项目编号:YZLNN2023-C2-441-ZYQT
国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程磋商文件
项目编号:YZLNN2023-C2-441-ZYQT
项目名称:国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程
采购人:国家税务总局防城港市港口区税务局采购代理机构:云之龙咨询集团有限公司
2023 年 8 月 24 日
目录
第一章 磋商公告
项目概况
国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程的潜在供应商应在微信公众号“云之龙咨询集团”选择[集团服务]→[购买标书]进行获取采购文件,并于 2023 年 9 月 4 日 9 点 30 分(北京时
间)前提交响应文件。
一、项目基本情况:
项目编号:YZLNN2023-C2-441-ZYQT
项目名称:国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程采购方式:☑磋商 □询价
本采购项目属于目录外标准下项目
序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 简要服务要求描述 |
1 | 国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程 | 1 | 项 | 该工程位于xxxxxxxxxx 00 x,国家税务总局防城港市港口区税务局内,属于改造工程。主要内容包括:原主机房设备迁移至新主机房、新主机房的天棚、地面、墙面及电气等进行改造, 具体内容详见工程量清单。 |
预算金额:人民币(大写)叁拾捌万零陆佰陆拾xxxx分(¥380669.09)。最高限价:人民币(大写)叁拾捌万零陆佰陆拾xxxx分(¥380669.09)。采购需求:
合同工期履行期限: 60 日历天本项目不接受联合体。
二、供应商的资格要求:
1.供应商参加本采购活动应当具备下列条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
2.中华人民共和国境内注册或登记(指按国家有关规定要求注册或登记的)依法能提供本次采购工程的供应商;
3.本项目专门面向中小企业采购,即在本采购项目中,在本采购项目中(工程类),工程由中小企业承建(工程施工单位为中小企业)。
供应商需提供中小企业声明函(须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联
企业〔2011〕300 号)规定的中小企业划分标准),属于残疾人福利性单位的需提供残疾人福利性单位声明函,属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
4.本项目的特定资格要求:
①供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质,具有有效的安全生产许可证。
②供应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B 类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标(成交)候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2020〕11 号文除外)。
5.不存在不良信用记录(在“信用中国”网站<xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx>、中国政府采购网
<xxx.xxxx.xxx.xx>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次采购活动)。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
1.获取时间:自本公告发布之时起至 2023 年 9 月 1 日 18 时 00 分。
2.获取方式:通过关注微信公众号“云之龙集团”,在云之龙集团公众号页面选择[集团服务]
→[购买标书],登记公司相关信息并经核实后,通过线上支付费用,即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书使用需知”。
3.售价:磋商采购文件每本售价 300 元,售后不退。采购文件价款交纳银行账户:
开户名称:云之龙咨询集团有限公司
开户银行:中国银行南宁市民主支行(网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行)银行账号:623661021638
开户行行号:104611010017四、响应文件提交
接收时间:2023 年 9 月 4 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分(北京时间)。
截止时间:2023 年 9 月 4 日上午 9 点 30 分(北京时间)。
递交方式:xxxxxxxxxxx 00 x 0 x楼云之龙咨询集团大厦 4 楼(具体见电子显示屏),逾时送达或未按要求密封将予以拒收。
时间:2023 年 9 月 4 日上午 9 点 30 分(北京时间)
地点:云之龙咨询集团有限公司评审室(xxxxxxxxx 00 x 0 xx 0 x)
自本公告发布之日起 3 个工作日。七、其他补充事宜
1.关于磋商及最后报价的有关要求:
(1)磋商时间及地点:2023 年 9 月 4 日上午 9 点 30 分(北京时间)截止后为磋商小组与供应商磋商时间,具体时间由采购代理机构另行通知。
磋商地点:xxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxxxxxxxxx 0 x,参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件依时到达指定地点等候当面磋商。
(2)磋商方式:采用现场进行磋商。
2.网上公告媒体查询:本项目采购公告在国家税务总局广西壮族自治区税务局防城港市频道
(xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/)、云之龙集团网(xxx.xxxxx.xx)上发布。八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局防城港市港口区税务局地 址:xxxxxxxxxx 00 x
联系方式:xxx 0770-2832018 2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:xxxxxxxxxxx 00 x 0 x楼云之龙咨询集团大厦 6 楼联系方式:0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人:xx、xxx
电 话:0771-2618118、2611889、2611898
云之龙咨询集团有限公司
2023 年 8 月 24 日
第二章 磋商须知
磋商须知前附表
序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
1 | 采购项目 | 国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程 |
磋商小组 | 3 人 | |
采购预算 | 预算金额:人民币(大写)叁拾捌万零陆佰陆拾玖元零玖分 (¥380669.09)。 | |
公告媒体 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局防城港市频道 (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/)、云之龙集团网(xxx.xxxxx.xx) | |
2 | 采购人 | 名 称:国家税务总局防城港市港口区税务局地 址:xxxxxxxxxx 00 x 联系方式:0770-2832018 |
3 | 采购代理机构 | 名称:云之龙咨询集团有限公司 地址:xxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxxxxxxxxx 0 x 电话:0000-0000000、2611889、2611898 联系人:xx、xxx |
4 | 供应商产生方法 | ☑公告 □供应商库抽取 □专家和采购人推荐 |
5 | 供应商资格条件 | 1.供应商参加本采购活动应当具备下列条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 2.中华人民共和国境内注册或登记(指按国家有关规定要求注册或登记的)依法能提供本次采购工程的供应商; 3.本项目专门面向中小企业采购,即在本采购项目中,在本 |
采购项目中(工程类),工程由中小企业承建(工程施工单位为中小企业)。 供应商需提供中小企业声明函(须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的中小企业划分标准),属于残疾人福利性单位的需提供残疾人福利性单位声明函,属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 4.本项目的特定资格要求: ①供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质,具有有效的安全生产许可证。 ②应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B 类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标(成交)候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞ 70 号、桂建管〔2020〕11 号文除外)。 5. 不 存 在 不 良 信 用 记 录 ( 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 <xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx>、中国政府采购网<xxx.xxxx.xxx.xx>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次采购活动)。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。 | ||
6 | 项目现场勘察 | ☑不组织 □组织: |
7 | 联合体 | ☑不接受 □接受 |
8 | 其他法律法规强制性规定的 | 无 |
9 | 供应商须提供的 其他资料 | 无 |
10 | 提交样品 | ☑不要求提供 □要求提供: |
11 | 澄清或者修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日 5 日前,以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商,不足 5 日 的,顺延供应商提交首次响应文件截止时间。 |
12 | 递交磋商响应文件的截止时间和 地点 | 时间:2023 年 9 月 4 日 9 时 30 分(北京时间) 地点:xxxxxxxxxxx 00 x 0 x楼云之龙咨询集团大厦 4 楼(具体见电子显示屏) |
13 | 磋商响应文件开启时间和地点 | 时间:2023 年 9 月 4 日 9 时 30 分后(北京时间) 地点:云之龙咨询集团有限公司评审室(xxxxxxxxx 00 x 0 xx 0 x) |
14 | 磋商保证金 | □不要求提供 ☑要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的1%,本项目的磋商保证金为人民币(大写)叁仟元整(¥3000.00),提交方式为支票、汇票、本票或金融机构、担保机构、银行出具的保函等非现金形式。磋商保证金提交截止时间为响应文件递交截止时间前。开户名称:云之龙咨询集团有限公司 开户银行:中国银行广西南宁民主支行银行账号:623661021638 注:以电汇方式递交磋商保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购 编号、包号及用途(磋商保证金)。 |
15 | 磋商响应有效期 | 90 日(日历日) |
16 | 响应文件份数 | 正本 壹 份副本 叁 份 电子文件 1 份(□扫描件,☑Word) |
17 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称: 项目编号: 年 月 日 时 分前不得拆封 |
18 | 信用查询 | ☑采购人或采购代理机构将通过“ 信用中国” 网站(www. creditchina. xxx.xx)、中国政府采购网(xxx.xxxx.xxx.xx)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评审报告中。本项目信用记录查询截止时点为_本项目初步审 查评审截止时间止。_ □供应商自行查询上述记录,如实提供无不良信用记录承诺并加 盖供应商公章。联合体参加磋商的,所有联合体成员均须加盖公 |
章。本项目信用记录查询截止时点为 | ||
19 | 工期、地点 | 工期:60 日历日 建设地点:广西区防城港市内采购人指定地点 |
续表
序号 | 名称 | 具体内容和要求 | |||||
20 | 采购资金的支付方 式和时间 | 具体详见第四章拟签订的合同文本和第六章项目采购需求约 定条款。 | |||||
22 | 履约保证金 | ☑不要求提供 □要求提供,履约保证金的数额不得超过采购合同金额的 10%,本采购项目履约保证金为合同金额的 3%,提交方式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,成交供应商在签订合同前应提交履约保证金,否则,不予签订合同。采用转账、电汇方式的,由成交供应商在签订合同前按规定的金额从成交供应商银行账户直接缴入采购人账户。合同期满且成交供应商完全履行了服务要求或产品质量保证义务 的,采购人在收到成交供应商提出申请的 30 日内无息返还履约保证金;采购人如逾期退还履约保证金,每逾期一天,可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金;成交供应商在合同期限和质量保证期内不能履行合同义务或违约的,履约保证金不予退还。 开户名称:中国建设银行股份有限公司防城港东兴大道支行开户银行:国家税务总局防城港市港口区税务局 开户账号:45001659587050700758 注:以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金)。 | |||||
23 | 采购代理服务费 | (1)采购代理服务收费标准: 按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980 号《磋商代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格〔2011〕534 号文的规定的基准价下浮 30%收取,向成交供应商收取代理服务费用。 采购代理服务费标准费率(未下浮 30%): | |||||
费率 磋商金额 | 货物磋商 | 服务磋商 | 工程磋商 | ||||
100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | ||||
100~500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | ||||
500~1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000~5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | ||||
5000 万元~1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | ||||
1~5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||||
5~10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | ||||
注:磋商代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某工程磋商代理业务成交金额为 6000 万元,计算磋商代理服务收费额如下: 100 万元×1.0%=1 万元 (500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元 (5000-1000)万元×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元) (2)磋商代理服务费汇到如下指定账户:开户名称:云之龙咨询集团有限公司 开户银行:中国银行广西南宁民主支行 银行账号:623661021638 | |||||||
24 | 其他规定 | 1.本磋商采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用供应商法定主体行为名称制作的印章,除本磋商采购文件有特殊规定外,供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本磋商采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人(负责人)或被授权人亲自在磋商采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为,私章、签字章、印鉴、影印等其 它形式均不能代替亲笔签字。 |
磋商须知正文
一、总则
1.定义
1.1 “采购人”是指进行本次采购项目的国家机关、事业单位、团体组织等采购方。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
1.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托,代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
