Contract
鈴鹿市文化会館大規模改修事業
収 入
印
印 紙
工 事 請 負 契 約 書
１ 工事番号 年度（ ）第 号
２ | 工事名 | 鈴鹿市文化会館大規模改修事業 | 工事 |
３ | 工事場所 | 鈴鹿市xxxx町８１０番地 | |
４ ５ | 工期 請負代金額 | 年 月 年 月 金 円也 | 日 から 日 まで |
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額）金 円也
６ | 請負代金の支払 | 前 払 金 額 | 金 円也 |
中間前払金額 | 金 円也 | ||
部分払の回数 | 回以内 |
７ 契約保証金額 金 円也
８ 解体工事に要する費用等 別添による
鈴鹿市文化会館大規模改修事業（以下「本事業」という。）に係る上記の工事について，発注者と受注者は，発注者が受注者その他の者との間で締結した令和＿＿＿年＿＿月＿＿日付基本契約書（以下「基本契約」という。）第７条第１項の定めるところに従い、各々の対等な立場における合意に基づいて，別添の条項によつてxxな請負契約を締結し，xxに従つて誠実にこれを履行するものとする。
また，受注者が共同企業体を結成している場合には，受注者は，別紙の共同企業体協定書記載の工事を共同連帯して請け負う。
なお，この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と＿＿＿
＿、＿＿＿＿及び＿＿＿＿との間の維持管理業務委託契約書と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、上記この契約の締結につき鈴鹿市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。鈴鹿市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
この契約の証として本書２通を作成し，発注者及び受注者が記名押印した上で，各自１通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x鈴鹿市
鈴鹿市長 印
受注者 住所
商号又は名称
氏名 印
備考
鈴鹿市文化会館大規模改修事業 工 事 請 負 契 約 書 の 条 項
（総則）
第１条 発注者及び受注者は，この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき，募集要項等（鈴鹿市文化会館大規模改修事業（以下「本事業」という。）に係る募集要項及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答をいう。以下同じ。）に従い，日本国の法令を遵守し，事業者提案（募集要項等に従つて受注者が提出した見積書及び提案書など一式の書類（当該書類に対するヒアリング内容等のみならず，これらから合理的に期待される内容等も含む。以下同じ。）に基づき，この契約（この契約書及び設計図書
（第３条第１項の定めるところに従つて発注者の確認が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいい，第１８条，第１９条その他別段の合意により変更された場合には，変更後のものをいい，当該図書において 該当の基準，仕様，規定，記載等がない場合において，募集要項等又は事業者提案に該当の基準，仕様，規 定，記載等があるときには，募集要項等又は事業者提案のものをいい，それらの全部又は一部に重複してあ る場合には，それらの適用の優劣は第９項の定めるところに従う。以下同じ。）を内容とする工事の請負契約 をいう。以下同じ。）を履行（募集要項等において「設計業務」，「調査業務」及び「建設業務」の内容とし て要求された各業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によつて受注者から提案された業務並びに これらの付随関連業務の履行を含むものとする。以下同じ。）しなければならない。
２ 受注者は，募集要項等及び事業者提案に示された契約書記載の工事（解体撤去工事，改修工事，改装工事 を含め，以下総称して「工事」という。）の施工のための設計（工事に係る一連の設計を総称して「設計」 といい，工事の施工に必要な各種申請等の法令に基づく手続並びに有害物質調査（アスベスト・ＰＣＢ等），音響測定及びその他設計に伴い必要な調査等の業務を含む。以下同じ。）を行つた上で，当該設計に基づい て工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に引き渡すほか，募集要項等及び事業者提案に定 める所定の期日までに設計図書，完成図書，パンフレット，施設案内映像ＤＶＤその他のこの契約に基づい て受注者から引き渡されることが募集要項等に定められた情報，書類，データ及び図面等（プログラム（著作 xx（昭和４５年法律第４８号）第１０条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。）及 びデータベース（著作xx第１２条の２に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。）を含め，以下
「成果物」という。）を引き渡し，この契約の履行を完了するものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。
３ 設計，仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）については，募集要項等，この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任において定める。
４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を基本契約の定めるところに従つて利用し，秘密保持するものとする。
５ この契約書に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
６ 受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は，この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づく全ての行為は，当該企業体の全ての構成員に対して行つたものとみなし，また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
７ この契約において用いられている用語の意味は，この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き，基本契約において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
８ 受注者は，募集要項等に記載された情報及びデータのほか，この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で，この契約を締結したことをここに確認する。受注者は，かかる情報及びデータの未入手があつたときにおいても，当該未入手を理由として，設計若しくは工事の困難さ，又はコストを適切に見積ることができなかつた旨を主張することはできない。ただし，受注者の当該情報及びデータの未入手が，募集要項等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は，この限りでない。
９ 基本契約，この契約，募集要項等，事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は，基本契約，この契約，募集要項等，事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし，事業者提案が募集要項等に示され た要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は，事業者提案が募集要項等に優先するものと し，また，発注者の確認が得られた設計図書と，この契約，募集要項等又は事業者提案の間に矛盾又は齟齬 がある場合は，当該設計図書が優先するものとする。なお，発注者の確認が得られた設計図書，この契約， 募集要項等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には，作成又は締結の日付が 後のものが優先するものとする。
（関連工事の調整その他の協力）
第２条 発注者は，受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整を行うものとする。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
２ 発注者は，本事業に関し，交付金の申請その他の必要手続を行う。この場合においては，受注者は，発注者の要請に従い，当該手続に必要な図面その他必要書類の作成を行うほか必要な協力をしなければならない。
３ 受注者は，募集要項等及び事業者提案に基づき自ら行うべき近隣対応をするほか，発注者の要請に従い，発注者主催の近隣説明会への出席その他必要書類の作成を行うほか，発注者が行う近隣対応に必要な協力を しなければならない。
４ 受注者は，この契約に基づき工事目的物の引渡しの完了後においても，基本契約及びこの契約の定めに従うほか，募集要項等及び事業者提案に従い，本事業に係る維持管理業務に協力しなければならない。
（設計）
第３条 受注者は，次の各号その他この契約の定めるところに従い，募集要項等及び事業者提案に基づき，本事業 1
に係る工事を設計する。
(１) 受注者は，この契約の締結後速やかに，工事の設計業務xx者及び建築音響専門技術者を配置し，発注者の承諾を得た上で工事の設計に着手する。なお，工事の設計の着手前に募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い，現場等の事前確認を行つたうえで，組織体制を含む設計業務計画書（その他設計着手前に募集要項等及び事業者提案の定めるところに従つて提出を要する書類を含め，本号に基づき発注者の確認を得たものを以下「設計計画書」という。）を作成し，発注者に提出し，その確認を受けなければならない。
(２) 受注者は，設計に伴い必要な各種申請等の法的手続等の一切を受注者の責任により実施し，各種申請等の関係機関との協議内容を適時に発注者に報告するものとし，発注者の求めがある場合その他必要に応じて，各種許認可等の書類の写しを発注者に提出する。
(３) 工事の設計に着手するに当たり，受注者は，募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い，本事業で必要と思われる調査（有害物質調査（アスベスト・ＰＣＢ等），音響測定及びその他設計に伴い必要な調査等を含むが，これらに限られない。本号において同じ。）について，関係機関と十分協議を行つた上で受注者の責任で実施する。なお，調査を実施する際は，調査前に発注者と協議するほか，必要に応じて申請手続を行い，また，住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(４) 受注者は，設計計画書に基づき，自己の責任で設計の進捗管理をして工事の設計を実施するものとし，募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い，発注者に対し，定期的に，一定期間において進捗した設計の内容その他の工事の設計の進捗状況に関し，発注者の承諾した様式及び内容により報告書等を提出し，発注者の承諾を得るものとする。発注者は，設計の内容その他の工事の設計の進捗状況に関して，随時に，受注者に対して説明を求めることができるほか，報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(５) 受注者は，各工事に関し，工事に係る実施設計が完成する都度速やかに，募集要項等に定めるところに従い，発注者の承諾した様式及び内容により発注者に設計完了届出とともに，発注者の承諾した様式及び内容により募集要項等が定める各種図面及び書面等により構成される設計図書を発注者に提出して確認を得るものとする。
