(项目编号:2021GYAZ0001 号)
涡阳县天静宫初中智能化项目招标
(项目编号:2021GYAZ0001 号)
招标文件
招 标 人:涡阳县重点工程建设管理服务中心(盖单位公章)招标代理机构:安徽雉河项目管理有限公司(盖单位公章) 2021 年 7 月 7 日
目 录
第一章 招标公告 第二章 投标人须知第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式第五章 发包人甲方要求第六章 投标文件格式
第一章 招标公告
涡阳县天静宫初中智能化项目项目招标公告(网招)
项目编号:2021GYAZ0001 号
1.项目名称:涡阳县天静宫初中智能化项目
2.项目审批、核准或备案机关名称:涡阳县发展和改革委员会
3.资金来源:财政资金
4.招标人:涡阳县重点工程建设管理服务中心
项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
1.建设地点:涡阳县天静宫初中,位于涡阳县太清路南侧、闸北路东侧
2.项目规模:学校用地面积约 5.5 万平方米,总建筑面积约 3.4 万平方米,建筑局部地下一
层(设备用房),地上最高为 5 层。建成后学校可容纳 2100 学生(42 个班)。
3.招标范围:涡阳县天静宫初中智能化项目包含综合布线系统、计算机网络系统、机房工程系统、综合管路系统、智慧安防系统、校园广播系统、信息发布系统、多媒体会议系统、功能教室、报告厅、智慧黑板(含讲台)、计算机教室共 12 个子系统设计供货与安装。项目总投资
x 1050 万元。
4.交货及安装地点:涡阳县天静宫初中。
5.交货及安装周期:100 日历天
6.标段划分:本项目共分 1 个标段。
7.最高投标限价(招标控制价):100%
1.投标人资格要求:
1.1 具有独立法人资格,并具有与本招标项目相应的实施能力;
1.2 同时符合下列条件:①工程设计建筑智能化系统专项甲级资质或工程设计综合资质甲级;②电子与智能化工程专业承包二级及以上资质;
1.3 提供 2017 年 1 月 1 日至今企业类似项目业绩 1 个,以竣工日期为准。类似项目业绩指:单项合同金额不低于 700 万元及以上的公共建筑智能化施工业绩,须同时提供业绩合同、中标通知书及竣工验收报告复印件或扫描件加盖投标单位公章上传至投标文件中。
备注:1)公共建筑包含办公建筑(如写字楼、政府部门办公室等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如酒店、娱乐场所等),科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房等)以及交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站、冷藏库等);
1.4 投标时(以投标截止时间为准),在亳州市境内无被限制投标的不良行为记录(有效期内);
1.5 投标人(含分公司,不含子公司)存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人。
(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的;
(2)投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的;
(3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
注:评标委员会仅对进入技术标评审的投标人进行查询,以评标委员会在评标时通过“信用中国(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)”查询为准,对信用信息查询记录和证据截图存档。以联合体方式参与投标的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员之一存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
遇系统故障则此项不作要求。投标人须符合下列情形之一:
(1)开标日前两年内未被涡阳县公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满 10 分的。
(2)最近一次被涡阳县公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 10 分(含 10 分)
到 15 分且公布日距开标日超过 6 个月。
(3)最近一次被涡阳县公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 15 分(含 15 分)
到 20 分且公布日距开标日超过 12 个月。
(4)最近一次被涡阳县公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 20 分(含 20 分)
及以上且公布日距开标日超过 24 个月。
1.6 其他:
1.6.1 施工项目经理资格要求:
1.6.1.1 具备机电工程二级及以上注册建造师资格;
