注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到使用 单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需 专业分包的（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包 单位直接支付给分包单位）。
嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务
招标文
件
招 标 人：嘉兴市第一医院
代理单位：嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司 核 备：嘉兴市重点建设工程招标投标办公室
嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局二 0 二一年四月
嘉兴市第一医院二期工程(传染病
公开招标（ √ ）
楼改扩建及新建医教研综合楼)设计 招标文件
邀请招标（ ）
招标单位： 嘉兴市第一医院 （盖章）法人代表： （xx）
招标代理机构： 嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司（盖章）
法人代表： （xx）编制人：x x
编制日期： 2021 年 4 月 日
核备单位：嘉兴市重点建设工程招标投标办公室
嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局（盖章）
核备日期： 2021 年 月 日
目 录
嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务招标公告
x招标项目嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计（项目名称）；全省统一赋码：2020-330451-84-01-174253；已由嘉兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)项目建议书 的批复》（嘉发改【2020】252 号）（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自财政资金（含政府专项债）及业主自筹资金，招标人为 嘉兴市第一医院 。项目已具备招标条件，嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司受招标人委托，对嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务组织公开招标。现就基本情况明确如下：
1.项目名称：嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目位于嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院内，具体在西南角 9 号楼
（烈性传染病楼）位置和东南角现状停车场。总建筑面积约 107000 平方米，其中传染病楼改扩建 后约 16400 平方米（其中地上 7 层约 14400 平方米、地下 1 层约 2000 平方米）、东南角医教研综合楼用房约 90600 平方米（其中地上 17 层医疗科研楼、地上 12 层行政教学楼、裙楼（含会议中心）组成地上约 60400 平方米、地下 2 层约 30200 平方米）。
2.2 设计范围：方案设计及优化、初步设计（含概算编制）、施工图（含概算调整）等全过程 设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计；BIM 技术设计及运维模型移交。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。
注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到使用 单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需专业分包的（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接支付给分包单位）。
2.3 设计周期：中标人确定后 10 内完成方案设计优化；方案设计定稿后 20 日内完成初步设计， 初步设计批复后 90 日内成建筑（含基坑围护）、结构、水电安装（含消防）、暖通、二次装饰、幕墙等主体工程施工图设计，各专业工程设计（如建筑智能化、太阳能系统、厨房设备系统、景观绿化、洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）服从总体工程进度安排。
2.4 资格审查采用资格后审的方式。
3.1 本次招标要求投标人须具备：
3.1.1 投标人具有：①具有工程设计综合资质甲级或工程设计行业类（建筑行业）甲级资质或 工程设计专业类（建筑）甲级资质或建筑工程设计事务所甲级资质（实行总包）（进入嘉兴市的省外企业需提供进浙备案证明（若进嘉备案证仍在有效期内的，提供进嘉备案证件，可不提供有效期内的进浙备案证明））。②未被“信用中国”（xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）和“信用中国（浙江）”网站（xxxx://xxxxxx.xx.xxx.xx）列入严重违法失信行为记录名单。
3.1.2 项目负责人：具有一级注册建筑师执业资格。
3.1.3 本项目不允许联合体投标。
4.1 投标报名：采用网上报名。请各投标人的账号登陆嘉兴市公共资源交易中心管理系统
（xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）进行投标报名。
4.2 招标文件的获取：招标文件将于 2021 年**月**日上传至嘉兴市公共资源交易中心管理系统（ xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）， 请各投标人的账号登陆嘉兴市公共资源交易中心管理系统
（xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）自行下载。
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021 年*月**日 14 时 30 分。
5.2 投标文件采取邮寄送达或直接送达方式。邮寄及送达地址：浙江省嘉兴市城东路 83 号浙中房大厦四楼招标代理部，联系人：xx，联系电话：0000-00000000，13957322799，寄件或送 达前务必提前联系，以便代理机构做好交接签收记录并及时反馈投标人，同时，由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间；截止 2021 年*月**日 14 时 30 分，所有未寄达或送达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。
各投标人寄件或送达时，请务必提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式（联系方式 须另附纸张与投标文件一起邮寄），以供评标委员会在评审过程中需投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系时，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后 2 小时内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ 等形式作出回复。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
x次招标公告嘉兴市公共资源交易中心网站（xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）公开发布。 7.投标保证金
投标保证金：人民币贰拾万元整, 投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户，单位全称：嘉兴市公共资源交易中心，开户银行：中国农业银行嘉兴市分行，帐号：以网上系统自动生成的账号为准（详见招标公告）特别提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，并注明投标项目名称，
以便确认到帐，上述账号为本项目招标投标保证金的专用账号，投标保证金必须缴纳至此账户。本项目（标段）保证金收退双方互不开具收据，以收款人开户银行实际到账信息为准。采取投标保证金电子保险保函和银行电子保函形式的，通过嘉兴市公共资源交易网的投标保证电子保函专栏办理，网址 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx?xxxxx0，客服电话：000-000-0000、
000-000-0000。投标保证金在投标截止时间前未按规定到达此账户的，其投标文件将被拒收。
投标保证金缴纳方式：电汇、网银(超级网银除外）、投标保证金电子保险保函或银行电子保函。嘉兴公共资源交易中心每个项目单独生成子账号，以在嘉兴公共资源交易中心网站本项目信息
发布自动生成的本项目专用帐号为准。 8.联系方式：
招标人：嘉兴市第一医院 代理机构：嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司
地 址： 嘉兴市中环南路 1882 号 地 址：xxxxxx 00 xxxxxxxxx x： 000000 x x： 000000
联 系 人：x先生 联 系 人： xx
电 话： 0573-82519957 电 话： 0573-82087792
传 真： 传 真： 0573-82231850电子邮件： 电子邮件：000000000@xx.xxx
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 项目名称 | 嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务 |
2 | 资金来源 | 财政资金（含政府专项债）及业主自筹资金 |
3 | 投标人资格 | 企业：①具有工程设计综合资质甲级或工程设计行业类（建筑行业）甲级资质或工程设计专业类（建筑）甲级资质或建筑工程设计事务所甲级资质 （实行总包）（进入嘉兴市的省外企业需提供进浙备案证明（若进嘉备案证仍在有效期内的，提供进嘉备案证件，可不提供有效期内的进浙备案证明））。②未被“信用中国”（xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）和“信用中国（浙江）”网站（xxxx://xxxxxx.xx.xxx.xx）列入严重违法失信行为记录名单。③不接受联合体投标。 项目负责人：具有一级注册建筑师执业资格。 |
4 | 设计周期 | 中标人确定后 10 内完成方案设计优化；方案设计定稿后 20 日内完成初步 设计，初步设计批复后 90 日内成建筑（含基坑围护）、结构、水电安装 （含消防）、暖通、二次装饰、幕墙等主体工程施工图设计，各专业工程 设计（如建筑智能化、太阳能系统、厨房设备系统、景观绿化、洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）服从 总体工程进度安排。 |
5 | 设计范围 | 方案设计及优化、初步设计（含概算编制）、施工图（含概算调整） 等全过程设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计；BIM 技术设计及运维模型移交。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。 注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣 工图，提供最终达到使用单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需专业分包的（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接 支付给分包单位）。 |
6 | 招标文件 发 放 | 招标文件将于 2021 年**月**日上传至嘉兴市公共资源交易中心管理系统 （xxxx://xxx.xxxxxx.xx/），请各投标人的账号登陆嘉兴市公共资源交易 |
中心管理系统（xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）自行下载。 | ||
7 | 标前会议及现场踏勘 | x次招标不组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。各投标单位若对招标文件等有疑义，请于 2021 年**月**日 17：00 时前，以投标人的账号登陆嘉兴市公共资源交易中心管理系统（xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）将所提疑问上传，同时发送电子邮件至 000000000@xx.xxx。招标人将统一予以答复，答复内容请各投标单位自行下载。 |