(６) 発注者は，前号の定めるところに従つて提出された設計図書のいずれかが，法令，この契約の規定，発注者の確認を得た他の設計図書，募集要項等及び事業者提案の水準を満たさないか，又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合，当該設計図書の受領後３０日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに，相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
(７) 受注者は，前号の通知を受けた場合，速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし，受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ，発注者がその意見を合理的と認めた場合は，この限りでない。
(８) 前号の定めるところに従つてなされる設計図書の是正に要する一切の費用は，受注者の負担とする。ただし，当該是正を要する箇所が募集要項等の明示的な記載に従つたものであることが認められる場合，発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合，発注者は，当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし，受注者が当該募集要項等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかつた場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は，この限りでない。
(９) 第７号の定めるところに従つて受注者が是正を行つた場合，受注者は，直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上，発注者の確認を得るものとする。この場合，当該確認手続は，第６号から前号までの例によるものとする。ただし，第６号に掲げる期間の定めは適用せず，発注者は是正された設計図書の受領の後，可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10) 受注者は，設計図書が発注者により受領された後１４日以内に発注者から第６号の通知（前号によつて準用された場合を含む。）がない場合は，第５号の確認がなされたものとみなし，当該設計図書に係る工事目的物につき，次の工程に進むことができる。なお，本号は，発注者の確認の得られた設計図書（発注者の確認が得られたとみなされたものを含む。）と発注者の確認の得られていない設計図書（発注者の確認が得られたとみなされたものを除く。）がある場合に，前者の設計図書に係る工事目的物について，受注者が次の工程に進むことを妨げない。
(11) 第５号乃至第１０号の規定は，第１８条，第１９条その他により受注者が設計図書を変更する場合に準用する。
２ 発注者は，前項各号，第１８条，第１９条その他この契約に定める発注者の確認（発注者の確認が得られたとみなされたものを含む。）又は承諾等を理由として工事の設計，施工その他この契約の履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく，受注者は，発注者の確認，指示又は承諾等をもつて，第４４条の責任を免れることはできない。
（契約の保証）
第４条 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし，第５号の場合においては，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (１) 契約保証金の納付
(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(３) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行，発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証
(４) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(５) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
２ 前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）は，請負代金額の１０分の１以上としなければならない。ただし，受注者が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく会社更生手続開始等がなされ，一般競争（指名競争）入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者（裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る。）は請負代金の１０分の３としなければならない。
３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は，当該保証は第５４条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
2
４ 第１項の規定により，受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは，当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは，契約保証金の納付を免除する。
５ 請負代金額の変更があつた場合には，保証の額が変更後の請負代金額の１０分の１に達するまで，発注者は，保証の額の増額を請求することができ，受注者は，保証の額の減額を請求することができる。
〔注〕この条は，頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。
（権利義務の譲渡等）
第５条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
２ 受注者は，成果物（工事の設計に係る未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含むものとする。），工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第１３条第２項の規定による検査に合格したもの及び第３７条第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し，貸与し，又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
３ 受注者が前払金の使用や部分払等によつてもなおこの契約の目的物に係る工事の設計，施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは，発注者は，特段の理由がある場合を除き，受注者の請負代金債権の譲渡について，第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は，前項の規定により，第１項ただし書の承諾を受けた場合は，請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず，またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
（一括委任又は一括下請負の禁止）
第６条 受注者は，工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
２ 受注者は，工事の設計の全部を一括して，又は発注者が設計図書においてその確認時に別途指定した部分を第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
（下請負人等の通知）
第７条 発注者は，受注者に対して，下請負人若しくは委託先等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
（下請負人の健康保険等加入義務等）
第７条の２ 受注者は，次の号に揚げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１０
０号）第２条第３項に定める建設業者をいい，当該届出の義務がない者を除く。）を下請負人としてはならない。
（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
（２） 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
（３） 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出義務
（特許xxの使用）
第８条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
（以下「特許xx」という。）の対象となつている工事材料，施工方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその工事材料，施工方法等を指定した場合において，募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかつたときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（著作権の譲渡等）
第８条の２ 受注者は，成果物が著作xx第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には，当該著作物に係る受注者の著作権（著作xx第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
２ 発注者は，成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず，当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
３ 発注者は，成果物が著作物に該当する場合には，受注者が承諾したときに限り，既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
４ 受注者は，成果物が著作物に該当する場合において，発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは，その改変に同意する。また，発注者は成果物が著作物に該当しない場合には，当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
５ 受注者は，成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとにかかわらず，発注者が承諾した場合には，当該成果物を使用又は複製し，また，第１条第５項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
６ 発注者は，受注者が成果物の作成に当たつて開発したプログラム及びデータベースについて，受注者が承諾した場合には，別に定めるところにより，当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
（意匠の実施の承諾等）
第８条の３ 受注者は，自ら有する登録意匠（意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条第３項に定める登録意匠をいう。）を設計に用いるときは，発注者に対し，成果物によつて表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物（以下「本件構造物等」という。）に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
２ 受注者は，本件構造物等の形状等に係る意匠法第３条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