1.6.1.2 持有有效的安全考核合格证(B 证);
1.6.1.3 投标时(投标截止时间前)不得有下列情形之一,否则视为投标人无正当理由放弃中标资格,其投标保证金不予退还:
(1)有在建工程的:其情形为项目经理在其他项目中标候选人公示结束之时起视为已开始承接项目,承接后无论是否变更,所承接的工程未竣工的均视为有在建工程(法定情形除外);
(2)在亳州市境内有被限制投标的不良行为记录(有效期内);
注:1.本条所指的竣工,系指工程项目已通过建设单位组织的四方(建设单位、设计单位、监理单位、施工单位)竣工验收。2.建造师视为无在建的法定情形:同一工程相邻分段发包或分期施工的;合同约定的工程验收合格的;因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含),经建设单位同意的。3.在建工程的起止时间:自其他项目中标候选人公示结束之时起至竣工验收合格止。4.且符合注册建造师执业管理办法规定。
1.6.2 设计负责人资格要求:
1.6.2.1 具有中级及以上职称;
1.6.3 其他:设计负责人、项目经理均需提供养老保险证明材料,养老保险须提供 2021 年 1 月 1 日以来在投标单位缴纳的任意 3 个月的养老保险证明(指养老保险管理单位出具的养老保险证明,加盖养老保险管理单位的公章或电子章;投标时将原件的复印件或扫描件制作在投标文件中);
1.6.3.1 本项目授权委托人必须是投标单位正式人员,须提供投标单位缴纳的养老保险证明,否则按无效投标处理。
2.本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体成员不超过两
家,各成员应为独立法人,联合体牵头单位须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质;其他联合体成员单位须具有工程设计建筑智能化系统专项甲级资质或工程设计综合资质甲级,
联合体在投标、签约与履行合同中均承担各自的义务和法律责任;
(2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标;
(3)投标时须将联合体牵头单位及联合单位的相关资质证书扫描件上传至投标文件中;
(4)投标时需签订联合体协议书。
3.各投标人均可就上述合同包中的 1 个标段投标。
1.招标文件发售时间:从发布招标公告之日起至 2021 年 7 月 14 日 17:30 止(北京时间)。
2.招标文件发售方式:网上发售(亳州市公共资源交易网 xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx)。
3.招标文件发售价格:招标文件售价 0 元,售后不退。
4. 凡有意参加投标者, 请于招标文件发售时间内登陆亳州市公共资源交易网
(xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx)“注册用户登录”栏目或“投标单位登录”栏目进行注册,并在招标文件发售时间截止前通过网上支付招标文件费用后,下载招标文件。在招标文件发售时间内,投标人需纸质招标文件及有关资料的,请与招标人或招标代理机构联系。
x次招标公告同时在亳州市公共资源交易网、安徽招标投标信息网和安徽省公共资源交易监管网等网站上发布。
1.开标时间(投标截止时间):2021 年 7 月 29 日 9 时 00 分(北京时间)。
2.开标地点:涡阳县市民服务中心四楼开标区,具体开标室详见亳州市公共资源交易网“场地安排”或者开标当天指示牌。(xxxxxxxxxxxxxxxxx)。
3.重要提醒:投标截止时间以系统显示的时间为准,逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝,各投标人自行安排好上传投标文件的工作。
x项目投标保证金:贰拾壹万元整(人民币),缴纳方式详见招标文件。
1.请潜在投标人登陆亳州市公共资源交易网免费注册用户。
2.请潜在投标人点击“投标人专区”栏目,认真阅读《亳州市公共资源交易网注册用户登记暂行办法》、“注册用户操作使用手册”、“注册用户办事指南”以及网上发布的其他相关文件资料,然后点击“注册用户登录”栏目,查看“注册用户申报操作手册”,按照有关程序办理注册事宜。技术咨询电话:0000000000。
3.本项目采用网上支付系统支付招标文件费用,直接下载招标文件及其他资料(含图纸、清单、澄清、答疑和补充说明等)。潜在投标人网上注册后,必须在招标文件发售截止日期前完成网银在线支付,否则逾期系统自动关闭。如无网上银行帐号,请及时前往银行办理(本系统目前支持以下银行网上支付服务:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行、招商银行、光大银行、民生银行、徽商银行、东亚银行、中信银行、河北银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、广发银行)。操作流程请到下载中心查看操作使用手册。
0.XX 锁办理。
4.2 咨询电话:0000000000(安徽省电子认证管理中心);
