目的潜在供应商应在“e 交易”平台获取采购文件,并于 2021 年 1 月 12 日 10 点 00 分
南京市第一医院
7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程
竞争性磋商文件
项目编号:023220881017
江苏省设备成套股份有限公司
2020 年 12 月
目录
第一章竞争性磋商公告 3
第二章竞争性磋商须知 9
第三章评标标准 19
第四章采购需求 19
第五章合同主要条款 21
第六章附件 56
第一章 竞争性磋商公告
江苏省设备成套股份有限公司受南京市第一医院委托,就南京市第一医院 7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程采购项目进行竞争性磋商采购,现欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。
南京市第一医院 7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程采购项
目的潜在供应商应在“e 交易”平台获取采购文件,并于 2021 年 1 月 12 日 10 点 00 分
(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.1 项目编号:023220881017
1.2 项目名称:南京市第一医院 7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程采购项目
1.3 采购方式:竞争性磋商
1.4 预算金额:210.99477 万元
1.5 最高限价:210.99477 万元
1.6 采购需求:本工程位于xxxxxx 00 x,南京市第一医院 7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程面积约 250m2;采购需求详见采购文件。
1.7 合同履行期限:本工程工期要求为合同签订后接采购人书面通知后 45 日历日内完工。
1.8 本项目(否)接受联合体。
二、申请人的资格要求:
2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照;供应商为自然人的,提供其身份证);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2019 年度经审计的财务报告,或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商根据履行采购项目合同需要,提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料);
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税,或营业税,或企业所得税的凭据;并提供缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单));
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书);
(6)法律、行政法规规定的其他条件:无
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件,并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明:
(1)中华人民共和国境内注册,具有独立法人资质;具有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照。
(2)供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质以上并具有有效期内的安全生产许可证。
(3)供应商拟派本项目的项目负责人须具备建筑工程专业或机电工程专业注册建造师二级及以上资格,且具有有效的安全生产许可证(B)证,须同时提供项目经理在本公司缴纳的社保 3 个月以上的记录。
(4)供应商法定代表人授权委托书原件。
2.4 第 2.1(5)条所称重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
2.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合
同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后,通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取采购文件
3.1 时间:2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 8 日,每天上午 9 时至 12 时,下午 14 时至 17 时。(北京时间,法定节假日除外)
3.2 获取方式:
( 1) 凡有意参加投标者, 请于获取时间内(北京时间, 下同),登陆 e 交易平台
(xxxx://xxx.xxx000.xxx)按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件,招标文件服务费 500 元,下载后不退。
(2)平台网址为:xxxx://xxx.xxx000.xxx。下载者首次登陆平台前,须前往平台免费注册,注册成功且完善相关信息后,可以及时参与平台上所有发布的项目;平台服务费 100 元。
(3) 下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间,下载者必须在获取时间内完成支付,否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的,招标代理机构不予接收其磋商响应文件。
(4)下载者需要发票的,须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具;下载者选择开具增值税普通发票的,可在”资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票;选择开具增值税专用发票的,可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关信息;平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因,发票一经开具不予退换。
(5)平台网站首页“帮助中心”提供操作手册,下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话为: 客服 1: 18505197661,客服 2: 17712326221,客服 3:00000000000、客服投诉电话:00000000000。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
(6)联合体投标(如允许)的,联合体各方应当指定牵头人,并授权其以自身名
义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续,其在平台的办理行为,对联合体各方均具有约束力。
四、响应文件提交
4.1 2021 年 1 月 12 日 9 点 30 分-10 点 00 分(北京时间)
4.2 地点:南京市山西路江苏成套大厦一楼大厅标书交接点。
4.3 磋商响应文件份数:纸质版一式叁份(壹份正本、贰份副本)、电子版磋商文件壹份(一般应为 U 盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时,以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档,供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份磋商文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符,以正本为准。
五、开启
5.1 时间:2021 年 1 月 12 日 10 点 00 分(北京时间)
5.2 地点:xxxxxx 000 x江苏成套大厦江苏省设备成套股份有限公司 1614 室
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
7.1 本项目在江苏政府采购网站发布公告。
7.2 采购项目需要落实的政府采购政策:
(1)政府采购促进中小企业发展
(2)政府采购支持监狱企业发展
(3)政府采购促进残疾人就业
(4)政府采购鼓励采购节能环保产品
7.3 本次采购请按“包”购买采购文件,编制、密封、提交响应文件,并按“包”磋商、评审。
7.4 在单一品目的货物采购招标中,同一品牌的产品有多家供应商参加投标,只能按照一家供应商计算。
7.5 供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。
7.6 勘察现场或答疑:详见采购文件正文。
7.7 供应商诚信档案管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》(宁财规[2018]10 号)有关规定,凡在南京地区参加政府采购活动的供应商,应当事先登陆“信用南京”(xxx.xxxxxxxx.xxx.xx)或“南京市政府采购网”(xxx.xxxx.xxx.xx)主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件,但必须在提交投标(响应)文件截止日 2 天前办理登记注册手续。
供应商申请网上注册的,应当按以下程序进行:
(1)登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站,点击“政府采购供应商诚信档案”图标,在弹出的用户登录界面,点击“新用户注册”;
(2)在“新用户注册”界面,供应商自行设置用户名、登录密码,如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”,根据本办法第十七条规定上传相关资料,并进行信用承诺确认后,提交注册申请;系统审核后,供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后,供应商参加本次政府采购活动时,在采购文件发布之日起至递交磋商响应 文件截止日前,应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”,经法定代表人签名盖章后作为磋商响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话:000-00000000;供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
8.1 采购人信息
名称:南京市第一医院
地址:xxxxxxxxx 00 x联系人:xx
联系电话:025—00000000
8.2 采购代理机构信息联系人: xx
电话:000-00000000 00000000000
传真:025-83260221
邮政编码:210009
地址:xxxxxx 000 xxxxxxx 00 x 0000 x
0.0.项目联系方式联系人: xx
电话:000-00000000 00000000000
第二章竞争性磋商须知
一、总则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商,并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策
(1)中小企业(含中型、小型、微型企业)应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库
〔2017〕141 号)第一条的规定。
(2)对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目,只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
(3)参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
(4)对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目,小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)第六条的规定。联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,给予
联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业给予 10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
(5)中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业。
3.2 节能产品、环境标志产品政策
(1)政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
(2)拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的,实行强制采购。
(3)拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的,在性能、技术、服务等指标同等条件下,实行优先采购,优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。
(4)参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3 进口产品政策
(1)除在磋商文件另有规定外,不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248 号)的规定。
(2)允许进口产品参加的,满足需求的国内产品可以参加。
(3)允许进口产品参加的,优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
二、磋商响应文件编制
4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料,包括图纸中的说明,以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料,应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的,应提供人民币与外币之间的汇率;报价单位为“元”。
4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改,修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权代表签字。
4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序,统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录,由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到,责任由供应商承担。
4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
5、磋商响应文件的组成
5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件,并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分,以及其他部分组成。
5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的,供应商对要求提供的服务不得部分投标;采购项目的技术要求中已经分包的,可以以包为单位投标。
5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件,这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求,包括但不限于下列文件((1)
-(5)所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求,评标委员会有权否决供应商的投标):
(1)竞争性磋商申请及声明(格式见附件);
(2)法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件(格式见附件);
(3)第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件;
(4)第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件;
(5)报价表(格式见附件);
(6)分项报价表(如果有);
(7)《商务条款偏离表》;
(8)《南京市政府采购供应商信用记录表》
(9)供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件,以及对服务的详细说明,这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处,应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
(1)项目技术方案或服务说明;
(2)《采购需求条款偏离表》;
(3)供应商认为需要提供的其他技术资料。
5.6 磋商响应文件的价格部分
(1)价格部分是对服务价格构成的说明,竞争性磋商文件如没有特别说明的话,对每一项服务仅接受一个价格。
(2)报价应包含与磋商项目有关的所用费用,以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金,以及供应商认为需要的其他费用等。
(3)供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成,以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业(含小型、微型企业),并由本企业提供服务的,须在《报价表》、
《分项报价表》中注明。
(4)供应商应充分考虑到市场价格变动,以及项目实施过程中的不可预见因素,一旦成交,总价格不变。如果有漏项,视同让利。
(5)响应文件所报的价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价,超过磋商文件规定的响应文件,按无效报价处理。
(6)经磋商后,如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话,除特别注明外,分项报价同比例调整。
5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
6、磋商保证金
本次采购,不收取磋商保证金。三、磋商响应文件的递交
7、磋商响应文件的签署、密封和递交
7.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写,在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章,并由供应商的法定代表人或授权代表签字,如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”,正本必须为原件,但供应商的相关证明文件可采用复印件,采用复印件的,采购代理机构、磋商小组认为需要时,供应商应提供原件供核对。
7.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处,如必须修改时,修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。
7.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前,将磋商响应文件密封送达指定地点。
7.4有下列情形之一的响应文件将拒收:
(1)未按竞争性磋商文件要求密封的;
(2)在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。
8、诚实信用
8.1 供应商之间不得相互串通报价,不得妨碍其他供应商的公平竞争,不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
8.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
四、磋商
9、磋商组织
9.1 在递交磋商响应文件时间截止后,采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织,具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
10、磋商程序
10.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件,凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。
10.3 磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
10.4 如磋商文件有实质性变动的,供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应(或补充)文件,应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
10.5 磋商结束后,磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10.6提交最后报价的供应商不得少于3家(市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目除外)。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章,最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理:
