Contract
A重油納入・単価契約 書(案)
発注者公益財団法人鳥取県文化振興財団(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)とは、甲が管理運営する鳥取県立県民文化会館(以下「施設」という。)において使用するA重油(以下「重油」という。)の納入について、次の条項について契約を締結する。
(関係法令の遵守)
第1条 乙は、重油の納入に関するすべての関係法令を遵守しなければならない。
(品質)
第2条 乙が、甲に納入する重油は、JIS K2205 1種 2号の規格に適合する製品とする。
(品質の検査)
第3条 乙は、前条に示した項目に適合することを証明する分析試験結果書及び比重・発熱量等の分析試験結果書を納入の都度、甲に提出するものとする。
2 前項の分析試験結果書は、公的な試験機関又は計量証明事業登録(濃度)を受けた事業所において発行されたものに限る。
3 乙は、納入した重油が前条の品質規格に適合しない場合は、乙の責任により取り替えるものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(納入単価等)
第5条 納入単価は、1リットル当たり 円とする。(消費税及び地方消費税別途)
2 納入予定数量は、300,000リットルとする。
ただし、気候変動及び会館運用状況によって変動することがある。
3 1回当りの納入数量は原則として、タンクローリー車による10,000リットルとする。
4 納入場所は、鳥取市xx町101番地5(鳥取県立県民文化会館 A重油受入口)
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、金 円とする。
(納入)
第7条 甲及び乙は、納入に関する受け入れ態勢及び発注・受注時の連絡条件(緊急時の連絡体制を含む)等を事前に協議し、決定するものとする。
2 乙は、納入に先立って甲に納入日時の指示を受け、その指示された日時に重油を納入しなければならない。納入日時は原則として月曜日から土曜日の午前9時から午後4時までとする。
3 乙は、納入にあたり、甲及びタンクローリー取扱者(以下「取扱者」という。)の立会いのもと、その都度納入手順を確認するものとする。ただし、乙が、何らかの理由により、当該納入に立会いできない場合は、その取扱者が乙の任務を兼ねることができる。
4 乙は、A重油納入経路に基づいて納入作業を行うものとする。
5 乙は、納入用ホースの耐油性等の管理に責任をもって当らなければならない。
6 乙は、タンクローリーの納入用ホースと会館受け入れ口を接続するアダプター管を、必要に応じて納入時に用意しなければならない。
7 乙は、重油を地下貯蔵タンクに移送するとき、周囲の状況により第三者への注意喚起を行わなければならない。
8 乙は、移送中又は移送後について事故等が発生したとき、又は、災害防止等のために必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
9 重油納入後約4ヶ月間、甲の正常な管理のもとに、製品の不良変質等により生じたと認められる故障又は発見された隠れた瑕疵については、乙は甲の請求により直ちに乙の負担において、修理又は取替をして納入しなければならない。
10 乙は、次の書類を納入の都度提出しなければならない。
(1)第3条第1項の品質規格証明分析試験結果書(納入前)
(2)納品書(納入後)
(検査)
第8条 乙は、納入する重油の数量をタンクローリー等のレベル計にて計量確認するとともに、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、第7条及び第8条第1項において納入数量が適正に納品された場合は、納入完了検査調書を作成し、それを保管しなければならない。
(納入単価改定)
第9条 納入する重油の単価改定については、第5条第1項の規定に関わらず、次の各号全てを満たす場合に改定できるものとし、納入単価改定をする場合は様式1を提出して申請しなければならない。
(1)元売会社との価格変動があった場合
(2)市況価格変動があった場合
2 甲は、前項の規定に基づき提出された納入単価改定が適正と認めた場合は、これを承諾するものとする。
(支払時期)
第10条 甲は、第8条の納入完了検査が完了したあと、乙から正当な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に当該請求金を支払わなければならない。なお、支払にあたっては、第5条又は第9条により価格改定後に定める納入単価に納入数量を乗じて得た金額に、消費税率を乗じて得た額(小数点以下切捨て)を加えた額を支払うものとする。
(履行遅滞)
第11条 乙は、履行遅滞及びその他の理由で、自らの責任により甲に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
(遅延利息の徴収等)
第12条 乙の責に帰すべき事由により期限内に納品することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から遅延日数に応じ、鳥取県会計規則(昭和39年3月30日鳥取県規則第11号)第120条に規定する率の遅延利息を乙に請求することができる。
3 甲の責に帰すべき事由により、第7条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、遅延日数に応じ、鳥取県会計規則(昭和39年3月30日鳥取県規則第11号)第1
20条に規定する率の遅延利息を甲に請求することができる。
(契約解除権)
第13条 納入された重油を使用することにより、甲の施設等の安全運転に支障を生じる事態等が発生し、甲からの改善命令の要請を受けた場合において、正当な理由なくして乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又は ア から カ までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として契約金額の10分の1に該当する金額を甲に支払うものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、調達業務の処理上で知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、鳥取県個人情報保護条例(平成11年3月12日鳥取県条例第3号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第17条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議の上調停人を選出し、当該調停人の斡旋又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 この契約に係る訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(約定外の協議)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約の履行について疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者押印の上、各自その1通を保有する。令和3年 月 日
甲 鳥取市xx町101番地5
公益財団法人鳥取県文化振興財団理事x x x x x
乙 受託者
(様式1)
納入単価改定申請書
令和 年 月 日 公益財団法人鳥取県文化振興財団理事長 xx xx x 受注者 A重油納入・単価契約書第9条の規定により、下記のとおり納入単価を改定させていただきますようお願いします。 記 | |||
元売会社価格動 向 | |||
市 況 価 格動 向 | |||
単 価 改 定経 過 | |||
納 入 単 価 | 改 定 前 単 価 | 改 定 後 単 価 | 差 引 |
円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | |
適 用 期 日 | 令和 年 月 日より適用 |
県道3 2 3 号線
xx
xx門
自転車置場
県立
砂丘
県
庁 県立図書館
xx書館
国道
5
3
号
公
衆電
線 話 レストラン
鳥取駅
掲示板
・バス停
地下貯蔵タンク設置場所タンク容量=15KL
県民文化会館
自転車置場
市道掛xxx1号線
A重油給油受入口給油口65A
タンクローリー駐車位置
タンクローリー進入経路
県道xx掛出線
鳥取県立県民文化会館
縮尺=1/700