Contract

様式第1号(第10条関係)

建 設 工 事 請 負 契 約 書（案）

1 工事番号及び工事名
2 工 事 場 所
3 工 期	令和 令和	年 年	月 月	日から 日間 日まで
4 請 負 代 金 額				円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円

5 契 約 保 証 金

6 解体工事に要する費用等

上記の工事について，発注者と受注者とは，各々の対等な立場における合意に基づいて，別紙の条項によってxxな請負契約を締結し，xxに従って誠実にこれを履行するものとする。

また，受注者が共同企業体を結成している場合には，受注者は，別添の共同企業体協定書により上記の工事を共同連帯して請け負う。

この契約を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 xx市中央三丁目２番１号氏名 笠間市長 x x x x

受注者 住所

商号又は名称氏名

（ 総則）

第１条 発注者及び受注者は， この契約に基づき， 設計図書（ 別冊の図面， 仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い，日本国の法令を遵守し， この契約を履行しなければならない。

２ 受注者は， 頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し， 工事目的物を発注者に引き渡すものとし， 発注者は， 頭書記載の請負代金を受注者に支払うものとする。

３ 仮設， 施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（ 以下「施工方法等」という。）については，この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き， 受注者がその責任において定める。

４ 受注者は， この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この契約に定める請求， 通知， 報告， 申出， 承諾及び解除は， 書面により行わなければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は， 日本語とする。

７ この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は， 日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は， 設計図書に特別の定めがある場合を除き， 計量法（ 平成４年法律第５１号） に定めるところによるものとする。

９ この契約及び設計図書における期間の定めについては， 民法（ 明治２９年法律第

８９号） 及び商法（ 明治３２年法律第４８号） の定めるところによるものとする。

１０ この契約は， 日本国の法令に準拠するものとする。

１１ この契約に係る訴訟については， 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

１２ 受注者が共同企業体を結成している場合においては， 発注者は， この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし， 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は， 当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし， また， 受注者は， 発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為については， 当該代表者を通じて行わなければならない。

（ 関連工事の調整）

第２条 発注者は， 受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において， 必要があるときは， その施工につき，調整を行うものとする。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

（ 工程表）

第３条 受注者は， この契約締結後７日以内に， 設計図書に基づいて， 工程表を作成し， 発注者に提出しなければならない。

２ 工程表は， 発注者及び受注者を拘束するものではない。

（ 契約の保証）

第４条 受注者は， この契約の締結と同時に， 次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において， 第５号の規定による履行保証保険契約を締結するときは， 当該契約の締結後， 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

（ １） 契約保証金の納付

（ ２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

（ ３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いの保証を内容とする銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（ 昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（ 以下「保証事業会社」という。） の保証

（ ４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

（ ５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額， 保証金額又は保険金額（ 第３項及び第４項に

おいて「保証の額」という。）は，請負代金額の１ ０分の１以上としなければならない。

３ 請負代金額の増額変更があった場合には， 保証の額が変更後の請負代金額の１０分の１に達するまで， 発注者は， 保証の額の増額を請求することができる。

４ 請負代金額の減額変更があった場合には， 保証の額が変更後の請負代金額の１０分の１に達するまで， 受注者は， 保証の額の減額を請求することができる。

（ 権利義務の譲渡等の禁止）

第５条 受注者は， この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し， 又は継承させてはならない。ただし， あらかじめ， 発注者の承諾を得た場合は， この限りでない。

２ 受注者は，工事目的物並びに工事材料（ 工場製品を含む。以下同じ。）のうち第１

３条第２項の規定による監督員の検査に合格したもの及び第３７条第４項の規定による発注者の確認を受けたものを第三者に譲渡し， 貸与し， 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし， あらかじめ， 発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

（ 一括委任又は一括下請の禁止）

第６条 受注者は， 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し， 又は請け負わせてはならない。

（ 下請負人に関する事項の通知）

第７条 発注者は， 受注者に対して， 下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

（ 特許xxの使用）

第８条 受注者は， 特許権， 実用新案権， 意匠権， 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（ 以下「特許xx」という。）の対象となっている工事材料， 施工方法等を使用するときは， その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし， 発注者がその工事材料， 施工方法等を指定した場合において， 設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく， かつ， 受注者がその存在を知らなかったときは， 発注者は， 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（ 監督員）

第９条 発注者は， 監督員を置いたときは， その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも， 同様とする。

２ 監督員は， この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか， 設計図書に定めるところにより， 次に掲げる権限を有する。

（ １） この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示，承諾又は協議

（ ２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

（ ３） 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（ 確認を含む。）

３ 発注者は， ２人以上の監督員を置き， 前項の権限を分担させたときにあっては，それぞれの監督員の有する当該権限の内容を， 監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を， 受注者に通知しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は， 原則として， 書面により行わなければならない。