8 | 投标文件份 数 | 正本 1 份、副本 3 份 |
9 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币贰拾万元整。 2、投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户：单位全称：嘉兴市公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行嘉兴市分行 帐号：以网上系统自动生成的账号为准（详见招标公告） 特别提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，并注明投标项目名称，以便确认到帐，上述账号为本项目招标投标保证金的专用账号，投标保证金必须缴纳至此账户。本项目（标段）保证金收退双方互不开具收据，以收款人开户银行实际到账信息为准。采取投标保证金电子保险保函和银行电子保函形式的，通过嘉兴市公共资源交易网的投标保证电子保函专栏办理，网址 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx?xxxxx0，客服电 话：400-153-8889、000-000-0000。投标保证金在投标截止时间前未按规定到达此账户的，其投标文件将被拒收。 嘉兴公共资源交易中心每个项目单独生成子账号，以在嘉兴公共资源交易 中心网站本项目信息发布自动生成的本项目专用帐号为准。 3、投标保证金缴纳方式：电汇、网银(超级网银除外）、投标保证金电子保险保函或银行电子保函。 4.投标保证金的退还 未中标的投标单位的投标保证金将在定标后 5 日内退还，中标人的投 标保证金在中标人与招标人签定合同后 5 日内退还（具体按嘉兴市公共资源交易中心投标保证金退还管理规定）。如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。 5.投标保证金交纳咨询电话（嘉兴市公共资源交易中心投标保证金缴纳窗口）：0573-83682253。 |
10 | 履约保证金 | 履约担保的形式：采用汇票或支票或网银或工程保函（保险保函、银行电子保函、融资担保公司保函）的形式于合同签订前交纳至招标人。 履约担保的金额：中标合同价的 2%。 |
11 | 投标有效期 | 投标书递交后 90 天内有效 |
12 | 投标书递交 | 详见招标公告。 |
13 | 投标截止时 间 | 详见招标公告。 |
14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心规定开标室（二楼（或三楼）） 开标到场人员和要求：根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场 参加开标及开启投标文件活动。 |
15 | 开标程序 | 密封情况检查：由招标人委托的公证机构检查并公证开标顺序：按先到后开顺序 |
16 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人（由招标人提供的专家名单 中采用抽签的方式产生），其余 4 人专家并按规定从评标专家库中随机抽取产生。 |
17 | 评标办法 | 综合评估法 |
18 | 是否授权 评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1 名 |
19 | 中标候选人 公示媒介 | 嘉兴市公共资源交易中心网站 |
20 | 招标控制价 （最高限价） | 本次招标招标人设置的招标控制价为：人民币壹仟捌佰柒拾贰万伍仟元整 （￥：1872.5 万元），凡投标报价高于或等于此招标控制价的投标报价将被否决，按作无效标处理。 |
21 | 方案设计费用补偿办法 | 招标人将对通过方案评审的未中标单位进行补偿。并根据投标单位数量、综合评分名次补偿。非中标单位中技术得分（满分 100 分）从高到低 排序且得分 70 分及以上的第一名投标单位将给予 6 万元人民币作为投标 文件编制补偿费用，第二名投标单位给予 4 万元人民币作为投标文件编制补偿费用。其他投标单位不另行支付投标文件编制补偿费用。投标人所得的补偿金需提供税务统一发票，由于所得的补偿金而可能发生的税金应自理。 在支付经济补偿后，所有未中标人的投标资料将归招标单位所有， 同时投标资料的知识产权属招标单位所有。 |
22 | 特别说明： ①招标文件第二章合同主要协议条款部分应严格按国家有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。 ②如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日 15 天前同时向招标人、招标代理机构、嘉兴市重点建设工程招标投标办公室、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 ③各投标单位投标时或（资格后审）提供的项目负责人与网上报名的项目负责人不一致，视为未通过资格后审，按无效标处理。 ④拟派驻现场服务的设计代表：自合同签订之日起至工程通过竣工验收，要求中标单 位派驻项目组内至少 2 名主要设计人员专职参与到业主指定地点的工程建设服务，要求投标时提供承诺书原件（格式自拟），否则视为实质性不响应，否决其投标。 ⑤投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评分、比较或者推荐中标候选人的行 为（包括但不限于在评标场所附近围堵评标专家，向经过的评标专家发短信、打招呼、递 纸条、耳语暗示等其他施加不正当影响的行为），都将会导致其投标被否决，并没收投标证金。 |
本次设计招标，施工图出图范围为医院二期工程，合计建筑面积约 107000 平方米（含 地下面积约 32200 平方米）。但本次投标的设计方案中，必须包含嘉兴市第一医院的总体 规划，总建筑面积约 29 万平方米。 |
1.1 工程概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标内容、范围及成果基本要求
1.3.1 招标内容：嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务
1.3.2 招标范围：方案设计及优化、初步设计（含概算编制）、施工图（含概算调整）等 全过程设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计；BIM 技术设计及运维模型移交。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。
注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到 使用单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需专业分包的
（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计 文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接支付给分包单位）。
1.3.3 主要工作内容为：
一、方案阶段，发包人将对设计人提供的投标方案进行比选，然后由设计人结合使用要求，修改、完善,直至方案评审合格；
二、初步设计阶段，初步设计（含优化、调整、概算编制），配合建设单位进行初步设计的评审及修改完善，直至初步设计审查合格；
三、施工图阶段，根据批复后的初步设计，实施施工图设计及概算调整；
四、施工中需设计配合的后续服务工作及工程结束后提供竣工图；
五、其它与本项目初步设计及施工图设计（含变更）有关的一切工作内容。六、BIM 技术：
根据浙江省卫计委文件要求，大型医院项目建设过程中应当使用 BIM 技术（设计全过程须采用 BIM 技术（包括在各设计阶段提供 BIM 成果资料），BIM 技术运用内容包括：
①基础建模（建筑建模、结构建模、机电建模、幕墙建模；精装建模；室外管线建模），模型精度达到 LOD300，需能反映出各管线、插座、照明、空调、阀门等点位。
②性能分析，运用专业的性能分析软件，对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、结构、能耗排放、人流等进行模拟分析，以提高工程项目的性能、质量、安全和合理性；根据分析结果，优化设计方案。
③面积明细表统计，检查建筑专业设计模型中建筑面积、房间面积信息的准确性。
④分析各施工阶段各工种施工图产生的碰撞点，并进行技术分析，调整设计施工图，确保施工图精确，提供 BIM 建模审图报告。
⑤辅助施工图设计，制定 BIM 设计模型出图标准、图纸目录及表达方式。通过二维剖切或二维为主、三维辅助表达的 方式导出施工图，包括平面图、立面图、剖面图、门窗大样图、局部放大图等。
⑥院区 360°全景漫游展示，精装 360°全景（门诊、住院、电梯等主要大厅、护士站、医疗主街）漫游展示。
⑦设计工程量统计，统计整合的设计模型中主要部位的体积（面积）和重要构件数量。
⑧提供 BIM 设计竣工模型（含设计图纸的修改及施工过程中的变更）、所有数据、应用软件及组织人员使用培训。
⑨基于 BIM 技术应用的医疗专项服务。
⑩采用 BIM 对场地与交通组织分析，对设计方案进行评估。
⑫提供 BIM 建模审图报告。
⑬配合施工单位开展基于 BIM 技术的施工管理应用。
⑭成果交付及使用部门人员操作培训。
⑮所有成果归发包人所有。
除上述要求外，BIM 应还可以配合施工过程和结算的工程量计算、提供完工后的运维支持，在 BIM 实施过程中，设计图纸的修改及施工过程中的变更应及时体现在 BIM 中，BIM 实施如达不到上述实际使用效果和要求，发包人有权将此项内容另行单独委托，费用按市场价（参考政府指导价）从设计费总价中扣除。
1.3.4 设计基本要求：本次工程设计采用限额设计（限额为：建筑安装工程费用人民币 88838.75 万元，含预备费，最终建安费不超过初步设计概算建安费），要求整个建筑坚固安全、方便管理、功能齐全、美观庄严、绿色环保，建筑风格现代，建筑色彩明快，体现江南水乡特
色并符合现代医疗建筑的特点。充分考虑建筑的性质和对xx环境的特殊要求，做到形式与内容、效果与功能的和谐统一，与xx整体环境协调一致。包括（但不限于）：
一、方案设计
一）方案设计说明书部分
1）工程规模（包括总建筑面积、总投资等）；
2）方案设计标准（工程等级、结构的方案设计使用年限、耐火等级、装修标准）；
3）主要技术经济指标（包括总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积，建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数、主要建筑的层数、层高和总高度）。
4)建筑方案设计：
①建筑的平面、竖向构成及综合管网平面（包括建筑群体和单体的空间处理、立面造型和环境营造、环境分析（日照、通风、采光）等）；
②建筑的功能布局、各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布置；
③建筑内部交通组织、防火方案设计和安全疏散方案设计；
④关于无障碍、节能和智能化方案设计方面的简要说明。 5)结构方案设计：
①建筑结构的安全等级、方案设计使用年限和建筑抗震设防类别；
②上部结构造型概述；
③采用的主要结构材料及特殊材料；
④地下室的结构做法及防水等级。
6)建筑电气方案设计：（强电系统除开闭所或变电所之前由电力局设计）
①变配电系统： a.确定负荷级别； b.负荷估算；
c.电源：根据负荷性质和负荷量、要求外供电源的回路数、容量、电压等级； d.变、配电所：位置、数量、容量。
②应急电源系统：确定备用电源和应急电源型式；
③照明、防雷、接地的相关系统内容；
④另招标人要求的各项专业性要求。 7）给水排水方案设计：
①给水方案设计；
②排水方案设计：
a.估算污、废水排水量、雨水量及重现期参数等； b.排水系统说明及综合利用；
c.污、废水的处理方法。
8)采暖通风及空气调节方案设计：
①采暖通风及空气调节的方案设计主要要点；
②采暖、空气调节的室内方案设计参数及方案设计标准；
③冷、热负荷的估算数据；
④采暖热源的选择及其参数；
⑤空气调节的冷源、热源选择及其参数；
⑥采暖、空气调节的系统形成；
⑦通风系统简述；
⑧防烟、排烟系统简述。 9）智能化建筑方案设计：
①监管信息系统；
②监控系统；
③巡更系统；
④门禁系统；
⑤应急报警系统；
⑥对讲系统；
⑦周界控制系统；
⑧中心机房；
⑨系统集成；
⑩综合管线系统。 10）其它相关设计等。二）方案设计图纸
1）总平面方案设计图纸：
①第一部分：场地的区域位置、范围（用地和建筑物各角点的坐标标高、定位尺寸、道路
红线）；场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑的布置，并表示出主要建筑物与用地界线及相邻建筑物之间的距离；拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与方案设计标高及主要道路、广场的控制标高、各项规划指标标注。