1.3 “供应商”是指响应磋商文件(以下简称磋商文件)要求、参加磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式产生。
1.4 “磋商小组”是依据有关规定组建,依法履行磋商采购活动职责的 3 人以上单数的磋商成员。
1.5 “货物”是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
1.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
1.7 “工程”是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
1.8 本采购项目属于目录外标准下项目。
2.采购项目预算
2.1 本项目采购资金预算金额见磋商须知前附表。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
4.参与磋商的费用
4.1 无论磋商的结果如何,供应商应自行承担所有与磋商采购活动有关的全部费用。
★5.授权委托
5.1 供应商代表为供应商法定代表人的,应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的,应持有法定代表人授权书,并附授权代表的身份证明。
6.联合体形式
6.1 本项目是否接受联合体参与及相关要求见磋商须知前附表。
6.2 供应商为联合体形式的,应同时遵守以下规定:
(1)联合体各方必须签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例;
(2)联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件;
(3)除磋商须知前附表中另有规定,联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的供应商特定资格条件;
(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级;
(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.项目现场勘察
7.1 本项目是否组织现场勘察见磋商须知前附表。
7.2 供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。供应商未在指定时间进行勘察的,采购人不再另行组织。
7.3 勘察现场的费用由供应商自己承担,勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.4 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交,供应商不得以任何借口,提出额外补偿,或延长合同期限的要求。
二、磋商文件
8.磋商文件的组成
8.1 磋商文件由下列文件组成:第一章 磋商公告
第二章 磋商须知
第三章 评审方法及标准第四章 合同草案条款 第五章 响应文件组成 第六章 项目采购需求
8.2 磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前,对磋商文件进行澄清或者修改的内容,为磋商文件的组成部分。
8.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容,包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
8.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容,按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由,其风险由供应商承担。
10. 磋商文件的澄清或者修改
10.1 在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日 5 日前,以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商,不足 5 日的,顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
11.偏离
11.1 本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离,即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。
11.2 “▲”标注的技术需求为重要技术需求,若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
11.3 除采购法律法规相关规定外,磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定(仅限标注“★”)或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要
条款),对其中任何一条的偏离,在评审时将其视为无效响应。三、响应文件
12.一般要求
12.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容,按磋商文件的要求编制响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
12.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料,但应附中文注释,在有差异时以中文为准。
12.3 除技术要求另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。
12.4 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
12.5 响应文件应采用书面形式,磋商文件中要求提供电子版的,必须按要求提供。
13.响应文件的组成
13.1 响应文件应包括但不限于下列内容:
13.1.1 商务部分
★(1)磋商响应声明函(供应商代表是法定代表人的,应提供法定代表人身份证复印件;供应商代表不是法定代表人的,除提供供应商代表身份证复印件外,还应当提供法定代表人身份证复印件和授权委托书)(格式见本磋商文件第五章)。(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
(2)报价一览表及已标价工程量清单(格式见本磋商文件第五章)(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
★(3)商务条款偏离表(供应商填报该表时,应按第六章《项目采购需求》中的商务条款要求,结合自身响应情况对商务条款逐条响应,未逐条响应的视为磋商无效。)(格式见本磋商文件第五章)(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
★(4)磋商保证金缴纳证明(格式见本磋商文件第五章)
★(5)供应商符合资格条件的证明文件:
①供应商基本情况表(格式见本磋商文件第五章);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
②供应商有效的新版“营业执照”或《事业单位法人证书》或其他依法成立组织的证明文件(必须具有,如能够在线查询的材料,请提供国家有关部门规定查询的网址链接,原件备查);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
③供应商建筑装修装饰工程专业承包资质证书及安全生产许可证复印件,原件备查;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
④供应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师执业资格证书复印件及有效的安全生产考核合格证书(B 类)复印件,原件备查;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑤供应商 2022 年度财务审计报告或财务报表复印件(如供应商为参加本项目时当年新成立公司的,应提供于公司成立之日后的财务报表),原件备查;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑥响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件,原件备查);供应商无纳税记录或为新成立公司,应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(复印件,原件备查);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑦响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证(复印件,原件备查);供应商无缴费记录或为新成立公司,应提供由供应商所在地社保部门或税务部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(复印件,原件备查);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑧供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见本磋商文件第五章);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
★(6)本项目为中小企业预留项目,参加本项目磋商的供应商必须为中小微企业,或监狱企业,或残疾人福利性单位,否则竞标无效。供应商应符合以上其中一项资格,并根据情况提供材料(必须提供,否则响应文件按无效响应处理):
①《中小企业声明函》(格式后附);
②《残疾人福利性单位声明函》(格式后附);
③由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(7)磋商须知前附表要求供应商须提供的其他资料
(8)供应商认为需提供的其他资料
14.1.2 技术部分
(1)施工组织设计
★(2)技术响应与偏离表(供应商填报该表时,应按第六章《项目采购需求》中的技术服务条款要求,结合自身响应情况对技术服务条款逐条响应,未逐条响应的视为磋商无效。)(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
(3)服务承诺
(4)投入人员情况一览表
(5)磋商标的物符合磋商文件要求的相关证明文件
(6)其他资料
14.2 本项目是否要求提供样品的见磋商须知前附表。
14.3 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的,供应商有以下情形之一的,在磋商时将其视为无效响应文件。
(1)未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的;
(2)供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。
14.4 在磋商过程中,供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.5 磋商文件规定可能发生实质性变动的,供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中的对应内容处注明。
14.6 供应商无论成交与否,其响应文件不予退还。
15.报价
15.1 供应商应按磋商文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件,以人民币进行报价。报价应为完税价。
15.2 供应商必须按报价一览表和已标价工程量清单的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的,应同时修改其已标价工程量清单中的报价。
15.3 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见磋商须知前附表。
16.磋商保证金
16.1 本项目是否交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。
16.2 磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的,应以支票、汇票、本票、网上银行或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前,向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算 1%的谈判保证金(数额采用四舍五入,计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章磋商须知前附表规定的磋商响应有效期一致。未按磋商文件规定提交保证金的,采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
16.3 供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金,其交纳的保证金,对联合体各方均具有约束力。
16.4 未成交供应商的保证金,在成交通知书发出后 5 个工作日内退还;成交供应商的保证金,在采购合同签订后 5 个工作日内退还,但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
16.5 有下列情形之一的,保证金不予退还:
(1)供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的;
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(5)磋商文件规定的其他情形。
17.磋商响应有效期
17.1 磋商响应有效期见磋商须知前附表,在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。
18.响应文件的签署及规定
18.1 供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样,当正本和副本有差异时,以正本为准。
18.2 响应文件正本和副本应用不褪色的材料打印或书写,并按磋商文件要求在签字盖章处加
盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。响应文件中的任何加行、涂改、增删,应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。否则,将导致响应文件无效。
18.3 在磋商过程中,供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价,应打印或用不褪色墨水书写,并由法定代表人或其授权代表签字,加盖单位公章。否则,将导致响应文件无效。
19.响应文件的密封和标记
19.1 响应文件按正本和副本分别装订,注明“正本”或“副本”后,做密封封装,并在封套的封口处加盖供应商单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。
19.2 响应文件封套或外包装上应写明的内容见磋商须知前附表。
19.3 响应文件如果未按上述规定密封和标记,采购人或采购代理机构应当拒绝接收。
19.4 采购人或采购代理机构不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商参与磋商。
20.响应文件的递交
20.1 响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。
20.2 在截止时间后送达的响应文件为无效文件,采购人、采购代理机构或磋商小组应当拒收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1 供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前,可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人或采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。
21.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时,以补充、修改的内容为准。四、磋商与评审
22.磋商小组
22.1 磋商与评审由依法组建的磋商小组负责,磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
23.初步审查
23.1 磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查,包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外,首次提交的响应文件有下列情况之一,其响应文件无效,磋商小组应当告知有关供应商。
(1)供应商不满足磋商文件供应商资格条件或未按照磋商文件规定提供资格证明材料的;
(2)供应商存在失信记录的:
失信记录是指, 通过“ 信用中国”网站( xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx )、中国政府采购网
(xxx.xxxx.xxx.xx)查询相关主体信用记录,列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单。失信情况查询详见磋商须知前附表;
(3)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的;
(4)响应有效期不足的;
(5)响应文件不满足磋商文件实质性条款的。响应文件是否实质性响应磋商文件,由磋商小组
依据磋商文件规定、供应商响应文件及磋商情况认定;
(6)其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
24.澄清
24.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式,由其法定代表人或其授权代表签字,供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