５ 発注者が監督員を置いたときは，この契約に定める受注者の発注者に対する請求，通知， 報告， 申出， 承諾及び解除については， 設計図書に定めるものを除き， 監督員を経由して行うものとする。この場合においては， 監督員に到達した日をもって

発注者に到達したものとみなす。

（ 現場代理人及びxx技術者等）

第１０条 受注者は， 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に配置し， 設計図書に定めるところに従い，その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも， 同様とする。

（ １） 現場代理人

（ ２） xx技術者（ 建設業法（ 昭和２４年法律第１００号） 第２６条第１項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。） 又は監理技術者（ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）

（ ３） 専門技術者（ 建設業法（ 昭和２４年法律第１００号） 第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）

２ 現場代理人は， この契約の履行に関し， 工事現場に常駐し， その運営， 取締りを行うほか， 請負代金額の変更， 請負代金の請求及び受領， 第１２条第１項の請求の受理， 同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に関する権限を除き， この契約の基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

３ 受注者は， 前項の規定にかかわらず， 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは， あらかじめ， 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

４ 現場代理人， xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は， それぞれ相互にこれを兼ねることができる。

（ 履行状況報告）

第１１条 受注者は， 設計図書に定めるところにより， この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。

（ 工事関係者に関する措置請求）

第１２条 発注者は， 現場代理人がその職務（ xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理にあっては，それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは， 受注者に対して， その理由を明示した書面により， 必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２ 発注者又は監督員は， xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（ これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人， 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは， 受注者に対して， その理由を明示した書面により， 必要な措置をとるべきことを請求することができる。

３ 受注者は， 前２項の規定による請求があったときは， 当該請求に係る事項について決定し， その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者（ 前項において， 監督員が請求したものにあっては， 監督員） に通知しなければならない。

４ 受注者は， 監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは， 発注者に対して， その理由を明示した書面により， 必要な措置をとるべきことを請求することができる。

５ 発注者は， 前項の規定による請求があったときは， 当該請求に係る事項について決定し， その結果を請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。

（ 工事材料の品質及び検査等）

第１３条 工事材料の品質については， 設計図書に定めるところによる。ただし， 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては， 中等の品質を有するものとする。

２ 受注者は， 設計図書において監督員の検査（ 確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については，当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において， 当該検査に直接要する費用は， 受注者の負担とする。

３ 監督員は， 受注者から前項の検査を請求されたときは， 請求を受けた日から７日

以内にこれに応じなければならない。

４ 受注者は， 工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

５ 受注者は， 前項の規定にかかわらず， 第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については， 当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

（ 監督員の立会い及び工事記録の整備等）

第１４条 受注者は， 設計図書において監督員の立会いの上調合し， 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については， 当該立会いを受けて調合し， 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

２ 受注者は， 設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については， 当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 受注者は， 発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは， 設計図書に定めるところにより， 当該見本又は工事写真等の記録を整備し， 監督員の請求があったときは， 当該請求を受けた日から７日以内にこれを提出しなければならない。

４ 監督員は， 受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは， 当該請求を受けた日から７日以内にこれに応じなければならない。

５ 受注者は， 監督員が正当な理由なく前項の請求に応じないため， その後の工程に支障を来すときは， 監督員に通知した上， 当該立会い又は見本検査を受けることなく， 工事材料を調合して使用し， 又は工事を施工することができる。この場合において， 受注者は， 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し， 監督員の請求があったときは， 当該請求を受けた日から７日以内にこれを提出しなければならない。

６ 第１項， 第３項又は前項の場合において， 見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は， 受注者の負担とする。

（ 支給材料及び貸与品）

第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（ 以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（ 以下「貸与品」という。） の品名， 数量， 品質， 規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は， 設計図書に定めるところによる。

２ 監督員は， 支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては， 受注者の立会いの上， 発注者の負担において， 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において， 当該検査の結果， その品名， 数量， 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり， 又は使用に適当でないと認めたときは， 受注者は， その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は， 支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは， 引渡しの日から７日以内に， 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４ 受注者は， 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後， 当該支給材料又は貸与品に第２項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があるため使用に適当でないと認めたときは， その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

５ 発注者は， 受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において， 必要があると認めるときは， 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し， 支給材料若しくは貸与品の品名， 数量， 品質若しくは規格若しくは性能を変更し， 又は理由を明示した書面により， 当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

６ 発注者は， 前項に規定する場合のほか， 必要があると認められるときは， 支給材料又は貸与品の品名， 数量， 品質， 規格若しくは性能， 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は， 前２項の場合において， 必要があると認められるときは， 工期若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。

