Contract
第一节 通用合同条款
本项目“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程 标准施工招标文件》(2018年版)的“通用合同条款”。
第二节 专用合同条款
A.公路行业标准专用合同条款
本项目“公路工程专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)的“公路工程专用合同条款”。
说 明：
B.项目专用合同条款
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工 程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵 触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达
);
(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外 ”,“项目专用合同条款可能约定的”,“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)。
(3)其他需要补充、细化的内容。
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
序 号 | 条目号 | 信息或数据 |
1 | 1.1.2.2 | 发包人：涡阳县公路管理服务中心 地址：xxxxxxxxxxxxx000x邮政编码233600 |
2 | 1.1.2.6 | 监理人：地址： 邮政编码： |
3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了 该单项工程签约时合同价的10%或累计变更超过了签约合同价的15% |
6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： |
7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： |
8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7日内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到上述资料后7 日内。 |
9 | 11.5(3) | 逾期交工违约金：5000元/天 |
10 | 11.5(3) | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
11 | 11.6 | 提前交工的奖金：0元/天 |
12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：0%签约合同价 |
13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
14 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按 |
序 号 | 条目号 | 信息或数据 |
价格调整公式进行一次调整 ☑合同期内不调价 | ||
15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0%签约合同价 |
16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0%等主要材料、设备单据所列费用的0% |
17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份 |
18 | 17.3.3 (1) | 进度付款证书最低限额：30万元 |
19 | 17.3.3 (2) | 逾期付款违约金的利率：贷款市场报价利率(LPR)计算 |
20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目 所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予0%合同价 格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠 的金额。 质量保证金是否计付利息： ☑是，利息的计算方式：中国人民银行发布的同期存款利息。 □否 质量保证金采用以下第 (1)或(2)或(3)种 方 式 ： (1)质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的3%; (2)工程价款结算总额的3%的工程款； (3)其他方式：支持以银行转账、纸质或电子形式的各类保函(保险)缴 纳。 质量保证金的扣留采取以下第(2)或(3)种方式： (1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； (3)其他扣留方式：支持以银行转账、纸质或电子形式的各类保函(保险) 缴纳。 |
21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 6份 |
22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数:6份 |
23 | 18.2 | 竣工资料的份数：6份 |
24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行:否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位 |
号序 | 条目号 | 信息或数据 | ||
工程或工程设备规定如下： | / | |||
25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / | ||
26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算5年 | ||
27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：按100章至700章(不含安全生产费、第三者 责任险)合计金额的2.5‰计取 | ||
28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)保险费率：1.5‰ | ||
29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 如采用仲裁，仲裁委员会名称：毫州市仲裁委员 | ||
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专 用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容
。
(以下内容由招标人按照《公路工程标准施工招标文件》 (2018 年版) “项目专用合同条款”自行提供)
补充条款：
承包人提供农民工工资保证金的方式：支持以银行转账、纸质或电子 形式的各类保函(保险)缴纳。
缴纳金额比例及退还方式：按毫州市人社部门《关于转发〈安徽省工 程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》 (毫人社发 (2022)18 号)等相关规定执行。
第三节 合同附件格式附件一 合同协议书
涡阳县公路管理服务中心(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施涡阳县2024年 农村公路联网路项目 (项目名称) , 已接受安徽路诚工程建设有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目 施工3标标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第_3_标段由K + 至K + ,长约 km, 公路等级为 四级公路 ,设计时速 为 15 公里／小时 , 路面，有立交处；特大桥 座，计长 m; 大中 桥 座，计长 m; 隧道 座，计长 m 以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书； (3)补遗书；
(4)投标函及投标函附录；
(5)项目专用合同条款；
(6)公路工程专用合同条款； (7)通用合同条款；
(8)技术规范；
(9)图纸；
(10)已标价工程量清单；
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； (12)其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币 (大写) 贰x玖拾壹万柒仟捌佰陆拾叁元贰角贰分元(¥ 2917863.22)。
4. 承包人项目经理： xx 。承包人项目总工： xx 。
5. 工程质量符合 工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格， 力争优良。标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 150 日历天。
9.付款方式：按照当月实际发生工程量付80%,工程交工且验收合格后付至合价款的85%,通过审计决算后付至审计价款的97%,余款3%作为工程质量保证金， 待工程质保期满无质量问题一次付清。
注：1)工程款凭正式发票结算，票据要求税务机关开票，结算时一事一票，金额精确到万元，万元以下余留款在下次结算时累计。
2)工程款结算时，施工企业必须如实编制竣工结算并如实申报工程款，如承包 人申报的结算总价款超出经审计后工程合同价款与变更价款总和的5%,视为施工单 位违约，施工单位须向发包人支付超过5%的部分双倍金额的违约金，或直接从结算价款中扣除该项费用。
10.承包人违约的责任：承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因 造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保和低价风险担保。劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场的视为承包人违约一次并向发包人支付1万元违约金。
投标文件中承诺的项目班子管理人员原则上不予更换，确因项目班子管理人员身体健康等不可抗拒原因需要变更时，替换后的管理人员资格、业绩不得低于原管理人员，并完善变更手续，报送建设行政主管部门备案。未报送备案的，由建设行政主管部门记企业和项目经理不良记录档案一次。更换项目班子管理人员一人次视为违约一次，并按以下规定给予承包人进行处罚。
(1)如更换建造师(项目经理),须向发包人支付违约金中标合同价款的5%且不低于100万元/人次；
(2)如更换技术负责人，须向发包人支付人员违约保证金50万元/人次； (3)其他管理人员10万元/人次。
(4)被替换的项目班子人员不得再参与其他项目的投标和管理，若发现须再次向发包人支付违约金，违约金金额等同于替换金额。
(5)项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，建设单位有权要求更换，并视中标人为违约一次并参照上述(1)-(4)条支付违约金。
(特别说明：项目班子管理人员除发生死亡、出现不可抗力、重大疾病、法律法规 规定应当注销注册的情形外，一律不得更换；确需更换的，须经发包人及涡阳县人民政府批准后，按照本合同进行处罚，并记不良行为记录。)
(6)签订合同后，如发现项目经理在其他项目中仍有在建工程的，招标人有权单方面终止合同，不予退还其履约保证金，已实施的工程量不予支付工程价款，因此造成的损失由中标单位予以赔偿。
(7)逾期交工违约金：5000元/天。
(8)项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天缴纳违约金2万元/人天。
11.承包人提供农民工工资保证金的方式：银行转账(汇款)或银行保函或担保机构担保或保证保险或电子保函。