（監督職員）
第９条 発注者は，監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
２ 監督職員は，この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち
3
発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書に定めるところにより，次に掲げる権限を有する。
(１) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 (２) この契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答 (３) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(４) 業務の進捗の確認，募集要項等又は事業者提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(５) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示，承諾又は協議
(６) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 (７) 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を
含む。）
３ 発注者は，２名以上の監督職員を置き，前項の権限を分担させたときにあつてはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を，監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は，原則として，書面により行わなければならない。
５ この契約書に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，募集要項等に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。
（現場代理人及びxx技術者等）
第１０条 受注者は，次の各号に掲げる者を定めて設計現場，工事現場その他業務遂行の現場に設置し，募集要項等に定めるところにより，その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(１) 現場代理人
(２) (Ａ) [ ]xx技術者 (Ｂ) [ ]監理技術者
(Ｃ) 監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。） (３) 専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）
[注] (Ｂ)は，建設業法第２６条第２項の規定に該当する場合に，(Ａ)は，それ以外の場合に使用する。(Ｃ)は，(Ｂ)を使用する場合において，建設業法第２６条第３項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。[ ]の部分には，同法第２６条３項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
(４) 工事の設計の技術上の管理を行う管理技術者
２ 現場代理人は，この契約の工事に係る履行に関し，工事現場に常駐し，その運営及び取締りを行うほか工事に係る請負代金額の変更，工事に係る請負代金の請求及び受領，第１２条第１項の請求の受理，同条第３項の決定及び通知，同条第４項の請求，同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き，この契約に基づく工事に係る受注者の一切の権限を行使することができるものとし，管理技術者は，工事の設計に係るこの契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行うほか，工事の設計に係る請負代金額の変更，工事の設計に係る請負代金額の請求及び受領，第１２条第１項の請求の受理，同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き，この契約に基づく工事の設計に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は，前項の規定にかかわらず，現場代理人の工事現場における運営及び取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
４ 受注者は，第２項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうち現場代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは，あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
５ 現場代理人，監理技術者等（監理技術者，監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ）及び専門技術者並びに管理技術者は，これを兼ねることができる。
（履行報告）
第１１条 受注者は，募集要項等に定めるところにより，事業者提案に基づき，工事の設計，施工その他この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
（工事関係者に関する措置請求）
第１２条 発注者は，次のいずれかに該当するときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
（１）現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあつては，それらの者の職務含む。）の執行につき著しく不適当と認められるとき。
（２）管理技術者又は受注者の使用人若しくは第６条第２項の規定により受注者から業務を委任され，若しくは請け負つた者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
２ 発注者又は監督職員は，監理技術者等，専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事の設計，施工その他この契約を履行するために使用している下請負人，労働者等で工事の設計，施工又はそれらの管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受注者は，前２項の規定による請求があつたときは，当該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。
４ 受注者は，監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
５ 発注者は，前項の規定による請求があつたときは，当該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。
（工事材料の品質及び検査等）
4
第１３条 工事材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては，中等の品質を有するものとする。
２ 受注者は，設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用すべき ものと指定された工事材料については，当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において，当該検査に直接要する費用は，受注者の負担とする。
３ 監督職員は，受注者から前項の検査を請求されたときは，請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
４ 受注者は，工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
５ 受注者は，前項の規定にかかわらず，第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については，当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
（監督職員の立会い及び工事記録の整備等）
第１４条 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上調合し，又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については，当該立会いを受けて調合し，又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
２ 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については，当該立会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は，前２項に規定するほか，発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の 記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは，設計図書に定めるところにより，当該見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があつたときは，当該請求を受けた日から７日以内に 提出しなければならない。
４ 監督職員は，受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは，当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において，監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため，その後の工程に支 障をきたすときは，受注者は，監督職員に通知した上，当該立会い又は見本検査を受けることなく，工事材料を 調合して使用し，又は工事を施工することができる。この場合において，受注者は，当該工事材料の調合又は当 該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があつたときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
６ 第１項，第３項又は前項の場合において，見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は，受注者の負担とする。
（支給材料及び貸与品）
第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料，図面その他業務に必要な物品等（以下「支給材料」という。） 及び貸与する建設機械器具，図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品」という。）の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，設計図書に定めるところによる。
２ 監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては，受注者の立会いの上，発注者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であつたものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
９ 受注者は，設計図書に定めるところにより，工事又は成果物の完成，設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
１０ 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し，若しくは毀損し，又はその返還が不可能となつたときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