25.磋商
25.1 初审结束后,磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。
25.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。
25.5 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案。
25.6 磋商小组应当根据实际情况与供应商进行磋商,并确定磋商的轮次。
25.7 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。采购人或采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
25.8 磋商结束后,供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件,不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的,将视为无效响应文件。
26.最后报价
26.1 磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(如果最后报价与首次报价不一样的,需要重新提交已标价工程量清单,不能以总价下浮形式报价)。提交最后报价的供应商原则上不得少于 3 家,经磋商小组同意也可为 2 家(根据《国家税务总局广西壮族自治区税务局办公室关于修订印发〈国家税务总局广西壮族自治区税务局系统目录外标准下项目采购管理暂行办法〉的通知》)。
26.2 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐原则上 3 家以上供应
商的设计方案或者解决方案,经评审小组同意也可为 2 家(根据《国家税务总局广西壮族自治区税务局办公室关于修订印发〈国家税务总局广西壮族自治区税务局系统目录外标准下项目采购管理暂行办法〉的通知》),并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动或增加新的需求,最后报价不得高于首轮报价。
27.最后报价评审
27.1 最后报价计算错误修正的原则
(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。
(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的,以分项报价金额计算结果为准。
(3)分项报价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改分项报价。
(4)如果供应商不接受对其错误的更正,其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。
27.3 价格得分:以供应商的最后报价作为价格评分依据。供应商的评审价为按上述条款修正最后报价后的报价。
价格评分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件实质性要求且最后评审报价最低的为评审基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
价格评分=(评审基准价/供应商最后评审报价)×价格分
28.综合评审
28.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
28.2 评审办法及标准见第三章。
28.3 评审时,磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
29.提出成交供应商
29.1 磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。经磋商小组同意也可推荐 2 名成交候选供应商。
29.2 评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。
30.确定成交供应商
30.1 采购代理机构应当在评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
30.2 采购人在收到评审报告之日起 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
30.3 采购人自行组织磋商的,在评审结束之日起 5 个工作日内确定成交供应商。
31.磋商终止
31.1 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动,重新开展采购活动:
(1)因情况变化,不再符合规定的磋商采购方式适用情形的;
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
(3)报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的,或者提交最后报价的供应商少于 3 家的,除经
磋商小组同意也可为 2 家的情形外(根据《国家税务总局广西壮族自治区税务局办公室关于修订印发《国家税务总局广西壮族自治区税务局系统目录外标准下项目采购管理暂行办法》的通知》);
(4)因重大变故,采购任务取消的。
32.重新评审
32.1 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外,采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
33.保密
33.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.禁止行为
34.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通;不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;不得提供虚假材料谋取成交;不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反法律法规、磋商文件相关规定的,依法追究法律责任。
34.2 供应商应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他供应商的竞争行为,不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
有下列情形之一的,视为供应商串通报价,其本次磋商报价无效:
(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜;
(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
(4)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
(5)不同供应商的响应文件相互混装;
(6)不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。五、成交结果信息公布与签订合同
35.成交信息的公布
35.1 成交供应商确定之日起 2 个工作日内,采购人或者采购代理机构应在磋商须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。
35.2 磋商文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前磋商文件已公告的,不再重复公告。
35.3 采用书面推荐供应商参加采购活动的,在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。
36.成交通知
36.1 成交供应商确定后,采购人或采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供
应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.履约保证金
37.1 成交供应商按照磋商须知前附表的规定,在签订采购合同前,向采购人提交履约保证金。联合体成交的,履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.2 成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的,视为放弃成交资格,其磋商保证金不予退还。
38.签订合同
38.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订采购合同的依据。
38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 7 个工作日内与采购人签订采购合同。
38.3 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
38.4 成交供应商因不可抗力或者拒绝签订采购合同的,采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同,以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。
六、其他规定
39.采购代理服务费
39.1 成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见磋商须知前附表。
40.询问、质疑、投诉
40.1 供应商对采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当及时作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
40.2 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
41.其他规定
41.1 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
42.文件解释权
42.1 本磋商文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。
第三章 评审方法及标准
综合评分法
一、评审原则:
(一)磋商小组的构成:本采购项目的磋商小组采购人代表和评审专家组成,成员人数为 3 人单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评审依据:以本项目磋商文件、响应文件、应答文件为评定依据。
(三)评审办法:综合评分法。
(四)评审方式:以封闭方式进行。二、评分标准:
(一)对通过资格审查、符合性审查的供应商进行详细评分,采用百分制综合评分法。
(二)计分办法(按四舍五入取至百分位):
序 号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
1 | 报价分 (30%) | 30 分 | (1)评审价为供应商的最后报价,评审价只是作为磋商评审时使用。最终供应商的成交金额=最后报价,如价格有修正,以修正原则修正并确认后的价格为准。 (2)政策性扣除计算方法: 本项目为专门面对中小企业项目,按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定,小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策。 本项目属于建筑业,中型、小型或微型企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信中联企业〔2011〕300 号)文件执行。 (3)以进入详评的最低的评审价为评审基准价,即指满足磋商文件 要求且价格最低的最后报价。 (4)某磋商供应商价格分=(评审基准价/某有效磋商供应商评审价) ×30 分 |
2 | 技术(质量)部分 (67%) | 主 要 施 工方法 (10 分) | (1)各主要分部施工方法符合项目实 际,须有详尽的施工技术方案,方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全,得 10 分。 (2)各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,方法可行,能指导具体施工并确保安全,得 8 分。 (3)各主要分部施工方法基本符合项目实际,施工技术方案基本齐全,方法基本合理、基本可行,基本能指导具体施工并确保安全, 得 6 分。 (4)各主要分部施工方法针对性差,施工技术方案差,方法不合理,不能指导具体施工和确保安全,得 0 分。 |
劳 动 力 安排计划 (5 分) | (1)各主要施工工序具有详细周密的劳动力安排计划,计划与进度呼应,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,很好的满足施工需要的,得 5 分。 (2)各主要施工工序具有详细的劳动力安排计划,计划与进度呼应,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理的,得 3 分。 (3)各主要施工工序具有劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计 划,劳动力投入基本合理的,得 2 分。 (4)没有劳动力安排计划,劳动力安排计划及劳动力投入不合理的,得 0 分。 | ||
确 保 工 程质 量 的 技术 组 织 措施 (40 分) | 一、技术参数 针对本工程的信息化特征,供应商应对第六章项目采购需求中“国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程细化清单”进行逐条响应(重要技术参数【本磋商文件中带“▲”号部分】能提供相关证明材料),能完全满足项目采购需求全部技术内容及要求的,得 30 分,每偏离 1 项扣 2 分(带“▲”号部分每偏离 1 项扣 3 分), 扣完为止。 | ||
二、技术组织措施 (1)设有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准的,得 10 分。 (2)设有质量技术管理班子和制度,人员配备合理,有基本的质量制度。主要工序有质量技术保证措施和手段,有自控体系,达到承诺的质量标准的,得 8 分。 (3)设有质量技术管理班子和制度,人员配备基本合理。主要工序有质量技术保证措施和手段,基本达到承诺的质量标准的,得 6 分。 (4)没有技术管理班子和制度,人员配备不合理。没有质量技术保 证措施和手段,达不到承诺的质量标准的,得 0 分。 | |||
确 保 安 全生 产 的 技术 组 织 措施 (5 分) | (1)设有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力的,得 5 分。 (2)设有专门的安全管理人员和制度,人员配备合理,制度健全,有各道工序安全技术措施,符合实际、满足有关安全技术标准要求。制定有现场防火、应急救援、社会治安安全措施的,得 4 分。 (3)配备有安全管理人员和制度,有安全技术措施,基本符合实际、 基本满足安全技术标准要求。有基本的现场防火、应急救援的,得 |
3 分。 (4)没有安全管理人员和制度,没有安全技术措施及应急救援措施的,得 0 分。 | |||
工 程 施 工的 重 点 和难 点 及 保证措施( 7分) | 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法是否合理。 (1)本工程的特点,本工程的重点和难点阐述清晰、合理,完全能解决重点和难点问题的方法很合理,得 7 分 (2)针对本工程的特点,本工程的重点和难点阐述比较清晰、合理、良好,基本能解决重点和难点问题的方法良好,得 5 分 (3)针对本工程的特点,本工程的重点和难点阐述较合理,解决重点和难点问题的方法较合理,得 3 分 (4)针对本工程的特点,本工程的重点和难点阐述一般,解决重点和难点问题的方法一般,得 2 分 (5)针对本工程的特点,本工程的重点和难点阐述不清晰、合理, 无解决重点和难点问题的方法,得 0 分 | ||
(1)满足磋商文件售后服务要求的,得 1 分; | |||
(2)满足磋商文件售后服务要求,售后服务方案比较完整、详细, | |||
有服务响应体系,优于磋商文件售后服务要求的服务响应时间、服 | |||
务响应方式。免保期后,有偿维护方式、服务范围及费用等方案比 | |||
3 | 商务分 (3%) | 3 分 | 较优惠,得 2 分。 (3)优于磋商文件售后服务要求,售后服务方案完整、详细,有完 |
整、可靠的服务响应体系,优于磋商文件售后服务要求的质保期、 | |||
服务响应时间、服务响应方式。免保期后,有偿维护方式、服务范 | |||
围及费用等方案比较优惠,有优于项目需求的售后服务方案,得 3 | |||
分。 |
三、成交候选供应商推荐原则
在响应文件通过资格和符合性评审的前提下,磋商小组将根据总得分由高到低排列次序顺序推荐 3 名成交候选供应商。总得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐;总得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商,其余以此类推。采购人也可以重新进行采购活动。
第四章 合同草案条款
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程。
2.工程地点:国家税务总局防城港市港口区税务局。
3.工程立项批准文号: \ 。
4.资金来源: 。
5.工程内容:该工程位于防城港市港口区迎宾路 56 号,国家税务总局防城港市港口区税务局内,属于改造工程。主要内容包括:原主机房设备迁移至新主机房、新主机房的天棚、地面、墙面及电气等进行改造,具体内容详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期:2023 年 月 日。计划竣工日期:2023 年 月 日。
工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);其中:
(1)安全文明施工费
人民币(大写)(¥元);
(2)建安劳保费::
人民币(大写)(¥元);
(3)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);