4.3 电子认证服务机构:安徽省电子认证管理中心有限责任公司(以下两个地点均可办理 CA 锁事宜,请就近选择)
亳州办理点:希夷大道 000 xxxxxxxxxxxxx;
xxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx X x 00 x。 5.投标人须提供与亳州市公共资源交易中心对接的第三方电子保函服务平台及金融机构
开具的电子保函,有效期不少于投标有效期,并将电子保函截图制作在投标文件中;联合体投标的,由联合体牵头人开具电子保函并递交。请各投标人认真阅读亳州市公共资源交易网重要通 知 栏 《 关 于 推 广 以 电 子 保 函 方 式 缴 纳 投 标 保 证 金 的 通 知
(xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx/XXXX/xxxx/000000/XxxxXxxx.xxxx?XxxxxxxxXxxx0000),并使用CA 锁登录亳州市交易中心金融服务平台(xxxx://000.00.00.00:0000/xxxxxxxxxxxxxxx/)
6.为进一步加大社会监督力度,切实体现招标投标活动公开、公平、公正的原则,保证各类市场主体和社会公众平等、快捷、准确地获取招标信息,本项目招标文件随招标公告同时发布,如潜在投标人(供应商)有意参与本项目投标,仍须在招标文件发售时间内登陆亳州市公共资源交易网(xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx)办理注册、下载招标文件等相关事宜,逾期未办理的,责任自负。
招 标 人:涡阳县重点工程建设管理服务中心地 址:涡阳县市民服务中心三楼
联 系 人:鲁主任
电 话:0558-2861571
招标代理机构:安徽雉河项目管理有限公司地 址:涡阳县市民服务中心四楼
联 系 人:xx
电 话:0558-7210236
异议联系人、联系方式
招 标 人:涡阳县重点工程建设管理服务中心联 系 人: 鲁主任
电 话: 0558-2861571
招标代理机构:安徽雉河项目管理有限公司联 系 人: xx
电 话:0558-7210236
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
1.1.2 | 招标人 | 名称:详见招标公告。 地址:详见招标公告。 联系人:详见招标公告。 电话:详见招标公告。 |
1.1.3 | 招标代理机构 | 名称:详见招标公告。 地址:详见招标公告。 联系人:详见招标公告。 电话:详见招标公告。 |
1.1.4 | 项目名称 | 详见招标公告。 |
1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告。 |
1.2.1 | 资金来源 | 政府(财政)资金□√国有企业资金□ 其他资金□ |
1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
1.3.2 | 交货及安装周期 | 详见招标公告。 |
1.3.3 | 交货及安装地点 | 详见招标公告。 |
1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章“发包人甲方要求” |
1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | (1)资质要求:详见招标公告。 (2)财务要求:详见招标公告。 (3)业绩要求:详见招标公告。 (4)信誉要求:详见招标公告。 (5)其他要求:详见招标公告。 相关人员养老保险须提供2021年1月1日以来在投标单位已缴纳的任意3个月的养老保险证明(指养老保险管理单位出具的养老保险证明,加盖养老保险管理单位的公章或电子 章;投标时将原件、复印件或扫描件制作在投标文件中)。 |
1.9.1 | 踏勘现场 | □√不组织,自行踏勘。 请各潜在投标人务必自行踏勘施工现场,以便在编制投标文件和报价时充分考虑各种风险及各种措施费用,定标后不再调整各种措施费用,如不踏勘,所引起的一切风险责任自负。 □组织,踏勘时间: 年 月 日 时 踏勘集中地点: 招标人联系电话:详见招标公告。 |
1.10.1 | 投标预备会 | □√不召开 □召开,召开时间: 年 月 日 时 召开地点: |
1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021 年 7 月 18 日 17:30 前,投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容,如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问均在此时间以前登录亳州市公共资源交易网业务系统进行网上提问。如遇系统故障等原因不能登录系统、提出疑问,请及时与招标人或招标代理机构联系,递交纸质材料。否则,投标人无权再因为招标文件等与投标有关的资料而提出异议、投诉。 |
