食堂前端设备. 1 IP 网络音柱
1. 专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合 IP54 防护等级认证要求。
2. 设备采用了嵌入式计算机技术和DSP 音频处理技术设计。支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3 3.网络接口：标准RJ45 输入，内置一路网络数字音频解码模块，支持 IP/TCP、UDP 等通讯协议，实现网络化传输 16 位CD 音质的音频信号。
工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。
试验设备 施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。 施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。 施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
材料和工程设备 5.1 承包人提供的材料和工程设备 5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。 5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 5.2 发包人提供的材料和工程设备 5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
材料与设备 材料与工程设备的保管与使用
其他医疗设备 医用红外线理疗灯 台
工程量清单 是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
事業年度 事業者の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わるものとする。 （財務書類の提出） 事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類（会社法（平成
適用除外 条 前条にかかわらず，本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
事業内容 入札公告時の仕様書の内容を記載。
争议的解决方式 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决： （1） 提交 仲裁委员会仲裁。 （2） 向 人民法院起诉。