②第二部分：交通分析图：人流、车流的组织、室外停车场的布置及停车泊位数量。
③第三部分：空间组合及景观分析、绿地布置、日照分析图。以上各图必须标注指北针、风玫瑰图、比例。
2）透视图、鸟瞰图等建筑效果图。二、初步设计及施工图设计
主要工作内容为：按本项目规划条件等具体要求完成设计方案的进一步调整、优化；编制初步设计（含优化、调整）；根据批复后的初步设计，实施施工图设计，施工图设计包括建筑
（含基坑围护设计、若有）、结构、水、电、消防、智能化、暖通、室外总布（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）、室内装修（二次装修）、建筑幕墙、景观绿化及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的施工图纸，工程招标图纸、概预算文件编制；施工中需设计配合的后续服务工作及工程结束后协助配合施工单位完成竣工图；其它与本项目初步设计及施工图设计（含变更）有关的一切工作内容。
总包施工招标前要求建筑、结构、水、电、消防、暖通、室外总布（含海绵城市）、建筑幕墙（若有）、钢结构（若有）、建筑智能化、电梯设备安装等需要纳入总包发包范围的施工图纸同时出具，各专业工程设计（如二次装修、太阳能系统、厨房设备系统、室外景观绿化、洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）服从总体工程进度安排进行施工图设计。
1.4 设计依据
1.4.1 用地红线图、规划条件。
1.4.2 设计规范：国家和省、市现行的相关的技术标准、设计规范及有关法律、法规；
1.4.3 本章 1.1 拟建工程基本概况及功能要求等。
1.4.4 本招标文件第三章《项目概况及设计基本要求》及其他等。
1.5 设计周期要求
按“投标须知前附表”要求。
1.6 合格的投标人（资格后审）
1.6.1 合格投标人的资格条件如下：
1）企业具备的强制性条件（具体要求详见投标文件格式资格后审资料附表 2）：①具有工程设计综合资质甲级或工程设计行业类（建筑行业）甲级资质或工程设计专业类（建筑）甲级资质或建筑工程设计事务所甲级资质（实行总包）（进入嘉兴市的省外企业需提供进浙备案证明（若进嘉备案证仍在有效期内的，提供进嘉备案证件，可不提供有效期内的进浙备案证明））。
② 未被“ “ 信用中国” （ xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx ） 和“ 信用中国（ 浙江） ” 网站
（xxxx://xxxxxx.xx.xxx.xx）列入严重违法失信行为记录名单。③不接受联合体投标。
2）主要管理人员强制性条件（具体要求详见投标文件格式资格后审资料附表 3）：项目负责人资质为：具有一级注册建筑师执业资格。
3）投标人须按投标文件格式中的资格后审资料的要求提供相关材料原件，以证明符合上述强制性条件。
4）若投标人在投标时存在重大事项变化，则应随其投标书一起提交变化的资料（包括新完成的类似本招标工作的工程设计情况，新承接的工程设计、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。
5）在合同签定前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。
1.7 履约保证金
中标人在接到中标通知书起 10 天内与招标人签订合同，签订合同前中标单位应向招标人递交中标价的 2％作为履约保证金。在规定期限内拒签合同者，招标人即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，报嘉兴市重点建设工程招标投标办公室、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局核备后，可另选其他投标人中标。
1.8 适用的法律、法规、规章、规范性文件、招标方式及监督单位
1.7.1 适用的法律、法规、规章、规范性文件
1）《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》（第 709 号）；
2）《评标委员会及评标方法暂行规定》国家计委等七部委联合令第 12 号令；
3）《工程建设项目施工招标投标办法》国家计委等七部委联合令第 30 号令；
4）《工程建设项目货物招标投标办法》国家计委等七部委联合令第 27 号令；
5）《浙江省建设工程招标投标管理条例》；
6）《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》；
7）其他相关法律、法规。
1.7.2 本次招标开标活动由嘉兴市重点建设工程招标投标办公室、嘉兴经济技术开发区(国
际商务区)建设交通局监督。
2.1 招标文件
2.1.1 招标文件内容：
（1）投标须知前附表；
（2）本文件第一至第五章内容；
（3）招标补充文件（如有）。
除上述所列内容外，招标人单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。
2.1.2 招标文件的修改与澄清
（1）招标文件网上发布后，在投标截止日期前 15 天，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，请于 2021 年**月**日 17：00时前，以投标人的账号登陆嘉兴市公共资源交易中心管理系统（xxxx://xxx.xxxxxx.xx/）将所提疑问上传，同时发送电子邮件至 000000000@xx.xxx，招标人将统一酌情予以答复，答复内容请各投标单位自行下载。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
（2）除招标人向投标人提供与本工程招标的有关情况外，投标人应通过对现场及周围环境自行调查取得与本工程施工有关的、作为一个有经验承包商可以预料可能发生的有关全部情况，包括市政、市容、环保、交通、治安等规定和要求。在投标报价中应予以充分考虑。
（3）现场踏勘应按“投标须知前附表”中规定由各投标单位自行进行。
2.2 招标文件的效力
招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签定设计合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将被拒绝或以无效标处理。
2.3 投标书的内容（包括但不限于）
（1）投标函；
（2）授权委托书；
（3）现场服务内容及质量的承诺书（含拟派驻现场服务的设计代表承诺书原件（格式自
拟））；
（4）方案设计成果，包括：
1）封面（要求写明方案名称，方案编制单位，编制时间）；2）扉页；3）方案设计文件目录； 4）主要专业方案设计说明书； 5）方案设计图纸：总平图、建筑效果图、透视图、鸟瞰图等；6）投资估算；7）方案设计成果提交形式：A3 大小的彩色设计文本正本 1 套，副本 3 份，
并同时电子版本。（电子版本应包括多媒体演示光盘和方案设计文件光盘各 1 份，其中多媒体演示光盘要求与方案文本书面内容相吻合，中文配音,并能在 WINDOWS 最新操作系统下自动播放，时间限定在 10 分钟内）
（5）设计周期分析：为满足项目总工期要求，拟采取的措施；
（6）工程造价分析及控制造价措施；
（7）设计费报价；
（8）设计单位情况简介；
（9）历年来同类型设计业绩；
（10）项目总负责人、建筑师、结构师及相关设计人员的职称、资格证明文件；
（11）资格后审资料；
（12）投标人认为需要提供的其它材料。
2.4 投标报价
2.4.1 投标人应根据本招标文件和招标人所提供的资料及设计范围、内容，依照国家有关取费标准，结合自身设计能力和设计力量的投入等进行竞标报价。
各单位投标报价时，建筑面积统一暂按 107000 平方米（含地下面积）计算，即投标报价=
投标单价×107000 平方米。结算时，投标单价固定包干，面积按规划许可证面积调整设计费。
各投标单位在报价时应充分考虑各种风险因素。报价时建筑面积数不得调整。本项目各阶段设
计时间安排较紧，由此增加的赶工等相关费用要求各投标单位在报价时充分考虑。如有人防设
计要求，相关设计费用也在投标单价中综合考虑，结算时设计费单价不作调整。
2.4.2 设计费用应为完成本工程设计服务的全部内容，包括办公、交通、通讯以及可能发生的各种规费等。有关报价的详细说明可在投标书的相应条款中予以说明。报价应综合考虑以下
相关费用：1）现场服务咨询费（包括派驻现场代表的费用等）；2）协助业主报批的工作经费； 3）支付给分包单位的费用和对分包单位进行协调管理的费用；4）资料增加成本费（包括以后提供报批、报建等所需的资料）等；5）方案评审费及绿色建筑星级评价专家评审费用；6）因分期实施所涉及的相关规范调整等各类风险因素，由投标人自行考虑，结算时不予调整。投标人应认真考虑投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主投标报价。
2.4.3 各单位投标报价时应充分考虑拟派驻现场服务的设计代表所发生的费用，今后结算
时不另增加相关费用。
2.4.4 中标人编制的方案深化设计文件、初步设计和施工图设计必须通过招标人邀请的专家及建设主管部门的审查论证，否则设计单位必须无条件进行修改至通过。对因未通过审查论证而对图纸进行修改增加的费用由中标人自行负责，招标人不承担任何费用。
2.4.5 投标设计专利权说明
（1）中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。
（2）中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。
（3）招标人在对中标设计方案进行优化时，可能部分采用未中标的投标人的设计方案，未中标的投标人应无条件同意并保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标中应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。
2.4.6 本次招标设置的最高限价为：人民币壹仟捌佰柒拾贰万伍仟元整（￥：1872.5
万元），投标报价高于或等于此最高限价的投标报价将按无效标处理。
2.5 投标保证金
2.5.1 投标人应提供一份不少于“投标须知前附表”中所述金额的投标保证金，此保证金是投标书的一个组成部分。
2.5.2 投标单位应提供“投标须知前附表”中规定的金额提交投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分：
收 款 人：嘉兴市公共资源交易中心
开户银行：中国农业银行嘉兴市分行
帐号：以网上系统自动生成的账号为准（详见招标公告）
投标保证金缴纳方式：电汇、网银(超级网银除外）、投标保证金电子保险保函或银行电子保函。
2.5.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人可以视为不响应招标书而予以拒
绝。
2.5.4 未中标投标人的投标保证金将在招标人中标单位签订合同后 5 日内无息退还。
2.5.5 中标人的投标保证金在合同签署后，并按要求提交了履约保证金后 5 日内无息退还。
2.5.6 投标人如有下列情况之一者，将罚没投标保证金：
（1）在投标有效期内撤回投标书的；
（2）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款，在规定期限内拒签合同的；
（3）未能按要求提交履约保证金的。
2.6 投标书的编制与递交
2.6.1 投标书应按招标文件的规定和要求进行编制，由技术标、商务标二部分组成，采用打印、复印整理装订成册一式四份，其中正本一份，副本三份，并注明“正本”、“副本”字样
（正副本如有差异，以正本为准）。
2.6.2 投标书及其中的关键内容需经法定代表人或授权代表人签字确认或盖章，并加盖公章，装袋密封，封口处加盖公章和法定代表人或授权代表签字（或盖章）。
2.6.3 投标人应派专人按“投标须知前附表”中所规定的时间将投标书送达“投标须知前附表”中所规定的地点。
2.7 投标书的效力
投标书自递交之日起 90 天内有效（中标签约者，有效期随合同；失标者，自动失效）。在此有效期内，投标书中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。除招标文件规定或询标、签约时招投标双方认可，投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标书。否则按违约处理，招标人可立即扣罚投标保证金，并取消投标或中标资格。
2.8 开标
2.8.1 招标代理机构将按“投标须知前附表”中规定的时间和地点进行开标，开标会在嘉兴市重点建设工程招标投标办公室、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局等有关部门监
督下由招标代理机构主持，按先送达后开启的顺序当众拆封、宣读投标书中的主要内容。根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。