1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 2021 年 7 月 20 日,招标文件的澄清、修改等将在亳州市公共资源交易网业务系统或通知答疑栏上发布。所有购买招标文件的投标人须在网上自行查询或登录网上系统进行查询,无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能登录系统,请及时与招标人或招标代理机构联系。否则,造 成的一切后果由投标人自行承担。 |
1.11 | 响应和偏差 | 评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清,作为评标参考依据。 |
2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、答疑及补充文件等。 |
2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 (对招标文件提出异议)的截止时间 | 投标人认为招标文件有关内容损害了自身权益,对招标文 件有异议的,应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。否则,投标人无权再进行投诉。 |
2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
2.2.3 | 投标人确认收到招标文件 | 招标文件的澄清在亳州市公共资源交易网业务系统或通知 |
澄清的时间 | 答疑栏的发布时间,视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 | |
2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改在亳州市公共资源交易网业务系统或通知答疑栏的发布时间,视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正(但不得改变投标文件的实质性内容)。 |
3.2.3 | 最高投标限价(招标控制价,下同) | 本项目按费率招标,招标控制价即招标控制费率为:100%;因系统原因投标函中投标报价单位无法更改,投标人直接填写费率即可,投标报价保留小数点后两位;如投标人报价为 95.82%,则在投标函投标报价中填写 95.82,默认投标报价单位“元”为“%”;投标报价填写超出 100 的,按 无效标处理。 |
3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 天。 |
3.4.1 | 投标保证金 | 保证金的递交: □不要求递交投标保证金 □√要求递交投标保证金 保证金的种类:投标保证金 保证金的形式:银行汇款或转账或纸质银行保函或电子保函投标保证金数额:详见招标公告。 收取保证金账号信息: 开户名称:涡阳县公共资源交易中心 开 户 行:中国农业银行股份有限公司涡阳县支行银行帐号:127730010400118120000001262 或者: 开户名称:涡阳县公共资源交易中心 开 户 行:中国建设银行涡阳向阳路支行银行帐号:34050188740100000055-0242 保证金必须从投标单位基本账户转入到以上指定账户 (以上账户任选其一),并注明投标项目编号,投标保证金 于提交投标文件截止时间前必须到达以上指定账户(逾期到账的将视为自动放弃投标资格),不从投标单位基本帐户 |
转出及未按时提交保证金的,投标文件无效。 投标保证金缴纳单位名称须与投标单位名称一致,否则投标人自行承担由此带来的任何风险。 特别提醒:(1)投标人在缴纳保证金时,应准确填写基本账户信息(开户行名称、开户名、账号)。如因投标人填写基本账户信息有误造成保证金不能及时退还,责任自负。 (2)前次招标失败的,交易中心将退还投标人的投标保证金。投标人参与后续招标前,须向本项目本次公告公布的投标保证金账号重新交纳投标保证金。 投标人请注意:交易中心投标保证金交纳帐号采用动态虚拟帐号,项目招标失败后,投标保证金交纳账号将会发生变化,请投标人参与后续招标时,注意勿将投标保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。 凡转账到其他项目虚拟账户或本项目前次公告账户的,投标保证金无效。 纸质银行保函递交要求: 1.投标时,投标人须将纸质银行保函原件的扫描件制作在投标文件中;联合体投标的,由联合体牵头人递交。 2.投标人应提供由投标人基本账户开户行出具的真实 有效的纸质银行保函,纸质银行保函有效期不少于投标有效期,纸质银行保函内容将与中标结果同时公示,如查实提供虚假纸质银行保函,将取消其中标资格,并按国家有关法律法规和《亳州市公共资源交易市场竞争主体不良行为认定和管理办法》(亳公管〔2020〕22 号)等有关规定进行处理。 3.建设工程项目,在中标公示期间,中标候选人应将纸质投标保函的原件递交至涡阳县公共资源交易中心,如不提供,不予发放中标通知书。 电子保函递交要求: 投标人须提供与亳州市公共资源交易中心对接的第三方电子保函服务平台及金融机构开具的电子保函,有效期不少于投标有效期,并将电子保函截图制作在投标文件中;联 |