(1)未按磋商文件规定的数额和办法缴纳磋商保证金的;
(2)不满足“第一章竞争性磋商公告中 3、供应商应具备下列资格条件”的规定的;
(3)未实质性响应采购文件要求的;(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号
(“*”)、“须(必须)”或“应(应当)”等其他文字说明的商务和技术要求。)
(4)不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
10.8 出现下列情形之一的磋商终止:
(1)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
(3)除市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
10.9 磋商报价及响应有效期为60天,从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商报价及响应有效期应当不少于采购文件中载明的有效期。
11、评分方法和标准
11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
11.2 综合评分的主要因素是:价格、服务、业绩、响应性等。
11.3 评分标准详见第三章。
12、确定成交供应商
12.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的,按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。
12.2 成交供应商确定后,采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。
12.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
12.4成交通知书发出后,采购人或成交供应商拒绝签订合同的,拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金,以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿,并承担相应的法律责任。
12.5 成交通知书发出后,成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的,磋商保证金不予退还,情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单,在一至三年内不得参加政府采购活动,并予以通报。
12.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
12.7 所有响应文件不论成交与否,采购代理机构均不退回。
13、编写磋商(评审)报告
13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商(评审)报告。
14、签订合同
14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内,与采购人签订合同,所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
14.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的,采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同,以此类推。
14.4 合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、质疑与投诉
15、质疑
15.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。
15.2 供应商应知其权益受到损害之日,是指:对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。
15.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。
15.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者xx,并加盖公章。代理人提出质疑和投诉,应当提交供应商签署的授权委托书。
15.5 以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
15.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
15.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本(财政部指定中国政府采购网发布)填写;供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。
15.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的,应当附有中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
15.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人(详见竞争性磋商公告)处,提交时应出示有效身份证明。
16、投诉
16.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
16.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
16.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的,可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
16.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。
16.5 投诉人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其1至3年内参加政府采购活动:
(1)捏造事实;
(2)提供虚假材料;
(3)以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。
16.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为,有权控告和检举,联
系电话:000-00000000(招标采购代理机构质量管理部门,联系人:xxx)、025-86636860
(招标采购代理机构纪检监察部门,联系人:xxx)六、诚实信用
17.1供应商之间不得相互串通报价,不得妨碍其他供应商的公平竞争,不得损害采购人
和其他供应商的合法权益。
17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的,将在本项目发布媒体上进行公告,政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单,按照《政府采购法》有关规定处理。
17.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑,并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉,阻碍采购活动正常进行的,属于严重不良行为,采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单,并依法予以处罚。
17.4 供应商不得虚假承诺,否则,按照提供虚假材料谋取成交处理。七、磋商费用
18.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用,无论采购结果如何,采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
18.2 本次采购,本次采购的招标代理服务费和工程量清单及招标控制价费用由成交供应商支付。招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号)文件规定收费基准费率计算,工程量清单及招标控制价费用按苏价服
(2014)383 号文件规定收费基准费率计算,费用在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。
18.3 本项目的评委费由成交供应商承担,费用请供应商综合考虑计入报价,不另列项目,摊销在报价中。
第三章评标标准
本项目采用综合评分法,评分统计方法采用百分制(满分 100 分),将全部磋商小组成
员评分直接进行算术平均,小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列,得分相同的,按报价由低到高顺序排列,得分且报价相同的,按技术指标优劣顺序排列,由磋商小组确定成交供应商。
序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
1 | 价格 | 价格评审采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且价格最低的最终 报价为基准价,其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分按照下列公式计算(小数点保留一位)。报价得分=(基准价/最终报价)×30。 | 30 |
2.1 | 技术响应 (50 分) | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工界面划分。(针对性强、要点明确、措施得当得 8 分,合理较完善得 6 分,描述简单无详细 说明得 4 分,不提供不得分) | 8 |
2.2 | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。(针对性强、要点明确、措施得当得 6 分,合理较完善得 4 分,描述简单无详细说明得 2 分,不提供不得分) | 6 | |
2.3 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施。(针对性强、要点明确、措施 得当得 6 分,合理较完善得 4 分,描述简单无详细说明得 2 分,不提供不得分) | 6 | |
2.4 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施(针对性强、要点明确、措施得当 6 分,合理较完善得 4 分,描述简单无详细说明得 2 分,不提供 不得分) | 6 | |
2.5 | 安全及xx施工保障措施(针对性强、要点明确、措施得当得 5 分,合 理较完善得 3 分,描述简单无详细说明得 1 分,不提供不得分) | 5 | |
2.6 | 劳动力、机械设备和材料投入计划。(针对性强、分工明确、措施得当得 5 分,合理较完善得 3 分,描述简单无详细说明得 1 分,不提供不得 分) | 5 | |
2.7 | 响应文件完全满足采购文件“第四章采购需求”中技术要求的得 10 分,存在负偏离的,每项扣 1 分,扣完为止。 | 10 | |
2.8 | 设备、材料选型和配置的性能、参数、档次、技术指标满足招标文件对该产品的技术要求,产品档次高并完全满足招标文件得 4 分,基本满足 得 3 分,有偏差不得分。 | 4 | |
3.1 | 商务响应 (20 分) | 业绩:2017 年 1 月 1 日以来同类医院 PCR 实验室业绩,每个得 2 分,满分 6 分;提供业绩提供项目的施工合同、竣工验收证明或医院提供的证明文件(二者缺一不可),时间合同签订时间为准(所提供的资料必 须能反映出相关内容) | 6 |
3.2 | 供应商获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、 ISO45001(OHSAS18001)职业健康安全管理体系认证证书且认证范围须包含实验室相关描述的每项得 2 分,满分 6 分。 | 6 | |
3.3 | 质量承诺及售后服务,根据供应商报价文件中的质量承诺及售后服务的 解决方案进行综合评定(承诺及方案针对性强、合理完善当 5 分,合理 | 5 |
序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
较完善得 4 分,承诺及方案简单或针对性合理性不强的得 3 分,承诺及 方案不满足采购需求或未提供不得分),满分 5 分。 供应商在响应文件中必须提供售后服务响应时间 1 个小时内赶到现场的承诺,否则,本项不得分。 | |||
3.4 | 标书制作:根据磋商响应文件制作是否规范、总体描述是否清晰、明 确、准确进行评分。磋商响应文件制作规范、总体描述清晰、明确、准确的得 3 分,磋商响应文件制作较规范、总体描述较清晰、明确、准确 的得 2 分,磋商响应文件制作简单、总体描述简单的得 1 分,其余情况 不得分。 | 3 |
说明:1)根据“关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知”(苏财购[2020]19 号)的规定对小型和微型企业产品的价格给予 10%扣除,用扣除后的价格参与评审。2)供应商的诚信指数及星级:三星级的加 1 分,四星级的加 2
分,五星级的加 3 分;被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加 5 分。
诚信指数在 40-30 分的扣 2 分;诚信指数在 29-20 分的扣 3 分;诚信指数在 19-10 分的
扣 4 分;诚信指数在 9 分以下的扣 10 分。(以“信用南京”在线打印供应商“南京市政府采购供应商信用记录表”,经供应商法定代表人签名盖章后作为报价文件的组成部分提交为准)。
第四章采购需求
一、项目名称:南京市第一医院 7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程。
二、采购范围:
本次采购的是南京市第一医院 7 号楼辅楼结构加固改建核酸检测实验室建设项目实验室工程,按本采购文件所附工程量清单,提供所需全部设备、材料、施工,直至通过业主验收合格,直至交付采购人使用,即“交钥匙”工程。以及质保期内的维修、保养等采购内容所需的所有货物、劳务、服务和费用全部由供应商承担。
三、采购清单
装修工程量清单 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:混合M5.0 | m3 | 4.83 | |
2 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:混合M5.0 | m3 | 5.05 | |
3 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.46 | |
4 | 圈梁、止水坎 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.14 | |
5 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.03 | |
6 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径 12 以内三级钢 | t | 0.411 | |
7 | 植筋 | 1、直径 10 螺纹钢筋预置/专用置筋胶 @600 | 根 | 40 | |
8 | 彩钢板专用钢质单开门 | 1.彩钢板专用钢质单开门 900*2100mm,5+5 中空玻璃视窗(更衣室不带玻璃视窗) 2.门套、合页、执手锁(选样)、闭 门器等 | 樘 | 14 | |
9 | 彩钢板专用钢质子母门 | 1.彩钢板专用钢质子母门 1200*2100mm,5+5 中空玻璃视窗 2.门套、合页、执手锁(选样)、闭 门器等 | 樘 | 1 | |
10 | 成品钢质单开门 | 1.成品钢质单开门 700*2100mm 2.门套、合页、执手锁(选样)、闭门器等 | 樘 | 2 |
11 | 成品钢质甲级防火双开门 | 1.成品钢质甲级防火双开门 1400*2100mm 2.门套、合页、执手锁(选样)、闭门器等 | 樘 | 1 | |
12 | 成品钢质乙级防火双开门 | 1.成品钢质乙级防火双开门 1400*2100mm 2.门套、合页、执手锁(选样)、闭 门器等 | 樘 | 3 | |
13 | 互锁 | 1.两门互锁 | 套 | 3 | |
14 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.成品 5+5 钢化中空玻璃视口窗 | m2 | 14.16 | |
15 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类:9mm、12mm 阻燃板 2.面层材料品种、规格:1.2mm 厚拉丝不锈钢 | m2 | 12.88 | |
16 | 传递窗 | 内尺寸:600*600*600,1.0mm304 不锈钢,带紫外灯 | 个 | 4 | |
17 | 卫生间地台 | 1、200mm 厚素混凝土垫层 | m2 | 3.4 | |
18 | 环氧树脂地面 | 1.环氧树脂(或聚氨酯薄涂层)面层,含踢脚工程量 2.底涂层 3.水泥基自流平砂浆层 4.自流平界面剂 5.10 厚 1:3 干硬性水泥砂浆保护层 6.1.5 厚 JS 防水层,200mm 翻边 7.20 厚C20 细石混凝土找平层 | m2 | 15.07 | |
19 | 块料楼地面 | 1、10MM 厚 300*300 防滑地砖,挡水坎砖工厂加工 45°切角处理 2、5mm 厚瓷砖粘接剂 3、10MM 厚防水保护层(拉毛、滚涂处理) 4、1.5mm 厚聚氨酯防水层 5、8mm 厚 1:3 水泥砂浆,找 0.5%坡 | m2 | 15.36 | |
20 | PVC 地面 | 1、2MM PVC 地板,浅灰色 2、2mm 厚水泥自流平 3、45mm 厚 C20 细石混凝土找平层,综合考虑隔墙底找平 | m2 | 198.46 | |
21 | 铝合金阴圆角 | 1、铝合金阴角(铝合金阴、阳圆角)及底料,X13 抽芯铝铆钉固定, 规格 50mm | m | 797.78 | |
22 | 其他过门石 | 1、20MM 厚黑白根大理石 2、5mm 厚石材粘接剂粘接层、素水泥浆一道 3、25mm 厚 1:3 水泥砂浆 | m2 | 0.6 | |
23 | 卫生间过门石 | 1、20MM 厚黑白根大理石 2、5mm 厚石材粘接剂粘接层、素水泥浆一道 3、5MM 厚防水保护层(拉毛、滚涂处理) 4、.5mm 厚聚氨酯防水层 | m2 | 0.56 | |
24 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3 水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:10mm1:2 水泥砂浆 | m2 | 73.53 | |
25 | 块料墙面 | 1、300*600 墙面砖 2、粘贴层(陶瓷粘结剂) 3、5MM 厚 1:3 水泥砂浆保护层(拉毛、滚涂处理) 4、1.5mm 厚聚氨酯防水层(墙面上翻 1800mm) 5、挂钢丝网抹灰找平层 | m2 | 78.75 |
26 | 彩钢板隔断 | 1、手工双玻美岩棉彩钢板(选型详见装饰材料终饰范例表),耐火极限大于 1h 2、4X13 抽芯铝铆钉固定、间距 250- 300mm,周边及拼接处用密封胶密封,0.5 彩钢板、宽 100mm 2、具体做法详见图纸 | m2 | 474.9 | |
27 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断门 | m2 | 3.52 | |
28 | 玻璃隔断 | 1、成品淋浴 8mm 厚玻璃隔断,304不锈钢边框 | m2 | 4.28 | |
29 | 包管 | 1、包管,自行考虑 | m | 7.5 | |
30 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8 镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:彩钢板吊顶成品吊件 3.面层材料品种、规格:彩钢板,耐火极限大于 1h 4.:含开孔 | m2 | 198.46 | |
31 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8 镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300*0.6 铝扣板 4.压条材料种类、规格:成品铝扣板 L 型收边条,颜色同条形铝扣板 | m2 | 15.71 | |
32 | 检修孔 | 1.成品检修孔 600*600 | 个 | 1 | |
33 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面腻子三遍,无机涂料三遍 | m2 | 55.65 | |
34 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚腻子三遍,无机涂料三遍 | m2 | 18.47 | |
35 | 铝合金收口条 | 1、石材表面 10mm 宽铝合金收口条,具体样式详见图纸 | m | 3.9 | |
36 | 成品卫浴柜 | 1、成品卫浴柜,含镜子(待选样) | 套 | 2 | |
37 | 满堂脚手架 | m2 | 240 | ||
38 | 构造柱 | 1.构造柱 | m2 | 23.15 | |
39 | 地面抬高 | 1.地面抬高 | m2 | 0.32 | |
40 | 过梁 | 1.过梁 | m2 | 0.6 | |
41 | 圈梁 | 1.圈梁 | m2 | 23.16 |
暖通工程明细表