2.8.2 开标后，由招标人依法组建评标委员会，评标委员会按规定产生。评标委员会将对所有投标人的投标书内容进行符合性审核，凡不符合招标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标书，将予以拒绝，不进入评标范围，并且不允许投标人通过修改或撤消投标书中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。
2.8.3 投标人有下列情况之一的，其投标文件招标人应当拒收：
（1）投标截止时间之后提交投标文件的；
（2）投标文件未密封的；
（3）招标文件要求提交投标保证金而在投标截止时间前未按规定提交的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
2.9 询标、评标
2.9.1 评标委员会在审阅和审核投标书的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、管理和报价等问题，将向投标人进行询标。
2.9.2 投标人的法定代表人或其授权代表应按招标人要求的时间和地点，接受评标委员会的询标，并对评标委员会提出的问题作出澄清和答复，但不得借此修改投标书中的实质性内容。其询标记录经双方签字，作为投标书的补充，对投标人具有约束力。
2.9.3 在评标时调整评标价仅供评标时使用，不作为中标签约的合同价。
2.9.4 评标委员会在评标时，除考虑投报价的高低及合理性外，还要综合评比：
（1）方案设计成果；
（2）经济技术指标及控制造价措施；
（3）设计进度；
（4）设计总说明；
（5）投标人及项目总负责人的资质和信誉；
（6）历年来同类型设计业绩；
（7）配备的各专业设计人员的设计经验和素质、年龄结构情况；
（8）投标人承诺的可靠性；
（9）其它等。
2.10 定标
2.10.1 招标人根据评标结果，中标候选人经公示无异议后，确定综合得分第一名为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。
2.10.2 定标后，经招标管理机构核备后发布中标公示，公示期满后向中标人发出中标通知
书。
2.10.3 招标人不保证最低报价者中标。
2.10.4 在招标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资
格。
2.11 评标办法
详见附件：《嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务招标评标办法》
2.12 中标通知
2.12.1 招标人将以书面形式向中标人发出经嘉兴市重点建设工程招标投标办公室、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局核备的中标通知书，确定其中标。中标通知书为合同的组成部分。
2.12.2 招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。
2.13 授予合同（签约）
2.13.1 投标人自接到中标通知书后 10 天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书的各项条款要约与承诺，与招标人签订工程设计承包合同，并同时交纳“投标须知前附表”中规定数额的履约保证金。
2.13.2 中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金的，招标人即可通知担保银行兑现或直接扣罚投标保证金，并另行选择中标人。
2.13.3 发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的。应退还中标人的投标保证金，并以与投标保证金的相等数额支付给中标人招标违约金。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。
2.14 招标结束及其他
2.14.1 中标人与招标人签订工程设计承包合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结
束。
2.14.2 招标人退还未中标人的投标保证金。在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标书一律不退还。
2.14.3 所有参加本项目投标的投标人，无论方案是否中标或得到补偿金的多少，其设计方案的知识产权都归属招标人所有，所有方案设计文件一律不予退还。
2.14.4 招标人可以通知媒体或其他形式评价，展示方案，并可按实施需要进行修改。
2.14.5 经招标人同意，被选用的方案投标人可以利用未中标方案中的部分成果，但费用不予补偿。
2.14.6 中标人应按评标委员会及招标人的意见对其中标设计方案进行优化和深化，直至招标人满意且能通过规划部门评审，所需的费用在投标报价中综合考虑，今后不另增加费用。
2.14.7 招标人将对通过方案评审的未中标单位进行补偿。并根据投标单位数量、综合评分名次补偿。非中标单位中技术得分（满分 100 分）从高到低排序且得分 70 分及以上的第一名投标单位将给予 6 万元人民币作为投标文件编制补偿费用，第二名投标单位给予 4 万元人民币作为投标文件编制补偿费用。其他投标单位不另行支付投标文件编制补偿费用。投标人所得的补偿金需提供税务统一发票，由于所得的补偿金而可能发生的税金应自理。
在支付经济补偿后，所有未中标人的投标资料将归招标单位所有，同时投标资料的知识产权属招标单位所有。
中标人的投标保证金在签订工程设计合同，并按规定交纳了履约保证金后退还。
第三章 嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)概况及设计基本要求
嘉兴市第一医院（嘉兴学院附属医院）作为嘉兴市规模最大、设施齐全、技术力量雄厚的集医疗、科研、教学、预防、康复于一体的三级甲等综合医院，也是市本级唯一传染病诊治定点医院，承担着现代化区域医疗中心建设、传染病医疗救治和重大公共卫生事件处置任务。医院现占地面积 242 亩，核定床位 1500 张，职工 2384 人。
随着新冠疫情的爆发、医院医疗服务能力的快速提升，医院传染病用房、医教研用房紧张，停车难的问题凸显，与社会发展和人民需求已经不相适应。为提高应对重大疫情医疗救治和实验室检测能力，进一步提升医疗学科建设和医疗人才培养水平，提升医疗综合实力，建成有特色、善创新的国内知名应用型大学附属医院，实现全国百强医院（省内前 10）的目标，助力健康嘉兴建设，满足医疗卫生事业发展需要。助力嘉兴大学创建与健康嘉兴建设的需要。经市发改、市xx委等相关部门同意，按照 2000 床规模对医院进行改扩建。
3.1.1 项目名称：嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)
3.1.2 招标人：嘉兴市第一医院
3.1.3 项目建设性质：医疗卫生服务设施
3.1.4 建设地点：本项目位于嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院内，具体在西南角 9号楼位置和东南角现状停车场。
3.1.5 规划要求：拟建项目总建筑面积约 107000 平方米，其中传染病楼改扩建后约 16400 平方米（其中地上 7 层约 14400 平方米、地下 1 层约 2000 平方米）、东南角医教研综合楼用房约 90600 平方米（其中地上 17 层医疗科研楼、地上 12 层行政教学楼、裙楼（含会议中心）组成地上约 60400 平方米、地下 2 层约 30200 平方米）。
3.2 主要技术经济指标（整个院区指标）：容积率：建议≤2.5
建筑密度：建议≤30%绿地率：建议≥35% 建筑退距：
3.2.1 建筑退让用地红线的要求
沿长水塘设置不少于 30 米宽的绿化带，沿九里港设置不少于 30 米宽的绿化带，沿长桥港
设置不少于 8 米宽的绿化带，同时须满足《嘉兴市城市规划管理技术规定》。
3.2.2 建筑退让道路红线的要求
建筑退让道路红线的要求按照《嘉兴市城市规划管理技术规定》第三十条表 3-2 的规定，建筑退道路红线要满足主干道高层 14m、多层及高层裙房 5m，退次干道高层 12m、多层及高层裙房 5m。
3.2.3 日照要求
xx住宅的日照要求按照《嘉兴市城市规划管理技术规定》第十九条的规定，受遮挡建筑要满足冬至日的日照有效时间不少于 3 小时。
3.3 交通组织：
3.3.1 机动车出入口：
根据xx情况自行考虑最优方案。
3.3.2 停车泊位：
按门诊部停车位 1.5 辆/100 ㎡，住院部停车位 0.4 辆/床位，其他部分停车位 1.0 辆/100
㎡设置。
3.3.3 交通流线：
本次规划医院在主入口处就形成人车分流模式，医院未来的车流可以通过地面和地下进行组织，形成统一管理、模式多样的立体交通。
3.4 总体要求
院区总体规划设计应结合用地实际情况，整合医院现有医疗功能，协调统一功能布局、定义梳理医疗流程，同时充分考虑项目建设过程中的改造过渡方案。
本项目设计按绿色建筑二星及以上标准。设计全过程需采用 BIM 技术（包括在各设计阶段提供 BIM 成果资料），并提供最终竣工 BIM 模型。
四、具体建筑要求：
序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 总用地面积 | ㎡ | 27253 | |
2 | 总建筑面积 | ㎡ | x 107000 | |
2.1 | 传染病楼改扩建 | ㎡ | x 16400 | 含地下面积 2000 |
2.2 | 新建医教研综合楼 | ㎡ | x 90600 | 含地下面积 30200 |
3 | 容积率 | ≤2.5 | ||
4 | 建筑密度 | ≤30% | ||
5 | 绿地率 | ≥35% | ||
6 | 总床位 | 张 | 2000 | |
注：容积率、建筑密度、绿地率为整个院区指标，二期工程建设考虑总体xx即可 | ||||
五、设计依据、原则 1、项目立项；
2、规划要点；
3、选址红线；
4、设计规范：国家和省、市现行的相关的技术标准、设计规范及有关法律、法规；
5、本章 1.1 拟建工程基本概况及功能要求等；
6、其他等。
7、设计原则：
（1）规范化设计：本项目的设计应符合医院总体规划原则及发展方向，符合国家和卫生部有关规定、指标、规范和标准。
（2）人性化设计：充分体现现代化医院“以人为本”、“以病人为中心”的宗旨。要将人性化设计贯彻到整个设计当中，营造舒适化、感官化、生活化、艺术化、尊重患者隐私的医疗空间，为病人及医护人员创造一个方便、安静、舒适、温馨的候诊、就医和工作环境。
（3）生态化设计：突出生态医院理念的导入，强调人与自然的和谐，在设计中充分考虑朝向、光线、通风等自然条件，注重室内空间与室外环境的交融，体现室内设计室外化的理念，创造生机勃勃的生态环境。
（4）智能化设计：满足数字化、现代化医院的需求，在综合布线与智能管理的配置方面，应与其建设规模和现代化管理模式相适应，充分考虑医院数字化管理、医学影像、远程医学等应用系统的建设。利用现代化物流传输系统达到建设现代化医院的要求。
（5）多元化设计：本项目是集医疗、科研、教学、办公为一体的综合性建筑，其内部科室多、功能复杂。设计应考虑周全、布局合理；充分体现现代医学将社会学、心理学和生物医学等多元模式相结合的特点和多功能性。
（6）高效化设计：人流组织和相应的空间变化是本项目设计的重点。建立科学、便捷、层次分明的交通体系；充分利用公共交通设施设置出入口，建立明确的楼内、外交通联系；合理组织人流、车流、物流，做到洁污分流，医患分道，避免交叉感染。可借鉴医疗主街的设计理念，但要注重其合理性、科学性和高效性。
（7）经济性与绿色节能：在充分考虑投资可行的前提下运用成熟的环保、节能技术、合理确定建筑形式、合理设计配电、暖通等工程，节约能源、降低能耗、缩减运行费用、降低维护成本。
（8）立面设计：建筑风格应提升院区整体形象、建筑形式要体现xx、典雅、富有亲和力的特色。注重建筑与艺术的结合；在注重功能的基础上，更应注重建筑造型的新颖独特，方案应考虑与xx环境相协调，以此打造独特的医院品牌。
六、其他：
其他未尽事宜详见《规划设计条件》及《嘉兴市城市规划管理技术规定》相关条文。
第四章 合同主要条款
工程名称：嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医
教研综合楼)设计服务
发包人： 嘉兴市第一医院
发包人（甲方）： 嘉兴市第一医院设计人（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医 教研综合楼)设计服务 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务
2.工程地点：
3.规划占地面积： 约 亩，总建筑面积：107000 平方米，其中传染病楼改扩建后为 16400平方米（其中地上 7 层约 14400 平方米、地下 1 层约 2000 平方米）、东南角医教研综合楼用房
x 90600 平方米（其中地上 17 层行政教学楼、地上 12 层科研楼和裙楼（会议用房）组成地上
x 60400 平方米、地下 2 层约 30200 平方米）；建筑高度 x。 4.建筑功能： 、 、 等。