合体投标的,由联合体牵头人开具电子保函并递交。请各投标人认真阅读亳州市公共资源交易网重要通知栏《关于推 广 以 电 子 保 函 方 式 缴 纳 投 标 保 证 金 的 通 知 》 ( xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx/XXXX/xxxx/000000/XxxxXxxx.x spx?CategoryNum=1028),并使用 CA 锁登录亳州市交易中心 金 融 服 务 平 台 (xxxx://000.00.00.00:0000/xxxxxxxxxxxxxxx/)办理。 (再次提醒:请投标人任选一家银行缴纳投标保证金。) 其他要求: 投标保证金必须在投标截止时间前,由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号,确保银行记录可查询,否则,责任自负。 未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的,保证金无效。 (备注:投标保证金收款银行账号与招标项目标段唯一对应,如投标人进行一个或多个标段投标的,投标保证金均须按标段汇入该标段指定的银行账号。) 投标保证金(包括同期银行存款利息)退还: 1、招标不成功(或开标现场拒收投标文件)的,直接退还至该投标人汇出帐户。 2、合同签订后 5 日内,未中标人的投标保证金直接退还至该投标人汇出帐户。 3、如有异议、投诉的项目按相关规定处理。 | ||
3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照《电子招标投标相关要求》,投标人须在投标文件的相应位置加盖投标人、法定代表人电子印章。投标文件中需要签字盖章的内容,如不能加盖电子章或电子签名的,投 标人须上传加盖印章或签名的扫描件。 |
3.7.4 | 投标文件份数 | 按照《电子招标投标相关要求》,网上提交加密投标文件。 注:本项目开标现场(投标时)不需要纸质投标文件和非加密投标文件(电子光盘或优盘)。 |
3.7.5 | 装订要求 | x项目开标现场(投标时)不需要纸质投标文件和非加密 |
投标文件(电子光盘或优盘)。 | ||
4.1.2 | 封套上应载明的信息 | x项目开标现场(投标时)不需要纸质投标文件和非加密 投标文件(电子光盘或优盘)。 |
4.2.2 | 递交投标文件地点及时间要求 | 投标人须在投标截止时间前完成电子投标文件上传,否则,招标人将把迟交的电子投标文件原封退还。 |
4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间:同投标截止时间,详见招标公告。开标地点:详见招标公告。 投标人有关人员参加开标会的要求:本项目开标时,投标 人在互联网上参与开标,并解密其投标文件,无需委派法定代表人或其委托代理人(授权委托人)参加现场开标,无需携带数字证书在开标现场(投标时)对其投标文件解密,无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人(授权委托人)参加开标被认定为无效投标。 有效身份证件是指:中华人民共和国第二代居民身份证、 中华人民共和国第二代居民身份证临时证,其他证明无效。 |
5.2 | 开标程序 | 按招标文件规定的开标程序进行开标。 开标顺序:以系统自动生成的顺序进行开标。 |
6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5 人以上单数(含 5 人)。评标委员会组建:按有关规定组建。 |
7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人数:1-2 名。 |
7.2 | 中标候选人公示媒介 | 在亳州市公共资源交易网、安徽招标投标信息网和安徽省公共资源交易监管网等网站上发布。 |
7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的金额:中标价的 2%。 受业主委托,履约保证金打入涡阳县公共资源交易中心专户。中标后,投标保证金自动转为履约保证金,履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书 15 日内从其基本账户开户行开具保函或银行汇款。履约保证金采取银行汇款或银行保函形式的,按本章 7.4 条款处理。 履约保证金专户: |
1、户名:涡阳县公共资源交易中心账号:1318043019200050995 开户行:中国工商银行股份有限公司涡阳支行或者 2、户名:涡阳县公共资源交易中心账号:34050188740100000055 开户行:中国建设银行股份有限公司涡阳向阳路支行备注: a、投标保证金账号和履约保证金账号不相同,不能混淆。 b、建议履约保证金与投标保证金汇入相同一家银行。 C、如中标单位补交的履约保证金以银行保函的形式缴纳的,须提供无条件银行保函,否则不予认可。 履约担保的退还:(1)全部以现金转账方式提交的履约担保,无违约行为发生或违约行为已处理的情况下,工程竣工验收合格,返还履约保证金。(2)以履约保函形式提交的履约担保,工程竣工验收合格,连同履约担保现金部分 一次性返还。 | ||
9 | 需要补充的其他内容 | |