１１ 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，監督職員の指示に従わなければならない。
（工事用地の確保等）
第１６条 発注者は，工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（募集要項等に特別の定めがあるときは，その定められた日）までに確保しなければならない。
２ 受注者は，確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
３ 工事の完成，募集要項等の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において，当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人が所有し，又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，当該工事用地等を修復し，取り片付け
5
て，発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わつて当該物件を処分し，工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定める。
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）
第１７条 受注者は，工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において，監督職員がその改造を請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 監督職員は，受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項までの規定に違反した場合において，必要があると認められるときは，工事の施工部分を破壊して検査することができる。
３ 前項に規定するほか，監督職員は，工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において，必要があると認められるときは，当該相当の理由を受注者に通知して，工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前２項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
（条件変更等）
第１８条 受注者は，工事の施工に当たり，次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，その旨を直ちに監督職員に通知し，その確認を請求しなければならない。
(１) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合をびゅ除う く。）。
(２) 設計図書の誤謬 又は脱漏があること。 (３) 設計図書の表示が明確でないこと。
(４) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 監督職員は，前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，受注者が立会いに応じない場合には，受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは，当該指示を含む。）をとりまとめ，調査の終了後１４日以内に，その結果を受注者に通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは，あらかじめ受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において，必要があると認められるときは，次の各号に掲げるところにより，募集要項等，事業者提案又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (１) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し，募集要項等，事業者提案又は設計図書を訂正する必要
があるもの 募集要項等については発注者が行い，事業者提案及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が行う。
(２) 第１項第４号又は第５号に該当し，募集要項等，事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴うもの 募集要項等については発注者が行い，事業者提案及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が行う。
(３) 第１項第４号又は第５号に該当し，募集要項等，事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴わないもの 募集要項等については発注者が行い，事業者提案及び設計図書については発注者と受注者とが協議の上発注者の指示に基づき受注者が行う。
５ 前項の規定により募集要項等，事業者提案又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において，その一切の費用（募集要項等の訂正又は変更の実費を除く。）は受注者が負担し，その工期は変更されないものとする。ただし，この場合において当該訂正又は変更が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは，発注者は，必要があると認められる限り工期若しくは請負代金額を変更し，かつ受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（設計図書の変更）
第１９条 発注者は，前条第４項の定めるところに従つて募集要項等が変更されたときその他必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して又は設計図書の変更内容を受注者の創意工夫に委ねて，設計図書の変更を請求することができ，受注者は，当該請求に従つて設計図書を変更する。この場合，その一切の費用は受注者が負担し，その工期は変更されないものとする。ただし，この場合において，かかる設計図書の変更の請求が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは，発注者は，必要があると認められる限り，工期若しくは請負代金額を変更し，かつ受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 受注者は，前項の定める場合のほか，設計図書を変更する場合には，変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書（変更を要するものに限る。）を発注者に提出し，発注者の確認を得るものとする。この場合において，かかる設計図書の変更が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべき場合又は発注者が承諾した場合でない限り，工期若しくは請負代金額の変更は行われないものとし，かつ，受注者が被る損害，費用等は受注者が負担しなければならない。
（履行の中止）
第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，騒 6
乱，暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であつて，受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため，受注者が工事を施工できないと認められるときは，発注者は，中止内容を直ちに受注者に通知して，工事の施工その他契約の履行
（設計を含む。本条において同じ。）の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，中止内容を受注者に通知して，工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
３ 発注者は，前２項の規定により工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事若しくは設計その他の業務の続行に備え，工事現場その他この契約の履行場所を維持し，若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部の一時中止に伴う増加費用を必要とし，若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による工期の延長）
第２１条 受注者は，天候の不良，第２条第１項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは，その理由を明示した書面により，発注者に工期の延長変更を請求することができる。
２ 発注者は，前項の規定による請求があつた場合において，必要があると認められるときは，工期を延長しなければならない。発注者は，その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては，請負代金額について必要と認められる変更を行い，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（発注者の請求による工期の短縮等）
第２２条 発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
２ 発注者は，この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において，特別の理由があるときは，延長する工期について通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
３ 発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（工期の変更方法）
第２３条 工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，発注者が工期の変更事由が生じた日（第２１条第１項の場合にあつては，発注者が工期変更の請求を受けた日， 前条の場合にあつては，受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に は，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
（請負代金額の変更方法等）
第２４条 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日 を定め，発注者に通知することができる。
３ この契約書の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第２５条 発注者又は受注者は，工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは，相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は，前項の規定による請求があつたときは，変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事代金額