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 直膨式空气处理机组 | 1.名称:直膨式空气处理机组 2.规格:新风比:100%,袋式粗效过滤段:欧标:G4,袋式中效过滤段:欧标:F8,氟盘管段:冷 量:97kW;热量:50kW,再热段(电加热),加热量:25kW,电加热分档比例:1:2:4,加湿段(电极加湿),加湿量:40kg/h,加湿功 率:34KW,送风机段:风 量:5300m3/h,功率:4.0kW | 台 | 1 | |
2 | 直膨外机 | 1.名称:直膨外机 2.规格:功率:32kW | 台 | 1 | |
3 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:22.4kW,制热量:25.0kW,噪声:40dB(A),功 | 台 | 1 |
率:5.27kW,重量:250kg,机组尺寸:1657*930*765mm | |||||
4 | 多联机内机-两面出风嵌入式 | 1.名称:多联机内机-两面出风嵌入式 2.规格:制冷量 2.2kw,制热量 2.5kw,额定风量 420CMH,功率 77w 3.隔振垫(器)、支架形式、材 质:支吊架制作安装 | 台 | 4 | |
5 | 多联机内机-两面出风嵌入式 | 1.名称:多联机内机-两面出风嵌入式 2.规格:制冷量 3.6kw,制热量 4.0kw,额定风量 540CMH,功率 92w 3.隔振垫(器)、支架形式、材 质:支吊架制作安装 | 台 | 1 | |
6 | 多联机内机-两面出风嵌入式 | 1.名称:多联机内机-两面出风嵌入式 2.规格:制冷量 5.6kw,制热量 6.3kw,额定风量 924CMH,功率 94w 3.隔振垫(器)、支架形式、材 质:支吊架制作安装 | 台 | 1 | |
7 | 中高效排风机箱 | 1.名称:中高效排风机箱 2.规格:风量:900m3/h,机外余 压:500 Pa。输入功率:2.2 kW 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.:支吊架制作安装 | 台 | 1 | |
8 | 中高效排风机箱 | 1.名称:中高效排风机箱 2.规格:风量:3000m3/h,机外余压:500 Pa。输入功率:2.2 kW 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.:支吊架制作安装 | 台 | 1 | |
9 | 中高效排风机箱 | 1.名称:中高效排风机箱 2.规格:风量:2200m3/h,机外余压:500 Pa。输入功率:2.2 kW 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.:支吊架制作安装 | 台 | 1 | |
10 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:300m3/h,机外余压:200 Pa,输入功率:100W 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.:支吊架制作安装 | 台 | 2 | |
11 | 排风管 | 1.名称:排风管 2.形状:矩形 3.规格:周长≤1300mm 4.板材厚度:阻燃PP 管材质 | m2 | 59.81 | |
12 | 排风管 | 1.名称:排风管 2.形状:矩形 3.规格:1300mm<周长≤2000mm 4.板材厚度:阻燃PP 管材质 | m2 | 92.89 | |
13 | 新风管 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板制作 3.形状:矩形 4.规格:周长≤800mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:共板法兰 | m2 | 8.36 |
14 | 新风管 | 1.名称:新风管 2.材质:镀锌钢板制作 3.形状:矩形 4.规格:800mm<周长≤2000mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:共板法兰 | m2 | 93.63 | |
15 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接口 | m2 | 2.22 | |
16 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 2 | |
17 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安 装 | 个 | 2 | |
18 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:320*250mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 1 | |
19 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*200mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安 装 | 个 | 1 | |
20 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630*200mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 7 | |
21 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*400mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安 装 | 个 | 1 | |
22 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*200mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 2 | |
23 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*200mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 6 | |
24 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 6 | |
25 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400mm 3.类型:成品安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | 个 | 1 | |
26 | 消声器 | 1.名称:ZP 型消声器 2.材质:500*400mm 3.形式:成品安装 | 个 | 1 |
4.支架形式、材质:支吊架制作安装 | |||||
27 | 空调供回水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:镀锌焊接钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 | m | 6.3 | |
28 | 空调供回水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:镀锌焊接钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水 冲洗及水压试验 | m | 6.3 | |
29 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC 管DN20 | m | 26.68 | |
30 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC 管DN25 | m | 2.82 | |
31 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC 管DN32 | m | 8.8 | |
32 | 高效过滤风口 | 1.名称:高效过滤风口 2.规格:尺寸:320*320,风量:500CMH 3.类型:成品安装 | 个 | 3 | |
33 | 高效过滤风口 | 1.名称:高效过滤风口 2.规格:484*484,风量:1000CMH 3.类型:成品安装 | 个 | 4 | |
34 | 高效过滤风口 | 1.名称:高效过滤风口 2.规格:尺寸:610*610,风量:1500CMH 3.类型:成品安装 | 个 | 2 | |
35 | 蛋格式风口 | 1.名称:蛋格式风口 2.规格:300*300mm 3.类型:成品安装 | 个 | 2 | |
36 | 冷媒管 | 1.材质:冷媒管 2.规格:φ6.35mm 3.焊接方法:焊接 | m | 35.07 | |
37 | 冷媒管 | 1.材质:冷媒管 2.规格:φ9.53mm 3.焊接方法:焊接 | m | 27.45 | |
38 | 冷媒管 | 1.材质:冷媒管 2.规格:φ12.7mm 3.焊接方法:焊接 | m | 35.07 | |
39 | 冷媒管 | 1.材质:冷媒管 2.规格:φ19.05mm 3.焊接方法:焊接 | m | 47.71 | |
40 | 冷媒管 | 1.材质:冷媒管 2.规格:φ38.1mm 3.焊接方法:焊接 | m | 20.26 | |
41 | 分歧器 | 1.材质:分歧器 2.规格:φ6.35mm 3.焊接方法:焊接 | 个 | 3 | |
42 | 分歧器 | 1.材质:分歧器 2.规格:φ9.53mm 3.焊接方法:焊接 | 个 | 2 |
43 | 分歧器 | 1.材质:分歧器 2.规格:φ12.7mm 3.焊接方法:焊接 | 个 | 4 | ||
44 | 分歧器 | 1.材质:分歧器 2.规格:φ19.05mm 3.焊接方法:焊接 | 个 | 5 | ||
45 | 分歧器 | 1.材质:分歧器 2.规格:φ38.1mm 3.焊接方法:焊接 | 个 | 4 | ||
46 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:,保温均采用 30mm 厚难燃 B1 级橡塑复合保温板材及专用胶水粘贴保温 | m3 | 3.68 | ||
47 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN≤57mm | m3 | 0.65 | ||
48 | 管道支架 | 1.型钢支架制作安装,满足设计及规范要求 | kg | 210.3 | ||
49 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 2 遍,调和漆 2 遍 | kg | 851.69 | ||
50 | 通风工程检测、调试 | 1.:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | ||
51 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||
电气工程量清单 | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | |
1 | 配电箱 PCR-AL | 1.规格:箱体尺寸根据现场定制 2.:具体元器件参数详见 图纸 | 台 | 1.00 | ||
2 | 配电箱 PCR-KAP | 1.规格:箱体尺寸根据现场定制 2.:具体元器件参数详见 图纸 | 台 | 1.00 | ||
3 | 配电箱 PF-AP | 1.规格:箱体尺寸根据现场定制 2.:具体元器件参数详见 图纸 | 台 | 1.00 | ||
4 | 配电箱 PCR-AL1 | 1.规格:箱体尺寸根据现场定制 2.:具体元器件参数详见 图纸 | 台 | 1.00 | ||
5 | 配电箱 PCR-AL2 | 1.规格:箱体尺寸根据现场定制 2.:具体元器件参数详见 图纸 | 台 | 1.00 | ||
6 | 配电箱 WDAP | 1.规格:箱体尺寸根据现场定制 2.:具体元器件参数详见 图纸 | 台 | 1.00 | ||
7 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 252.88 | ||
8 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 89.60 | ||
9 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 216.18 |
10 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 120.90 | |
11 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 96.32 | |
12 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | m | 32.80 | |
13 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 | m | 3.86 | |
14 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 | m | 6.78 | |
15 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 | m | 4.15 | |
16 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 | m | 7.34 | |
17 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 | m | 5.76 | |
18 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 | m | 2.97 | |
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- 4*50+1*25mm2 3.敷设方式、部位:穿桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.:主材甲供 | m | 120.90 | |
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- 4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:穿桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.:主材甲供 | m | 120.90 | |
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- 4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 37.17 | |
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- 4*50+1*25mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 25.48 | |
23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY- 4X25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 18.78 | |
24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 6.86 |
3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | |||||
25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 31.66 | |
26 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 6.83 | |
27 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 37.69 | |
28 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-3X1.0mm2 | m | 19.00 | |
29 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:RVV-3X1.0mm2 | m | 17.69 | |
30 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1135.18 | |
31 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1015.44 | |
32 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 418.01 | |
33 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 23.14 | |
34 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 906.27 | |
35 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 238.35 | |
36 | 桥架 | 1.名称:金属镀锌桥架 2.规格:150*75mm 3.:含配套弯头、三通等配件 | m | 42.48 | |
37 | 桥架 | 1.名称:防水桥架 2.规格:150*75mm 3.:含配套弯头、三通等配件 | m | 17.88 | |
38 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架,满足设计及规范要求 | kg | 68.90 | |
39 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185+1*95mm2 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 4.00 | |
40 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*50+1*25mm2 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 6.00 | |
41 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*35+1*16mm2 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 4.00 | |
42 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4X25+1*16mm2 3.电压等级(kV):1KV | 个 | 2.00 | |
43 | 压接端子 | 1.名称:压接端子 2.规格:10mm2 | 个 | 10.00 |
44 | 600*300LED 洁净平板灯(应急时间 30min,自带应急电源装置) | 1.名称:600*300LED 洁净 平板灯(应急时间 30min,自带应急电源装置) 2.规格:24W 2020lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 10.00 | |
45 | 600*300LED 洁净平板灯 | 1.名称:600*300LED 洁净 平板灯 2.规格:24W 2020lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 12.00 | |
46 | 1200*300LED 洁净 平板灯 | 1.名称:1200*300LED 洁 净平板灯(应急时间 30min,自带应急电源装置) 2.规格:48W 4050lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6.00 | |
47 | 1200*300LED 洁净 平板灯 | 1.名称:1200*300LED 洁 净平板灯 2.规格:48W 4050lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 11.00 | |
48 | 600*600LED 平板灯 | 1.名称:600*600LED 平板 灯 2.规格:30W 3100lm 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6.00 | |
49 | 多功能浴霸 | 1.名称:多功能浴霸 2.规格:2000W | 套 | 2.00 | |
50 | 单管 LED 荧光灯 | 1.名称:单管 LED 荧光灯 2.规格:28W 2100lm | 套 | 4.00 | |
51 | 紫外灯 | 1.名称:紫外灯 2.:满足业主及设计要求 | 套 | 13.00 | |
52 | 一位双控密闭开关 | 1.名称:一位双控密闭开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | |
53 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7 | |
54 | 两位单控开关 | 1.名称:两位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 9 | |
55 | 一位时控开关 | 1.名称:一位时控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.:用铁皮小箱保护,专人 负责 | 个 | 3 | |
56 | 三位单控开关 | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 | |