８ 受注者は， 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

９ 受注者は， 設計図書に定めるところにより， 工事の完成， 設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

１０ 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し，若しくはき損し，又はその返還が不可能となったときは， 発注者の指定した期間内に代品を納め， 若しくは原状に復して返還し， 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

１１ 受注者は， 支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは， 監督員の指示に従わなければならない。

（ 工事用地の確保等）

第１６条 発注者は， 工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（ 以下「工事用地等」という。）を，受注者が工事の施工上必要とする日（ 設計図書に特別の定めがあるときは， その定められた日） までに確保しなければならない。

２ 受注者は， 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

３ 工事の完成，設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において，当該工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料， 建設機械器具， 仮設物その他の物件（ 下請負人が所有し，又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は， 当該物件を撤去するとともに， 当該工事用地等を修復し， 及び取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。

４ 前項の場合において， 受注者が正当な理由なく， 相当の期間内に当該物件を撤去せず， 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは， 発注者は， 受注者に代わって当該物件を処分し， 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において， 受注者は， 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず， また， 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限， 方法等については， 発注者が受注者の意見を聴いて定める。

（ 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

第１７条 受注者は， 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において， 監督員がその改造を請求したときは， 当該請求に従わなければならない。この場合において， 当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは， 発注者は， 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

２ 監督員は， 受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項までの規定に違反した場合において， 必要があると認めるときは， 工事の施工部分を破壊して検査することができる。

３ 前項に規定する場合のほか， 監督員は， 工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において， 必要があると認めるときは， 当該相当の理由を受注者に通知した上， 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

（ 条件変更等）

第１８条 受注者は， 工事の施工に当たり， 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは， その旨を直ちに監督員に通知し， その確認を請求しなければならない。

（ １） 図面， 仕様書， 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容が一致しないこと（ これらの優先順位が定められている場合を除く。）。

（ ２） 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

（ ３） 設計図書の表示が明確でないこと。

（ ４） 工事現場の形状， 地質， 湧水等の状態， 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

（ ５） 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

２ 監督員は， 前項の規定による確認を請求されたとき， 又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし， 受注者が立会いに応じない場合には， 受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は， 受注者の意見を聴いて， 前項の規定による調査の結果（ これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは，当該指示を含む。）をとりまとめ，当該調査の終了後１４日以内に，その結果を受注者に通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは， あらかじめ受注者の意見を聴いた上， 当該期間を延長することができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において， 必要があると認めるときは， 次の各号に掲げるところにより， 設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

（ １） 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

（ ２） 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

（ ３） 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において， 発注者は，必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（ 設計図書の変更）

第１９条 発注者は， 必要があると認めるときは， 設計図書の変更内容を受注者に通知して， 設計図書を変更することができる。この場合において， 発注者は， 必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（ 工事の中止）

第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり， 落盤， 火災， 騒乱， 暴動その他の自然的又は人為的な事象（ 以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ， 若しくは工事現場の状態が変動したため， 受注者が工事を施工できないと認めるときは， 発注者は， 工事の中止内容を直ちに受注者に通知して， 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

２ 発注者は， 前項の規定によるほか， 必要があると認めるときは， 工事の中止内容を受注者に通知して， 工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３ 発注者は， 前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において， 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者が工事の続行に備え， 工事現場を維持し， 若しくは労働者， 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし， 若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（ 受注者の請求による工期の延長）

第２１条 受注者は， 天候の不良， 第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは， その理由を明示した書面により， 発注者に工期の延長変更を請求することができる。

（ 発注者の請求による工期の短縮等）

第２２条 発注者は， 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは， 工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

２ 発注者は， この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において， 特別の理由があるときは， 延長する工期について， 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

３ 発注者は， 前２項の場合において， 必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（ 工期の変更方法）

第２３条 工期の変更については， 発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には， 発注者が定め， 受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については， 発注者が受注者の意見を聴いて定め， 受注者に通知するものとする。ただし， 発注者が工期の変更事由が生じた日（ 第２１条の場合にあっては， 発注者が工期変更の請求を受けた日， 前条の場合にあっては， 受注者が工期変更の請求を受けた日） から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には， 受注者は， 協議開始の日を定め， 発注者に通知することができる。

（ 請負代金額の変更方法等）

第２４条 請負代金額の変更については， 発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には， 発注者が定め， 受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については， 発注者が受注者の意見を聴いて定め， 受注者に通知するものとする。ただし， 請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には， 受注者は， 協議開始の日を定め， 発注者に通知することができる。

３ この契約の規定により， 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については， 発注者と受注者とが協議して定める。

（ 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第２５条 発注者又は受注者は， 工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは， 相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし， 残工事期間が２箇月未満の場合は， この限りでない。