（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の１０００分の１５を超える額につき，請負代金額の変更に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は，請求のあつた日を基準とし，物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあつては，発注者が定め，受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は，この条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。この場合においては，同項中「請負契約締結の日」とあるのは，「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ，請負代金額が不適当となつたときは，発注者又は受注者は，前各項の規定によるほか，請負代金額の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により，工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ，請負代金額が著しく不適当となつたときは，発注者又は受注者は，前各項の規定にかかわらず，請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において，請負代金額の変更額については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあつては，発注者が定め，受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。ただし，発注者が第１項，第５項又は第６項の請求を行つた日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
7
（臨機の措置）
第２６条 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければならない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでない。
２ 前項の場合においては，受注者は，そのとつた措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
３ 監督職員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは，受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において，当該措置に要した費用のうち，受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については，発注者が負担する。
（一般的損害）
第２７条 成果物又は工事目的物の引渡し前に，成果物，工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計，施工その他この契約の履行に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第２９条第１項に規定する損害を除く。）については，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害（第５９条第１項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
（第三者に及ぼした損害）
第２８条 工事の設計，施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし，その損害（第５９条第１項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず，工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しなければならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては，受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の設計，施工その他この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては，発注者及び受注者は，協力してその処理解決に当たるものとする。
（不可抗力による損害）
第２９条 成果物又は工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めたものにあつては，当該基準を超えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により，成果物，工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは，受注者は，その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第５９条第１項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し，その結果を受注者に通知しなければならない。
３ 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは，当該損害の額（工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第１３条第２項，第１４条第１項若しくは第２項又は第３７条第３項の規定による検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において
「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，算定する。 (１) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(２) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(３) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復することができ，かつ，修繕費の額が上記の額より小額であるものについては，その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負 担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と，「当該損害の取片付けに要する費 用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と，「請負代金額の１００分の１を超える額」 とあるのは「請負代金額の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
（請負代金額の変更に代える設計図書並びに募集要項等及び事業者提案の変更）
第３０条 発注者は，第８条，第１５条，第１７条から第２２条まで，第２５条から第２７条まで，前条又は第３
３条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において，特別の理由があるときは， 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更し又は設計図書及び事業者提案を変更 することを受注者に請求できる。この場合において，これらの変更内容は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。ただし，発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
8
（検査及び引渡し）
第３１条 受注者は，工事目的物毎に，その工事を完成したときは，募集要項等及び事業者提案の定めるところにより，室内化学物質の濃度測定及び音響測定並びに検査，試験，試運転等その他募集要項等及び事業者提案が定める完成検査等を履践の上，その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から１４日以内に受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，工事の完成を確認するための検査，試験，試運転その他募集要項等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための完成確認検査（以下便宜上「検査」という。）を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
４ 発注者は，第２項の検査によつて工事の完成を確認した後，受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは，直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
５ 発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては，受注者は，当該請求に直ちに応じなければならない。
６ 受注者は，工事が第２項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては，修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
（請負代金の支払）
第３２条 受注者は，第３条第１項第５号乃至第１０号の定めるところに従つて設計図書に対する発注者の確認を得たとき，工事の設計に係る請負代金の支払を請求することができ，また，工事目的物毎に，前条第２項の検査に合格したときは，当該工事目的物に係る請負代金の支払を請求することができる。
２ 発注者は，前項の規定による請求があつたときは，請求を受けた日から４０日以内に請負代金を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
（部分使用）
第３３条 発注者は，第３１条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても，工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては，発注者は，その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
３ 発注者は，第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。
（前金払）
第３４条 受注者は，保証事業会社と，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の１０分の４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
２ 発注者は，前項の規定による請求があつたときは，請求を受けた日から１４日以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受注者は，第１項の規定により前払金の支払を受けた後，保証事業会社と中間前払金に関し，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の１０分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる（受注者が契約時に中間前払金又は部分払いずれかを選択し，発注者に申し出るものとする。）。この場合においては第２項の規定を，準用する。
４ 受注者は，前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは，あらかじめ，発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において，発注者は，受注者の請求があつたときには，直ちに認定を行い，当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
５ 受注者は，請負代金額が著しく増額された場合においては，その増額後の請負代金額により算出した前金払の額から受領済みの前金払の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払の支払を請求することができる。この場合においては，第２項の規定を準用する。