57 | 浴霸开关 | 1.名称:浴霸开关 2.安装方式:暗装 3.:满足业主要求 | 个 | 2 | |
58 | 空调开关 | 1.名称:空调开关 2.安装方式:暗装 3.:满足业主要求 | 个 | 6 | |
59 | 电动机检查接线 | 1.名称:风机盘管检查接线 | 台 | 6.00 | |
60 | 电动机检查接线 | 1.名称:交流异步电机检查接线 3kW | 台 | 5.00 | |
61 | 电动机检查接线 | 1.名称:交流异步电机检查接线 3kW | 台 | 5.00 | |
62 | 插座 | 1.名称:单相二,三极安全型插座 | 个 | 70 |
2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | |||||
63 | 插座 | 1.名称:单相二,三极防水防溅插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | |
64 | 插座 | 1.名称:岛式单相二,三极安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 12 | |
65 | 插座 | 1.名称:单相二,三极安全型插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 3.00 | |
66 | 插座 | 1.名称:单相三极防溅暗插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2.00 | |
67 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 75.00 | |
68 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 140.00 | |
69 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟 DN20 | m | 96.38 | |
70 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟 DN32 | m | 157.85 | |
71 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟 DN50 | m | 11.21 | |
72 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟 DN70 | m | 5.63 | |
73 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟 DN100 | m | 2.92 | |
74 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV 以下交流供电系统调试(综合) 2.:结算时需提供调试报 告或调试记录 | 系统 | 4.00 | |
75 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置调试 2.:结算时需提供调试报 告或调试记录 | 系统 | 4.00 | |
76 | 铜芯电力电缆 (甲供) WDZB- YJY- 4*50+1*25mm2 | m | 300.00 | 甲方提供 | |
77 | 铜芯电力电缆 (甲供) WDZB- YJY- 4*185+1*95mm2 | m | 300.00 | 甲方提供 |
给排水工程量清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN15,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 | m | 49.54 |
5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | |||||
2 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN20,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | m | 23.9 | |
3 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN25,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | m | 19.81 | |
4 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN32,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | m | 10.21 | |
5 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN40,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | m | 11.2 | |
6 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN50,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | m | 5.6 | |
7 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 水表 3.附件配置:含配套一个阀门 | 组 | 1 | |
8 | 倒流防止器 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1 | |
9 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 1 | |
10 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 3 | |
11 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 1 | |
12 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2 | |
13 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.规格:DN25 | 个 | 1 | |
14 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.规格:DN40 | 个 | 3 |
15 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.规格:DN50 | 个 | 5 | |
16 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.规格:DN65 | 个 | 1 | |
17 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.规格:DN80 | 个 | 1 | |
18 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:保温材料采用 B1 级橡塑管壳,橡塑海棉保温材料,氧指数大于等于 32 2.管道外径:DN≤57mm | m3 | 0.78 | |
19 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟DN20 | m | 73.44 | |
20 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟DN32 | m | 30.02 | |
21 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:采用PP-R 管DN15,压力等级不小于 1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒及水压试验 6.:含管件安装 | m | 16.13 | |
22 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含配套花洒、混水龙头等配件 3.:具体样式满足业主要求 | 套 | 2 | |
23 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟DN20 | m | 16.13 | |
24 | 废水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP 超静音排水管de50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 18.48 | |
25 | 废水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP 超静音排水管 de110 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 28.39 | |
26 | 防臭型内置水封地漏 | 1.材质:防臭型内置水封地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4 | |
27 | 清扫口 | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3 | |
28 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 2 | |
29 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4.连接形式:焊接 | m | 1.5 | |
30 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 | m | 24.6 | |
31 | 防臭型内置水封地漏 | 1.材质:防臭型内置水封地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 | |
32 | 清扫口 | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3 | |
33 | 成品不锈钢降温池 | 1.类型:成品不锈钢降温池 2.型号、规格:1m3 | 套 | 1 | |
34 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 | m | 15.5 |
3.材质、规格:UPVC 排水管de50 4.连接形式:胶水粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | |||||
35 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC 排水管de110 4.连接形式:胶水粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 17.92 | |
36 | 防臭型内置水封地漏 | 1.材质:防臭型内置水封地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4 | |
37 | 清扫口 | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 | |
38 | 蹲便器 | 1.材质:陶瓷蹲便器 2.附件名称、数量:含配套阀门等配件 3.:具体样式满足业主要求 | 组 | 2 | |
39 | 台盆 | 1.材质:陶瓷洗手盆 2.附件名称、数量:含配套角阀、软管、水龙头及下水等配件 3.:具体样式满足业主要求 | 组 | 1 | |
40 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 1 | |
41 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 1 | |
42 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |
弱电工程量清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 交换机 | 1.名称:内网交换机 48 口 2.:48 口上行 10G | 台 | 1 | |
2 | 交换机 | 1.名称:外网交换机 48 口 2.:48 口上行 10G | 台 | 1 | |
3 | 交换机 | 1.名称:无线网 POE 交换机 24 口 2.:24 口上行 10G | 台 | 1 | |
4 | 交换机 | 1.名称:设备网交换机POE24 口 2.:24 口上行 10G | 台 | 1 | |
5 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 | 条 | 10 | |
6 | 光纤配线架 24 口 | 1.名称:光纤配线架 24 口 | 个 | 1 | |
7 | RJ45 网络配线架 | 1.名称:RJ45 网络配线架 | 个 | 3 | |
8 | 32U 机柜 | 1.名称:32U 机柜 | 台 | 1 | |
9 | 多模光纤 | 1.名称:多模光纤 | m | 200 | |
10 | 内外网网络插座 | 1.名称:内外网网络插座 2.安装方式:暗装 3.:含配套模块 | 个 | 44 | |
11 | 外网、语音插座 | 1.名称:外网、语音插座 2.安装方式:暗装 3.:含配套模块 | 个 | 4 | |
12 | 外网地面插座 | 1.名称:外网地面插座 2.安装方式:暗装 3.:含配套模块 | 个 | 2 | |
13 | 内网地面插座 | 1.名称:内网地面插座 2.安装方式:暗装 3.:含配套模块 | 个 | 12 | |
14 | 无线 AP | 1.名称:无线 AP 2.:满足业主相关要求 | 台 | 1 |
15 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 631.92 | |
16 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 90.58 | |
17 | 弱电线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:MR-200*50mm | m | 30.43 | |
18 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 25.58 | |
19 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 85.28 | |
20 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 676.55 | |
21 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:桥架内敷设 | m | 1038.72 | |
22 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-5*0.5mm2 | m | 97.65 | |
23 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV2*1.0mm2 | m | 13.99 | |
24 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:RVV2*1.0mm2 | m | 76.17 | |
25 | 互锁控制器 | 1.名称:互锁控制器 2.:吊顶内安装 | 台 | 3 | |
26 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 | 台 | 8 | |
27 | 紧急开关 | 1.名称:紧急开关 | 个 | 6 | |
28 | 出门开关 | 1.名称:出门开关 | 个 | 12 | |
29 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 | 个 | 2 | |
30 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 | 台 | 2 | |
31 | 网络型半球摄像头 | 1.名称:网络型半球摄像头 2.类别:400 万像素支持POE | 台 | 7 | |
32 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架,满足设计及规范要求 | kg | 57.9 | |
33 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 2.:结算时需提供调试报告或调试记录 | 链路 | 69 | |
34 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟DN20 | m | 631.92 | |
35 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管混凝土刨沟DN32 | m | 90.58 | |
36 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 94 | |
37 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |
实验室工程量清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | |
备注 | |||||
1 | 更衣柜 | 1.900*500*2000mm,全钢结构, 0.7mm 厚度钢板 | 个 | 4 | |
2 | 不锈钢台 | 1.L*750*850mm,304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm | m | 32 |
3 | 货架 | 1.900*450*1800mm,全钢结构,四 层;每层承重≥200kg/㎡ | 组 | 4 | ||
4 | 紧急冲淋洗眼器 | 1.304 不锈钢 | 套 | 1 | ||
5 | 不锈钢水槽台 | 1.1000*750*850mm,304 不锈钢材 质,厚度 1.0mm,下柜为不锈钢落地柜,带不锈钢水槽 | 台 | 3 | ||
6 | 单口感应冷热水龙 头 | 1.交流直流两用型 | 组 | 3 | ||
7 | 小厨宝 | 1.小厨宝国产优质 | 组 | 3 | ||
8 | 超净工作台 | 1.1500mm 超净工作台 | 组 | 1 | ||
9 | 生物安全柜 | 1.1500mm 生物安全柜 | 台 | 4 | 甲方提供 | |
10 | 手消毒器 | 1.手消毒器 | 个 | 6 | ||
11 | 微压差计 0~60Pa | 1.微压差计 0~60Pa | 个 | 6 | ||
控制系统工程量清单 | ||||||
序号 | 产品线 | 产品型号 | 产品说明 | 主产品数量 | 单位 | 备注 |
1 | 内网网络交换机 | C9200L- 48T-4X-E | 48 个千兆电口,2 个 10G SFP+光纤接口,局域网基础版,原厂维保 1 年(标 准) | 1 | 台 | |
2 | 外网网络交换机 | C9200L- 48T-4X-E | 48 个千兆电口,2 个 10G SFP+光纤接口,局域网基础版,原厂维保 1 年(标 准) | 1 | 台 | |
3 | 设备网网络交换机 | C9200L- 48T-4X-E | 48 个千兆电口,2 个 10G SFP+光纤接口,局域网基础版,原厂维保 1 年(标 准) | 1 | 台 | |
4 | POE 网络交换机 | 2960X- 24PS-L | 24 个千兆电口,2 个 10G SFP+光纤接口,局域网基础版,原厂维保 1 年(标 准) | 1 | 台 | |
5 | 无线 AP | AP-303 | 5GHz 频段下支持高达 867Mbps 的传输速度(与 2SS/VHT80 客户端设备搭配使用),2.4GHz 频段的传输速度高 达 300Mbps(与 2SS/HT40 客户端搭配使用),两根垂直极化双频段全向 下倾天线,用于 2x2 MIMO,每根天线 的峰值天线增益 3 3dBi (2 4GHz) 和 5 9dBi (5GHz) | 5 | 台 |
6 | 无线 AC | 虚拟控制 器授权 | 管理 AP 授权 | 1 | ||
7 | 万兆单模模块 | SFP- 10GB-LR | 10GBASE-LR SFP+光模 块,单模,1310nm,双 LC,10KM | 12 | 个 | |
8 | 万兆多模模块 | SFP- 10GB-SR | 10GBASE-SR SFP+光模 块,多模,850nm,双 LC,OM3 50μm 光纤传输最大 300M,OM4 50μm 光纤传输最大 400M, Partial | 12 | 个 | |
9 | 线缆辅材 | 包含网线、光纤、跳线、 配线架、耦合器、机柜等 | 1 | |||
10 | 安装调试服 务 | 包含安装调试综合布线 | 1 |
其它内容:暂列金额 19 万元(不可竞争)。四、技术要求:
本技术规格中相关要求,供应商在磋商响应文件中应对这些要求做出实质性响应,
并按要求提供技术支持资料(如带有参数证明的检测报告,制造商公开发布的印刷资料,用户使用证明等材料,需要提供复印件加盖制造商公章),未按要求提供技术支持资料的,将可能被磋商小组做出不利的评估。
(一)实验室家具技术要求
1.不锈钢实验台:
1.1 每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计;
1.2 主框架应采用至少 40×40×1.2mm 厚矩形 304 不锈钢管整体焊接成型制作;
1.3 每个框架单元应配备 4 个 304 不锈钢螺杆调整脚,以支撑框架及调节水平,框架底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气;