5.投资估算：x 元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：完成本项目的方案设计及优化、初步设计（含概算编制）、施工图（含 概算调整）等全过程设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计；BIM 技术设计及运维模型移交。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。
注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到 使用单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需专业分包的
（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计 文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接支付给分包单位）。
2.工程设计阶段：完成本项目的方案设计及优化、初步设计（含概算编制）、施工图（含 概算调整）全过程设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。
3.工程设计服务内容：含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱 电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。设计单位需专业分包的（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接支付给分包单位）。注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到使用单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。
三、工程设计周期
计划开始设计日期： 年 月 日。计划完成设计日期： 年 月 日。 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价
1.合同价格形式： 固定单价 ；
2.签约合同价为：人民币（大写） （¥ 元）五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表： 。
设计人项目负责人： 。六、合同文件构成
x协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条 款； （3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义
x协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点
x合同在 嘉兴市 签订。十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
x合同自 双方签章后 生效。十二、合同份数
x合同正本一式 2 份、副本一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 1 份、副本 5 份，设计人执正本 1 份、副本 5 份。
发包人： （xx） 设计人： （xx）
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码： 组织机构代码：纳税人识别码： 纳税人识别码：地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：
传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：
时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日
第二部分 通用合同条款
（略）
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书；投标函及其附件、询标纪要；招标文件及补充文件； 除投标函及其附件外的其他投标文件；发包人要求；技术标准。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 国家、地方现行的法律法规及规章、规范。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：《建筑工程设计文件编制深度规定》以及工程建设强制性 标准的规定。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： 设计人 ；
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：技术标准需达到国家、地方及行业现 行有关标准、规范，满足发包人对医院各功能匹配的要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1）、合同执行过程中的补充协议、有关协议及双方认可的来 往电报、传真、会议纪要等；2）、本合同；3）、设计任务大纲；4）、中标通知书；5）、投标文件；6）、设计人参与该工程设计的主要技术人员表；7）、技术标准及规范；8）、招标文件。
构成合同的所有文件应相应解释，如有相互矛盾之处，合同文件的优先次序如上。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点：浙江省嘉兴市； 发包人指定的接收人为： ；
设计人接收文件的地点： ；设计人指定的接收人为： ；
设计人指定的联系电话及传真号码： ；设计人指定的电子邮箱： 。
1.8 保密
保密期限：如有声明属于保密的内容，则保密期限为 50 年。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其他义务： 向设计人提供项目批复、规划批复、工程地质勘察资料等基础资料， 配合设计人进行各阶段的设计，包括需求的提出、设计成果文件的审查、设计修改意见的反馈等。
2.2 发包人代表发包人代表：
姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：与设计人的对接、沟通、联系，各类资料、信息的 传递（包括各类设计指令的下达）等。
发包人更换发包人代表的，应当提前 10 天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在 3 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务： 与发包人的沟通，及时提交各阶段设计成果；及时对发包人或行政主 管部门提出的各类调整修改意见进行修改调整；提供招标阶段的设计支持（包括及时回复清单编制部门提出的设计图纸疑问，提供各类材料设备技术参数）等一切需要设计人配合的内容。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓 名： ；执业资格及等级： ；注册证书号： ；联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：承担本工程设计合同约定的设计项目负责人的职责和义 务以及相关法规规范规定属于设计项目负责人可承担的工作内容。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人，并征得发包人同意。 设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 发包人扣除设计人履约保证金 5 万元（违约金
首先应从履约保证金中扣除，履约保证金不足抵扣的，从设计进度款中扣除，本合同如发生有 关违约金的支付均执行此要求），由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担 。
3.2.3 发包方要求更换项目负责人时，设计人应在收到书面更换通知后 14 天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人扣除设计人履约保证金 5 万元， 由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担 。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 合同签订后 7 天内 。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 发包人扣除设计人履约保证金 5万元，由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担。本项目在装饰装 修施工阶段时，设计人应派专人常驻现场，提供技术支持服务，驻场时间每周不少于 5 天，每缺席一次，扣除 3000 元违约金。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括： 主体结构、关键性工作 。
主体结构、关键性工作的范围： 建筑、结构、水、电、暖通、消防、建筑智能化、装饰 装修、幕墙、景观等 。
3.4.2 设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：基坑围护、蒸汽、洁净工程、医用气体、物流传输系统、放射 防护、生物安全工程等医疗专项设计、医疗医技等流程设计、压力管道设计、人防、燃气、变电所等专业设计。
其他关于分包的约定： 分包必须符合法律法规相关规定且经过发包人书面同意，未经发包 人书面同意设计人不得分包，设计人必须确保分包人具有相应的资质和能力。设计人必须负责对分包人的管理、沟通与协调，在设计过程中禁止推卸管理、沟通、协调的责任，分包设计服务过程或现场服务过程中必须有设计人的人员参与。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人必须承担因设计分包或设计分包人自身原因产生问题的一切责任 。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 营业执照、资质证书、完成类似业绩证明材 料，主要工程设计人员名单、社保缴费证明（或医保缴费证明）、注册执业资格及执业经历等和分包设计合同以及发包人认为有必要的其他资料 。
3.4.4 分包工程设计费支付方式： 分包工程设计费由设计人与分包人结算。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：/ 。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 设计标准需达到国家、地方及行业现行有关标准、规范； 并满足发包人对医院功能匹配的要求 。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 国家、地方及行业现行有关技术标准、规范，设计过程中 如有新的技术标准、规范，执行最新的技术标准、规范 。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 不得高于（或不得低于）政府部门批准 的各类技术指标 。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：方案设计（含优化设计）阶段设计文件深度需满足总体规划控 制审批要求和发包人的优化深化需求；初步设计阶段设计文件深度需满足现行国家、地方和行业的有关规定，随设计文件提供设计概算，并满足初步设计报批要求；施工图设计阶段设计文件深度除满足现行国家、地方和行业的有关规定外，还应满足图纸审批审查、编制施工工程量清单、指导规范施工的需求 。
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 结构设计合理使用年限 50 年 。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后 5 日内。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容 设计范围和设计文件交付时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5 日内。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：按通用条款执行。
设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。 7、工程设计文件交付
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 图纸以 CAD 格式，效果图以 JPGE 或 PDF 格式，BIM 设计成果，U 盘存储（份数按发包人要求）。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30 天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排： 审查会议、政府相关部门及第三方独立审查机构的独立审 查，具体时间安排根据设计进度计划和审查具体时间另行确定 。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 办公场所。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 至工程竣工验收合格缺陷责任期满的时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