9.1 | 投标人被视为充分熟悉本项目所在地的与招标投标及履行合同有关的各种情况,包括但不限于以下内容: 1.与本项目相关的国家法律法规、部门规章及规范性文件; 2.与本项目相关的行业标准、技术标准及安徽省地方标准; 3.安徽省及亳州市建设行政主管部门等管理部门发布的与本项目相关的管理规定等; 4.亳州市公共资源交易监督管理局发布的相关管理规定; 5.建设地点所涉及的场地情况、基础条件等。本招标文件不对上述情况一一进行描述。 | |
9.2 | 1.各投标人须及时从亳州市公共资源交易网业务系统中自行下载招标文件、补充文件、答疑文件及图纸等与投标有关的资料,如因不下载或下载不及时,所引起与投标有关的一切后果责任自负。如对从业务系统中自行下载的以上资料有疑问的,请及时提出。各潜在投标人在投标截止时间前,每天均应登录亳州市公共资源交易网及业务系统页面, 查看或下载有关资料信息。 |
2.投标人应依法行使自己的异议、投诉权利。对于恶意异议投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的,一经查实,取消其亳州市公共资源交易网注册用户资格,有关部门还将按照有关规定进行处理。 3.如投标人中标后,发现投标人资质证书、业绩及提供的其他投标资料存在弄虚作假行为的,取消中标资格,不予退还投标保证金。 4.在公共资源交易活动过程中,同一项目(标段)的不同投标人,针对投标文件制作机器码或文件创建标识码相同的情况,作如下处理:如发现有一项相同,将否决其投标文件;如发现有两项相同,将否决其投标文件,并不予退还其投标保证金。请各潜在投标人在编制投标文件、上传投标文件等环节谨慎操作,避免出现投标文件制作机器码或文件创建标识码相同的情况。 5.招标文件解释权:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不 明确或不一致的,最终由招标人或其委托的代理机构负责解释。 | |
9.3 | 1.本工程招标代理服务费由中标人支付,不单独列项。请投标人在报价中充分考虑上述费用,中标后,由中标单位在领取中标通知书时支付。中标单位应在中标公示结束后 5个工作日内与招标代理机构核对招标代理服务费,逾期不核对,视为已认同。 2.(1)招标代理费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》 (计价格[2002]1980 号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)等文件规定,以中标金额为计算基数,分标段按下表规定计算后乘以 100%向中标人收取。 3.招标代理服务费收费标准 (1)招标代理服务费 (上表的费率是‰,按基本收费不足 1000 元的,按 1000 元计费。本收费标准中的“建筑工程”适用建筑工程及配套的装饰工程、安装工程;市政工程等。“安装工程”适用单独安装工程、装饰工程(含二次装饰装修);房屋修缮;园林绿化及仿古建筑工程等。) 4.工程量清单和招标控制价编制费参照《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标 准的通知》(皖价服〔2007〕86 号)和《国家发展改革委关于降低部分建设目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)等文件规定,以中标金额为 |
中标价 | x率 |
100 万元以下 | 1.5% |
100 万元-500 万元 | 1.1% |
500 万元-1000 万元 | 0.8% |
1000 万元-5000 万元 | 0.5% |
5000 万元-10000 万元 | 0.25% |
10000 万元-100000 万元 | 0.05% |
100000 万元以上 | 0.01% |
计算基数,分标段分别按下表规定计算后乘以 70%向中标人收取。 5.待施工图审核完成后,由招标人选择 1 家有相应资质的编制单位,对工程量清单、控 制价进行编制,再由招标人选择 1 家有相应资质的审核单位,对工程量清单、控制价进行审核,审核的控制价作为最终控制价。 | |
9.4 | 本招标文件中的“近三年”是指自投标截止之日上溯三年。 |
9.5 | |
9.6 | 1.投标人所提供加分证明材料将与中标结果同时公示,请投标人务必提供真实有效的证明材料。如查实投标人提供虚假证明材料或存在其他弄虚作假行为的,将取消其中标资格,并按相关规定进行处理。 2.在中标公示期满,中标通知书发放之前,对重大项目(中标价在 500 万元及以上)或涉及国计民生及有特殊要求的工程项目,由公共资源交易监管部门负责组织项目法人或招标人等部门,对中标候选人和其承担的类似项目进行实地考察或对中标候选人法定代表人或法定代表人委托的分管负责人进行约谈;对中标价在 500 万元以下的项目,项目法人或招标人负责组织相关部门进行考察或者约谈。 在考察或者约谈过程中,对中标候选人的营业执照、税务登记证、资质证书(如要求)、财务状况(如要求)、类似项目业绩(如要求)、奖项证书(如要求)及其他加分证明材料(如要求)等原件进行核验。 3.在考察或者约谈中,发现中标候选人存在出借资质、转包、挂靠等行为的,项目法人或招标人会同公共资源交易监管部门取消中标候选人中标资格,不予退还投标保证金, 限制中标候选人 1 年内在涡阳县参加招标投标活动并进行公告。 |