２ 発注者又は受注者は， 前項の規定による請求があったときは， 変動前残工事代金額（ 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（ 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の１０００分の１５を超える額につき， 請負代金額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は， 請求のあった日を基準とし， 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 協議開始の日から

１４日以内に協議が整わない場合にあっては， 発注者が定め， 受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は， この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては， 同項中「請負契約締結の日」とあるのは，「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ， 請負代金額が不適当となったときは， 発注者又は受注者は， 前各項の規定によるほか， 請負代金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により， 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ， 請負代金額が著しく不適当となったときは， 発注者又は受注者は， 前各項の規定にかかわらず， 請負代金額の変更を請求

することができる。

７ 前２項の場合における請負代金額の変更額については， 発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては， 発注者が定め， 受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。ただし， 発注者が第１項， 第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は， 協議開始の日を定め， 発注者に通知することができる。

（ 臨機の措置）

第２６条 受注者は， 災害防止等のため必要があると認めるときは， 臨機の措置をとらなければならない。この場合において， 必要があると認めるときは， 受注者は，あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし， 緊急やむを得ない事情があるときは， この限りでない。

２ 前項の場合において， 受注者は， そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。

３ 監督員は， 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは， 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において， 当該措置に要した費用のうち， 受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については， 発注者が負担する。

（ 一般的損害）

第２７条 工事目的物の引渡し前に， 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害（ 次条第１項若しくは第２項又は第２９条第１項に規定する損害を除く。）については，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害（ 第５０条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。

（ 第三者に及ぼした損害）

第２８条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは， 受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし， その損害（ 第５０条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては， 発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず， 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音， 振動， 地盤沈下， 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは， 発注者がその損害を負担しなければならない。ただし， その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては， 受注者が負担する。

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては， 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（ 不可抗力による損害）

第２９条 工事目的物の引渡し前に， 天災等（ 設計図書で基準を定めたものにあっては，当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者いずれの責めにも帰することができないもの（ 以下この条において「不可抗力」という。） により， 工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは， 受注者は， その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は， 前項の規定による通知を受けたときは， 直ちに調査を行い， 同項の損害（ 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第５０条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し，その結果を受注者に通知しなければならない。

３ 受注者は， 前項の規定により損害の状況が確認されたときは， 損害による費用の

負担を発注者に請求することができる。

４ 発注者は， 前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは， 当該損害の額（ 工事目的物， 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第１３条第２項， 第１４条第１項若しくは第２項又は第

３７条第３項の規定による検査， 立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（ 第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１ ００分の１を超える額を負担しなければならない。

５ 損害の額は， 次の各号に掲げる損害につき， それぞれ当該各号に定めるところにより， 算定する。

（ １） 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし， 残存価値がある場合には， その評価額を差し引いた額とする。

（ ２） 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし， 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

（ ３） 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて， 当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし， 修繕によりその機能を回復することができ， かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては， 修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については， 第４項中「当該損害の額」とあるのは

「損害の額の累計」と，「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と，「請負代金額の１ ００分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

（ 請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第３０条 発注者は， 第８条， 第１５条， 第１７条から第２０条まで， 第２２条， 第

２５条から第２７条まで， 前条又は第３３条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において， 特別の理由があるときは， 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において，設計図書の変更内容は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には， 発注者が定め， 受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については， 発注者が受注者の意見を聴いて定め， 受注者に通知しなければならない。ただし， 発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には， 受注者は， 協議開始の日を定め， 発注者に通知することができる。

（ 検査及び引渡し）

第３１条 受注者は， 工事を完成したときは， その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は， 前項の規定による通知を受けたときは， 通知を受けた日から１４日以内に受注者の立会いの上， 設計図書に定めるところにより， 工事の完成を確認するための検査を完了し， 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において， 発注者又は検査員は， 必要があると認めるときは， その理由を受注者に通知して， 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

３ 前項の場合において， 検査又は復旧に直接要する費用は， 受注者の負担とする。

４ 発注者は， 第２項の検査によって工事の完成を確認した後， 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは， 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５ 発注者は， 受注者が前項の申出を行わないときは， 当該工事目的物の引渡しを請

負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては， 受注者は， 当該請求に直ちに応じなければならない。

６ 受注者は， 工事が第２項の検査に合格しないときは， 直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては， 修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

（ 請負代金の支払い）

第３２条 受注者は， 前条第２項の検査に合格したときは， 請負代金の支払いを請求することができる。

２ 発注者は， 前項の規定による請求があったときは， 請求を受けた日から４０日以内に請負代金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは， その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は， 前項の期間（ 以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において， その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは， 約定期間は， 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