（1）单价合同
单价包含的风险范围：招标范围内工程投资总额的变化、分期出图时间节点变化、设计需求设 计文件的调整修改变更、设计方案评审、施工周期的延长导致的现场服务期限延长、设计标准规范的修改（或新出台）、人工物价的涨幅、政策规划的调整、设计人考虑的其他风险等一切风险 。
风险费用的计算方法： 一切风险费均已计入单价。
风险范围以外合同价格的调整方法：结算时，投标单价固定包干，按规划许可证面积调整设计 费。
（2）总价合同
总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
（3）其他价格形式： / 。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例 / 或预付款的比例 合同价的 5% 。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间： 合同签订后 15 日内 ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：50 年 。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：除非发包人在设计任 务书外提出额外要求，均由设计人承担 。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金： / 。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： / 。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同， 设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人 。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每延误一天，设计人应按照该项目设计费总 金额的千分之五向发包人支付违约金 。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同总价的 10% 。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 全部实际损失金额 。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：严禁概算超估算，预算 超概算。施工图应严格按照初步设计批准的投资额进行设计，确保设计质量，设计单位应对概算控制承担责任，若因设计单位责任，造成工程实际造价超过批准概算的，设计单位需赔偿招标人相应损失（设计费中扣除，最高不超过设计费的 50%）。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 发包人有权要求解除分 包合同，且向发包人支付合同总价 10%的违约金 。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 30 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地 人民法院起诉。
附件 1：
工程设计范围、阶段与服务内容
发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设计范围
完成嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)的方案设计及优化、 初步设计（含概算编制）、施工图（含概算调整）等全过程设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计；BIM技术设计及运维模型移交。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。
注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到
使用单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需专业分包的
（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计
文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接支付给分
包单位）。
二、本工程设计阶段划分
方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容
1.方案设计阶段
（1）与发包人、业主代表及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；
（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；
（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；
（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；
（5）配合发包人进行消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；
（6）负责完成消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。
2.初步设计阶段
（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；
（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。
3.施工图设计阶段
（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合全部专业的施工图设计文件；
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；
（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；
（4）协助发包人进行工程招标答疑。 4.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；
（5）乙方在施工过程中实施跟踪服务。对远程协调无法解决的问题，由甲方以电话及书面形式至少提前一个工作日通知乙方进行现场服务，直至问题解决。如超过通知时间乙方未赶到现场，将承担 3000 元/日的违约金，直接从到期设计费内扣除。
（6）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；
（7）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
（8）BIM 技术运用内容包括：
根据浙江省卫计委文件要求，大型医院项目建设过程中应当使用 BIM 技术（设计全过程须采用 BIM 技术（包括在各设计阶段提供 BIM 成果资料），BIM 技术运用内容包括：
①基础建模（建筑建模、结构建模、机电建模、幕墙建模；精装建模；室外管线建模），模型精度达到 LOD300，需能反映出各管线、插座、照明、空调、阀门等点位。
②性能分析，运用专业的性能分析软件，对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、结构、能耗排放、人流等进行模拟分析，以提高工程项目的性能、质量、安全和合理性；根据分析结果，优化设计方案。
③面积明细表统计，检查建筑专业设计模型中建筑面积、房间面积信息的准确性。
④分析各施工阶段各工种施工图产生的碰撞点，并进行技术分析，调整设计施工图，确保施工图精确，提供 BIM 建模审图报告。
⑤辅助施工图设计，制定 BIM 设计模型出图标准、图纸目录及表达方式。通过二维剖切或二维为主、三维辅助表达的 方式导出施工图，包括平面图、立面图、剖面图、门窗大样图、局部放大图等。
⑥院区 360°全景漫游展示，精装 360°全景（门诊、住院、电梯等主要大厅、护士站、医疗主街）漫游展示。
⑦设计工程量统计，统计整合的设计模型中主要部位的体积（面积）和重要构件数量。
⑧提供 BIM 设计竣工模型（含设计图纸的修改及施工过程中的变更）、所有数据、应用软件及组织人员使用培训。
⑨基于 BIM 技术应用的医疗专项服务。
⑩采用 BIM 对场地与交通组织分析，对设计方案进行评估。
⑫提供 BIM 建模审图报告。
⑬配合施工单位开展基于 BIM 技术的施工管理应用。
⑭成果交付及使用部门人员操作培训。
⑮所有成果归发包人所有。
除上述要求外，BIM 应还可以配合施工过程和结算的工程量计算、提供完工后的运维支持，在 BIM 实施过程中，设计图纸的修改及施工过程中的变更应及时体现在 BIM 中，BIM 实施如达不到上述实际使用效果和要求，发包人有权将此项内容另行单独委托，费用按市场价（参考政府指导价）从设计费总价中扣除。
附件 2：
发包人向设计人提交有关资料及文件一览表
序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
1 | 项目立项报告和审批文件 | 1 | 方案设计优化开始前 | |
2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、 结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 方案设计优化开始前 | |
3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | 1 | 方案设计优化开始前 | |
4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 方案设计优化开始前 | |
5 | 工程勘察报告 | 2 | 方案优化设计开始前3 天提供初步勘察报告；初步设计开始3 天前提供详细勘察报 告 | |
6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3 天前 提供上一个阶段审批意见 | |
7 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始 3 天前 | |
8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及 区域位置图 | 1 | 初步设计开始 3 天前 | |
9 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | 1 | 施工图设计开始 3 天前 | |
10 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后 5 天内 | |
11 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、 道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始 3 天前 | |
12 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3 天前 | |
13 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5 天内 |
附件 3：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录（适用于房屋建筑工程）
序号 | 资料及文件名称 | 阶段 | 提交份数 | 提交时间 | 备注 |
1 | 方案设计文本 | 方案 | 根据组织评审的规划部门要求数量提供 | 投标时提供 | |
2 | 提交评审的方案设计文本 | 评审 | 根据组织评审的规划部门要求数量提供 | 提交评审时 | |
3 | 初步设计文件（含概算） | 12 | |||
4 | 修改完善后的初步设计文件报批本 | 按发改委要求提供 | |||
5 | 施工图设计文件 | 施工图 | 12 | ||
6 | 用于施工图审查和环评、防雷、消防、电力等部门审查的技术文件 | 按审查部门要求数量提供 |
提交日期具体根据业主要求和工程进度要求确定。
在工程实施过程中的所有设计文本、设计图纸均由设计人提供，前述份数费用已包含在本次设计费用中。
特别约定：
1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2.上述设计时间不包括法定的节假日。