６ 受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済みの前金払の額が減額後の請負代金額の１０分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６）を超えるときは，受注者は，請負代金額が減額された日から３０日以内に，その超過額を返還しなければならない。ただし，この項の期間内に第３７条又は第３８条の規定による支払をしようとするときは，発注者は，その支払額の中からその超過額を控除することができる。
７ 前項の期間内で前金払の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは，受注者は，その超過額を返還しないものとし，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは，受注者は，受領済みの前金払の額からその増額後の請負代金額の１０分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６）の額を差し引いた額を返還しなければならない。
８ 発注者は，受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかつたときは，その未返還額につき，同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について，その日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
（保証契約の変更）
第３５条 受注者は，前条第５項の規定により受領済みの前金払に追加してさらに前金払の支払を請求する場合には，あらかじめ保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場合において，保証契約を変更したときは，変
9
更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は，前金払の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には，発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
（前払金の使用等）
第３６条 受注者は，前払金をこの工事の設計費，材料費，労務費，機械器具の賃借料，機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃，修繕費，仮設費，現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。この場合において，現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事に要する費用に充てられる前払金の額の上限は，前払金の総額の１００分の２５とする。
（部分払）
第３７条 受注者は，工事の完成前に，工事の設計等に係る成果物，出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品（第１３条第２項の規定により監督職員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの，監督職員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の額について，次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし，この請求は，中間前払金を請求する場合はできないものとし，また，工期中契約書記載の回数を超えることができない。
２ 受注者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
３ 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から１４日以内に，受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
５ 受注者は，第３項の規定による確認があつたときは，部分払を請求することができる。この場合においては，発注者は，当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払わなければならない。
６ 部分払金の額は，次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の請求を受けた日から１０日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／１０－前払金額／請負代金額）
７ 第５項の規定により部分払金の支払があつた後，再度部分払の請求をする場合においては，第１項及び前項中
「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
（部分引渡し）
第３８条 工事目的物について，発注者が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において，当該指定部分の工事が完了したときについては，第３１条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と，「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と，同条第５項及び第３２条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて，これらの規定を準用する。
２ 前項の規定により準用される第３２条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は，次の式により算定する。この場合において，指定部分に相応する請負代金の額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の規定により準用される第３２条第１項の請求を受けた日から１４日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／請負代金額）第３９条から第４１条まで 削除
（第三者による代理受理）
第４２条 受注者は，発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき，第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は，前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において，受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは，当該第三者に対して第３２条（第３８条において準用する場合を含む。）又は第３７条の規定に基づく支払をしなければならない。
（前払金等の不払に対する工事中止）
第４３条 受注者は，発注者が第３４条，第３７条又は第３８条において準用される第３２条の規定に基づく支払を遅延し，相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは，工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては，受注者は，その理由を明示した書面により，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は，前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し，若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（契約不適合責任）
第４４条 受注者は，募集要項等に定めるかし担保の責任を負うものとし，発注者は，引き渡された工事目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないかし（設計のかし及び施工のかしを含め，以下「契約不適合」という。）があるときは，受注者に対し，工事の設計に起因するか又は工事の施工に起因するかに応じて，募集要項等の定めるところにより，工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に過分の費用を要するときは，発注者は，履行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と
10
異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。
(１) 履行の追完が不能であるとき。
(２) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(３) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(４) 前３号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
（発注者の任意解除権）
第４５条 発注者は，工事が完成するまでの間は，次条又は第４７条の規定によるほか，基本契約が終了した場合その他必要があるときは，この契約を解除することができる。
２ 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。ただし，基本契約第１４条第３項の定めるところに従つて発注者が基本契約を解除した場合は，この限りでない。
（発注者の催告による解除権）
第４６条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
(１) 第５条第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(２) 正当な理由なく，この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき，又は，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(３) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 (４) 第１０条第１項第２号又は第４号に掲げる者を設置しなかつたとき。
(５) 正当な理由なく，第４４条第１項の履行の追完がなされないとき。 (６) 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したとき。
（発注者の催告によらない解除権）
第４７条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。 (１) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(２) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計，施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(３) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(４) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において，その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ，契約の目的を達成することができないものであるとき。
(５) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行（成果物の引渡しその他工事の設計を含む。）を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(６) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお，成果物の引渡しその他工事の設計が完了していることは，本号の適用を妨げない。