（ 部分使用）

第３３条 発注者は， 第３１条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても，工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては， 発注者は， その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

３ 発注者は， 第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは， 必要な費用を負担しなければならない。

（ 前金払）

第３４条 受注者は， 保証事業会社と， 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２ 条第５項に規定する保証契約(以下

「保証契約」という。)を締結し， その保証証書を発注者に寄託して， 入札(見積)前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。なお，請求する際には請求書（ 別表第７号）及び前払金使途（ 計画・実績） 書（ 別表第８号） を発注者に提出しなければならない。

２ 受注者は，保証事業会社と，前項の前払金に追加してする前払金(以下この条において「中間前払金」という。)に関し，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し， その保証証書を発注者に寄託して， 請負代金額の１０分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。なお， 請求する際には請求書（ 別表第７号） 及び前払金使途（ 計画・実績） 書（ 別表第８号） を発注者に提出しなければならない。ただし， 第３７条又は第４１条の規定に基づく部分払を請求した後においては， これを請求することができない。

３ 発注者は， 前２項の規定による請求があったときは， 請求を受けた日から１４日以内に前払金及び中間前払金を支払わなければならない。

４ 受注者は， 第２項の中間前払金の支払を請求しようとするときは， あらかじめ，発注者の認定を受けなければならない。この場合において， 発注者は， 受注者から認定の請求があったときは， 直ちに認定に係る審査を行い， その結果を受注者に通知しなければならない。

５ 受注者は， 請負代金額が著しく増額された場合において， その増額後の請負代金額に第１項の規定による割合で計算した額(第２項の規定により中間前払金の支払を受けているときは同項の規定による割合で計算した額を加算した額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては， 第３項の規定を準用する。

６ 受注者は， 請負代金額が著しく減額された場合において， 受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の１０分の５(第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６)を超えるときは，受注者は，請負代金額が減額された日から

３０日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし， 当該期間内に第３７条又は第４１条の規定による支払をしようとするときは， 発注者は， その支払額の中からその超過額を控除することができる。

７ 前項の超過額が相当の額に達し， 返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは， 発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし， 請負代金額が減額された日から２ ０ 日以内に協議が整わない場合には， 発注者がこれを定め， 受注者に通知する。

８ 発注者は， 受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは， その未返還額につき， 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について， その日数に応じ， 年２． ５０パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

（ 保証契約の変更）

第３５条 受注者は， 前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には， あらかじめ， 保証契約を変更し， 変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は， 前項に定める場合のほか， 請負代金額が減額された場合において， 保証契約を変更したときは， 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３ 受注者は， 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には， 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（ 前払金の使用等）

第３６条 受注者は， 前払金をこの工事の材料費， 労務費， 機械器具の賃借料， 機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)， 動力費， 支払運賃， 修繕費， 仮設費， 労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし，令和3年4月1日から令和4年3月31日までに， 新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で， 令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては，前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き， この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。なお， 受注者は， 前払金が精算された時は前払金使途（ 計画・実績） 書（ 別表第８号） を発注者に提出しなければならない。

（ 部分払）

第３７条 受注者は， 工事の完成前に， 出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品（ 設計図書で部分払の対象とすることを指定したもの及び第１３条第２項の規定により監督員の検査に合格したものに限る。）に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の額について， 次項から第８項までに定めるところにより部分払を発注者に請求することができる。

２ 工期中に部分払を請求することができる回数は， 発注者と受注者とが協議して定める。

３ 受注者は， 部分払を請求しようとするときは， あらかじめ， 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

４ 発注者は， 前項の場合において， 当該請求を受けた日から１４日以内に， 受注者の立会いの上， 設計図書に定めるところにより， 同項の確認をするための検査を行い， 当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において， 発注者は， 必要があると認められるときは， その理由を受注者に通知して， 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

５ 前項の場合において， 検査又は復旧に直接要する費用は， 受注者の負担とする。

６ 受注者は， 第４項の規定による確認があったときは， 部分払を請求することができる。この場合においては， 発注者は， 当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払わなければならない。

７ 部分払金の額は， 次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相

当額は， 発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 発注者が前項の請求を受けた日から１０日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９ ／ １０－ 前払金額／ 請負代金額）

８ 第６項の規定により部分払金の支払いがあった後， 再度部分払の請求をする場合においては， 第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

（ 部分引渡し）

第３８条 工事目的物について， 発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分（ 以下「指定部分」という。）がある場合において， 当該指定部分の工事が完了したときについては， 第３１条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と，「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と， 同条第５項及び第３２条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」とそれぞれ読み替えて， これらの規定を準用する。