(4)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(5)暂列金额:
人民币(大写)(¥元)。 2.合同价格形式:固定综合单价。五、项目经理
承包人项目经理: 。六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)成交通知书;
(2)响应函及其附录;
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)已标价工程量清单或预算书;
(7)图纸;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包
及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过采购形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间
本合同于年月日签订。十、签订地点
本合同在签订。十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。十三、合同份数
本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码: 组织机构代码:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
第四章通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)。
第五章专用合同条款
合同专用条款
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括:(1)本合同协议书;(2)成交通知书;(3)响应文件及其附
件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;
(8)工程量清单;(9)工程量清单报价表;(10)竞争性磋商文件及附件(含所有补充通知)。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称: ;
资质类别和等级: ;联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
1.1.2.5 设计人:
名 称: ;
资质类别和等级: ;联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:现行的国家法律和行政法规,工程所在地政府有关法律和规
章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括:现行国家标准、规范及行业标准、规范等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 无 ;发包人提供国外标准、规范的份数: 无;发包人提供国外标准、规范的名称:无 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
合同文件组成及优先顺序为:(1)本合同协议书;(2)成交通知书;(3)响应文件及其附件
(含所有补充通知);(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术
文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程量清单报价表;(10)竞争性磋商文件及附件(含
所有补充通知)。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:签订合同 7 天内;
发包人向承包人提供图纸的数量:两套,承包人需增加图纸套数,发包人代为复印,费用由承
包人承担;
发包人向承包人提供图纸的内容:施工图及相应设计变更文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:开工前 15 天应提供完善的施工组织设计及安全专项施工方
案。
承包人提供的文件的期限为:图纸会审后 15 个有效工作日内提供;承包人提供的文件的数量为:按实提供;
承包人提供的文件的形式为:书面形式;
发包人审批承包人文件的期限:从收到之日起 7 个有效工作日内给予确认。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:执行本合同通用条款。
1.7.1 发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:发包人工程部办公室;发包人指定的接收人为:(成交后填写)。
承包人接收文件的地点:(成交后填写);承包人指定的接收人为:(成交后填写)。监理人接收文件的地点:(成交后填写);监理人指定的接收人为:(成交后填写)。
关于出入现场的权利的约定:。
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场地界为准,地界以内为场内交通,地界以外为
场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归属发包人所有,承包人不得
向其他人转借、出售或泄露与本项目有关的上述文件资料情况。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅使用于本项目的建设 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:归属承包人所有,发包人不得向其
他人转借、出售或泄露上述文件资料情况。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅使用于本项目的建设。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包
人承担。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按第 12.1 款执行。
姓 名: ;身份证号: ; 职 务: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:(1)督促监理工程师按照监理合同做好监理职责范围工
作;(2)协调对外部门和项目各参建单位相关工作;(3)按合同要求审查现场进度、审核工程量;
(4)对工程项目施工进度、质量、投资进行监督与控制;(5)在授权范围内处理合同履行过程中
与发包人有关的具体事宜。
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日
期前 7 天具备施工条件并移交给承包人。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:建筑物沿边向外 500 米以内道路、1000 米
以内的水、电、管线等临时设施费用由磋商供应商在其磋商报价中考虑。超此范围以外的由采购人
负责。若供电部门的原因造成停电,承包人必须自行解决施工用电,费用自理。
发包人提供资金来源证明的期限要求:无。发包人是否提供支付担保:不提供。
发包人提供支付担保的形式:无。
3.1 承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容:
工程施工技术资料、工程质量资料、工程检验评定资料、竣工图,项目所在地建设主管部门
规定的其他应交资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:按实际需要提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格之日起 30 天内。承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。
(10)承包人应履行的其他义务:施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护
建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人施工时应探明并负责保护且承包费用,施工时如
损坏地下管线、邻近建 筑物、构筑物,所发生费用由承包人承担。取土场及弃土场由承包人自行解
决,但不得违反 相关管理规定,并承担相关费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名: ;
身份证号: ;
建造师执业资格等级: ;建造师注册证书号: ;建造师执业印章号: ;安全生产考核合格证书号: ;联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
承包人对项目经理的授权范围如下: 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:每月出勤必须在 22 天以上。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:双方另行约定。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月
施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%
的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金 800 元/日(人民币)。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人项目经理必须与承包人磋商时所承诺的人
员一致,并在(开工日期)前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前,项目经理不得同时兼
任其他任何项目的项目经理(符合桂建管﹝2013﹞17 号和桂建管﹝2014﹞25 号文除外)。未经发包
人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处 1000 元/人•次(人民币)。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:因承包人项目经理不称职,发包人要
求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳违约金 800 元/人•次(人民币)。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前7 天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:因承包人主要施工管理人员
不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人
交纳违约金,处罚标准:技术负责人 800 元/人•次(人民币);专业工程师 500 元/人•次(人民
币)。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:按通用条款执行。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺
的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处 1000 元/人•
次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处 800 元/人•次(人民币)违约金;擅自更换其它在场
管理人员处 1000 元/人•次(人民币)违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,项目技术负责人擅
自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 800 元/人•次(人民币);未经发包人同意,专
职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 500 元/人•次(人民币);其它在场
管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 300 元/人•次(人民币)。
3.5 分包
本项目不允许分包
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移交施工现
场之日起至工程交付发包人之前,承包人负责工程照管与成品、半成品保护工作,保护期间因承包
人责任发生损坏,承包人自费予以修复。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:否。
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:。关于监理人的监理权限:。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名: ;
职 务: ;
监理工程师执业资格证书号: ;联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
关于监理人的其他约定: 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) ;
(2);
(3)。
5.1.1 特殊质量标准和要求:按本合同《通用条款》相关条款规定执行。关于工程奖项的约定:按本合同《通用条款》相关条款规定执行。
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:
工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,
承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施
工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。 监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:小时。
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 要求达到《建筑施工安全检查标准》
(JGJ59-2011)的标准和符合《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细
则》(桂建质【2015】16 号)的要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:
承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,
防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备,
防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用合同条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:
(1)本合同价款已包含安全文明施工费元。
(2)使用要求:专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》
(桂建质〔2015〕16号)和来宾市相关规定执行。
(3)支付约定:与进度款同期支付。
6.3环境保护
因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,
费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成
的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:无 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 按通用合同条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按通用合同条款执
行。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用合同条款执
行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:按通用合同条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用合同条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用合同条款执行。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:
①重大图纸变更影响关健线路工序施工;②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周
内间歇性停水、停电累计 8 小时(含 8 小时)影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程
中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材
料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:
非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误
期赔偿费(赔偿费按逾期竣工的单栋工程计算违约金,每延误一天,按该栋工程结算造价扣除建安劳
保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四处罚,违约金直接从结算款中扣
除。),误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发
包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不
能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安
劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: 无 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1)6 级以上地震;
(2)8 级以上持续 1 天的大风;
