A、甲方权利与义务 B、乙方权利与义务 C、结算方式 D、本协议的变更或解除

合同

编号： 11N72696373820221801

采购单位（甲方）： 乌鲁木齐市第十小学校

服务单位（乙方）： 新疆丰益隆建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循 国家机关、事业单位及（或）团体组织 xxxxxxxxxxxxxxxxx（xxxx）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆丰益隆建设工程有限公司的框架协议 采购项目招标文件、投标文件、 新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆丰益隆建设工程有限公司的框架协议 服务协议，就甲方委托乙方提供 xxxxxxxxxxxxxxxxx（xxxx）-供应商在线征集

（2021年第一批类目）-新疆丰益隆建设工程有限公司的框架协议 服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务项目、价格

金额单位：元

序号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	计数单位	成交单价	小计
1	拆除工程	-	-	-	1	项	9600.00	9600.00
合同总价（元）		9600.00
合同总价（大写）		玖仟xxx整

二、付款方式

乙方根据结算金额提供增值税 普通 发票，甲方一次性支付 工程款 。

三、服务条款

工程名称：教工xx宿舍维修。开工日期： 年 月 日

竣工日期:   年 月 日

A、甲方权利与义务

(1)负责解决施工所需的临时占用场地等问题； (2)解决工程所需的水电问题；

(3)在乙方施工过程中,甲方有权监督乙方的施工过程与进展,有权检查乙方提供的原材料是否符合甲方的要求； (4)甲方的负责人应及时提供给乙方其因施工所需知悉的甲方信息。

B、乙方权利与义务

(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查； (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工；

(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；

(4)确保安全生产、xx施工，负责施工中的一切防疫、财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失。

（5）质保期2年（质保时间从工程验收交付后算起）

C、结算方式

工程竣工验收后，甲方工程验收合格。

D、本协议的变更或解除

（1）本合同一经签订即具有法律效力，任何单位和个人不得随意变更或解除。合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，本合同仍然有效。要求变更或者解除的一方应及时书面通知另一方，对方在接到书面通知15日之内给予答复，逾期未答复则视为已同意变更或解除本合同；

（2）因不可抗力的因素造成甲乙双方的合同无法履行时，或合同确有必要变更或解除的，可经双方协商后，按照法定及约定程序变更或解除，由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。

E、争议的解决

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不

符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决；

（3）本合同履约地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，若双方不能通过协商解决该协议引起的纠纷，应依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关规定，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

F、其他事项

（1）本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不同的部分以补充协议为准；

（2）如提出质疑、投诉或诉讼，甲乙双方应根据本合同的约定各负其责，妥善解决争议，同时争议的解决不得损害对方利益；

（3）本协议经双方签字和盖章后生效；

（4）本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

G、违约责任

（1） 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方/元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的/%支付滞纳金。

（2） 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价款、元/天 违约金，甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。

（3） 乙方应妥善保护甲方能够提供的设备及现场堆放的家具、陈列和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

（4） 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

（5） 合同履约期间，甲乙双方任何一方违约将承担合同价款1%的违约金。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）： 法定（授权）代表人（签字）：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行： 交通银行股份有限公司xxxxxxxxx

xx： xx： 651651056018800010816

签订日期： 签订日期：