.
3.5.Валюта платежу – національна валюта України.
4. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК
4.1.Замовник відповідає за належне документальне оформлення, огорожу, освітлення будівельного майданчика, дотримання на ньому санітарних і протипожежних норм і правил, законодавства в галузі охорони праці, а також за розміщення, ефективне і правильне використання, а також за збереження і охорону будівельної техніки та інших механізмів Виконавця переданих під охорону по акту.
4.2.Замовник зобов’язується забезпечити об’єкти, де буде застосовуватись перелічена в п.1.1. даного Договору будівельна техніка та механізми енергоресурсами, під’їзними шляхами та монтажними площадками, охорону та збереження майна Виконавця переданого під охорону по акту, побутовими умовами для працюючих машиністів будівельної техніки та інших працівників Виконавця.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Забезпечувати “ЗАМОВНИКА” технічно справними будівельними машинами в необхідній для нього кількості та змінному режимі.
5.1.2. Виконувати роботи відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009, Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07,) , проекту виконання робіт вантажопідіймальними кранами, погодженого з адміністрацією СБМУ.
5.1.3. Не пізніше, ніж за 5-ть календарних днів, повідомити “ЗАМОВНИКА” про зміну цін на роботу механізмів. Замовник на протязі 5 днів з дня отримання повертає один примірник погоджених цін, якщо на протязі 5 днів з дня отримання від Замовника відповіді не надійшло договірні ціни вважаються погодженими.
5.1.4. Виконавець працює на п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями згідно ст.. 73 кодексу законів про працю.
5.2. Замовник зобов’язується:
• забезпечити повне, своєчасне та безперебійне фінансування робіт, що виконуються Виконавцем за даним Договором;
• забезпечити повну та безперебійну роботу будівельної техніки та інших механізмів Виконавця за даним Договором незалежно від будь-яких обставин;
• своєчасно підписувати акти прийому – передачі виконаних Виконавцем робіт та іншу документацію, необхідну для виконання Виконавцем робіт за даним Договором та її оплати;
• Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Виконавцем відповідно до договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них Виконавцю у письмовій формі без зволікання;
• відшкодувати Виконавцю всі витрати, в тому рахунку й упущену вигоду, що понесені Виконавцем по відновленню первісного стану до пошкодження або викрадення будівельної техніки чи інших машин та майна Виконавця, які знаходяться на об’єкті Замовника, а також їх складових частин;
• в разі простою механізмів на об’єкті не з вини Виконавця, Замовник сплачує час простою у розмірі 50% вартості їх роботи.
• забезпечити виконання правил техніки безпеки та правил експлуатації механізмів на об’єкті згідно вимог ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 0.00-1.01-07, для чого назначити своїм наказом із числа інженерно- технічних робітників особу, відповідальну за їх дотримання;
• забезпечити проектом виконання робіт (ПВР), узгодженим з Виконавцем на будівельно-монтажні роботи;
• забезпечити технологічними картами на виконання вантажо-розватнажувальних робіт.
6. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЇХ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
6.1.Виконавець забезпечує Замовнику та його представникам можливість вільного доступу до місця виконання робіт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.
6.2.Замовник зобов’язується використовувати будівельну техніку та інші механізми Виконавця ефективно, бережно, за цільовим призначенням, не допускати їхнього простою та виконання робіт, що може привести до їх псування.
6.3.Виконавець щомісячно направляє Замовнику довідки про вартість виконаних підрядних робіт або акти приймання передачі виконаних робіт. Якщо протягом 3 (трьох) робочих діб з моменту отримання акту приймання передачі виконаних робіт Замовник не поверне підписаний екземпляр акту приймання передачі виконаних робіт, або не направить Виконавцю письмово мотивовані причини не підписання акту приймання передачі робіт, то Замовник погоджується, що приймає виконані Виконавцем роботи на умовах, що вказані в акті та що роботи Виконавцем виконані якісно, в належний термін, повністю відповідають вимогам Замовника і підлягають оплаті за ціною, яка вказана в Акті приймання передачі виконаних робіт.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1.За несплату Замовником платежів за виконані роботи у строки, що передбачені даним Договором, Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого в оплаті платежу за кожен день прострочення, а також одноразово штраф в розмірі 5% від простроченого в оплаті платежу.
7.2.У випадку пошкодження або викрадення будівельної техніки чи інших машин та майна Виконавця переданих під охорону по акту, які знаходяться на об’єкті Замовника, а також їх складових частин, не по вині Виконавця, Замовник відшкодовує Виконавцю всі витрати по їх відновленню і понесені у зв’язку з цим Виконавцем збитки, в тому рахунку й упущену вигоду.
7.3.За роботу у вихідні та святкові дні на об’єктах Замовника без попередньої заявки Виконавцю оплата здійснюється в подвійному розмірі.
7.4.В інших випадках майнова відповідальність Сторін регулюється даним Договором та діючим Законодавством України.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо воно є наслідком непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, військових дій, рішення компетентних владних органів, якщо такі обставини вплинули на виконання цього Договору.
8.2. Сторона, яка стала не в змозі виконувати зобов’язання по цьому Договору внаслідок форс-мажорних обставин, зобов’язана в 10-денний строк повідомити іншу Сторону про настання чи припинення вищевказаних обставин. Належними доказами наявності вказаних вище обставин та їх тривалості є довідки, які видаються Торговою палатою України.
8.3. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна Сторона буде мати право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань по Договору і, в такому разі, жодна з Сторін не буде мати права вимагати від другої сторони відшкодування можливих збитків.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Виконавець та Замовник вживатимуть всіх заходів до розгляду спорів і розбіжностей, які можуть виникнути по цьому Договору чи в зв’язку з ним, шляхом усних переговорів.
9.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди, то всі спори та розбіжності підлягають вирішенню в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.
10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.
10.3. При реорганізації однієї із Сторін цього Договору до її правонаступника переходять всі права та обов’язки по цьому Договору.
10.4. Жодна з Сторін не має права передати свої права та зобов’язання по цьому Договору третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
10.5. Всі угоди, переговори та листування між Сторонами з питань, викладених в цьому Договорі, які мали місце до підписання Договору, втрачають силу з моменту підписання цього Договору.
10.6.При укладанні даного Договору Замовник зобов’язується надати Виконавцю завірені печаткою Замовника копії наступних документів: свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ.
10.7. Цей Договір складений в 2-х примірниках на українській мові (по одному для кожної Сторони), кожен з яких має однакову юридичну силу.
10.8. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2018 р., а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
11.1. У випадку змін будь-яких реквізитів, вказаних у даному Договорі, Сторони зобов’язуються в трьохденний термін з моменту настання таких змін письмово повідомити одна одну.
ЗАМОВНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
« »
Адреса:
р/р
МФО:
Код ЄДРПОУ:
ІПН
тел.:
Директор
М.П.
ВИКОНАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальніст
„Спеціалізоване будівельно-монтажне управління»
Юридична адреса:
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 6. Поштова адреса:
01013, м. Київ, пров. Деревобробний,3
Р/ р № 26009556182001 в ПАТ «АСВІО БАНК» МФО 353489, код ЄДРПОУ 37218918.
ІПН 372189126513
Тел./факс 285-8233, 286-3480
Директор
X.X. Xxxxxxxxx
М.П.