1.4 台面:采用 1.2mm 厚 304#双面不锈钢板内包 18mm 厚优质刨花板;
1.5 提供不锈钢实验桌静载实验≥270kg 的检测报告。
1.6 提供不锈钢实验桌扭曲实验 72h 的检测报告。
2.附属配套技术要求:
2.1 单口感应水龙头:
2.2 紧急喷淋及洗眼器:
2.2.1 主体材质:主体不锈钢结构,高亮度环氧树脂涂层;冲淋器 SUS304 不锈钢入水管;
2.2.2 不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头;
2.2.3 阀门:拉杆式开关,实现开启和锁定一次完成;
2.2.4 供水口:G1″接口;
2.2.5 洗眼盆高度适宜,双水孔出水,洗眼器的出水孔经过特殊处理,使喷出的水流温和,在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经,冲淋器的喷淋范围完全达到使用要求,使人体得到充分冲淋;
2.2.6 紧急淋浴器的流量应达到:30psi 的压力下,喷淋头流量不小于 110L/m;洗眼器流量不小于 30L/m。
(二)PCR 实验室装饰装修系统技术要求
1.实验室专用彩钢板、地面系统:
1.1.技术规范
《建筑防火设计规范》 (GB50016)
《科学实验室建筑设计规范》 (JGJ 91-93)
《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210)
《生物安全实验室建筑技术规范》 (GB50346)
1.2.技术说明
本次设计中因考虑净化的要求,隔断采用 50mm 厚手工双玻镁岩棉彩钢板、吊顶天棚采用 50mm 厚手工双玻镁岩棉彩钢板,钢板的厚度为 0.476mm,内夹 50mm 厚岩棉,吊顶天棚板防火等级为 1 小时,符合消防验收规范规定。
钢质门均为工厂生产的制式门,带水平锁。观察窗为双层保温平面视窗,玻璃厚度为 6mm,窗体厚度为 50mm,在彩钢板生产中需要预埋所有必须的管线,洁净区域内不允许有任何明管存在。
地面采用耐抗刮痕性、耐化学物质性能实验室专用橡胶板卷材楼地面(PVC 卷材),厚度不低于 2mm,铺设过程中应保证地面的平整。
磋商响应文件中提供手工玻镁板氯离子含量≤0.01%的第三方检测报告以及质量保证书加盖投标人公章。
1.3.安装要求
1.3.1、进场准备
(1)清扫场地至无积土,各种构件和材料应存放在清洁环境中,平整放在防潮膜上,防止变形。主要材料及半成品均应符合有关规定。
(2)不合格或已损坏的产品另外存放,并有标识,待更换。 1.3.2、放线
(1)放线前应先进行技术交底,熟悉现场结构布局,确定结构尺寸,做出实际尺寸图纸,交由客户确认。
(2)正式放线前,需复核地面水平度、平整度,符合施工要求方可施工。放线时,地面需进行彻底清扫,施工区内不允许有任何杂物。
(3)放线需先确定基线,基线的确定应由两人分别从两个不同立柱单独确定,当两线重合时此线方可确定为基线。基线确定后,按图纸尺寸放样,放样线应清晰、连续。
(4)放样线应完成一段复核一段,以防止出现连续性偏差,校正可用直角尺检验交线的垂直度,偏差不应大于 1 度。
(5)放线完成后,应标识出每个房间门的位置、大小、开启方向,回风竖进以及各种包角的位置。
(6)放线过程中若发现预埋地漏、给排水管、线管与结构出现冲突,应立即反馈给予现场技术负责人,协商解决方案。若放线需改动,应将废线擦洗除净,以避免出现差错。
1.3.3、竖板
(1)竖板应在放线全部完毕并核实无误后方可进行。
(2)竖板前应将槽铝内的灰尘彻底清除干净。槽铝应固定、平整、无损坏。
(3)竖板须依据排板图选定一较容易固定处起始。彩板进槽后须对板正侧两面进行垂直校正,符合要求后立刻在槽铝上固定,然后依次排开。每块彩钢板均需校正。
(4)竖板时应注意板的拼缝问题。为达到使房间美观的要求,房间正对的两扇墙拼缝应对齐,拼缝宽度应均匀一致。
(5)竖板上所有开洞应垂直平正,不倾斜。开洞宜采用切割机,使边口平整,不凹凸。门窗洞孔对角线之差不可大于 2mm。
1.3.4、吊顶
(1)吊顶安装前应先复核房间隔断彩钢板高度是否一致,相差若大于 3mm 应剪去长出部分。
(2)吊顶依据排板方向应注意拼缝问题,吊顶板拼缝应和隔断板拼缝相接,使房间浑然一体,没有割断的感觉。
(3)吊顶板长度 L≥4500 时,应加设加强筋;L≥6500 时,应改由两块板对接。 (4)大间吊顶结束后还应用水平尺复核吊顶水平度,水平误差不应大于 0.2%。 1.3.5、装饰
(1)铝合金圆角装饰应在隔断、吊顶完成后进行。
(2)塑料底槽固定前应对墙角和边角进行清扫,底槽放置垂直、平正、不倾斜。底槽的固定竖向每 20cm 一只螺丝,横向每 15cm 一只螺丝。
(3)圆角安装贴板应严密,安装平直,不可有弯曲现象。 (4)铝材接头拼缝严密,应严格在同一水平面,不得错开。 1.3.6、涂胶
(1)涂密封胶应在洁净环境下进行,防止灰尘粘在胶上。
(2)涂胶应用胶桶刮平,严禁用手涂抹。
1.4 磋商响应文件中提供手工单玻镁板氯离子含量≤0.01%的第三方检测报告以及质量保证书并加盖供应商公章。
1.5 地面采用耐抗刮痕性、耐化学物质性能实验室专用橡胶板卷材楼地面(PVC 卷材),厚度不低于 2mm,铺设过程中应保证地面的平整。
2.实验室专用给排水设备系统: | |
2.1.技术规范 《建筑防火设计规范》 | GB50016 |
《建筑给排水设计规范》 | GB50015 |
《给排水构筑物施工及验收规范》 | GB50141 |
《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》 | GB50242 |
《自动喷水灭火系统设计规范》 | GB 50084 |
《消防给水及消火栓系统技术规范》 2.2.给排水管材 2.2.1 塑料管(给水管) (1)室内采用(PP-R)给水管,热熔连接。 | GB 50974 |
(2)与设备、阀门、水表、水嘴等连接时,应采用专用管件或法兰连接。
2.2.2 塑料管(排水管道)
(1)排水管(污水、废水)采用(PP-R)塑料排水管,热熔连接。
(2)生物实验室水槽排水下柜放置可移动沉淀池,水槽的管道排入沉淀池,经过沉淀后再排入本楼层排水主管。
2.2.3 塑料管(热水管道)
(1)热水管采用(PP-R)热水管,热熔连接。
(2)热水设备选择小厨宝,清洗间设备选择储水式热水器。
2.3.管道试压
2.3.1 给水管试验压力为 0.75MPa,试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 的规定执行。
2.3.2 横干管按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 的规定执行。
2.3.3 压力排水管道按排水泵扬程的 2 倍进行水压试验,保持 30min,无渗漏为合格。
2.3.4 水压试验的实验压力表为位于系统或实验部分的最低部位。
2.4.阀门及附件
2.4.1 阀门:给水管道上 DN≤50mm 采用截止阀,DN>50mm 采用普通闸阀,公称压力为
1.6MPa。
2.4.2 所有管道穿混凝土楼板、墙、水箱及安装在墙槽内的管道施工时,安装单位应与甲方密切配合。
2.4.3 管道坡度:
(1)排水管道除图中注明者外,均按下列坡度安装:
(2)给水管按 0.002 的坡度坡向立管和泄水装置。
2.4.4 管道支架:
(1)管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 (2)立管每层装-管卡,安装高度为距地面 1.5m。
2.4.5 排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距;横管不得大于 2m,立管不得大于 3m。层高小于或等于 4m,立管中部可安一个固定件。
2.4.6 排水立管检查口距地面或楼板面 1.00m。
2.4.7 管道连接:
(1)污水横管与横管的连接,横管与立管的连接,采用 45°四通和 90°斜三通或 90°
斜四通,不得采用正三通和正四通。
(2)污水立管偏置时,应采用乙字管或 2 个 45°弯头。
(3)污水立管与横管及排出管连接时采用 2 个 45°弯头或弯曲半径不小于 4 倍管径的
90°的弯头,且立管底部弯管处应设支墩。
2.4.8 给水排水管道应靠梁、靠柱、靠墙安装,给水.排水管道若与其他专业管道相碰时,现场视具体情况解决.当施工图中无具体要求时参考下表的规定进行施工:
水平安装的管道中心至墙面距离:
垂直安装的管道中心至墙面距离/柱面:
2.4.9 管道穿越层面、楼板、墙壁时应设置套管,并有严格的防水措施。
3.实验室专用电气设备系统: 3.1.技术规范 | |
《民用建筑电气设计规范》 | JGJ16 |
《建筑设计防火规范》 | GB50016 |
《公共建筑节能设计标准》 | GB50189 |
《供配电系统设计规范》 | GB50052 |
《低压配电设计规范》 | GB50054 |
《建筑照明设计标准》 | GB50034 |
《建筑物防雷设计规范》 | GB50057 |
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB50343 |
《电力工程电缆设计规范》 | GB50217 |
《洁净厂房设计规范》 | GB50073 |
《综合布线系统工程设计规范》 | GB50311 |
3.2.配电系统
3.2.1 低压配电系统
低压配电系统的配电电压均为 AC 220/380V。总配电柜至各用电设备的配电方式,根据不同情况采用放射式、树干式以及混合方式。各楼层实验室内配电箱进线由本楼层总配电箱引来,在一层配电间设置新风空调箱配电柜,供实验室区域楼层设备平台的新风空调箱用。在楼顶设置动力配电柜,作楼顶动力设备配电用。
3.2.2 供配电线路
3.2.2.1 本项目电线电缆使用情况:配电支干线采用额定电压 0.6/1.0kv 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃铜芯电缆(ZR-YJV)及额定电压 0.45/0.75kv 交联聚乙烯绝缘阻燃铜芯电线(ZR-BV);
3.2.2.2 干线电缆采用金属电缆桥架敷设,分支电缆及电线采用金属桥架或穿金属管敷设,电缆与电线同线槽敷设时中间采用金属板隔离。消防配电线路采用金属线槽或穿金属管敷设,金属线槽及明敷金属管需外涂防火涂料,暗敷的金属管在非燃烧体结构内敷设,保护层厚度不小于 30mm。消防双电源配电箱进线处设置耐火极限大于 2 小时的防火隔板。
3.2.2.3 管道井、电缆井安装后采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵;电缆井、管道井与房间、走道等等相连通的孔洞,其空隙采用防火材料填塞密实。
3.2.2.4 凡线路过长或穿越沉降缝和伸缩缝 , 根据施工规范要求采取相应措施。
3.2.2.5 平面图中所有回路均按回路单独穿管,不同支路不应共管敷设,各回路 N.PE
线均从箱内引出。PE 线必须使用黄/绿导线或标识。
3.2.2.6 本项目桥架采用节能耐腐型桥架,水平桥架为槽式,电气井道内垂直桥架为 T
型。金属桥架全长不少于两处与接地干线相连接。
3.2.2.7 电缆或导线穿管至电动机的衔接软管均采用绝缘镀锌金属软管,桥架或保护式母线至回路的第一个灯头盒或受电设备接线盒配电柜,均采用可挠金属电线保护套管。
3.3.设备安装
3.3.1 落地配电柜、控制柜等均在柜底设置槽钢底座,用螺栓或点焊固定,靠墙安
装。
3.3.2 各区域强电间照明及动力配电箱均挂墙明装,用膨胀螺栓固定。
(三)PCR 实验室专用设备系统技术要求
1.PCR 实验室新风空调设备系统: 1.1.技术规范 《工业建筑供暧通风与空气调节设计规范》 | GB50019 |
《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243 |
《简明通风设计手册》 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 | GB50275 |
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 | GB50254 |
《大气污染物综合排放标准》 | GB16297 |
《环境空气质量标准》 | GB3095 |
《声环境质量标准》 | GB3096 |
《建筑设计防火规范》 | GB50016 |
《公共建筑节能设计标准》 | GB50189 |
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | GB50231 |
《实验室变风量通风橱》 1.2.室内机箱体要求: | JG/T 222 |
1.2.1 箱体采用双层面板结构,机组框架为专用净化铝塑复合结构型材,箱板通过内、外双层钣金,铝塑复合型材、PU 密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的,机组采用内圆角密封设计,内部平整,不积灰,绝对断冷桥结构,机组整体环保、洁净,满足使用要求。磋商响应文件中提供详细说明及结构示意图。
1.2.2 箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温,箱板导热系数小于 0.0202W/m×K,外壁板采用厚度不小于 0.5mm 厚的彩钢板,内壁板为不小于 0.5mm 厚无锌花镀锌钢板,其中内底板为不小于 0.7mm 厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型,成为一个整体,内部平整无间隙,机组采用内埋加强筋以增加强度、结
构强度高,不得出现内部突出结构,箱板厚度 50mm。密度不小于 50Kg/m3。磋商响应文件中提供机组内部结构对接示意图,高压聚氨脂发泡经国家检测,并提供相关检测报告。
1.2.3 机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术,并提供有效证书,外表面不得采用自攻钉连接;机组现场配备 20# 槽钢基础支撑满足空调箱水封后的排水要求。机组底座采用不小于 100mm 高表面热镀锌防腐处理的钣金折弯底座,并每段底座自带调水平装置,为保证强度底座应有压紧强度设计结构,不得采用防腐性能差的槽钢底座或其它形式底座。
1.2.4 无论是框梁(骨架)还是保温护板,只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。磋商响应文件中必须详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图。
1.2.5 面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封,保证机组具有良好的气密性,机组的漏风率要符合箱体内静压为 1000pa 时,漏风率不大于 0.11%,达到欧洲空气处理机组EN1886 B 级以上指标。
1.2.6 机组必须有防冷桥措施,机组在运行时,不得出现冷桥和凝露现象,整个面板的隔热性能必须达到EN1886-1997 的 T2 级保温等级,整个箱体的冷桥系数必须达到 EN1886 TB1 级冷桥等级,(冷桥因子)达到欧标 0.8,磋商响应文件中提供“国家压缩机制冷设备质量监督检验中心”出具的相关检测报告。
1.2.7 检修门的形式为铰链式或合页式,面板采用高强度钢材质,防腐美观。检修门采用铝合金一体发泡技术制作,具备断冷桥结构设计,内外板材质于空调箱体一致,门开外时,应有泄压装置,保证维护人员的身体安全。检修段要设有观察窗,观察窗尺寸不小
于¢180,风机段检修门大小要满足在不拆门的条件下能够运出电机,以方便日常维护和现场检修之用。
1.2.8 新风、回风采用电动对开多叶调节风阀(送风阀采用手动风阀),阀体需采用厚度不小于 2.0mm 以上铝合金材质,叶片需采用厚度不小于 1.2 mm 以上铝合金材质,调解阀杆需采用方形镀锌合金钢材质,阀杆与叶片采用隐蔽式齿轮传动机构,传动灵活,防腐耐磨,密封性好。对开方式。
1.2.9 风机段、机组检修门要求配有观察窗,均配有低压(36V)安全检修灯, 安全检修灯应采用防水型、全密封的。
1.2.10 箱体应有足够的强度,当机组风量≥30000 ㎡/h、机组内保持静压 1000Pa 条件
下,机械强度符合CEN2 级标准(在设计工况下,变形率小于 4mm/m);每块面板四周均有铝合金边框,其强度应避免机组在运输和运行过程中产生变形。箱体底层面板具备足够的强度,满足人员安装、检修时不发生变形,磋商响应文件中提供“国家空调设备质量监督检验中心”风量大于 3 万风量以上机组出具的相关检测报告。
1.2.11 内壁板与机组框架齐平,无突起。壁板之间、顶板与壁板的转角处等密封良好,避免冷桥的产生。内、外面板中间填充阻燃性或非燃性保温材料保温,所有双层保温板均须为可独立拆除结构。空调机组的箱体按功能段进行工厂生产,应易于现场组装。
空调箱要有足够的维护空间,特别是风机故障时,空调箱体要便于拆卸,易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。
所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条,不得使用密封胶。
1.3 风机段要求:
1.3.1 组合式空调机组电机采用三相异步电动机,可选用皖南、西门子、东元等知名生产厂家生产的系列产品,选用可适用于变频调速要求的电机,电机生产厂家通过 ISO9000质量体系认证,并符合 CE 标准,绝缘等级F 级,防护等级 IP54。
1.3.2 电机为全封闭结构,以单速 4 极为标准,电源为 380V/50Hz,安装于与刚性结构相连的滑动轨道上,基座可调整。
1.3.3 风机与电机共用底座,并配有减震架,弹簧减震装置设有消声垫及调节螺栓,风机底座下所配减震器必须为自带运输固定功能为一体的减震器。
1.3.4 风机采用亿利达、科禄格、施乐百等知名品牌,双进风离心风机内外表面叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层,固定用的螺栓、螺母、垫圈均应有镀锌防锈处理,风机轴采用阶梯轴。
1.3.5 在机组风量、机外余压满足用户要求的基础上,以计算机组本身的阻力损失,确定风机全压,再选配风机的型号、转速、功率等,确保风机在高效率工作区运行,既使风机噪声最低,又使能耗最低。叶轮要经严格的动、静平衡试验,保证风机安静运行,且必须有 AMCA(国际空气流动与控制协会)等级认证标志。
1.3.6 风机的风量调节特性须适应系统风量的变化要求,保证风机低转速运行时不会产生喘震现象,并提供风机选型报告曲线。
1.3.7 风机、电机通过刚度及强度极好的减振支架联成一个整体,电机在支架上的位置可以很方便地在两个方向上调节,以达到张紧皮带和调节,确保电机皮带轮与风机皮带轮在同一平面上的作用,确保传动效率并降低机械噪声。
1.3.8 风机转速大于 800r/min 时,风机、电机支架下设置弹簧减振器,风机出口设置软接管,降低机组振动及系统振动,从而降低机组噪声。
1.3.9 风机和电机轴承均应采用自润滑密封免维护型滚珠或滚柱轴承,要求轴承的最短寿命不低于 4 万小时。风机选用进口轴承,小风机的轴承为密封型,无须加油。
1.3.10 空调机组的风机选用离心风机,其机组出风口的风速不应大于 10 米/秒。风机电机采用皮带轮传动,传动皮带采用三角带,皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接。
1.4 加热(预热)段要求:
采用翅片式 PTC 电加热器,表面温度低,无明火,无火灾隐患。表面恒温,换热面积大,加热均匀,品质卓越;表面不带电,不会漏电、放电或短路。使用安全可靠;热容 小,散热快,节能效果明显;采用铝翅片,防腐蚀,散热好;配有高温保护开关,可与自控系统连接;
1.5 加湿段要求:
加湿器喷杆要求采用不锈钢材质;加湿器水盘要求采用不锈钢材质,最低点设有带螺纹的不锈钢钢管接口,满足凝结水排出流畅,底部应带有 PE 保温;产品为清洁节能型产品,湿度控制精度±5%以内;加湿器水质适用范围广,内壁及加热电阻不易产生水垢;加湿器能做到蒸汽输出量在 0~100%内线性调节;加湿器可以通过液晶控制面板设定加湿量及运行参数;加湿器可以接受 0-10V、4-20mA 控制信号及传感器信号;加湿器根据水质定期排
污,含进水、排水电磁阀控制;
1.6 过滤段要求:
初效过滤器滤料:棉纤及化纤混合无纺布滤料,初效过滤器采用 G3 级过滤器,效率> 80%。(EN779),过滤器框架应为铝合金框架。空气处理设备留有检修及更换过滤器的空 间,拆卸方便,过滤器能从检修门取出。各级空气过滤器前后应安装压差计,压差计采用 Dwyer 品牌,便于观察过滤器阻力的变化。测量接管应通畅,安装严密,压差计需配备专业的室外防雨透明盒。通过过滤器的表面风速应不超过过滤器制造厂商建议的面风速,过滤器的进风断面风速均匀度应大于 85%。采用合理结构,充分保证过滤器与过滤器框架、
过滤器框架与机组内框的密封性,避免未经过滤的空气流过,确保过滤效率。
1.7 冷凝压缩段要求:
1.7.1 每台冷凝压缩机组至少配备不少于 2 台的制冷压缩机,且为同一型号,每台制冷压缩机并具有 50%、100%的能量调节能力,为减少停机风险,机组采用多拖一系统。
1.7.2 压缩机置于冷凝机组内,二者作为一个整体。冷凝段应配有投标人提供的弹簧减震器, 弹簧减振装置应设有消声垫及找平螺栓,并且应该是独立而稳定的。由于冷凝机组露天布置,投标人应保证冷凝机组在露天长年稳定的工作,外部固定螺丝均为不锈钢材 质;
1.7.3 风冷冷凝器与制冷压缩机一体露天布置,机组顶板与风扇导风圈为整体冲压成型一体结构;冷凝器管束采用高效内螺纹换热铜管;冷凝器翅片形式,采用亲水铝波纹翅 片。冷凝器风机型式,应为低噪声轴流式,驱动方式为直联;
1.8 直接蒸发段要求:
1.8.1 盘管采用铜管铝翅片,合资、独资、国内优质品牌。盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。
1.8.2 表冷段盘管须采用外径不小于 9.52mm,厚度≥0.31mm 优质磷脱氧内螺纹无缝紫铜管,穿厚度≥0.12mm 亲水铝翅片结构,采用收缩式机械胀管技术成型,保证铜管厚度不变。