(3)暴雨级以上持续 1 天的大雨;
(4)持续 2 天 38 度以上的高温天气;
(5)持续 2 天 0 度以下的低温天气;
(6)20 年以上未发生过的洪水;
异常恶劣的气候条件的认定标准,以政府有关部门的规定为准。 由于异常恶劣的气候条件导致工期延误的,工期顺延。
7.9.2 提前竣工的奖励:无。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:按本合同《通用条款》相关规定执行。
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:主要材料涉及
品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:
①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临
时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在磋商报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设
施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包
人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,
若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所:按通用合同条款执行。施工现场需要配备的试验设备: 按通用合同条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件:按通用合同条款执行。
现场工艺试验的有关约定:按通用合同条款执行。
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定:按通用合同条款执行。
10.4.1 变更估价原则:按第 12.1 款执行。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:无。
发包人审批承包人合理化建议的期限:无 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:
无 。
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11:《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须采购的暂估价项目
对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目
对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。第 3 种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:
暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、
清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加
的金额,发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后,按照审定造价支付部
分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的,承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发
包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规
定所作支付后,暂列金额如有余额归发包人。
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:调整。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:
第 1 种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第 2 种方式:采用造价信息进行价格调整。
(1)允许调整的主要材料(设备)、基期价格、风险系数、磋商报价:详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。
(2)主要材料确认价:
按施工期间《来宾市建设工程造价信息》加权平均计算,信息价没有的按通用条款规定确定。
(3)价差计算方法:
①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备磋商报价低于基准价格的:合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料和设备单价跌幅以磋商报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备磋商报价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,材料和设备单价涨幅以磋商报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的:合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
第 3 种方式:其他价格调整方式:。
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定,工程量按实际结算。
综合单价中包括的风险范围:除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险、政策性调整以外的其他风险。
风险费用的计算方法:单价采用固定综合单价,风险费用已综合考虑在单价中。
①风险范围以外合同价款调整方法:
a.本合同实施期间因工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项引起工程项目、工程量变化的,其工程量按实际发生并监理工程师及发包人确认,变更合同价款按下列方法进行:工程量清单中有相同细目的按供应商磋商时的成交单价进行结算,工程量清单中有类似细目的参考类似成交单价结算;工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格,则有定额的套定额计算,执行本竞争性磋商文件工程计价参考依据,并乘以下浮系数(成交价/经审定的工程控制价)结算,其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取,无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定;新增项目无定额可套的,由发包人、监理单位及承包人根据市场协商确定;新增结算单价=综合单价×(成交价/经审定的工程控制价)。
b.工程量偏差调整方法:如果承包人实际完成工程量与采购工程量偏差超过 15%以上且该单项造价超过合同总价 1%以上的,则超过 15%以上增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法计算:有定额的套定额计算,执行本竞争性磋商文件工程计价参考依据,并乘以下浮系数(成交价/经审定的工程控制价)结算,其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取,无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。
c.材料和设备价格风险的调整方法:
基准价格的约定:基准价格按照竞争性磋商约定的材料设备信息价,无信息价的参考控制价的材料设备价格。
材料及设备风险的约定:允许调整的主要材料、设备及风险系数详见《承包人提供主要材料和设备一览表》),调整方法按 11.1 第 2 种方式(3)执行,调整部分仅计差额及相应税金。其余材料、设备不予调整。
d.措施项目费调整原则按《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第 9.3.2 款执行。
e.国家和自治区政策性调整有关费用标准的,按文件规定执行。
f.无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额:合同价款(扣除暂列金额)的 30%。
预付款支付期限:签订合同后,发包方 10 个工作日内支付给承包方。
预付款扣回的方式:从第一次支付进度款开始,从进度款中扣回,每次扣回预付款的 30%,直
至工程预付款扣完为止。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:无。预付款担保的形式为:无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和及其
广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西实施细
则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定: 每月 25 日前。
12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定:
(1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工
程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应
得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人
参加。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:。
12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序:。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
乙方管理人员、设备进场后完成文明施工与环境保护中的安全警示标志牌、现场围挡等措施,甲方支付合同总金额(扣除暂列金额)的 30%作为预付款;待工程验收合格后 60 日内支付合同总金额的 67%款项,剩余 3%作为工程质量保修金;工程质量保修金待缺陷责任期满后,由乙方向甲方提交质量保修金付款申请材料,甲方扣除应扣款项后退还乙方(无息)。
甲方每次付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款的责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按响应文件工程量清单内容。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:承包人应配合发包人提供以下资料:《工程用款支
付证书》;工程量计量报表;其他需要补充说明的材料。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:无。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:无。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限:监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后
7 天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度
款支付证书。
(2)发包人支付进度款的期限:发包人应在取得财政拨款后 14 天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:无。
进度款支付方式:银行转账。
(3)发包人支付每一笔费用前,承包人应向发包人开具同等金额的正式、合法的增值税发票,
否则,发包人有权拒绝付款。
12.4.6 支付分解表的编制
(1)总价合同支付分解表的编制与审批:无。
(2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,
而按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1 竣工验收条件
(3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括:按通用条款 13.2.1 条执行并满足发包人要
求。
竣工验收资料的份数:一式伍份。
承包人提供竣工图的约定:竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、
10 天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上),
提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款 13.2.2 执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款
13.2.2 条执行。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的
移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:每超一天向发包人支付合同价款万分之四的
违约金,如该金额不足以弥补发包人损失的,承包人仍须赔偿。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容:按通用条款,无特殊约定。
(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;
(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:按通用条款,无特殊约定。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后 5 天内。
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:按通用条款执行。竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款执行。
发包人审批竣工付款申请单的期限:从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 3 个月
内,因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应
顺延。
发包人完成竣工付款的期限:承包人收到工程合同财务决算书之日起 28 天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:4 份。
承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷期满 7 天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请 28 天内。
(2)发包人完成支付的期限:28 天内。
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: 24 个月 。
关于是否扣留质量保证金的约定: 扣留 。
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为:;
(2)发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金(无息),待缺陷责任期满后返还;
(3)其他方式:。
质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(3)其他扣留方式:无 。
关于质量保证金的补充约定:。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:以保修合同约定为准。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:接到保修通知之日起 7 个工作日内。
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:无 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:工期顺延。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 无。
(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:无。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:工期顺延。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期顺延。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:工
期顺延。
(7)其他:无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满7天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:承包人有违反规定的,按规定给予处罚。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)承包人未按本合同通用条款第 16.2.1(2)、(3)条内容完成的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为违约金。
(2)承包人有本合同通用条款第 16.2.1(6)条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
(3)承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有违约意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发违约通知书(不再陈述违约理由)。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约金,返还金额由监理人审核,发包人批准。违约金额返还时不包括银行利息。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的;