3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
附件 4：
设计人主要设计人员表
名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
一、总部人员 | ||||
项目主管 | ||||
其他人员 | ||||
二、项目组成员 | ||||
项目负责人 | ||||
项目 副负责人 | ||||
建筑专业负责人 | ||||
结构专业负责人 | ||||
给水排水专业负责人 | ||||
暖通空调专业负责人 | ||||
建筑电气专业负责人 | ||||
…… | ||||
附件 5：
设计进度表
序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
1 | 方案设计文件 | 8 | 方案初稿确定后 10 日内完成方案设计优化 | 各专业工程设计服从总体工程进度安排。 |
2 | 扩初设计文件 | 12 | 方案评审通过后的 20 日内完成初步设计 | |
3 | 土建和安装施工图设计文件 | 12 | 初步设计批复后 90 日内完成工程施工图设计 | |
4 | 室内装修、智能化、景观绿化和其他施工图设计文件 | 12 | ||
5 | 以上文件的电子版 | 各 1 | CAD 格式 | |
附件 6：
设计费明细及支付方式
一、设计费总额：人民币（大写）
二、设计费总额构成：
1.工程设计基本服务费用：固定总价： /
固定单价（ 元/平方米或费率 / %）
2.工程设计其他服务费用：
3.合同签订前设计人已完成工作的费用：
4.特别约定：
（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费 / 人次日，每人每次不超 2 天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。
（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。
（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为 / 。
（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）
（4）其它： / 。
三、设计费明细计算表：
四、设计费支付方式
付费次序 | 支付比例 | 付费总额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
第一次付费 | 支付合同价的 5% | 合同签订后 15 日内，作为预付款 | |
第二次付费 | 支付合同价的 10% | 建筑方案定稿后 15 日内（不含预付款） | |
第三次付费 | 支付合同价的 10% | 初步设计批复后 15 日内（不含预付款） | |
第四次付费 | 支付合同价的 45% | 所有施工图全部完成，且审核合格后 15日内（含预付款，预付款直接转为进度款） | |
第五次付费 | 支付合同价的 25% | 竣工验收合格后 15 日内，同时退还履约保证金（无息） | |
第六次付费 | 支付合同价的 5% | 竣工结算审计完成后 15 日内 |
说明：
1、提交各阶段设计文件后按上述进度支付各阶段设计费。
2、乙方每阶段工作，需经甲方确认后方可开始，如因甲方原因造成项目停止，则款项付至当前已完成阶段。项目重新启动后，则合同继续履行，合同时间顺延。
附件 7：
设计变更计费依据和方法
1、授权证书
2、投标书
3、设计费投标报价分析
4、项目总负责人简历表
5、投入本工程设计人员汇总表
附件一
授 权 证 书
：
我以 法定代表人的身份授权 身份证号
为我单位的全权代表，以我单位的名义签署 的投标书及其它文件，并参加开标、询标，负责商议、签订合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。
投标单位（章）：
法定代表人（签字）： 身份证号：
被授权人（签字）： 身份证号：
联系电话：
年 月 日
附件二
投 标 书
嘉兴市第一医院：
我方已全面阅读和研究了嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼) 设计服务招标文件和招标补充文件，并经过对现场的踏勘、澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程设计投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务的全部内容进行投标。设计费的最终报价为人民币（大写）：
(￥： 元)，负责本工程设计的项目总负责人是 （执业资格 ），设计周期为 。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订设计合同，并交纳元的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。
本投标书自递交你方之日起 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币 元。（1）撤还投标书；
（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。
本投标书包括以下内容：
（1）法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的全权代表委托书；
（2）投标保证金；
（3）投标说明：企业概况、业绩、特长，承担本工程设计业务的总体设想、要求和建议，对招标文件的承诺意见；
（4）设计组织机构、岗位职责设定及相应的资格、工作内容等；
（5）现场服务内容及质量的承诺书（含拟派驻现场服务的设计代表承诺书原件）；
（6）方案设计成果；
（7）设计费报价及组成分析和说明；
（8）其它按规定递交的答疑、澄清等书面文件。
投标单位（章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系人： 电话：
年 月 日
附件三
设计费投标报价分析
项目名称：
序号 | 项目 | 费 用 | 名 | 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
1 | 方案设计 | m2 | 107000 | ||||||
嘉兴市第 | |||||||||
2 | 初步设计 | m2 | 107000 | ||||||
一医院二 | |||||||||
期工程 | |||||||||
3 | 施工图设计 | m2 | 107000 | ||||||
(传染病 | |||||||||
楼改扩建 | |||||||||
及新建医 | 后续服务 | ||||||||
4 | 教研综合 楼) | （含其它投标人认为发生的各项费 | m2 | 107000 | |||||
用） | |||||||||
6 | BIM | BIM 服务 | m2 | 107000 | |||||
7 | …… | …… | …… | …… | |||||
8 | 小计 | ||||||||
合 | 计（一 + 二） | 元（大写： ） | |||||||
备注：上述设计内容包括：完成本项目的方案设计及优化、初步设计（含概算编制）、施工图（含概算调整）等全过程设计，以及相关审批、报批、施工图设计审查等工作的协调、配合和设计的后续服务等，并全力协助业主做好本项目的设计沟通工作。含各建筑（含基坑围护）、结构、给排水、电气、消防、暖通、弱电、幕墙、二次装饰、工艺、厨房、绿化景观、交通标志标线、警示标志、导向标识、抗震支架、室外附属（含海绵城市、桥梁和河道整治（含护岸）、若有）及医疗各专项设计（洁净、医用气体、防辐射、物流传输系统、生物安全工程、废水处理系统等）等一切与本项目有关的所有内容的设计；BIM 技术设计及运维模型移交。不包含政府要求配套的供水、供电（配电）工程设计。注：本项目设计、施工须使用 BIM 技术，并按照所有变更联系单及竣工图，提供最终达到使用单位移交运维单位要求的竣工模型。后期运维由招标人另行委托。设计单位需专业分包的（需符合相关分包规定）由设计单位自行委托有资质的单位设计、出图、盖章，并与其他设计文件一起递交，分包单位的设计费包含在总包单位的设计费中，今后由总包单位直接支付给分包单位）。
投标单位（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
年 月 日
附件四
项目总负责人简历表
工程名称：
姓 名 | 出 生 年 月 | ||
文 化 程 度 | 技 术 职 称 | ||
毕业院校、专业 | 毕 业 时 间 | ||
现 任 职 务 | 从事设计工作时间 | ||
资质证书号 | |||
工作简历： | |||
附件五
投入本工程设计人员汇总表
工程名称：
姓 名 | x工程拟任岗位 | 年 龄 | 性 别 | 专 业 | 专业 年限 | 职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
说明： | |||||||
一、资格后审须知
1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。
2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要设计人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。
3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。
二、资格后审资料表格式
1、基本情况表（附表 1）
2、强制性资格条件—企业资质要求表（附表 2）
3、强制性资格条件—主要设计人员资历要求表（附表 3）
工程
资格后审申请表
申请人： （全称）
工程
申 请 表
日
月
年
日期：
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）
申请人（单位盖章）：
我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写
的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。
申请人名称：
附表 1 基本情况表
投标人名称 | |||||
企业资质 | 1、等级：2、证书号：3、发证机关 4、业务范围 | ||||
营业执照 | 1、编号：2、发照机关：3、营业范围 | ||||
成立日期 | 现有职工总人数（人） | 技术人员人数（人） | |||
法定代表人 | 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话 | ||||
企业负责人 | 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话 | ||||
技术负责人 | 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话 | ||||
联系方式 | 1、地址：2、邮编：3、联系人：4、电话：5、传真：6、E-mail | ||||
开户银行 | 1、名称：2、帐号 | ||||
投标人资历简介 | |||||
说明：投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。
附表 2 强制性资格条件—企业资质要求表
序号 | 企业资质等级 | 投标人达到的程度 （投标人填写） | 要求提供的证书、证件 |
企业营业执照、资质证书复印 | |||
件加盖公章（进入嘉兴市的省 | |||
1 | 具有工程设计综合资质甲级或工程设计行业类（建筑行业）甲级资质或工程设计专业类（建筑）甲级资质或建筑工程设计事务所甲级资质（实行总包） | 外企业需提供进浙备案证明 （若进嘉备案证仍在有效期内的，提供进嘉备案证件，可 | |
不提供有效期内的进浙备案 | |||
证明）） | |||
2 | 投标人未被““信用中国” （xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）和“信用中国（浙江）”网站 重违法失信行为记录名单。 | 提供无限制投标情形承诺书原件 |
注： 1、本表投标人必须认真填写，且投标时须提供上述证书、证件：复印件加盖公 章后编制在资格后审资料内，无限制投标情形承诺书原件编制在资格后审资料内。且必须齐全，否则审查不予通过（注：公证书不予认可）。
2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部 门予以通报。
资 历 要 求 | 投标人达到的程度 （投标人填写） | 要求提供的证书、证件 | |
1.具有一级注册建筑师执业资格 | 注册证书复印件 | ||
提供自 2021 年 2 月 1 | |||
项目负责人 | 日之后社保部门出具 x章的项目负责人社 | ||
2.注册单位和养老保险参保单位与投 | 保参保证明复印件 | ||
标人名称一致的参保证明 | （含网上自助打印的 | ||
含有社保部门电子印 | |||
章件视），否则资格 | |||