1.8.3 直接蒸发盘管应由紫铜管外胀铝双向开槽的翅片。每台压缩机都应有单独的制冷剂管路,膨胀阀采用丹氟斯稳定可靠的外置式热力膨胀阀调节。空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过 2.5 m/s。最大盘管排数不宜超过 8 排,并应设置挡水板,风速均匀度要求达到 87%以上。空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计,以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速不超过 2.5m/s,若超过 2.5m/s,需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施,挡水板采用铝合金或不锈钢材质,边框厚度不小于 1.5mm,叶片厚度不小于 1.0mm。冷却盘管下部设置冷凝水泄水盘,凝水盘为干式接水盘,底部保温棉厚度不小于 10mm,采用双向倾角折弯设计,坡度安装设计,可 100%顺畅排放凝水,水盘采用不小于 0.7mm 厚 304 不锈钢
板,并提供结构设计及说明。采用合理结构,确保冷却盘管与挡风板之间、挡风板与机组内框的密封性,以保证换热效果。
2.PCR 实验室排风设备系统:
2.1 正压排风机组成进风口电动阀
初效过滤器(G4)
2.2 风机及电机
风机为离心风机,风机轴承最小使用寿命为 50000 小时。防护等级为 IP54,绝缘等级为 F 级。
风机和电机安装减振台架上,下设弹簧或橡胶减震器与箱体相连。
2.3 机组外壳
机组外壳为双层镀锌钢板,外板厚度 0.35mm,内板厚度 0.5mm。表面粉末静电防腐喷涂 RAL 7032。
保温材料为聚氨酯发泡,保温层厚度 25mm 。机组框架采用铝合金框架,整体美观牢固。设计压力下,漏风率小于 2%。
2.4 物理过滤段
(1)前置初效过滤器(配压差开关)
框架:铝合金或碳钢
滤材:化纤无纺滤料及防鸟网
效率:比色法 30%-45%(ASHRAE 52.1-1992)或 G4
框架:铝合金型材
2.5 噪声
在距机组1米远处测量不超过 70dB(A)。
2.6 控制系统
排风机组系统配用一套控制箱 MCC、HCC、PID,主要依靠压差反馈数据来控制离心式风箱机组的开启和关闭,能够实现排风机及电动密闭阀连锁,同开同关。
控制箱设有 DCS 接口,可以将设备的运行、停止、故障信号输送到控制室集中系统上。便于检测,输出的故障接点和运行状态接点均为常开接点。
控制箱提供有急停按钮。
2.7 配电系统
排风机组 HCC 自带配电箱 MCC,买方提供一路 AC380V 电源至电控柜进线端子,供货商负责出线端子后电气系统安装及接线。
电气设备适合环境特征。电气主开关元件选用合资产品(ABB、施耐德、西门子)。
3.PCR 实验室管道系统:
3.1 材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定;当设计无规定时,钢板或镀锌钢板的厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- 2002)执行;
3.2 应符合质量要求,有出厂合格证明书或质量鉴定文件;
3.3 对普通薄钢板,应板材表面平整,厚度均匀,有紧密的氧化层薄膜;表面不得有裂纹、结疤和锈斑;
3.4 对镀锌薄钢板,镀锌层应均匀,有结晶花纹;锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷。
3.5 管大边≤800mm,采用 0.8mm,风管大边≤600mm,采用 0.6mm;
3.6 管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净,并用塑料薄膜及胶带封口以备安装。
3.7 风管保温材料
3.7.1 符合设计要求及有关规范、标准要求。
3.7.2 风管、水管保温均采用发泡橡塑材料。
3.7.3 发泡橡塑材料必须不含石棉物质,为难燃材料;应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构;柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水,化学性能稳定,粘接、热
合、分切等加工性能尤为优良;适用温度-40℃、105℃;密度: 80~120Kg/m3;导热系数:< 0.039W/m.℃:
3.7.4 所用胶水为不燃性环保胶水。
3.7.5 不生霉、对管道无腐蚀性。
五、主要材料设备推荐品牌明细表:
一、给排水 | ||
1 | 水泵 | 苏州格兰富、北京威乐、赛莱默 |
2 | 阀门 | 上海标一、上海冠龙、宁波沃茨水 |
3 | 法兰 | 上海标一、上海冠龙、宁波沃茨水 |
4 | 法兰 Y 型过滤器 | 上海标一、上海冠龙、宁波沃茨水 |
5 | 不锈钢管 | 金羊、永享、德立 |
6 | 卫生洁具 | 科勒、TOTO、美标 |
7 | 龙头 | 科勒、TOTO、美标 |
8 | 水暖五金件 | 辉煌、九牧、埃美柯 |
9 | 水表(远传智能) | JOY 京源、上海沥康仪表、宁波扩珀雷特 |
10 | PVC 管材 | 联塑、公元、中财 |
11 | 球墨铸铁管 | 鸿辉管业、泫式、北京佳艺 |
12 | 地漏(潜水艇防臭) | 辉煌、九牧、埃美柯 |
13 | 抗震支架 | 优能固、雅昌、炎能 |
二、电气 | ||
1 | 塑壳开关 | 施耐德 NSX 系列、西门子 3VA 系列、ABB TMAX 系列 |
2 | 微断,隔离开关 | 施耐德 、西门子、ABB |
3 | 双电源和控制保护开关 | 施耐德 、西门子、ABB |
4 | 火灾漏电报警,消防电源 监控 | 南京亚派、安科瑞、珠海派诺 |
5 | 仪表,自负式过欠压和浪 涌 | 南京亚派,上海尚自,天舍电气 |
6 | 隔离变压器 | 格力玛、本德尔、ABB |
7 | 灯具品牌 | 雷士、西顿、欧普 |
8 | 开关面板 | 西蒙、松下、西门子 |
9 | 普通电缆 | 远东、江南、上上 |
10 | 电线管 | 优耐特、珠江 |
11 | UPS 电源柜(单独招标) | 艾默生、科华、APC |
三、消防 |
1 | 镀锌钢管(内外热镀锌) | 劳动、国强、有发 |
2 | 阀门 | 上海标一、上海冠龙、宁波沃茨水 |
3 | 湿式报警装置 | 金枪鱼、福建天广、上海沪龙、上海金盾、福建白沙、南 安 |
4 | 水流指示器 | 金枪鱼、福建天广、上海沪龙、上海金盾、福建白沙、南 安 |
5 | 消火栓箱 | 国泰、展拓、京安 、扬子 |
6 | 火灾自动报警设备 | 诺蒂菲尔、西门子、爱德华 |
7 | 水喷头 | 上海金盾、福建天广、浙江快达 |
8 | 风机 | 浙江上风高科专风、浙江上建风机、浙江金盾风机 |
9 | 矿物电缆 | 远东、宝胜、江南 |
四、通风空调 | ||
1 | 防火阀 | 上虞贝斯特、上虞育才、浙江双阳、亿利达 |
2 | 电动调节阀 | 西门子、丹佛斯、瑞典 TA、施耐德 |
3 | 电动二通阀 | 西门子、丹佛斯、瑞典 TA |
4 | 防雨百叶风口 | 上虞贝斯特、上虞育才、浙江双阳、亿利达 |
5 | 格栅风口 | 上虞贝斯特、上虞育才、浙江双阳、亿利达 |
6 | 止回阀 | 上虞贝斯特、上虞育才、浙江双阳、亿利达 |
7 | 风机 | 浙江上风高科专风、浙江上建风机、浙江金盾风机 |
8 | 挡烟垂壁 | 上虞贝斯特、上虞育才、浙江双阳、亿利达 |
9 | 风机盘管 | 新晃、约克、特灵 |
10 | 分体空调 | 甲供 |
11 | 新风机组 | 新晃、约克、特灵 |
12 | 排风扇 | 美的、格力、艾美特 |
13 | 风管保温(玻纤) | 杜肯、阿乐斯、伊索维尔 |
14 | 空调水管保温 | 杜肯、阿乐斯、伊索维尔 |
15 | 数字化节能离心风机(自带空气品质控制系统) | 清华同方 、皓瑞特、海呈空调 |
16 | 吊顶式新风机 (数字化节能新风机组)自带数字化智能控制柜 | 清华同方 、皓瑞特、海呈空调 |
17 | 卧式空调器 (数字化节能空调机组)自带数字化智能控制柜 | 清华同方 、皓瑞特、海呈空调 |
18 | 净化机组 | 维克、天加、麦克维尔 |
19 | 风量平衡模块 | 清华同方 、皓瑞特、海呈空调 |
五、装饰材料 | ||
1 | 钢质门 | 马斯德克,格满林,瑟路绅 |
2 | 钢质防火门门 | 马斯德克,格满林,瑟路绅 |
3 | 门五金件 | 瑞高,英格索兰,多玛 |
4 | 卫生洁具及五金 | 科勒、Toto,美标 |
5 | PVC 水管 | 联塑,公元,中财 |
6 | 钢化玻璃 | 耀皮玻璃,华尔润,蓝星 |
7 | PVC 地板卷材 | 洁福(美宝琳 Ambiance 系列)、芬兰屋博福乐(Estrad 系列)、英国雅卓(Xpresslay Plus 系列) |
8 | 橡胶地板卷材 | 诺拉(eco 系列)、邓禄普(monza 系列)、强森耐特 (arcade 系列) |
9 | 彩钢板 | 华翱、林峰、协多利 |
六、实验室材料 | ||
1 | 龙头 | 台雄、博朗、科恩 |
2 | 开关 | 西门子、TCL、正泰 |
3 | 不锈钢实验桌 | 禄浩、大橡木、卡利亚 |
说明:①采购人根据项目的实际需求,提供了推荐品牌。供应商报价时选用推荐品牌以外的同档次产品需提供充分的证明材料证明技术性能与推荐品牌的技术性能为同档次。②本次采购,不需要供应商在磋商响应文件中提供产品制造商出具的授权。③主要材料设备推荐品牌明细表中未推荐品牌的材料,供应商应选用符合国家质量标准在市场上应用较广泛的高质量、高信誉的知名产品。
六、报价
1 报价应是采购文件所确定的实施范围内的全部工作内容的价格体现。其包括但不限于所有施工费、全部设备、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等,直至交付采购人使用所需要的各种费用总和,质保期内的维保费及售后服务费用,项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险)。
2 报价,以人民币元或万元为单位报价。
3 供应商应严格按照采购文件给出的相关资料报价,报价应严格按照采购文件中工程量清单顺序,否则视为不响应采购文件。
4 本工程不提供施工人员的住宿,由供应商自行解决,可将增加的费用在报价时明确。
5 本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。
6 报价中必须包含暂列金额 19 万元(不可竞争费),暂列金额是指采购人在采购内容中暂定并包括在合同总价中的一笔款项。用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更,合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
7 承包人供给发包人的材料及承包人自己的施工用具,进入发包人工地现场后的保管,由承包人负责;承包人在发包人工地现场安装、施工、验收人员的安全、保险、食宿、交通,由承包人负责。
七、工期
工期:本工程工期要求为合同签订后接采购人书面通知后 45 日历日内完工。因工程需要中标人应无条件服从采购人的工期计划安排,不得以任何方式予以拒绝。供应商应承诺若不能履行合同应无条件退场,并承担由此带来的一切后果和经济损失。
八、图纸另附
九、其它
供应商拟选派项目负责人需在应答前到项目现场进行实地勘察,请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量,提供现场环境勘察确认书原件,确认书经采购人基建处负责人签字确认。现场勘察联系人:郑工;联系电话: 025-52271087,现场勘察时间 2021 年 1 月 11 日上午 9:00-11:00。未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商,磋商小组评审时对其“总体概述”评分不予计分。
第五章合同主要条款
工程项目名称:发包人:
承包人:
合同签订时间: 2021 年 月 日合同签订地点:
第一部分合同协议书
发包人(全称):南京市第一医院
承包人(全称):
本项目由江苏省设备成套股份有限公司采用(采购方式:竞争性磋商采购)确定 (供应商名称)中标,成交通知书编号为:(如无编号,则填写“成交通知书后附”)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:。
2.工程地点:
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。
6.工程承包范围:设计图纸和采购工程量清单范围内所有施工范围(图纸与清单不一致时,以清单为准)。
二、合同工期
计划开工日期: 2021 年月日(以甲方正式发出的开工令为准)。
计划竣工日期: 2021 年月日。
工期总日历天数:中标工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家规定的合格标准。四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);
2.合同价格形式:固定单价合同。
3.预付款基数:签约合同价(如有暂列金额,则扣除暂列金额)五、项目经理
承包人项目经理:。
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书;
(2)投标函及其附录;
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十、签订时间
本合同于 2021 年月日签订。
十一、签订地点
本合同在签订。十二、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
十四、合同份数
本合同一式捌份,均具有同等法律效力,双方各执肆份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
第二部分 通用合同条款
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本
GF-2013-0201》第二部分通用合同条款执行。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括:采购文件及其附件(含答疑)。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:名 称: ;
资质类别和等级:;联系电话:;
电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名 称:;
资质类别和等级:;
联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:/。
1.1.3.9 永久占地包括:/。
1.1.3.10 临时占地包括::/。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、
建设部第 89 号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第 30 号
令、《建设工程质量管理条例》(国务院第 279 号令)、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括:中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、 市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:/。
发包人提供国外标准、规范的份数:/。
发包人提供国外标准、规范的名称:/。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为: (1)本合同协议书及承诺书;(2 成交通知书;(3)采购文件 及其附件;(4) 本合同专用条款;(5) 本合同通用条款;(6)磋商响应文件及其附件;(7)标准、规范及有关技术资料;(8)图纸;(9)工程报价单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:开工前 3 天;
发包人向承包人提供图纸的数量: 4 套;
发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计,报发 包人及总监审批,施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表;总进度计划在开工前 3 天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。承包人不按时报送以上资料,造成发包人无法判断工程进展顺利进行的,发包人可按照实际情况向承包人收取 1000-10000 元的违约金,并可拒付相应部分工程进度款,责任由承包人承担。
承包人提供的文件的数量为:视发包人需求;
承包人提供的文件的形式为:书面形式;
发包人审批承包人文件的期限:收到文件后 7 天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:/。
发包人指定的接收人为:/。
承包人接收文件的地点:/。
承包人指定的接收人为:/。
监理人接收文件的地点:/。
监理人指定的接收人为:/。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:/。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定: / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:已具备 临时道路。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术 规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含在本合同价内。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:调整合同价格。但招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全,但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作,投标人应计入工程量清单相应子目中,工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。
2. 代建方
/
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容:承包人在工程竣工后一月内提供监理工程师审查
通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更,施工后由承包人在 发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章,提交发包人;B. 施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置注明,并连同经发包人同意的变更签证,竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人;3、施工中对原设计中变更较多,原施工图难以作为竣工图的,应由承包人组织设计单位等重新绘制竣工图,并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数:肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:在工程竣工后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求:承包人提供的竣工图必须与实际相符合,否则由此对 发包人所造成的所有损失由承包人承担。
(6)承包人应履行的其他义务:听从发包人和监理的指挥。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:姓 名: ;身份证号: ;
建造师执业资格等级: ;建造师注册证书号: ;
建造师执业印章号: ;安全生产考核合格证书号: ;
联系电话: / ;
电子信箱: / ;
通信地址: / ;
承包人对项目经理的授权范围如下:法律规范规定的项目经理的职责范围。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:在本工程施工期内月出勤率必须达 22 天以
上,每天不少于 8 小时。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 按通用条款执行。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,项目经理擅自离开现场,发包人按 2000 元/次收取承包人违约金,连续 5 天或三个月内累计 10 天不在工地现场,发包人有权要求更换项目经理,并追究承包人违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理,不得更换。工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作,不得兼职本工程以外的工作,除不可抗力因素外,确实需要更换的,须经发包人书面批准。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者,承包人必须在一周内无条件更换,同时须支付 5 万元/次的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前 3 天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者,承包人必须在一周内无条件更换。如不及时更换,承包方承担违约责任 1 万元/次/人 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:发包人书面认可后方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:1 万元/次/人 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:1 万元/次/人 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:本工程不得分包 。