(2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;
(3)未经监理人批准,承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期延误的;
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
(6)合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 无 。
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:无。
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定:无。
关于其他保险的约定:承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤
害保险,并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按国家相关规定执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:依法向工程所在地有管辖权的人民法
院起诉。
争议评审小组成员的确定:按通用条款,无特殊约定。选定争议评审员的期限:按通用条款,无特殊约定。
争议评审小组成员的报酬承担方式:按通用条款,无特殊约定。其他事项的约定:无。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:无。
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
21.1 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作,并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护,不能影响总工期,否则将追究责任方的责任,并要承担由此引起的返工怠工损失。
21.2 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡,要整齐牢固、美观整洁,宣传内容齐全;制定防尘降噪措施,标识标牌符合要求,指定安全责任人,确保安全生产;施工人员要按要求挂牌上岗,安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的,除按发包人的要求整改达标外,发包人有权扣除相应违约金。
21.3 施工资料要随施工进度同步进行,下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后,施工单位要对施工资料整理归档,并通过监理工程师审核。
21.4 本工程最终结算由上级部门委托的中介机构审查定案。中介机构对该项目工程结算的审减额超过 10%所产生的审核费用由承包人承担。
附件
协议书附件:
附件 1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:
附件 2:发包人供应材料设备一览表附件 3:工程质量保修书
附件 4:主要建设工程文件目录
附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6:承包人主要施工管理人员表
附件 7:分包人主要施工管理人员表附件 8:预付款担保格式
附件 9:暂估价一览表
附件 1:承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价 格(元) | 开工日期 | 竣工日期 |
附件 2:
发包人供应材料设备一览表
序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
— 53 —
附件 3:
工程质量保修书
发包人(全称):承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括合同中约定由承包人施工的工程承包范围,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:合同中约定由承包人施工的工程承包范围。
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年;
3.装修工程为 2 年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6.其他项目保修期限约定如下工程质保期内的设备、装饰项目的保修及日常维护由承包方负
责(包含所有人工、配件、耗材),确保所有设备及装饰面能正常使用。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
— 54 —
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的承包方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:无 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): 承包人(公章):
地 址: 地 址:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码:
— 55 —
附件 4:
主要建设工程文件目录
文件名称 | 套数 | 费用 (元) | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
— 56 —
附件 5:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
— 57 —
附件 6:
承包人主要施工管理人员表
名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
一、总部人员 | ||||
项目主管 | ||||
其他人员 | ||||
二、现场人员 | ||||
项目经理 | ||||
项目副经理 | ||||
技术负责人 | ||||
造价管理 | ||||
质量管理 | ||||
材料管理 | ||||
计划管理 | ||||
安全管理 | ||||
其他人员 | ||||
— 58 —
附件 7:
分包人主要施工管理人员表
名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
一、总部人员 | ||||
项目主管 | ||||
其他人员 | ||||
二、现场人员 | ||||
项目经理 | ||||
项目副经理 | ||||
技术负责人 | ||||
造价管理 | ||||
质量管理 | ||||
材料管理 | ||||
计划管理 | ||||
安全管理 | ||||
其他人员 | ||||
— 59 —
附件 8 :
预付款担保
(发包人名称):
根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写)元(¥)。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字) 地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
年月日
附件 9:
— 60 —
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
— 61 —
9-2:工程设备暂估价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
— 62 —
9-3:专业工程暂估价表
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
小计: |
— 63 —
第五章 响应文件组成
第一部分 商务部分
一、磋商响应声明函(供应商代表是法定代表人的,应提供法定代表人身份证复印件;供应商代表不 是法定代表人的,除提供供应商代表身份证复印件外,还应当提供法定代表人身份证复印件和授权委托书)。
(格式见本章附件)
二、报价一览表及已标价工程量清单(格式见本章附件)
三、商务条款偏离表(供应商填报该表时,应按第六章《项目采购需求》中的商务条款要求,结合自身响应情况对商务条款逐条响应,未逐条响应的视为磋商无效。)(格式见本章附件)
四、磋商保证金缴纳证明(格式见本章附件)五、供应商符合资格条件的证明文件:
①供应商基本情况表(格式见本磋商文件第五章);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
②供应商有效的新版“营业执照”或《事业单位法人证书》或其他依法成立组织的证明文件(必须具有,如能够在线查询的材料,请提供国家有关部门规定查询的网址链接,原件备查);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
③供应商建筑装修装饰工程专业承包资质证书及安全生产许可证复印件(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
④供应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师执业资格证书复印件及有效的安全生产考核合格证书(B 类)复印件(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑤供应商 2022 年度财务审计报告或财务报表复印件(如供应商为参加本项目时当年新成立公司的,应提供于公司成立之日后的财务报表),原件备查;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑥响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件,原件备查);供应商无纳税记录或为新成立公司,应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(复印件,原件备查);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑦响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证(复印件,原件备查);供应商无缴费记录或为新成立公司,应提供由供应商所在地社保部门或税务部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(复印件,原件备查);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
⑧供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见本磋商文件第五章);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
★六、本项目为中小企业预留项目,参加本项目磋商的供应商必须为中小微企业,或监狱企业,或残疾人福利性单位,否则竞标无效。供应商应符合以上其中一项资格,并根据情况提供材料(必须提供,否则响应文件按无效响应处理):
①《中小企业声明函》(格式后附);
②《残疾人福利性单位声明函》(格式后附);
③由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
64
七、磋商须知前附表要求供应商提交的其他资料八、供应商认为需提供的其他资料
65
第二部分 技术部分
一、施工组织设计
二、技术响应与偏离表(供应商填报该表时,应按第六章《项目采购需求》中的技术服务条款要求,结合自身响应情况对技术服务条款逐条响应,未逐条响应的视为磋商无效。)(格式见本章附件)
三、服务承诺
四、投入人员情况一览表
五、磋商标的物符合磋商文件要求的相关证明文件六、其他资料
66
一、磋商响应声明函
第一部分 商务部分
致 (采购人或采购代理机构):
我方已仔细研究了 (项目名称)的磋商文件(项目编号: )的全部内容,知悉参加磋商的风险,我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺,且在此期限期满之前均具有法律约束力。二、我方提交纸质响应文件正本 份和副本 份,电子响应文件 套,并保证响应文件
提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担相关的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守法律、法规有关规定,保证在获得成交资格后,按照磋商文件确定的事项签订采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。
附件 1-1:法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)附件 1-2:法定代表人授权书(授权代表参加磋商)
附件 1-3:授权委托书(自然人提供)
供应商名称(公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章): 日期: 年 月 日
注:供应商代表是法定代表人的,应提供法定代表人身份证复印件;供应商代表不是法定代表人的,除提供供应商代表身份证复印件外,还应当提供法定代表人身份证复印件和授权委托书。
67
附件 1-1
法定代表人身份证明复印件(适用于法定代表人参加磋商)
法定代表人身份证明复印件
附件 1-2
致: (采购人或采购代理机构)
(供应商名称)的法定代表人(姓名、职务)授权 (磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表,就 (项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
委托期限: 。代理人无转委托权。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。
法定代表人身份证及授权代表身份证明复印件
供应商名称(公章):
法定代表人(签字或盖章): 授权代表(签字或签章):
年 月 日
68
附件 1-3
致: (采购人或采购代理机构)
我 (姓名)系自然人,现授权委托 (姓名)以本人名义参加 (项目名称)的磋商活动,并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。
代理人无转委托权,特此委托。
我已在下面签字,以资证明。
自然人签字并在签名处加盖食指指印: 年 月 日
自然人身份证复印件
69
二、报价一览表及已标价工程量清单附件 2-1
报价一览表
报价一览表
序号 | 项目名称 | 项目编号 | ||
1 | 包号(如有) | |||
2 | 报价 | 大写:人民币 元小写:¥ 具体单价详见附件:已标价工程量清单。 | ||
3 | 工期 | |||
4 | 质量 | 按照符合国家工程施工验收规范合格标准 | ||
备注 |
附件:已标价工程量清单
供应商名称(公章):
法定代表人或其授权代表(签字或盖章): 日期: 年 月 日
70
附件 2-2
已标价工程量清单
(已标价工程量清单按磋商文件要求进行编制)
供应商名称(公章):
法定代表人或其授权代表(签字或盖章): 日期: 年 月 日
71
附件 2-3
最后报价(参考格式)
(第 次报价书)
项目名称: 项目编号:
项目包号(如有):
供应商名称 | |
磋商范围 | 第 包 |
最后报价 (详见备注说明) | 第 包 人民币大写: |
备注说明 | |
磋商小组签字 |
附:已标价工程量清单
(如果最后报价与首次报价不一样的,需要重新提交已标价工程量清单,不能以总价下浮形式报价)
供应商公章或授权代表签字:
年 月 日
72
附件 2-4 中小企业声明函(工程)
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于(第二章“磋商须知前附表”5 中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企
业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称),属于(第二章“磋商须知前附表”5 中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企
业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
……
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(盖单位章):日期:
注:(1)如供应商为联合体或分包的,声明函中“项目名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。
(2)请根据真实情况出具《中小企业声明函》。成交候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》
(财库〔2020〕46 号)、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)规定的中小企业扶持政策的,采购人或者其委托的采购代理机构应当在公示成交候选人时公开成交候选人的《中小企业声明函》,接受社会监督。
(3)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
73
附件 2-5 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______
单位的 项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
单位名称(盖单位章):
日期:
74
三、磋商保证金
说明:可提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函原件。
保证金汇款声明函(适用银行转账)
致: (采购人或采购代理机构)
我方为 (项目名称)(项目编号: )递交保证金人民币 元(大写(人民币 元)已于 年 月 日以银行主动划账方式划入你方账户。