２ 前項の規定により準用される第３２条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は， 次の式により算定する。この場合において， 指定部分に相応する請負代金の額は， 発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 発注者が前項の規定により準用される第３２条第１項の請求を受けた日から１４日以内に協議が整わない場合には， 発注者が定め， 受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額

＝指定部分に相応する請負代金の額×（ １－ 前払金額／ 請負代金額）

（ 債務負担行為に係る契約の特則）

第３９条 債務負担行為に係る契約においては， 各会計年度における請負代金の支払いの限度額（ 以下「支払限度額」という。） は， 次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は， 次のとおりである。年度 円

年度 円

年度 円

３ 発注者は， 予算上の都合その他の必要があるときは， 第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

（ 債務負担行為に係る契約の前金払の特則）

第４０条 債務負担行為に係る契約の前金払については， 第３４条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは，「契約書記載の工事完成の時期（ 最終の会計年度以外の会計年度にあっては，各会計年度末）」と，同条及び第３ ５条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度出来高予定額（ 前会計年度末における第３７条第１項の請負代金相当額（ 以下この条及び次条までにおいて「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において， 当該会計年度の当初に部分払をしたときは，当該超過額を控除した額）」と読み替えて，これらの規定を準用する。ただし，この契約を締結した会計年度（ 以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては， 受注者は， 歳出予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

２ 前項の場合において， 契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは， 同項の規定により準用される第３４条第１項の規定にかかわらず， 受注者は， 契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。

３ 第１項の場合において， 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは， 同項の規定により準用される第３４条第１項の規定にかかわらず， 受注者は， 契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（ 円以内） を含めて前払金の支払いを請求することができる。

４ 第１項の場合において， 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは， 同項の規定により準用される第３４条第１項の規定にかかわらず， 受注者は， 請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。

５ 第１項の場合において， 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは， その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては， 第３５条第３項の規定を準用する。

（ 債務負担行為に係る契約の部分払の特則）

第４１条 債務負担行為に係る契約において， 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において， 受注者は， 当該会計年度の当初に当該超過額（ 以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし， 契約会計年度以外の会計年度については， 受注者は， 歳出予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

２ この契約において， 前払金の支払いを受けている場合の部分払の額については，第３７条第７項及び第８項の規定にかかわらず， 次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×９／ １０－（ 前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）－{請負代金相当額－（ 前年度までの出来高予定額＋出来高超過額）}×当該会計年度前払金額／ 当該会計年度の出来高予定額

（ 第三者による代理受領）

第４２条 受注者は， 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき， 第三者を代理人とすることができる。

２ 発注者は， 前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において， 受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは，当該第三者に対して第３ ２ 条（第３ ８条において準用する場合を含む。）又は第３７条の規定に基づく支払いをしなければならない。

（ 前払金等の不払に対する工事中止）

第４３条 受注者は， 発注者が第３４条， 第３７条又は第３８条において準用される第３２条の規定に基づく支払いを遅延し， 相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは， 工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては，受注者は，その理由を明示した書面により，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は， 前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において， 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し， 若しくは労働者， 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし， 若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（ 瑕疵担保）

第４４条 発注者は， 工事目的物に瑕疵があるときは， 受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し， 又は修補に代え， 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし， 瑕疵が重要でなく， かつ， その修補に過分の費用を要するときは， 発注者は， 修補を請求することができない。

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は， 第３１条第４項又は第５項

（ 第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から２年以内に行わなければならない。ただし， その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には，請求を行うことのできる期間は１ ０年とする。

３ 発注者は， 工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは， 第１項の規定にかかわらず， その旨を直ちに受注者に通知しなければ， 当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし， 受注者がその瑕疵があることを知っていたときは， この限りでない。

４ この契約が， 住宅の品質確保の促進等に関する法律（ 平成１１年法律第８１号）

第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には， 工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（ 平成１２年政令第６４号） 第５条に定める部分の瑕疵（ 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は， １０年とする。

５ 発注者は， 工事目的物が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは， 第２項又は前項に定める期間内で， かつ， その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければならない。

６ 第１項の規定は， 工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし， 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは， この限りでない。

（ 履行遅滞の場合における損害金等）

第４５条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては， 発注者は， 損害金の支払いを受注者に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は， 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき， 遅延日数に応じ， 年２． ５０パーセントの割合で計算した額とする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により， 第３２条第２項（ 第３８条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき， 遅延日数に応じ， 年２． ５０パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（ 発注者の解除権）

第４６条 発注者は， 受注者が次のいずれかに該当するときは， この契約を解除することができる。

（ １） 正当な理由なく，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

（ ２） その責めに帰すべき事由により工事が工期内に完成しないとき， 又は工事経過後相当の期間内に完成する見込みが明らかにないと認められたとき。

（ ３） 第１０条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。

（ ４） 前３号に掲げる場合のほか， この契約に違反し， その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。