缴纳金额比例及退还方式：按毫州市人社部门《关于转发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》(毫人社发〔2022〕18号)等相关规定执行
。
12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署 并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
13. 本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本 与副本的内容不一致时，以正本为准。
14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字) 法定代表人或其委托代理人： (签字)
2024年 02 月 22 日 2024年 02 月 22 日
2024年02月22日
见证方
附件二 廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、 廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 涡阳县2024年农村公路联网路项目 ( 项 目 名 称 ) 项目法人 涡阳县公路管理服务中心(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目 施工 3 标段的施工单位 安徽路诚工程建设有限公司 (施工单位名称，以下简称“承包人”),特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2)严格执行 涡阳县2024年农村公路联网路项目 (项目名称) 施工3标
标段施工合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘 密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监
督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权
利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建 议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品
， 不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受 承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活 动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供 应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料
， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人 有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 (4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办
公用品等。
4. 违约责任
(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给 予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给 予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的
，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的 处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)施工3标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效
。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监
督
单位各一份。
发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： (签字) 法定代表人或其委托代理人： (签字)
2024年 02 月 22 日 2024 年 02 月 22 日
发包人监督单位： (全称) (盖单位章) 承包人监督单位： (全称) (盖单位章
)
附件三 安全生产合同
安全生产合同
为在 涡阳县2024年农村公路联网路项目 (项目名称) 施工3标 (标段)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作
，本项目发包人 涡阳县公路管理服务中心 (发包人名称，以下 简称“发包人”)与承包人 安徽路诚工程建设有限公司 (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关
安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安 全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安
全隐患。
2.承包人职责
(1)xxxx《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生 产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动
。各 级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括 临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。 现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量 和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保
卫工作及 预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定 期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作 业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的 人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施
， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本一式二份，副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字) 法定代表人或其委托代理人： (签字) 2024年 02 月 22 日 2024年 02 月 22 日
附件四 其他管理人员和技术人员最低要求
人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
专职安全管理人员 | 1 | 持有省级交通运输主管部门核发的行业 码为G的安全生产考核合格证书C证 |
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求
设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
附件六 项目经理委托书
安徽路诚工程建设有限公司(承包人全称)
涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标(合同工程名称)项目经理委任书
致 ：涡阳县公路管理服务中心(发包人全称）
安徽路诚工程建设有限公司(承包人全称) 法定代表人 总经理、钟敏(职务、 姓名) 代表本单位委任 项目经理、 袁霞(职务、姓名) 为涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、 质量检验、结算与支付等方面工作，由袁霞(姓名)代表本单位全面负责。
承包人： (盖单位章)法定代表人： 总经理 (职务)
钟敏(姓名)
(签字)
2024 年 02 月 22 日
抄送： (监理人)
附件七 履约担保格式
附件八 工程资金监管协议格式
(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)
工程资金监管协议
发 包 人： 涡阳县公路管理服务中心 (以下简称“甲方”)
承 包 人 ： 安徽路诚工程建设有限公司 (以下简称“乙方”)
经办银行： (以下简称“丙方”)
为了促进 涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金 专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)合同条款有关规定
，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 1.资金管理的内容
(1)乙方为完成涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)工程成立的项
目经理部在丙方开设基本结算户；
(2)甲方应将按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的账户；
(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于涡阳县2024年农村公路联网路 项目施工3标(项目名称)；
(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2.甲方的权责
(1)按照 涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式， 向乙方支付工程款；
(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙 方改正为止；
(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。 3.乙方的权责
(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
(3)办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 万元以上的采购业务时，应将合同协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料
；
(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责
办理支票转付手续；
(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4.丙方的权责
( 1 )成立涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于涡阳县2024年农村公路联网路项目施工3标 (项目名称)工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有 关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；
(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本 与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人： (盖单位章)法定人或代表其委托代理人： (签字)
2024 年 02 月 22 日
承包人： (盖单位章)法定人或代表其委托代理人： (签字)
2024年 02 月 22 日
经办银行： (盖单位章)
法定人或代表其委托代理人： (签字)
2024年 02 月 22 日