详见附件:银行出具的汇款单或转账凭证复印件。
退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误,我方将承担全部责任和损失。
保证金交款、退款函
项目编号 | 项目名称 | 请将保证金交款凭证复印件贴于下面 | ||
交款单位 | 联系人及电话 | |||
保证金金额 | ¥ | 1. 若我单位不成交请采购人或采购代理机构于该项目成交通知书发出后5 个工作日内将保证金退回原交 款人。 2. 若我单位成交,请采购人或采购代理机构收到我单位提交的合同后5 个工作日内将保证金退回原交款 人。 供应商盖章: 年 月 日 | ||
退款信息 | ||||
户名 | ||||
账 号 | ||||
汇入地点 | 省 市(县) | |||
开户 银行 | ||||
备注:保证金交纳到以下账户 | ||||
户 名: | ||||
开户行: | ||||
帐 号: | ||||
是否为成交单位(该项由采购人填写) | ||||
采购人签名: |
附:磋商保证金交款凭证复印件
注:1、以电汇方式递交磋商保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(磋商保证金)。
75
汇款单或转账凭证复印件
76
四、商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目名称: 项目编号:
包号(如有):
序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务 条款 | 响应文件的商务 条款 | 偏离 | 说明 |
说明:(1)供应商应按第六章《项目采购需求》中的商务条款要求,结合自身企业经营情况对商务条款逐条响应。(2)当响应文件响应的商务内容完全响应磋商采购文件要求时,供应商应注明“无偏离”;低于磋商采购文件要求时,应注明“负偏离”;优于磋商采购文件要求的,应注明“正偏离”。
供应商名称(公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
年 月 日
77
五、供应商的资格证明材料附件 4-1
供应商:(公章)
供应商基本情况表
供应商名称 | 法定代表人 | |||
统一社会信用代码 | 邮政编码 | |||
授权代表 | 联系电话 | |||
电子邮箱 | 传真 | |||
上年营业收入 | 员工总人数 | |||
基本账户开户行及账号 | ||||
税务登记机关 | ||||
资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 | |
备注 |
附件 4-2-1 供应商有效的“营业执照”或《事业单位法人证书》或其他依法成立组织的证明文件
(必须具有,如能够在线查询的材料,请提供国家有关部门规定查询的网址链接,原件备查)
注:提供相关注册或登记等依法成立组织的证明文件,其中:供应商是企业(包括合伙企业)的,应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件;供应商是事业单位的,应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件;供应商是非企业专业服务机构的,应提供其有效的执业许可证复印件;
附件 4-2-2 供应商有效的建筑装修装饰工程专业承包资质证书及安全生产许可证复印件,原件备查;
附件 4-2-3 供应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师执业资格证书复印件及有效的安全生产考核合格证书(B 类)复印件,原件备查
附件 4-2-4 供应商 2022 年度财务审计报告或财务报表复印件(如供应商为参加本项目时当年新成
78
立公司的,应提供于公司成立之日后的财务报表),原件备查;
附件 4-2-5 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件,原件备查);供应商无纳税记录或为新成立公司,应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(复印件,原件备查);
附件 4-2-6 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证(复印件,原件备查);供应商无缴费记录或为新成立公司,应提供由供应商所在地社保部门或税务部门出具的
《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(复印件,原件备查);
附件 4-2-7 供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
79
本单位郑重声明:
供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,包括:
我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明!
供应商名称(公章):
法定代表人或其授权代表(签字或盖章): 日期: 年 月 日
六、磋商须知前附表要求供应商须提供的其他资料
七、供应商认为需提供的其他资料
80
一、施工组织设计
第二部分 技术部分
施工组织设计说明
供应商应根据第六章采购需求及第三章评审方法及标准规定编写施工组织设计。
81
二、技术响应与偏离表
技术响应与偏离表
项目名称: 项目编号:
包号:
序号 | 采购内容 | 服务 要求 | 技术指标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
说明:(1)供应商应按第六章《项目采购需求》中的技术服务内容与要求,结合企业自身响应情况对技术条款逐条响应。(2)当响应文件响应的技术条款完全响应磋商采购文件要求时,供应商应注明“无偏离”;低于磋商采购文件要求时,应注明“负偏离”;优于磋商采购文件要求的,应注明“正偏离”。
供应商名称(公章):
法定代表人或其授权代表(签字或盖章): 日期: 年 月 日
三、服务承诺
82
四、投入人员情况一览表
投入人员情况一览表
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业及职 称 | 持何种资格证书(证 书号) | 从事本工作时间 | 近年来承担类似项目名 称 | 本项目拟任职务 |
注:附以上拟投入服务团队人员学历、学位证书(如有)、职称证书(如有)、资格(或岗位)证书(如有)并加盖公章。
供应商名称(公章):
法定代表人(负责人)或授权代表(签字或盖章): 日期: 年 月 日
五、磋商标的物符合磋商文件规定的证明文件
备注:提供第二章“磋商须知前附表”和第六章“项目采购需求”要求(包括磋商标的物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。
83
第六章 项目采购需求
一、技术服务内容及要求 | ||||||||
序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 技术内容及要求 | ||||
1 | 国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程 | 1 | 项 | 一、项目主要内容包括:原主机房所有设备、电器、线路迁移至新主机房、新主机房的天棚、地面、墙面及电气等进行改造以及搭建智能管理中心平台。 二、具体技术内容及要求 | ||||
国家税务总局防城港市港口区税务局机房改造工程细化清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术内容及要求 | ||||
1 | 智能管理中心平台 | 1 | 套 | 一、基本配置及技术要求 1.分布式部署:要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式 虚拟化部署,可实现负载分担,满足大规模网络环境的统一管理,实际配置网管授权大于 25 个。 2.用户分权管理:可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码,并限制管理员的管理权限和管理范围,实现用户分权管理。 3.自动发现拓扑:自动发现网络中的所有网络设备,并在拓扑中显示出来,支持拓扑图自定义修改,包括设备、链路等; 4.支持 IP 拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图(支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开)、业务拓扑、STP 拓扑、MSTP 拓扑等多种拓扑类型;二层拓扑支持多协议,包括 Bridge、NDP、MSTP、STP、LLDP、 DISMAN-PING 等二层协议,支持聚合链 路,支持第三方的设备;拓扑可融合链 |
84
路状态、设备告警等多种信息; 5.告警智能分析,包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 6.提供直观的设备的面板视图:支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能,通过面板管理,网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态;并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能; 7.▲支持设备配置集中管理:配置库包括配置文件和配置片断,配置内容可带有参数,在部署时根据设备的差异设置不同的值;配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置;配置片断可部署到设备的运行配置;(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的 第三方机构出具的检测报告复印件)) 8. ▲支持批量的设备配置备份和恢 复。支持向导方式或者任务方式(周期性任务、一次性任务或立即任务)批量的备份、恢复完整的配置文件,也可以批量的下发配置片断;(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质 的第三方机构出具的检测报告复印件) 9.全网 VLAN 管理:全网 VLAN 管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除 VLAN,并能够方便地对 VLAN 内的设备进行管理,对 access 端口、trunk 端口、hybrid 端口和 VLAN 进行批量配部署。 10.IP 地址自动扫描:实现网络 IP 地址自动扫描、统计、分配和管理,同时允许用户手工分配和管理 IP 地址,以 达到更加灵活的分配管理。结合 IP 地 |
85
址段的管理功能,将整个网络的 IP,划入各个不同的 IP 地址段,分别进行管理,并给出详细直观的 IP 分配情况统计图表,使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的 IP 使用情况; 11. ▲VLAN 拓扑:VLAN 拓扑功能以可视的方式对网络中的 VLAN 资源进行管理,查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定 VLAN 通过;(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的第三方机构出具的检测报告复印件) 12.IP 地址绑定、监控:对绑定的 IP/MAC 进行监控,如果该 MAC 地址对应的机器更换了 IP 地址,或者其它机器冒用了本 IP 地址,则系统会立即发送相关告警,通知管理员发生了 IP 使用违规现象,从而管理员能够及时采取措施应对。通过 IP/MAC 绑定,能有效的防治网络 IP 地址使用冲突或盗用的现象; 13.支持管理第三方设备:新设备注册,告警注册,新性能指标注册,新 Syslog解析注册,Mib 编译,第三方设备配置管理-CLI 下发,配置管理-配置备份、软件升级(使用 TCL/ Expect /Perl 模板自定制),第三方设备管理系统集成; 14. ▲超长离线设备自动删除,可设置离线删除时间。(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的第三方机构出具的检测报告复印件) 15. ▲支持视图定制、切换:平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、 |
86
快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图;(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的第三方机构出 具的检测报告复印件) | ||||||||
2 | 人脸识别指纹一体机门 | 2 | 台 | 1、采用约 8 英寸 IPS 高清触摸屏,屏幕支持多点触控操作,屏幕流明度≥ 500cd/㎡,分辨率不小于 800×1280。 2、采用嵌入式 Linux 系统,支持刷脸认证,支持 IC 卡信息识读、CPU 卡信息识读,WEB 端支持开启/关闭 NFC 刷卡功能,WEB 端应支持配置防卡复制安全机制,功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。 3、采用高清双目宽动态相机,分辨率 ≥1920×1080,屏幕防暴等级≥IK04,设备后壳防破坏能力≥IK07。 4、▲设备离线支持≥100000 个人脸特征值存储,支持≥100000 张卡片信息存储,支持≥150000 笔记录存储(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的第三方机构出具的检测报告复印件)。 5、支持本地广告信息播放,图片广告循环播放功能,播放时间可在 WEB 端配置。 6、支持通过 WEB 端进行对比结果提示语音自定义配置,支持按时段配置自定义语音,每天支持≥4 个时段自定义。 7、▲支持在≤0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别,最大人脸识别距离约 4m,最小人脸识别距离约 0.3m,人脸比对误识率和准确率:误识 率≤0.01%的条件下准确率≥99%,人脸 |
87
比对时间<175ms(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的第三方机构出具的检测报告复印件)。 8、支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台,支持被≥4 个客户端软件同时实时监听,在线状态下实时上传比对记录。 9、▲系统能对门的开启方式,卡、人脸、密码的各种使用权限进行组合设 置,实现不同场景的权限管理:多重卡识读开门、多重卡+中心远程复核开门、多重卡+超级密码开门、 首卡开门,即首卡持有者刷卡后门常开、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门(响应文件中提供满足上述参数的功能截图或有资质的第三方机 构出具的检测报告复印件)。 10、支持人脸、刷卡(Mifare 卡/IC卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号)、密码、指纹、二维码认证方式,支持≥10000 枚指纹。 11、通信方式支持 WiFi、有线网络,输入接口不少于:LAN*1、RS485*1、 wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1,输出接口不少于:电锁*1 个,报警输出*1 个。 12、设备能长时间未使用后,自动切换到屏保或息屏待机状态,当人员靠近 时,能自动唤醒待机设备,设备支持低功耗管理模式,设备运行功耗低于 8W。 13、适用温度范围-30℃~65℃,设备 的防水等级≥IP65。 | ||||||||
3 | 安全模块 | 2 | 台 | 通讯方式:RS485 与门禁一体机通讯;接口:电锁输出*1、门磁*1、开门按钮 *1、韦根接口*1; |
88
具有防拆功能; 工作电压:DC 12V;尺寸:115*48*25mm; 可增加门禁点的安全性。 | ||||||||
4 | 一体机电锁电源 | 1 | 台 | 产品尺寸:约 266*246*82mm; 产品组成:含 12.5A 开关电源,空开× 1; 电源参数 输入电压:176-264VAC;输出电压:12VDC; 输出电流:12.5A;输出功率:150W; 纹波与噪声:120mVp-p; 电压调整范围:11.4-13.2V;一般规范 工作温度:-25℃-+70℃; 工作湿度:20%-90%; | ||||
5 | 电插锁 | 1 | 只 | 断电上锁/ 双开钥匙,双锁胆(两侧均为钥匙孔)。 锁体 270x30x48mm/锁芯 16mm 长×16mm直径 高强度实心锁舌 12VDC/启动电流 1200mA/工作电流 200mA 延时 0/3/6/9 秒可调 承受 2000kg 压力 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 默认锁芯长度 75mm,适配 40--55mm 门厚。 在监所等场景时,需要一侧钥匙孔,一 侧无钥匙孔时,请走配置单,流程上备注:需要单边钥匙开锁,配半锁胆。 | ||||
6 | 磁力锁 | 1 | 套 | 最大静态直线拉力:280kg(600Lbs)*2;断电开锁,满足消防要求; 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状 |
89
态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM 接点; 工作电压:12V/1040mA 或 24V/520mA;锁体尺寸:长约 480*宽约 48.8*厚约 27.5(mm); 吸板尺寸:长约 180*宽 38.8 约*高约 13(mm); 使用环境:室内(不防水); 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门; | ||||||||
7 | U 型磁力锁支架 | 1 | 台 | 选用材料:高强铝合金,表面喷沙外壳处理:阳极硬化电镀处理 适用门型:下无框玻璃门专用,10-15mm厚度玻璃门 开门方式:90 度外开式门产品重量:约 0.32kg 外观尺寸:长约 184*宽约 45*厚约 37.5(mm) | ||||