（ ５） 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

（ ６） 受注者(受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって， 暴力団又は暴力団員を利用するなどとしたと認められるとき。

エ 役員等が， 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し， 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持， 運営に協力し， 若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が， 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 下請契約又は資材， 原材料の購入契約その他の契約に当たり， その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら， 当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が， アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材， 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に，発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。

（ 契約が解除された場合等の違約金）

第４６条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては， 受注者は， 請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（ １） 前条の規定によりこの契約が解除された場合

（ ２） 受注者がその債務の履行を拒否し， 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２ 号に該当する場合とみなす。

（ １） 受注者について破産手続きが開始された場合における破産管財人

（ ２） 受注者について更生手続きが開始された場合における管財人

（ ３） 受注者について再生手続きが開始された場合における再生債務者等（ 民事再生法（ 平成１１年法律第２２５号） 第２条第２号に規定する再生債務者等をいう。）

３ 第１項の場合（ 前条第６号の規定により，この契約が解除された場合を除く。）において， 第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは， 発注者は， 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金を充当することができる。

（ 談合その他不正行為による解除）

第４６条の３ 発注者は， 受注者（ 受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。）がこの契約に関して，次の各号のいずれかに該当したときは， 契約を解除することができる。

（ １） xx取引委員会が， 受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律（ 昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。） 第４９条第１項に規定する排除措置命令（ 当該排除措置命令がされなかった場合にあっては， 独占禁止法第５ ０ 条第１ 項に規定する納付命令。以下同じ。） 又は独占禁止法第６６条第４項の規定による審決を行い， 当該排除措置命令又は審決が確定したとき（ 独占禁止法第７７条の規定により，この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。

（ ２） 受注者が， xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し，独占禁止法第７７条の規定により審決取消しの訴えを提起し，その訴えについて却下又は請求棄却の判決が確定したとき。

（ ３） 受注者（ 受注者が法人の場合にあっては， その役員又は使用人） について刑法（ 明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は第１９８条による刑が確定したとき。

２ 前条の規定は， 前項の規定による契約の解除の場合に準用する。

第４７条 発注者は， 工事が完成するまでの間は， 第４６条及び前条第１項の規定によるほか， 必要があるときは， この契約を解除することができる。

２ 発注者は， 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは， その損害を賠償しなければならない。

（ 受注者の解除権）

第４８条 受注者は， 次の各号のいずれかに該当するときは， この契約を解除することができる。

（ １） 第１９条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

（ ２） 第２０条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（ 工期の

１０分の５が６月を超えるときは，６月）を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過し

ても， なおその中止が解除されないとき。

（ ３） 発注者がこの契約に違反し， その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

２ 受注者は， 前項の規定によりこの契約を解除した場合において， 損害があるときは， その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（ 解除に伴う措置）

第４９条 発注者は，この契約が解除された場合においては，出来形部分を検査の上，当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし， 当該引渡しを受けたときは， 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において， 発注者は， 必要があると認められるときは， その理由を受注者に通知して， 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

２ 前項の場合において， 検査又は復旧に直接要する費用は， 受注者の負担とする。

３ 第１項の場合において，第３４条（ 第４０条において準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは， 当該前払金の額（ 第３７条及び第４１条の規定による部分払をしているときは， その部分払において償却した前払金の額を控除した額） を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において， 受領済みの前払金額になお余剰があるときは， 受注者は， 解除が第４６条又は第４６条の３の規定によるとき（ 第４６条の２第２項各号に掲げる者がこの契約を解除したときを含む。第８項において同じ。）にあっては，その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２． ５０パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を， 解除が前２条の規定によるときにあっては， その余剰額を発注者に返還しなければならない。

４ 受注者は， この契約が解除された場合において， 支給材料があるときは， 第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き， 発注者に返還しなければならない。この場合において， 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し若しくはき損したとき， 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは， 代品を納め， 若しくは原状に復して返還し， 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は， この契約が解除された場合において， 貸与品があるときは， 当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において， 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し， 又はき損したときは， 代品を納め， 若しくは原状に復して返還し， 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

６ 受注者は， この契約が解除された場合において， 工事用地等に受注者の所有又は管理する工事材料， 建設機械器具， 仮設物その他の物件（ 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，工事用地等を修復し， 取り片付けて， 発注者に明け渡さなければならない。

７ 前項の場合において， 受注者が正当な理由なく， 相当の期間内に当該物件を撤去せず， 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは， 発注者は， 受注者に代わって当該物件を処分し， 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては， 受注者は， 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができないものとし， 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限， 方法等については， この契約の解除が第４６条又は第４６条の３の規定によるときは発注者が定め， 前２条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第４項後段， 第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限， 方法等については， 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