主体结构、关键性工作的范围: / 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定: / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定: / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间及费用: 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限:电汇到账合同价款的 10%,中标人须在中标通知书发出后 10 日内交齐 。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:见监理合同。
关于监理人的监理权限:对工程质量、进度、投资实施控制,对安全生产、文明施工、 信息、合同实施管理,组织协调施工现场各方关系 ,以及《委托监理合同》内发包人委托的职权,详见监理合同 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师:姓 名:;
职 务:;
监理工程师执业资格证书号:;联系电话: / ;
电子信箱: / ;
通信地址: / ;
关于监理人的其他约定:。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定: / ;
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求: / 。
关于工程奖项的约定: / 。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前 48 小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时,应提前 / 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: / 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人须对本合同约定的所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定,采取安全措施组织施工。若发生安全事故,一切责任由承包方承担。
承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人安全员不到位的,则发包人有权按 5000 元/人/次计取违约金,从工程款中直接扣除。
本工程设安全文明施工保证金 3%,凡在施工期间,由于承包人原因造成的事故,除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外,还需承担全部责任及由此引起的一切费用,发包人不承担任何责任。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:合同当事人对文明施工的要求:承包人必须按照市级文 明工地标准和要求,做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐,机械停放有序,做到工完料清;遵守环境卫生管理的有关规定,符合清洁卫生要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除,并运出至政府指定建筑垃圾处理场所;交工前,将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放,将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的 50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求,发包人有权安排其它单位或个人打扫,按具体发生的费用 2 倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调,施工现场要设立标语、标牌,做到文明施工,树立企业形象,主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:承包人在正式进场前必须将安 全施工方案报总监审批,且相应的安全措施必须在开工后一周内到位,若至施工结束,安全措施仍未到位,则现场安全文明施工措施费不予核定和支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:承包人在开工前必须提交详 细的施工组织设计,报发包人及总监审批,施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前 3 天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 收到后 3 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后 3 天 内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后 3 天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后 3 天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形:双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时,已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响,因此施工过程中,除下列规定的情况外,不管发生任何情况,均不顺延工期: A.发包人原因未在开工前提供施工场地,提供图纸的;B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工) C.因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的 10%以上的;D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后,承包人需就延误的内容,向发包人提交书面报告,办理延期手续,经发包人批准后方可顺延工期(发包方不额外支付费用),否则工期不予顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因延误工期,在规定的工期前未能完成,则除工期保证金不予退还外,工期每推迟一天,支付给发包人违约金 2000 元;超过 10 天,发包人有权要求承包人清退出场,所完成的合格工程量按 60%计
算,或者由发包人安排其他施工单位进行施工,所发生费用直接按实际费用的 2 倍或以上金
额从承包人合同价款中扣除,同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: / ;
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1 提前竣工的奖励: / 。
8. 材料与设备
8.1 材料与工程设备的保管与使用
8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: / 。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关,如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责,并赔偿相应损失。
发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检,对不符合设计要求及验收规范的材料和设备,有权终止使用,发生的一切损失和费用由承包人承担。
承包人供应的材料和设备,必须符合国家标准,且满足图纸、采购文件要求,须有合格证、质保书、化验检测报告,并在材料数量、规格、质量上由发包人和监理共同确认后方可使用。承包人负责对国家(或地方)规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。由发包人指定工程质量检测机构进行检测。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: 按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备: 按有关规定执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件: / 。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定: / 。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定:监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更,须 由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后,方可按工程变更实施。(通用条款规定的变更范围)
承包人不得随意更改设计,因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更,发包人有权视情节严重情况,向承包人收取 1~10 万元的违约金。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: (1)合同中已有适用变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用 或类似于变更工程的价格, 结算时按照招标文件中标底及招标控制价编制依据计价,并依据中标价相对标底价的下浮率同比例下浮(下浮率的计算需扣除招标人暂列金额、暂定价及相应的规费、税金等不可竞争费部分)。
10.3 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限: / 。
发包人审批承包人合理化建议的期限: / 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11:《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。
第 3 种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:经发包人和监理方认质认价后,方可用于该工程 的施工。
工程招标时暂估价材料竣工结算办法:按通用条款执行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定: / 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:施工期间各类建材的市场风险(含所有材料、设备价格涨跌)、规费和税金以外的政策性风险、人工工资调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。
风险费用的计算方法:上述所有风险已含在合同价中,结算时不再调整。
竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
①工程量计量时,若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。
②发包人、承包人双方认可的设计变更;发包人认可的签证;承包人每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及发包人要求增加的工程量,按发包人确认的工程量结算。
风险范围以外合同价格的调整方法: 变更或增加工作量的综合单价按照以下的计价方法结算:A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人按本招标文件的计价方法提出,并按投标下浮率(1-中标价/标底价)下浮,下浮率的计算需扣除暂列金额及相应的安全文明费、规费税金等不可竞争费用,经发包人确认后作为结算依据;B、变更或增加工作量等引起清单工程量增减在 15%(含量 15%)以内部分,投标单价不作调整,工程量按照监理机构及发包人现场确认的为准;C、变更或增加工作量等引起清单工程量增减超过 15%,超过部分综合单价按A 计价。
价格调整的确认
工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的,均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径,明确工程价款调整或工期调整事宜,只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据,未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》,发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项,以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。
《工程现场签证单》应及时办理,一事一签,不得事后补签。
当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的,受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证,必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报,否则发包人对调增价款不予认可。对于其他签证,承包人要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续,监理、发包人必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会,承包人、发包人就上月《工程现场签证单》进行核对。
2、总价合同。
总价包含的风险范围: / 。
风险费用的计算方法: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法: / 。
3、其他价格方式: / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额:合同签订承包人向发包人支付合同总价(扣除暂列金额)的 10% 履约保证金(函)并且承包人的人员、设备、全部按要求进场后 28 天内,发包人向承包人支付合同总价(扣除暂列金额)的 10%作为本合同预付款。
预付款支付期限:合同签订并且承包人的人员、设备、全部按要求进场后 28 天内。
预付款扣回的方式:第一次进度款一次性扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:以预付款扣回之日终止。
预付款担保的形式为:提供与预付款同等额度的银行保函作为预付款保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建 设工程费用定额》(2014 年版)。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:按施工进度分次计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:发包人只负责对承包人申报的已完成合格工程量进行形象审 核,即核对施工项目是否属实、项目特征是否与实际相符、进行测量或清点的工程量是否与事实相符等。发包人驻工地现场代表同时对承包人申报的已完成合格工程量进行形象审核,并委托造价咨询人负责准确核对。由承包人、发包人及发包人委托的造价咨询人共同确认的已完工程量才可以作为计算工程价款的依据。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期(同计量周期)
关于付款周期的约定:(1)工程完工后经甲方、设计验收合格付至已完工合同价的 70%;
(2)竣工验收并经政府审计后付至审定价的 97%,余 3%做为质量保证金(无息);(3) 质保期满经验收合格后退回剩余质保金;(4)变更签证支付:完工并通过验收后付材料款的 50%,经政府审计审定后付至审定价的 97%,剩余 3%做为质保金(无息),质保期满(按国家规范规定的期限)后退回。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:所有工程款必须经发包人项目负责人签发支付证书方可支付。每次支付工程款前,承包人必须开具税务部门规定的正式发票。承包人未提供发票的,发包人有权拒绝付款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到 14 个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到 14 个工作日内。
(2)发包人支付进度款的期限:28 日历天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 / 。
12.4.5 发票及付款流程
承包人所开发票抬头的名称为“ 南京市第一医院” 且须提供发票( 账号:
93150155260000081,开户行:浦发银行秦淮支行,纳税人识别号:12320100425800900J)。
付款流程:承包人按付款方式提出,经发包人复核批准后付款。变更签证必须由发包人复核批准后才能生效。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用 条款执行。
13.2.3 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:20 日历天。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: / 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容:/。
(1)单机无负荷试车费用由 / 承担;
(2)无负荷联动试车费用由/ 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:承包人须在工程竣工验收后 7 天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可,否则,如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的 2 倍及以上在工程结算价款中扣除。环
卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准,工程竣工验收后(发包人批准的除外),承包人的管理、施工人员,材料、设备必须在十天内全部退出现场;建筑、生活垃圾应随时清理出现场,确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务,并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:/。
竣工付款申请单应包括的内容: / 。
14.2 竣工结算审核
14.2.1 发包人对竣工结算的核对(也称为审计)分初审和复审两个阶段完成。承包人都应积极配合。
14.2.2 竣工结算合同价以复审核定数为准。
14.2.3 发包人在收到齐全的竣工结算文件后六个月内完成审计。因承包人原因造成审计完成时间延误的,由承包人负责。
14.2.4 审计费用按下列方式处理:
(1)政府审计审计费:核减额不超过报审价的 5%时,审计费由发包人承担,若核减率超出 5%,全部审计费由承包人承担。
(2)第三方结算审计审计费:核减额不超过报审价的 5%时,审计费由发包人承担,若核减率超出 5%,全部审计费由承包人承担。第三方结算审计审计费的计算方法按照发包人与审计单位签订的造价咨询合同执行。
(3)承包人应付上述审计费由发包人在工程款(货款)中扣除。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 4 份。
承包人提交最终结算申请单的期限: /。
14.3.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。
(2)发包人完成支付的期限:/。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:按国家规范 。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定: 扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第 (2) 种方式:
(1)质量保修金保函,保证金额为: / ;
(2) 3%的工程总价(终审后);
(3)其他方式: / 。
15.3.2 质量保修金的扣留
质量保修金的扣留采取以下第(2) 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保修金;
(3)其他扣留方式: / 。
关于质量保修金的补充约定:待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还 。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:见工程质量保修书。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 漏水断电立即处置,其他收到通知 后 8 小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 双方另行 协商 。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行协商 。
(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方另行协商。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行协商 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行协商 。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方另行协商。
