2、工程地点: G217 线K279+440
施 工 合 同
甲方（业主方）：奎屯公路管理局克拉玛依分局乙方（承包方）：奎屯xx机电设备经销部
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。
一、 工程概况：
1、工程名称：克拉玛依分局和什托洛盖交调站标准化打造项目
2、工程地点: G217 线K279+440
3、工程内容：什托洛盖交调站站房外地坪建设:材料采用 C30 混凝土，地坪宽度 1.4m,地坪厚度 20cm。站房外围栏设置：围栏立柱采用 3-10cm 镀锌方管，围栏门 80cm*200cm,围栏高度 2m,粉刷颜色橙色。费用 10700.00 元（壹万零柒佰元整）。
二、建设工期：
2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 22 日。本合同工期如遇不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、承包方式
1、本工程采用总价合同承包方式。
2、乙方承担本工程所需的一切费用，如人工费、材料费、设备燃油费用、各项措施费、设备进出场费，乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护、税金等所需全部费用。
四、工程款支付
1、甲乙双方签订合同后，乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方以实际书面验收合格计量支付，甲方验收合格的，工程款予以
一次性支付。在质保期内出现质量问题，乙方按甲方要求无条件返工补做。
2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。
3、甲方每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的发票，否则，甲方有权拒绝支付合同价款且无需承担由此产生的一切责任。
五、双方职责
（一）甲方职责
1、负责在乙方进场前 2 天提供施工路段。
2、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
3、做好施工前原材料质量抽检工作。
4、做好现场施工技术交底，安全技术交底。
（二）乙方职责
1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。 本项目乙方履约代表：克拉玛依诺通公路养护有限公司。
2、应严格遵守《公路养护安全作业规范》，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由xx自行负责处理并承担一切经济和法律责任。
4、负责施工方案，施工人员购买意外保险及工伤保险单据；施工现场车辆必须购买商业保险及第三者伤害险，全部达标后方可开工，施工过程中人员存在变动的情况要有变更记录及施工过程的资料的整理、归集，提供施工过程的图片及影音资料。
5、若原材料抽检结果不合格，乙方需停工，并重新采购质量达标材料，之前工程量作废并重新施工。
六、施工质量控制要求及工程验收标准
1、施工质量要求
（1）施工前原材料质量控制：施工前乙方必须提供符合规范要求的原材料检测报告。
（2）检查确认后，开放交通。
2、质量验收标准
什托洛盖交调站站房外地坪建设:材料采用 C30 混凝土，地坪宽度 1.4m,地坪厚度 20cm。站房外围栏设置：围栏立柱采用 3-10cm 镀锌方管，围栏门 80cm*200cm,围栏高度 2m,粉刷颜色橙色。
七、违约责任
1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外）按合同总价 1%作为违约金。
2、如乙方逾期完工，每逾期两日，应向甲方支付合同总价 1%作为违约金。
3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。
4、乙方未按合同约定的任何条款履行义务的，均视为违约，乙方除需向甲方支付合同总价款 20％的违约金外，还应就其损失向甲方承担赔偿责任，赔偿责任的范围包括但不限于给甲方造成的直接损失、间接损失以及为实现上述债权所产生的诉讼费、律师费、交通费及差旅费等相关费用。
5、乙方严格按照合同规定数量进行施工，甲方实地验收实际工程数量，并按实际工程数量进行计量支付。
八、施工争议解决方法
因履行本合同发生的争议，协商不成的，由甲方所住地人民法院管辖。
九、送达
本合同记载的甲乙双方的住址、电话和邮箱等联系方式，双方均认可其做为双方为通知对方履行合同相关事项或解决争议时向对方、司法
机关接收相关法律文书或司法文书的的住址、电话和邮箱，相关法律文书或司法文书到达本合同记载的联系地址后，即视为送达。
十、附则
1、本合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份，四份具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。
甲方: 奎屯公路管理局克拉玛依分局 乙方：奎屯xx机电设备经销部
法定代表人： 法定代表人：
或其委托代理人： 或其委托代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日