GF－2002－0212
合同编号：
GF－2002－0212
项目名称
服务类别
咨询人（乙方）
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分 建设工程造价咨询合同
厦门大学（以下简称委托人）与 （以下简称咨询人）协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1．项目名称：
2．服务类别：
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1．建设工程造价咨询合同标准条件；
2．建设工程造价咨询合同专用条件；
3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务 年 月 日开始实施，至 年 月 日终结。
六、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。
委托人：（盖章）厦门大学 咨询人：（xx）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住所：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：361000
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条 咨询人应向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；
2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
咨询人的权利
第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：
1．咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2．咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3．咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条 委托人有下列权利：
1．委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3．当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任
第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效，变更与终止
第十九条 x合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条 由于委托人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前书面通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
咨询业务的酬金
第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其 他
第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人书面同意，其所需费用由委托人负责。
第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外,经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决
第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。
第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件
第三十三条 x合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：
咨询人应严格按照国家或地方有关法律、法规的规定及建设单位提供的有关资料编（审）咨询成果报告 。
第三十四条 建设工程造价咨询业务范围： 。
“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：
(A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；
（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；
（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；
(D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；
（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三十五条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间： 以不影响采购/结算工作的进度为准 。
第三十六条 委托人应在 7 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人应以不影响工作进度的时间向委托人提交咨询成果。
第三十七条 咨询人在其责任期内如果失职，应按以下办法承担责任：
（一）控制价审核与结算审核
1.咨询人提交的咨询成果报告应符合国家、省、市和行业的有关规定。经委托人复查后，咨询成果准确率误差超过±3%（含），委托人有权追究咨询人责任。误差3%~6%（含）的，委托人有权扣减10%的咨询费；误差6%~10%（含）的，委托人有权扣减20%的咨询费；误差10%~15%（含）的，委托人有权扣减40%的咨询费；误差超过15%（含）的，委托人有权不支付咨询费。计算基数为审核增减部分造价的绝对值；
2.经委托人复查后，咨询人出具的咨询成果漏项单条误差超过3万元，咨询人应按误差造价的5%向委托人支付违约金，委托人有权从应付的咨询费中直接扣除。
3.咨询人提供的咨询结果严重失实、审核结论不准确，且拒绝进行重新审核或纠正的，委托人有权终止委托审核业务，不予支付咨询费用；
4.咨询人未按合同约定的时间完成咨询任务的，如无事先与委托人沟通，且无正当理由，每延误一天向委托人支付违约金5000元。延误超过7天的，委托人有权解除合同，并禁止咨询人在两年内承接厦门大学相关业务。
（二）预算编制
1.咨询人提交的咨询成果报告应符合国家、省、市和行业的有关规定，其预算价或工程清单量（咨询人审定并提交复核的咨询成果）经委托人复查后，成果误差（按业主单次发包工程计算）应控制在±3%之内；误差超出±3%(含)范围，则每超过1%（不足1%的按1%计），委托人有权扣减单次发包工程10%的咨询费作为咨询人应支付的违约金，委托人有权从应付的咨询费中直接扣除；
2.工程量清单核对完成后，在委托人复查过程中发现重大漏项，单项差错金额超过3万元，咨询人应按差错金额绝对值的5%向委托人支付违约金，委托人有权从应付的咨询费中直接扣除；
3.参与本工程预算编制的专业人员需为公司在编人员，如有变动，需事先书面征得委托人同意，如擅自变更，咨询人应按5000元/人·次的标准向委托人支付违约金，委托人有权从应付的咨询费中直接扣除上述违约金；
（三）其他情形
咨询人如有其他失职或违约行为，应承担因单方责任而造成的经济损失。赔偿金按实际经济损失计算。
第三十八条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：
1．计算方法：按 计取。本工程造价 元，则服务酬金为： 元。
2．本咨询项目的支付时间与金额按照以下第 种约定执行：
（1）预算编制与控制价审核项目：咨询人提交完整的成果报告且咨询结果经委托人复查确认后，咨询人向委托人开具正规含税建安发票并办理完整的结算手续，委托人于10个工作日内一次性付清。
（2）结算审核项目：咨询人提交完整的成果报告且工程结算经委托人审计部门二审后，咨询人向委托人开具正规含税建安发票并办理完整的结算手续，委托人于10个工作日内一次性付清。
第三十九条 双方同意用 转账方式 支付酬金，用 人民币 支付。
第四十条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （二） 种方式解决：
（一）提交 厦门 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向 甲方所在地 人民法院起诉。
附加协议条款：无