9.7 | 1.招标文件(包括货物清单和发包要求)中的推荐产品品牌或参考产品品牌(如有),是为了说明该产品的技术规格及质量要求,投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的,均可以参加投标。 2.对于货物清单和发包要求中要求提供的证书、检测报告及其他有关证明文件,投标时 不作要求,供货或施工安装时交招标人核验。 3.招标文件(包括货物清单和发包要求)中其他有关表述与本条内容表述不一致的,以本条内容为准。 |
9.8 | 1.付款方式: 详见合同 2.自评审委员会发出询标通知起,原则上 15 分钟内不回复的,视为投标人自愿放弃澄清回复的权利。 3.本招标文件要求的大写数字为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。 4.投标人在开标现场(投标时)应对其投标文件解密,对于不能在规定时间内解密 |
的,视为未成功递交投标文件,投标无效,由此产生的后果由投标人自负。 5.本项目合同签订地点:涡阳县公共资源交易中心。 本次实行约谈制度,你单位一旦中标,按《关于建立政府投资项目中标企业法定代表人约谈和履约承诺制度的通知涡政办秘〔2017〕19 号》制度执行,在约谈中作出承诺(投标时不需提供《关于建立政府投资项目中标企业法定代表人约谈和履约承诺制度的通知涡政办秘〔2017〕19 号》文件中的履约承诺书)。 中标后,投标人应按其报价完成招标范围内的全部内容。 6.投标人对所提交的企业或项目经理业绩、企业资质、供货业绩等证明资料承担法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议,进行有效投诉或举报,被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查,并在规定的期限内举证,提供有关证明资料的原件;拒不配合执法机关调查,且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的,执法机关有权取消中标候选人或中标人的中标资格。 业绩和人员造假处罚约定:投标人在中标后,投标人需在合同签订前把所有投标承诺现场管理人员职业资格证书交付业主单位保管,直至竣工验收。业主将对中标人投标业绩及人员资格材料进行核实,若发现业绩和人员资格造假、或与招标文件要求或投标承诺不符,或与国家相关管理制度向违背等问题,若在合同签订前业主有权取消投标人资格,并不予退还投标保证金,若在合同签订后将解除合同,并不予支付后续工程款或者监理费。 根据《亳州市国有资金投资建设项目招投标实施办法》(亳政办〔2020〕9 号)第三十三条规定: 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 7.审计要求:承包人上报的工程结算经审计核减超过 10%以上的部分,相关审计费用由承包人承担。 8.工程所需材料均由中标人自行采购; 8.1 中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级,并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议,有权提出停止使用的要求,中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题,由此而发生的一切费用由中标人自负;若鉴定无质量问题,因此发生的一切费用由招标人自行负责。 8.2 因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切 损失。 |
9.各潜在投标人须将项目经理承诺书上传至投标人认为需要的提交的其它材料中。 10.提醒:本文件所指的养老保险证明须加盖投标单位公章后上传至电子投标文件中或上传后加盖投标单位电子章,否则引起的一切后果自负。招标文件中与此条款不一致的以此条为准。 11.施工过程中若涉及施工定位、放线、检测等,不再单独计费,包含在总报价中,请各投标人勘察现场综合报价。 12.施工范围内土方的挖、填、运等须参考地质勘查报告、各施工图纸及现场实际情况,涉及费用及工程量在土方工程清单控制价中充分考虑。多余土方、淤泥、排水、植被、建筑垃圾等须外运至招标人指定的弃土点(如招标人没有指定的弃土点,投标人自行解决)。若需外借土方,自行解决取土点,回填土质须满足施工图纸设计及相关规范要求。投标人须自行踏勘现场,根据现场实际情况,自行考虑各方面因素后审慎报价,综合报价应考虑土方施工中的渣土费、弃土场、弃土点的平整、渣土运输清理费、降排水、外购土方费用、保洁费、办证、现场苗木、建筑垃圾等杂物的清理及其他可能发生的一切费用由投标单位勘察现场后自行考虑,中标后量、价均不予调整。 13.保险:相关法规规定的强制险均由承包人承担,包含在总报价中,请各投标人充分考虑,综合报价。 14.质量标准:设计要求的质量标准:符合国家、地方、行业的规范、标准要求,满足施工需求。 