8 | 磁力锁电源 | 1 | 套 | 输入电压 AC110-240V,输入频率 (50-60)Hz;输出电压 DC12V,电流 3A。 | ||||
9 | 人脸 卡片二合一采集器 | 1 | 台 | 1、约 3.97 英寸触摸显示屏,屏幕分辨率 800*480; 2、采用 200 万双目摄像头,有照片视频防假功能; 3、支持人脸采集、卡片录入 (ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号); 4、支持有线网络、无线WiFi、USB 口通信; 5、支持在线采集,通过网络协议或 USB口对接到平台,平台进行在线采集,采集信息实时上传; 6、工作电压:DC12V/1.5A (自带电源 适配器); |
90
7、尺寸:约 122mm*125mm*138mm | ||||||||
10 | 不锈钢防护罩制作安 装 | 1 | 套 | 尺寸:高 210cm ,宽 130cm | ||||
11 | 开关门对射电 子眼 | 2 | 对 | 开关门对射电子眼 | ||||
12 | 智能自动感应 | 1 | 套 | 控制器 1 台,马达 1 台,感应器 2 个, 玻璃滑轮 4 个,尾轮 1 个,皮带 1 条, 皮带夹 2 个,定位器 2 个,轨道 3 米以内 | ||||
13 | 防火母 (子)门 | 1 | 套 | 1.尺寸约 2300mm*1600mm 2.防火锁 X2 3.闭门器 X2 4..门板厚度大于 0.8mm 5.门扇厚度大于 50mm 6.门框厚度大于 1.2mm 7.耐火时间大于 90 分钟 8.门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于 2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于 3mm; 9.耐火功能:耐火等级不低于二级 | ||||
14 | 24 芯室外多模光缆 | 100 | 米 | 外护套材料:聚乙烯(PE) 光缆加强件:中心单根高强度磷化钢丝钢丝直径:1.0mm 铠装层:双面镀铬涂塑钢带(PSP)纵包 松套管材质:PBT 松套管外径:3.0mm 纤芯颜色:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数:24 芯 可选光纤类型:OM1/OM2/OM3/OM4 多模光纤可选 敷设方式:直埋适用,进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 敷设最小弯曲半径:动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10 倍光缆外径 敷设拉力:建设时短期拉力≤1500N |
91
使用拉力:使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力:敷设时短期压扁力≤ 1000N 使用压扁力:使用时长期压扁力≤300N施工温度:0~40℃ 使用温度:-40~70℃ | ||||||||
15 | 24 芯室外单模光缆 | 100 | 米 | 外护套材料:聚乙烯(PE) 光缆加强件:中心单根高强度磷化钢丝钢丝直径:1.0mm 铠装层:双面镀铬涂塑钢带(PSP)纵包 松套管材质:PBT 松套管外径:3.0mm 纤芯颜色:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数:24 芯 可选光纤类型:OS2 单模光纤 敷设方式:直埋适用,进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 敷设最小弯曲半径:动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10 倍光缆外径 敷设拉力:建议敷设时短期拉力≤ 1500N 使用拉力:建议使用时长期拉力≤600N敷设压扁力:建议敷设时短期压扁力≤ 1000N 使用压扁力:建议使用时长期压扁力≤ 300N 施工温度:0~40℃ 使用温度:-40~70℃ | ||||
16 | 6 类非 屏蔽 4对双绞线 | 378.36 | 米 | 护套材质:PVC 护套颜色(可选):默认灰色成品外径:6.6±0.2mm 导体:99.99%无氧铜导体直径: 23AWG 导体绝缘外径:1.1±0.05mm芯数:4*2 特性阻抗:100±15Ω 单根导体最大电阻:≤9.5Ω/100m 导体间介电强度,DC,1min:1Kv/1min工作电容最大值:≤5.6nF/100m 线对直流电阻不平衡性:≤2.5%最小互电容:51pf/m 最大平衡电容:160pf/km |
92
最大电流平衡:2% 敷设弯曲半径:建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 敷设拉力:建议敷设时短期拉力<110N使用拉力:建议使用时长期拉力<20N施工温度:0~40℃ 使用温度:-10~60℃ 操作电压:DC 32~72V | ||||||||
17 | 6 类非屏蔽信息模块 | 76 | 个 | 模块主体塑料材质:聚碳酸酯(PC) IDC 端子材质:磷青铜镀镍 金针材质:磷青铜镀金 50μm 连接方式:RJ45 插孔配接跳线,IDC端接水平布线 IDC 端子可卡接线径:单股或多股裸铜导体 0.4-0.6mm RJ45 端口类型:8P8C 接线方式:110 卡接式,使用 110 工具端接,保证线对自然绞距施工 频率范围:0~250MHz工作电压:125V 耐压:75V 绝缘电阻:≥100MΩ 插入损耗:0.4dB@250MHz 插入力和拔出力:插入力≤20N,拔出力≥20N RJ45 拔插次数:≥750 次 IDC 端子端接次数:≥250 次使用温度: -40~70℃ 湿度:85%(温度 85℃±3℃) | ||||
18 | 6 类柜配线架 24 | 4 | 套 | 配线架金属材质:全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质:PBT 工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS 工程塑料 IDC 打线端子:磷青铜镀镍镀金层厚度:50µm 配线架模块类型:6 口一体式模块*4组 RJ45 端口:可连接 1-24 根跳线 接线端子类型:IDC 与 110 双用端子,可卡接导体为 0.4~0.6mm 安装性:19 英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能:配线架背部含 1*24 金属理线板 安装方式:使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 |
93
维护方式:打开机柜后门从背部进行维护 安装高度:1U 频率范围:0~250MHz工作电压:125V 耐压:750V 插入损耗:0.4dB@100MHz 绝缘电阻:初始值≥100MΩ,恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力:≤20N拔出力:≥20N 连接器链接效果:50N 60±5s RJ45 卡接次数:≥750 次 接线端子卡接次数:≥250 次使用温度:-40~70℃ 湿度:85%(温度 85℃±3℃) | ||||||||
19 | 双孔面板 | 38 | 个 | 面板类型:86*86mm 型面板端口数:双口 面板主体塑料材质:符合 UL94V-0 阻燃等级的全新 ABS 料 标识:含有机玻璃的标签 防尘门:符合 UL94V-0 阻燃等级的全新 ABS 料 Z 字形弹簧材质:钢丝 连接方式:直接卡接信息模块 端口标识:自带内嵌式 ICON,方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸:侧面拆卸边框,更加方便省力 安装方式:使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性:与爱谱华顿语音、有线电视、五类、超五类,六类、超六类等全线模块兼容 使用温度:-40~70℃ 湿度:85%(温度 85℃±3℃) | ||||
20 | 底盒 | 38 | 个 | 86 底盒,一位非屏蔽底盒。 | ||||
21 | 金属桥架 | 50.65 | 米 | 金属桥架 300*100*1.2mm,活动地板下暗装,含接地、三通、弯头等附件 | ||||
22 | 跳线 | 100 | 条 | 水晶头塑料材质:聚碳酸酯(PC)跳线线缆颜色类型:红色 跳线接头类型:注塑 RJ45 端子-注塑 RJ45 端子 跳线线缆类型:4*2*7/0.18mm 对绞芯 |
94
线 跳线线缆护套材质:PVC 跳线线缆外径:6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型:100±15Ω 连接方式:RJ45 端插接 RJ45 配线架跳线弯曲半径:≥2D(D:跳线外径)适用信号:六类非屏蔽信道 使用温度:-20~70℃ 湿度:85%(温度 85℃±3℃) | ||||||||
23 | 跳线 | 100 | 条 | 水晶头塑料材质:聚碳酸酯(PC)跳线线缆颜色类型:蓝色 跳线接头类型:注塑 RJ45 端子-注塑 RJ45 端子 跳线线缆类型:4*2*7/0.18mm 对绞芯线 跳线线缆护套材质:PVC 跳线线缆外径:6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型:100±15Ω 连接方式:RJ45 端插接 RJ45 配线架跳线弯曲半径:≥2D(D:跳线外径)适用信号:六类非屏蔽信道 使用温度:-20~70℃ 湿度:85%(温度 85℃±3℃) | ||||
24 | 耦合器 | 184 | 个 | 连接器类型:ST-ST 耦合器套管材料:高强度高密度氧化锆套管 端面类型:PC 端面 插入损耗:≤0.2dB/每接口回波损耗:≥50dB 重复性:≤0.2dB互换性:≤0.1dB 拔插次数:≥1000 次工作温度:-20~+60℃ 储存温度:-20~+60℃ | ||||
25 | 尾纤 | 184 | 条 | 连接器插针类型:进口陶瓷插针端面:PC 端面 连接器插入损耗:≤0.1dB/每接口连接器回波损耗:≥45dB 重复性:≤0.1dB互换性:≤0.1dB 拔插次数:≥1000 次 跳线线缆类型:单芯紧套式室内光缆线缆外径:3.0mm 护套材质:PVC 护套颜色:多模 OM1/OM2 橙色,单模 |
95
OS2 黄色,万兆多模 OM3 水绿色 长度:多模和单模 1.5 米、万兆多模 1 米,可定制其他长度 使用弯曲半径:建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度:-20~+60℃ 储存温度:-20~+60℃ | ||||||||
26 | 光纤跳线 | 66 | 条 | 连接器插针类型:进口陶瓷插针端面:UPC 端面 连接器插入损耗:≤0.1dB/每接口连接器回波损耗:≥45dB 重复性:≤0.1dB互换性:≤0.1dB 拔插次数:≥1000 次 跳线线缆类型:单芯紧套式室内光缆线缆外径:3.0mm(单芯)、2*3.0mm (双芯) 护套材质:PVC 护套颜色:多模 OM1/OM2 橙色,单模 OS1 黄色,万兆多模 OM3 水绿色 长度:多模和单模 3 米、万兆多模 2 米,可定制其他长度 使用弯曲半径:建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度:-20~+60℃ 储存温度:-20~+60℃ | ||||
27 | 光纤熔接包 | 21 | 个 | 熔纤包尺寸:370*155*130mm 熔纤包材质:以 PC 为主,抗紫外线材料为辅的一种合成材料 可接入光缆数量:≤4可熔光纤数量:≤24 芯 进出线方式:从两端进线,内部熔接开启方式:对开式 安装温度:-10~+50℃储存温度:-20~+70℃ 湿度:≤85%(温度 85℃±3℃) | ||||
28 | 熔纤 | 152 | 芯 | 熔接包对熔、终端盒熔接 | ||||
29 | 机柜 PDU | 8 | 套 | 18 口,16 位 10A 万用孔、2 位 16A 国标孔,黑色,3 米,1.5U,带防雷 LED显示,输入额定电压:250V,输入额定电流:32A,铝合金外壳,0~45℃, 1012*66*44mm |
96
30 | 核心设备 | 1 | 套 | 税务专用核心设备迁移 | ||||
31 | 机柜 | 8 | 个 | 服务器机柜迁移 | ||||
32 | 服务器 | 5 | 台 | 服务器迁移 | ||||
33 | 监控设备 | 8 | 台 | 监控设备迁移 | ||||
34 | 交换机 | 20 | 台 | 内、外网交换机迁移 | ||||
35 | 精密空调 | 2 | 台 | 精密空调迁移 | ||||
36 | 电源配电柜 | 1 | 套 | 含电压表电流表,1800/800/380 | ||||
37 | 市电总电闸空 气开关 | 1 | 个 | NM1-315a3p | ||||
38 | 空气开关 | 4 | 个 | DZ47-100A3P | ||||
39 | 空气开关 | 3 | 个 | DZ47-32A3P | ||||
40 | 空气开关 | 21 | 个 | DZ47-25A2P | ||||
41 | 空气开关 | 7 | 个 | DZ47-20A1P | ||||
42 | 浪涌 | 1 | 套 | 浪涌 | ||||
43 | 防雷器 | 1 | 套 | 二级防雷器,采用标准模块化设计,安装简单,维护方便; 漏电流及变化率小,残压低,通流量大,响应速度快; 采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置 具有工作故障指示,遥信告警功能 3+1 保护模式(L-N,N-PE),特别适合电网差的地区使用,工艺考究,能在 高湿度和恶劣环境下长期工作 | ||||
44 | 声光报 | 2 | 个 | 声光报警器,0.14kg,550*220*430mm |
97
警器 | ||||||||
45 | 感温探测器 | 2 | 个 | 3 组继电器,STC 芯片/KTY84,4 位数码管,垂直安装,DC12V,0.52kg, 180*160*80mm | ||||
46 | 烟雾探测器 | 2 | 个 | 烟雾探测器,象牙白,DC12V,0.1kg, 105*130*85mm | ||||
47 | 气体灭火系统装置 | 2 | 套 | 瓶高:39cm;瓶直径:13cm;储瓶:3L;灭火药剂:HTC-227ea(七氟丙烷);瓶身材质:碳钢;储存压力:1.2MPa;最 大工作压力:2.5MPa;有效期限:5 年。 | ||||
48 | 主电缆 | 50 | 米 | WDZN-YJV22-4*70+1*35mm2 | ||||
49 | 电缆 | 28.02 | 米 | WDZN-YJV-5*10mm2 | ||||
50 | 电缆 | 280.81 | 米 | WDZN-YJV-3*6mm2 | ||||
51 | 电缆 | 1000 | 米 | BVR-4mm2 | ||||
52 | 电缆 | 100 | 米 | BVR-2.5mm2 | ||||
53 | 电缆 | 50 | 米 | 接地线缆 BVR-25mm2 | ||||
54 | 电缆 | 50 | 米 | 接地线缆 BVR-6mm2 | ||||
55 | 防雷接地 | 36.91 | 米 | 紫铜排 100×3mm | ||||
56 | 紫铜箔 | 228.2 | 米 | 规格:100×0.3mm,600x600 网格铺设 | ||||
57 | 钢导管 | 348.7 | 米 | 电气钢导管 KBG 20*1.0,防静电活动地板下明敷 | ||||
58 | 波纹管 | 200 | 米 | 阻燃金属,#25mm | ||||
59 | 插座 | 6 | 套 | 地弹式五孔电源插座 250V/10A,暗装,活动静电地板上 0.3 米。 | ||||
60 | 插座 | 15 | 套 | 五孔电源插座 250V/10A,活动静电地板下明装。 | ||||
61 | 插座 | 2 | 套 | 精密空调插座 250V/16A,暗装,活动静电地板上 0.3 米。 |
98
62 | 灯 | 6 | 套 | LED 平板灯,600*600mm,36W,嵌顶,含接线盒安装。 | ||||
63 | 开关 | 1 | 套 | 三联单控开关 250V/10A,暗装,底距地 1.4 米,含接线盒安装。 | ||||
64 | 钢化玻璃隔断 | 3.36 | 平方 | 12mm 钢化玻璃 | ||||
65 | 地面防水、防潮 | 70 | 平方 | 新主机房地面,1.5mm 厚,覆盖机房地面,含专用胶水 | ||||
66 | 地面保温隔热 | 61.8 | 平方 | 新主机房地面,15mm 厚,覆盖机房地面,含专用胶水 | ||||
67 | 防静电活动地板 | 61.8 | 平方 | 镀锌支架:上托 75x75x3.0mm,下托 90x90x2.0mm,Φ21x 1.5mm 圆管 ,横梁:28x32x1.0,长度 590mm, 600*600*35mm 防静电活动地板。 | ||||
68 | 地板配件 | 61.8 | 平方 | 周边支架、横梁 | ||||
69 | 地面瓷砖拆除 | 61.8 | 平方 | 拆除面层(含结合层及找平层),拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物 30m 以内地点堆放。 | ||||
70 | 立面抹灰层拆 除 | 53.25 | 平方 | 铲除墙、柱面一般抹灰或装饰抹灰,拆除的渣土废弃材料全部下地,运至被拆 除建筑物 30m 以内地点堆放。 | ||||
71 | 天棚抹灰面拆除 | 61.80 | 平方 | 铲除天棚一般抹灰或装饰抹灰,拆除的渣土废弃材料全部下地,运至被拆除建筑物 30m 以内地点堆放。 | ||||
72 | 拆除旧门窗 | 18.35 | 平方 | 门窗框扇整体拆除及连接件拆除,拆除材料全部下地,运至被拆除建筑物 30m 以内地点堆放。 | ||||
73 | 废渣弃置 | 1 | 项 | 土(石)方运输增(减)m3·km,运距暂按 29km。 | ||||
74 | 新开门洞 | 3.68 | 平方 | 墙及附着其上的装饰层,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物 30m 以内地点堆放。 |
99