（ 賠償の予定）

第４９条の２ 受注者は， 受注者がこの契約に関して第４６条の３第１項各号のいずれかに該当したときは， 発注者が契約を解除するか否かを問わず， また， 工事の完

了の前後を問わず， 請負代金額の１００分の１５に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし， 同条第１項第１号又は第

２号のいずれかに該当した場合であって， 排除措置命令又は審決の対象となる行為が不xxな取引方法（ 昭和５７年xx取引委員会告示第１５号） 第６項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは， この限りでない。

２ 前項の場合において， 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは， 同項に規定する請負代金額の１００分の１５に相当する額の賠償金に代えて， 請負代金額の

１００分の２０に相当する額の賠償金を発注者に支払わなければならない。

（ １） 第４６条の３第１項第１号に規定する確定した納付命令又は確定した審決

（ 納付命令に係る審決に限る。） について， 独占禁止法第７条の２第６項の規定の適用があるとき。

（ ２） 第４６条の３第１項第３号に規定する刑に係る確定判決において， 受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

（ ３） 受注者がこの契約に係る工事の請負に関し， 独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

３ 前２項の場合において，受注者が共同企業体であって既に解散されているときは，発注者は， 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において， 受注者の代表者であった者及び構成員であった者は， 連帯して前２項の額を発注者に支払わなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定は， 発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては， 超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。

（ 火災保険等）

第５０条 受注者は， 工事目的物及び工事材料（ 支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に定めるところにより火災保険，建設工事保険その他の保険

（ これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。） に付さなければならない。

２ 受注者は， 前項の規定により保険契約を締結したときは， その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は， 工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは， 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

（ 賠償金等の徴収）

第５１条 受注者がこの契約に基づく賠償金， 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは， 発注者は， その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払いの日まで年２． ５０パーセントの割合で計算した利息を付した額と， 発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し， なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には， 発注者は， 受注者から遅延日数につき年２． ５０パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（ あっせん又は調停）

第５２条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法による茨城県建設工事紛争審査会（ 以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。

２ 前項の規定にかかわらず， 現場代理人の職務の執行に関する紛争， xx技術者若しくは監理技術者， 専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人， 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については， 第１２条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後， 又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ， 発注者及び受注者は， 前項のあっせん又は調停を請求することができない。

（ 仲裁）

第５３条 発注者及び受注者は， その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは， 同条の規定にかかわらず，仲裁合意書に基づき， 審査会の仲裁に付し， その仲裁判断に服する。

（ 通知書の様式）

第５４条 この契約に基づく通知書等の様式は， 次の表の左欄に掲げるこの契約の条項に係るものは， xx市建設工事執行規則（ 平成１８年xx市規則第３８号） 別表に定める当該右欄に掲げる様式とする。

	契	約	条 項	別	表	様	式	番	号
第３条				第１号
第７条				第２号
第１０条				第３号
第１８条				第４号
第２９条				第５号
第３１条				第６号
第３２条		第３４条	第３７条	第７号

２ 前項に定めのない様式については， 内容に応じ適宜作成する。

（ その他）

第５５条 この契約に定めのない事項については， 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

備考 この契約書は， 契約の内容に応じて適宜補正して使用することができる。

様式第2号(第10条関係)

仲 裁 合 意 書

工 事 名工事場所

年 月 日に締結した上記工事の請負契約に関する紛争については， 発注者及び受注者は，建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し， その仲裁判断に服する。

管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会年 月 日

発注者 住 所 茨城県xx市中央三丁目２番１号

氏 名 笠間市長 x x x x ㊞

受注者 住 所

商号又は名称

氏 名 ㊞

裏面

1) 仲裁合意書について

仲裁合意書について

仲裁合意書とは， 裁判所への訴訟に代えて， 紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。

仲裁手続によってなされる仲裁判断は， 裁判上の確定判決と同一の効力を有し，たとえその仲裁判断の内容に不服があっても， その内容を裁判で争うことはできない。

2) 建設工事紛争審査会について

建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は， 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており， 同法の規定により， あっせん，調停及び仲裁を行う権限を有している。また，中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は， 国土交通省に， 都道府県建設工事紛争審査会(以下

「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は， 原則として， 受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会， 都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが， 当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。

審査会による仲裁は，3人の仲裁委員が行い，仲裁委員は，審査会の委員又は特別委員のうちから発注者及び受注者双方の合意によって選定した者につき， 審査会の会長が指名する。また，仲裁委員のうち少なくとも1人は，弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。

なお， 審査会における仲裁手続は， 建設業法に特別の定めがある場合を除き， 仲裁法の規定が適用される。