(７) 契約の目的物（成果物を含む。）の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(８) 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(９) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第５０条又は第５１条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が，アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかつたとき。
11
（12）発注者が基本契約を解除したとき（基本契約第１４条第６項の規定により発注者が解除したとみなされる場合を含む。）。
（13）基本契約第８条第３項によるモニタリング結果その他この契約の履行状況等に基づき，基本契約別紙４記載のモニタリング実施要領の定めるところに従つてこの契約を解除することができるとき。
（談合その他不正行為による解除）
第４８条 発注者は，受注者がこの契約に関して，次の各号のいずれかに該当したときは，この契約を解除することができる。
(１) この契約に関し，受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し，又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより，xx取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第７条の２第
１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い，当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第
２項の規定により取り消された場合を含む。）。
(２) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは受注者等に対する命令で確定したものをいい，受注者等に対して行われていないときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において，この契約に関し，独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があつたとされたとき。
(３) 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があつたとされた期間及び当該違反する行為の対象となつた取引分野が示された場合において，この契約が，当該期間（これらの命令に係る事件について，xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い，これが確定したときは，当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に本事業の応募（参加資格審査申請書の提出を含む。）が行われたものであり，かつ，当該取引分野に該当するものであるとき。
(４) この契約に関し，受注者（受注者が法人の場合にあつては，その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治
４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第
１項第１号に規定する刑が確定したとき。
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第４９条 第４６条各号又は第４７条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，発注者は，第４６条又は第４７条の規定による契約の解除をすることができない。
（受注者の催告による解除権）
第５０条 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
（受注者の催告によらない解除権）
第５１条 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。
(１) 第１８条又は第１９条の規定により設計図書又は募集要項等若しくは事業者提案を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
(２) 第２０条の規定による工事の設計，施工その他この契約の履行の中止期間が工期の１０分の５（工期の
１０分の５が６月を超えるときは，６月）を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても，なおその中止が解除されないとき。
（３） 発注者の責めに帰すべき事由により受注者が基本契約を解除したとき。
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第５２条 第５０条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，受注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。
（解除に伴う措置）
第５３条 発注者は，この契約がすべての工事の完成前に解除された場合においては，成果物又は出来形部分を検査の上，当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた成果物又は出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
２ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
３ 第１項の場合において，第３４条の規定による前金払があつたときは，当該前金払の額（第３７条の規定による部分払をしているときは，その部分払において償却した前金払の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において，受領済みの前金払の額になお余剰があるときは，受注者は，解除が第４６条，第４７条，第４８条又は次条第３項の規定によるときにあつては，その余剰額に前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を，解除が４５条，５０条又は５１条の規定によるときにあつては，その余剰額を発注者に返還しなければならない。
４ 受注者は，この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において，支給材料があるときは，第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し，若しくは毀損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
５ 受注者は，この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を
12
発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し，又は毀損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
６ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，工事用地等に受注者が所有又は管理する工事 材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならな い。
７ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わつて当該物件を処分し，工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，この契約の解除が第
４６条，第４７条，第４８条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め，第４５条，５０条又は５１条の規定によるときは，受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第４項後段，第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
９ すべての工事の完成後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法（明治２９年法律第８９号）の規定に従つて協議して決める。
（発注者の損害賠償請求等）
第５４条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。
(１) いずれかの工事を当該工事に係る工期内に完成することができないとき。 (２) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(３) 第４６条又は第４７条の規定により，すべての工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (４) 前３号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(１) 第４６条又は第４７条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(２) 工事目的物の完成前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について履行不能となつたとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２号に該当する場合とみなす。
(１) 受注者について破産手続開始の決定があつた場合において，破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人
(２) 受注者について更生手続開始の決定があつた場合において，会社更生法の規定により選任された管財人 (３) 受注者について再生手続開始の決定があつた場合において，民事再生法の規定により選任された再生債務
者等
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。
５ 第１項第１号の場合においては，発注者は，請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
６ 第２項の場合（第４７条第９号及び第１１号の規定により，この契約が解除された場合を除く。）において，第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは，発注者は，当該契約保証金又は担保をもつて同項の違約金に充当することができる。
（受注者の損害賠償請求等）
第５５条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによつて生じた損害の賠償を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は当該各号に定める場合に関してこの契約以外の特定事業契約に基づき甲から損害を賠償されたときは，この限りでない。
(１) 第５０条又は第５１の規定によりこの契約が解除されたとき。
(２) 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第３２条第２項（第３８条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
（契約不適合責任期間等）
第５６条 発注者は，引き渡された工事目的物に関し，第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から募集要項等に定める期間以内でなければ，契約不適合を理由とした履行の追完の請求，損害賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。 ただし，募集要項等に別段の定めがある場合には，当該定めに従うものとする。