后审不通过。 | |||
1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证书、证件（必须齐全），否 则审查不予通过（注：公证书不予认可）。评审时以上述要求为准，复印件加盖公章后编制在资格后审资料内。
2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管 部门予以通报。
（ 招标人） ：
无限制投标情形承诺书
本单位： （投标人全称） xxxx，我单位在参加 (项目名称)投标截止时间，未被““信用中国”（xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）和“信用中国（浙江）”网站（xxxx://xxxxxx.xx.xxx.xx）列入严重违法失信行为记录名单，且不存在其它任何被限制参与本项目投标的情形。
特此承诺！
投 标 人： （公章）
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)日 期： 年 月 日
附件：
嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计评标办法
第一条：本工程评标办法将参照嘉公管办〔2013〕13 号文件进行，评标采用综合评估法。 招标人设置的招标控制价按“投标须知前附表”，凡投标报价高于或等于上限控制价的作
无效标处理，其投标文件不再进行评审。评标时只对有效标书进行评审，评标工作在嘉兴市公 共资源交易中心二楼评标室进行。
第二条：在嘉兴市重点建设工程招标投标办公室、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局监督下，由评标委员会进行评审。评标委员会由招标人负责组建，评标委员会按规定产生，其中业主代表 1 名，负责项目评标工作。
第三条：投标书由方案设计成果、商务报价等技术与商务文件组成。
第四条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标单位法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。
第五条：开标程序
1、招标人当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。
2、投标文件经确认无误后当众拆封，按先送后开、后送先开的顺序同时开启投标苏，招标人（或招标代理机构）当众宣读投标人名称、投标价格、设计周期、项目负责人等招标单位认为适当的其他内容。
3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知或招标文件规定拒收的投标文件不予开封，并退给投标人。
第六条：评标程序
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。未列入招标文件的评标标准和方法，不得作为评标的依据。评标工作一般按以下程序进行：
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标人资格审查；
（三）技术和商务初步评审；
（四）必要时对投标文件内容进行询标；
（五）根据评标标准进行评分并提出评审意见；
（六）编写评标报告并推荐拟中标候选人。第七条：投标文件的评审
一、资格后审
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先对投标人进行资格审查。投标文 件应满足以下要求，否则，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审。
（一）企业营业执照（副本）复印件（加盖投标人公章）；
（二）企业资质等级证书（副本）复印件（加盖投标人公章），审查企业资质等级、类别是否满足投标邀请书或招标公告的要求；
（三）项目负责人注册证书复印件（加盖投标人公章），注册单位和养老保险参保单位与投标人名称一致（资格后审时须提供自 2021 年 2 月 1 日之后社保部门出具盖章的项目负责人社保参保证明复印件（含网上自助打印的含有社保部门电子印章件）。项目负责人社保证明原件（或复印件）和建造师注册证书复印件编制在投标文件中，否则按资格后审不通过处理）。项目负责人注册证书资质等级、类别满足投标邀请书或招标公告的要求；
（四）招标人依据法律法规及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。
二、评标委员会对投标人技术和商务进行初步评审。存在下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）未按招标文件的规定提供投标保证金的；
（2）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；
（3）投标文件既无投标单位盖章，又无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；
（4）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章
的；
（5）设计周期未满足招标文件要求的；
（6）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的（包括投标报价
大写金额表达不清无法辨认和判断或无法表达一个确切数值）；
（7）投标报价高于或等于招标控制价的；
（8）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；
（9）未提供拟派驻现场服务的设计代表承诺书的。
（10）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；
（11）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。
评标委员会根据本办法规定否决投标人投标后，如有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当依法重新招标；若报价具有竞争性，则继续评审。若后续有效投标人不足三个，评审仍按此原则执行。
三、评标委员会对技术部分进行评分一）技术部分评分（满分 100 分）
1、项目机构的组织形式、人员配备计划：
①项目负责人职称：具有副教授级及以上职称的得 4 分，具有高级职称的得 2 分，其余不得分。（评标时以投标文件中提供的职称证书复印件为准，否则不得分）（0-4 分）
②设计团队：设计团队内有由国家级或省级工程设计大师的，每 1 人得 2 分，最多得 4 分（评标时以投标文件中提供的工程设计大师荣誉证书复印件为准，否则不得分）；设计团队的主要专业负责人（建筑、结构、水、电、暖、弱电、造价、规划、岩土）同时具备高级职称资格及对应的注册资格的，每有 1 人具有一个注册专业的得 1 分，仅按人数计取且最多计 6 人得 6 分（评标时以投标文件中同时提供的职称证书和注册证书复印件为准，否则不得分）。（0-10 分）
2、设计理念的创新性、合理性、实用性（是否体现特色，是否把绿色、生态的环境设计理念引入建筑中等）。（3-6 分）
3、对方案设计的理解、阐述，方案设计的深度和完整性。
3.1 总平面布局：是否布局合理完善,是否与老院区很好衔接，是否满足招标人实际需求。合理并满足要求得(5,8]分；基本合理并满足要求得(2,5]分；较差或缺项得[0,2]分；
3.2 建筑创意、空间处理：建筑创意、空间处理是否符合并充分满足招标人需求。合理并满足要求得(5,8]分；基本合理并满足要求得(2,5]分；较差或缺项得[0,2]分；
3.3 平面及功能分区：功能分区是否明确，人流组织、竖向交通各功能房间配置是否合理，是否满足招标人要求。合理并满足要求得(5,8]分；基本合理并满足要求得(2,5]分；较差或缺项得[0,2]分；
3.4 建筑造型：建筑造型是否美观并满足招标人要求。美观合理并满足招标人要求得(5,8]分；基本美观合理并满足招标人要求得(2,5]分；较差或缺项得[0,2]分。
4、车辆停放及交通组织：出入口设置与城市道路、车站环境有机结合，进出方便。交通流线组织合理、流畅、安全，避免人流、车流、行包流的交叉。合理并满足要求得(7,10]分；基本合理并满足要求得(3,7]分；较差或缺项得[0,3]分。
5、技术经济分析：总建筑面积、建筑密度等技术经济指标准确。各项功能分析等全面、合理。工程估算内容全面，较准确，各项费用控制合理，估算符合实际情况。合理并满足要求得(5,8]分；基本合理并满足要求得(2,5]分；较差或缺项得[0,2]分。
6、医疗建筑的重点难点控制及合理化建议。（4-7 分）
7、质量及服务承诺：设计文本质量好，内容齐全，清晰，符合招标文件要求。设计质量保证和设计服务承诺措施具体（包括设计问题处理响应时间等）。（4-8 分）
8、方案现场演示（0 或 9-15 分）
方案设计表达可采用 PPT 或多媒体演示等形式进行讲解，时间总量控制在 10 分钟以内。不提供不得分。
a.方案设计表达的直观性和生动性：（3-5 分）；
b.方案设计重点部位效果，体现方案效果合理性：（3-5 分）； c.方案设计是否完整，能否能体现方案完整性：（3-5 分）。
注：评标委员会成员按上述分值标准各自独立评分，评分中评分分值区间(*,*]是指大于前数值、小于等于后数值。评分时保留 1 位小数，缺项得分为“0”。分值汇总时，各评委评分累计后的算术平均值即为技术部分最终得分，保留两位小数（不计负分）。
二）资信部分评分（满分 5 分）
1、投标人拟派驻项目负责人业绩情况：2015 年 1 月 1 日以来投标人（以设计合同为准）具
有单个合同建筑面积 7 万平方米及以上的三甲医院建筑设计业绩，每个得 1 分，最多得 3 分。（评标时以提供的合同原件和施工图审查报告原件为准，复印件编制在投标文件中，否则不得分，公证书不予认可）
2、投标人拟派驻项目负责人获奖情况：自 2015 年 1 月 1 日以来投标人（以获奖证书为准）
的医院建筑设计作品获得中国勘察设计协会颁发的优秀建筑工程设计奖的，每个得 1.0 分，最多
得 2 分。（评标时以提供的中国勘察设计协会颁发的获奖证书原件为准，复印件编制在投标文件中，否则不得分，公证书不予认可）
四、评标委员会对商务报价进行评分
商务标满分为 100 分，商务标得分为总投标报价得分。投标价与评标基准价一致的，得 100
分，每高于评标基准价 1 个百分点的，扣 1 分；每低于评标基准价 1 个百分点的，扣 0.5 分。凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值
不足一个档位时，使用直线插入法计算。评审分值如下：
评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重 B + 招标控制价
×（1－下浮动率 A）×（1－投标价格权重 B）。
1）下浮动率 A 的确定：A 取 12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16.5%、17.5%、
18%、18.5%十一档数值中随机抽取确定；
2）投标价格权重 B 的确定：B 取 40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、
60%十一档数值中随机抽取确定。
①上述下浮率 A 和投标价格权重 B 在开启商务标前由招标人代表当场分别随机抽取确定。
②低于所有有效报价算术平均值 80%的投标报价不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。
五、计算总得分(小数点后保留二位小数、四舍五入)
评标专家依据上述要求评分，打分时保留小数 1 位，计算时保留小数 2 位，最终综合得分保
留小数 2 位。
各投标人的综合得分=技术得分*65%+商务得分*30%+资信得分
评标过程保密，各评标人员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。第八条： 中标办法
投标人的商务和技术综合得分由指定专人进行计算并复核，最后取总分最高(在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人商务报价也相同，
则依次按照企业资质等级、实缴注册资金、项目负责人资格（职称）证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目负责人取得资格（职称）证书的时间前后排序)的第一名作为中标候选人，并提交经评标委员会全体成员签字的评标报告，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不xx理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。
招标人根据评标结果，中标候选人经公示无异议后，确定综合得分第一名为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。
第九条：中标人的最终报价即为中标价，中标价即为合同价。第十条：本细则的解释权属嘉兴市第一医院。