(7)其他: /。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
1、承包人出现严重安全、质量事故,或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的,发包人有权要求施工单位退场,并按验收合格的工程量的 60%款项结算。
2、承包人对所有进场材料的质量共同把关,承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验,如发现质量问题时,应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理,继续施工,由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检,不论在哪个阶段查出问题,所造成的损失均由承包人负责。
3、派驻现场的建造师班子应与投标文件一致,工程施工期间承包人投标书中明确的项目部主要成员,必须保证施工全过程在本项目工地工作,项目部的任何成员变动,均须得到发包人书面认可。建造师(项目经理)及项目部组成人员必须坚守岗位,不得兼职本工程以外的工作,在本工程施工期内月出勤率必须达 22 天以上,每天不少于 8 小时,离开施工现场必须向发包人请假。发包人将不定期进行考核检查,检查时,发现项目经理不在现场发包人有权收取承包人 2000 元/天的违约金。如缺勤次数过多,且施工质量、进度等不能满足要求,发包人有权将承包人清出施工现场,已完工程量不予结算,承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者,承包方一周内必须无条件更换。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:另行协商。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定:
承包人投保内容: 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产 险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及交付使用前的财产险等。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定: / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: 按通用条款执行.
选定争议评审员的期限:按通用条款执行 。
争议评审小组成员的报酬承担方式:按通用条款执行。
其他事项的约定: / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 按通用条款执行。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2)种方式解决:
(1)向 / 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 工程所在地 人民法院起诉。
20.5 补充条款
1.本工程的施工须严格按国家规范要求,承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责,由于供货等承包人原因影响工期进度安排的,所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。
2.承包人在施工过程中,如有以下情形,发包人可对承包人直接收取 2000~50000 元的违约金:
A、施工期间工程资料不能及时到位的;
B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的;
C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的; D、不按施工图及设计规范的要求,擅自施工的;
E、施工质量不达标的,发现一次收取违约金一次。
F、承包人未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求。
3 .施工过程中,因承包人施工原因,而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏
的,除承包人须按规定修复外,发包人可对承包人收取 5000 元/次的违约金。
4.如承包人发生上述情况而拒交违约金的,发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。
5.如果工程中标后,因承包人自身的原因,未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差,或其工期进度严重脱节,发包人有权终止合同,并且已完成的有效工程量只按 60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工如不能
6.承包人根据施工现场情况及现行规定,报价时已自行根据可行的施工方案对措施费用进行报价,一次性包定,结算时一律不作调整。
7.临时设施费、检验试验费中标人已在报价时充分考虑,结算时不再调整。
8.施工时必须无条件服从发包人及监理方的安排,不得影响主体工程的施工。
9.在实际施工中,发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品,购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货。如因使用不符合国家标准及各项指标的材料,由此引起的相关费用由承包人承担,结算时一律不作调整。
10.若承包人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容,评审时未被发现,实际施工时均按招标文件及清单内容执行,结算时不予调整。
11.承包人必须按相关管理部门的质量、安全要求施工,同时做好协调工作。
12.承包人必须充分考虑场地狭窄对工程施工的影响,要加强施工区域内的管理,文明施工,注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件,并承担所发生的费用,发包人不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,均已列入本合同价中,工程竣工结算时不作调整。
13.承包人在施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复,使其恢复原样等所包含的各项费用已列入本合同价中,竣工结算时一律不再另行支付其费用。
14.履约保证金为合同总价的 10%,其中工期保证金占 2%;质量保证金占 4%(如达不到本协议书约定的验收标准,则质量保证金不予退还,同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准,否则已完成合格工作量在结算时按 60%计算);竣工和结算资料保证金占 1%(施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总);安全保证金占 3%(保证所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任)。
15.开工令以甲方及监理签发的开工令为准。
16.价格调整的确认:工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的,均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径,明确工程价款调整或工期调整事宜,只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据,未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》,发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项,以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。《工程现场签证单》应及时办理,一事一签,不得事后补签。当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的,受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证,必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报,否则发包人对调增价款不予认可。对于其他签证,承包人要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续,监理、发包人必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会,承包人、发包人就上月《工程现场签证单》进行核对。
17.属于保修范围和内容的项目,水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的,承包人应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在 7 天内响应并排除。承包人不在约定期限内派人修理,发包人有权委托其他有能力的单位自行处置,按实际所发生费用的 2 倍或以上金额从承包人合同价款中扣除,同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工程质量保证金。
18 .承包人应遵守发包人(法人组织)的各项管理制度,如:安全制度、工程变更管理制度、财务管理制度等。
廉洁协议
协议单位:南京市第一医院(甲方)
(乙方)
为了在工程建设中保持廉洁自律的风气,防止各种不正当行为的发生,根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定,甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则,自愿订立并共同遵守如下协议:
第一条 甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。
第二条 甲方责任
(一)甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
(二)甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。
(三)甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
(五)甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。
(六)甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
(七)甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。第三条 乙方责任
(一)乙方通过正常途径开展相关业务,不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。
(二)乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等
相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。
(三)乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
第四条 违约责任
(一)乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
(二)甲方发现乙方违反本协议,甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的 2%——10%作为廉政违约金(发现一次,至少扣除合同造价 2%的违约金),对有贿赂等不良记录的单位和个人,在 2—3 年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失,乙方应予赔偿。
第五条 本协议一式壹拾贰份。双方各随合同保存,交纪委、监察部门备案一份。
第六条 本廉洁协议作为合同附件,与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后 立即生效。
甲方单位:(盖章) 乙方单位:(盖章)
法定代表人(或授权委托人): 法定代表人(或授权委托人):年 月 日 年 月 日
附件 1:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 | 面积( 平方米) | 层数 | 承包内容 | 工 程 造 价 (元) | 开工 日期 | 竣工 日期 |
附件 2:
工 程 质 量 保 修 书发包人(全称): 南京市第一医院
承包人(全称):
为保证 在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括建筑工程,具体范围和内容详见招标文件。二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;
2、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期;
3、其它约定:本项目质保期为 2 年。三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的,承包人应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在 7 天内响应并排除。承包人不在约定期限内,派人修理,发包人有权委托其他有能力的单位自行处置,按实际所发生费用的 2 倍或以上金额从承包人合同价款中扣除,同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。
2.发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3. 在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为审定价的 3%,质量保修金不计利息。五、质量保修金的返还
按审定价的 3%作为质量保修金,质量保修金在质保期满(二年)后不超过 28 天内全部付清,质量保修金不计利息。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:无。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(或授权委托人): 法定代表人(或授权委托人):
年 月 日 年 月 日
附件 3:
建设工程承发包安全管理协议发包人(以下简称 甲方):南京市第一医院
承包人(以下简称 乙方):
甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工,为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的同时,签订本协议。
一、承包施工项目:
项目地址:江苏省南京市
承包范围:具体内容见招标文件二、工程项目施工期限:
自 2021 年 月 日起开工至 2021 年 月 日完工。三、协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场:乙方进场后首先必须做好施工现场围护,防止闲杂人员进入施工现场,发生安全事故。
4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计;并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系,管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案,以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式两份,由甲乙双方签字后各执一份。
8、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。
10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品,由乙方自理,乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,并落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁,应由乙方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检查,并做好书面记录。借入方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,由该方人员及其单位负责。
14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火,防中毒措施,并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人 24 小时值班,工地生活区内严禁乱拉乱接电线,严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等,防止漏电触电事故发生。
17、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故,均由乙方自己负责,甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故,乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场,甲方予以协助,乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用,由乙方承担。
19、甲方有权对施工现场进行监督检查,工地现场发现吸烟(烟头)、不带安全帽、生活区内动明火等现象,每人次罚 1000 元;发现无证作业、无证上岗的,每人次罚 1000 元,
整改不到位,二次发现扣 10000 元/人次。
20.本协议经双方签字、盖章有效,本协议一式 壹拾贰 份,均具有同等法律效力,各执 肆 份。
21.本协议同工程合同正本同日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。
(此页无正文)
甲方单位:(盖章) 乙方单位:(盖章)
法定代表人(或授权委托人): 法定代表人(或授权委托人):
年 月 日 年 月 日
第六章附件
(项目名称)
竞争性磋商响应文件
供应商:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日
目录
(注:供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录(须生成页码))
附件一、竞争性磋商申请及声明
竞争性磋商申请及声明
致:江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方(项目名称) (项目编号)竞争性磋商公告,正式授权下述签字人
(姓名和职务)代表(供应商名称),提交响应性文件并参加磋商。据此函,签字人兹宣布同意如下:
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求,我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、报价为(大写) 元。
我们的报价产品中无(有或无)进口产品(服务)。
3、本项目工期为: 。
4、我们同意从规定的磋商响应文件送达截止时间起遵循本磋商响应文件和我方磋商时作出的承诺,并在采购文件规定的有效期(60 天)期满之前均具有约束力。
5、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件,我们放弃对磋商文件任何误解的权利,提交响应文件后,不对磋商文件本身提出质疑。
6、一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定,严格履行合同,保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务,并交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况,如有违反,无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、我方正式通讯方式为:地址:
电话:传真:
9、我方正式开户银行和账号为:开户银行:
账号:
供应商授权代表姓名(签字或签章):供应商名称(公章):
日期:年月日
附件二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明:注册于(供应商住址)的(供应商名称)法定代表人(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的(供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人,就贵方组织的项目名称,项目编号:竞争性磋商,以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字或签章生效,特此声明。法定代表人签字或签章:
被授权人签字:供应商盖章: 日期:年月日
被授权人的身份证明文件的复印件:
附件三、报价表
报价表
项目名称:项目编号:
磋商保证金 | / | 备注 | |
总价 | 合计 | 小写: 人民币 大写: 人民币 | |
工期 | |||
供应商是否属于小微型企业 | (填写“是”或“否) |
供应商(盖章):
授权代表(签字):
日期:年月日
说明:
1、本项目仅接受一个价格,不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明,但不得影响报价,影响产品整体功能。