２ 前項の規定にかかわらず，設備機器本体等の契約不適合については，引渡しの時，発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者は，その責任を負わない。ただし，当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については，引渡しを受けた日から募集要項等に定める期間が経過する日まで請求等をすることができるほか，募集要項等に別段の定めがあるときは，当該定めに従うことを求めることができるものとする。
13
３ 前２項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して，受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項において
「契約不適合責任期間」という。）のうちに契約不適合を知り，その旨を受注者に通知した場合において，発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは，契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。 ただし，募集要項等に別段の定めがある場合には，当該定めに従うものとする。
５ 発注者は，第１項又は第２項の請求等を行つたときは，当該請求等の根拠となる契約不適合に関し，民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
６ 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず，契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定めるところによる。
７ 民法第６３７条第１項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。
８ 発注者は，工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは，第１項の規定にかかわらず，その旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし，受注者がその契約不適合があることを知つていたときは，この限りでない。
９ この契約が，住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には，工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は，１０年とする。この場合において，前各項の規定は適用しない。
１０ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をすることができない。ただし，受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは，この限りでない。
（賠償の予定）
第５７条 受注者は，第４８条各号のいずれかに該当するときは，発注者がこの契約を解除するか否かを問わず，賠償金として，この契約による請負代金の１００分の２０に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
２ この契約に関し，前項に規定する場合に該当し，かつ，次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき，受注者は，発注者の請求に基づき，前項に規定する請負代金の１００分の２０に相当する額に加え，請負代金額の
１００分の１０に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(１) 第４８条各号に規定する刑に係る確定判決において，受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(２) 第４８条各号に該当する内容で鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱（平成１１年鈴鹿市告示第１４８号）の規定により，資格停止を受け，資格停止措置期間満了後１０年を経過していないとき。
(３) 発注者の職員が競売入札妨害（刑法第９６条の６第１項に規定する罪）又は談合（同条第２項に規定する 罪）の罪に係る確定判決において，受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行つた旨判示されているとき。
３ 前項の規定は，発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金を超える場合においては，発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
（賠償金等の徴収）
第５８条 受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約の支払 遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と， 発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等 に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
（火災保険等）
第５９条 受注者は，工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を募集要項等及び事業者提案に定めるところにより火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。
２ 受注者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
３ 受注者は，工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
（あつせん又は調停）
第６０条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかつたときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法による三重県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあつせん又は調停によりその解決を図る。
２ 前項の規定にかかわらず，現場代理人の職務の執行に関する紛争，監理技術者等，専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については，第１２条第３項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行つた後，又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ，発注者及び受注者は，前項のあつせん又は調停を請求することができない。
（仲裁）
第６１条 発注者及び受注者は，その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは，同条の規定にかかわらず，仲裁合意書に基づき，審査会の仲裁に付し，その仲裁判断に服する。
14
（情報通信の技術を利用する方法）
第６２条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告，請求，通知，報告，申出，承諾，解除及び指示は，建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて，電子情報処理組織を使用する方法そ の他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし，当該方法は書面の交付に準ずるもの でなければならない。
（補則）
第６３条 この契約書に定めのない事項については，基本契約の定めるところに従い，基本契約に定めがない事項については，基本契約第７条第３項に基づき必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
15
１ 「７契約保証金額」は，契約保証金が「免除」の場合は，「免除」と記入する。
２ 「８解体工事に要する費用等」は，建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１項に規定する対象建設工事である場合においては，(１)解体工事に要する費用，(２)再資源化等に要する費用，(３)分別解体等の方法，(４)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記載する。
３ 受注者欄は，受注者が共同企業体を結成している場合においては，受注者の欄には，共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所又は所在地，氏名又は商号及び代表者氏名を記入する。
第 1 号の 2 様式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面（建築物に係る解体工事の場合）
１ 分別解体等の方法
工 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併 用 の 場 合 の 理 由 （ ） |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併 用 の 場 合 の 理 由 （ ） | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 | その他の取り壊し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
２ 解体工事に要する費用 円（税込）
（受注者の見積金額）
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※ 受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
※ この欄に書ききれない場合は別紙に記載のこと。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円（税込）
（受注者の見積金額）
第 1 号の 3 様式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面（建築物に係る新築工事等の場合）
１ 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他（ ） | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
２ 解体工事に要する費用 なし
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※ 受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
※ この欄に書ききれない場合は別紙に記載のこと。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円（税込）
（受注者の見積金額）
第 1 号の 4 様式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）
１ 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他（ ） | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
２ 解体工事に要する費用 円（税込）
（受注者の見積金額）
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※ 受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
※ この欄に書ききれない場合は別紙に記載のこと。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円（税込）
（受注者の見積金額）