施工要求的质量标准:合格。符合设计图纸、图集、相关规范规定的合格标准、竣工备案要求。 15.投标阶段无需提供图纸。 16.删除本表 9.7 款中“2.对于货物清单和发包要求中要求提供的证书、检测报告及其他有关证明文件,投标时不作要求,供货或施工安装时交招标人核验”。 17.删除第六章投标文件格式中“六、技术偏离表”、“分项设备、材料、服务报价 一览表”。 特别提醒: 一、本项目开标时,投标人在互联网上参与开标,并解密其投标文件,无需委派法定代表人或其委托代理人(授权委托人)参加现场开标,无需携带数字证书在开标现场 (投标时)对其投标文件解密,无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人(授权委托人)参加开标被认定为无效投标。 二、投标人应在投标截止时间起 60 分钟内,通过互联网解密投标文件,超过 60 分钟未解密的投标文件,将被退回,不进入评标程序。(以交易系统时间为准)。 三、开评标过程中,投标人应始终保持在线状态。投标人可以通过亳州市电子招投 |
标交易平台依法对开标过程提出异议(质疑),并加盖投标人电子签章对质疑内容进行确认。取消招标文件中开评标现场有关书面提出异议(质疑)及澄清说明的内容。 四、如有询标事宜,评标委员会通过互联网向投标人发起询标。投标人通过亳州市电子招投标交易平台接受评标委员会发起的询标,并在规定的时间内(从评标委员会发起询标起不超过 20 分钟),对询标内容答复并填写联系人姓名、联系电话,加盖投标人电子签章。 五、取消招标文件中评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正和投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式的内容。 六、投标人可通过亳州市公共资源交易网(xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx/XXXX/), 查看评审结果。 七、投标人须通过亳州市公共资源交易网,点击“投标单位登录”,进入亳州市电子招投标交易平台,进行远程解密;投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能,自行验证其解密环境,如有技术问题请联系:4009980000。解密不成功的,后果自负。投标 人不得通过非加密电子报价文件(光盘)直接将电子投标文件导入评标系统。 | ||
10 | 电子招标投标 | x项目采用全流程电子招标投标,包括网上获取招标文件、网上投标、网上开标、网上评标等。具体要求详见《电子 招标投标相关要求》。 |
说明:招标文件相关内容与投标须知前附表不一致的,以投标须知前附表为准。 1、招标文件其他内容如有与此表不一致的,以此表为准,违背法律法规的除外。
2、招标文件未尽事宜,按照相关法律法规执行。
致:(招标人)
本人作为我单位本项目投标担任的项目经理,郑重承诺:
一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实,工程实施过程中项目经理确为本人,合同(或竣工相关
资料证明)的本人签字均为该工程实施时段所签,真实无误,不存在虚假和挂靠现象,也不存在为投标
而造假的行为。
二、本人承诺,一旦中标,将严格按照招标文件规定履约,不存在任何借口和理由。
三、本人声明,对以上承诺,一旦发现虚假现象,本人愿意承担相应法律责任,并随时无条件配合贵单
位调查取证。
项目经理签字: 身份证号: 日期: 年 月
本页后附项目经理身份证复印件或扫描件
注:该项目经理承诺书为资格评审标准中承诺书部分,请按此格式填写,在投标文件中有一处体现该内容即视为合格。
承诺
我公司承诺在本项目中选用产品品牌档次均不低于推荐品牌;中标后,我公司无条件接受招标人对我公司投标方案及投标产品的审查,如经核查认定我公司所投产品不满足招标文件要求,我公司将从主要设备材料推荐参考品牌表中选取品牌,并将产品提供给招标人确认,经招标人确认后方可供货安装。且我公司承诺投标报价不增加,如有虚假,或我公司后期未按承诺执行的,招标人有权终止合同,并由我公司承担由此产生的一切相关责任和后果。
法定代表人签字或盖章:
投标人:(盖单位公章)
年 月 日
注:本承诺为资格评审标准中承诺书部分,请按此格式填写,在投标文件中有一处体现该内容即视为合格。
电子招标投标相关要求
一、注册登记
(一)本项目只接受亳州市公共资源交易网注册用户下载招标文件,注册用户通过亳州市公共资源交易网业务系统(以下简称系统)下载招标文件,尚未成为注册用户的潜在投标人请按照
《亳州市公共资源交易电子招标投标管理办法(试行)》等有关规定,及时办理注册用户手续。因未及时办理注册用户手续导致无法下载招标文件的,责任自负。
(二)投标企业自行提供投标资料,投标企业资料的有效性在评标时由项目评标委员会负责认定。
(三)注册用户应及时对录入的信息进行维护,并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况,由此产生的一切后果由投标人自行承担。
(四)投标人应当取得和使用数字证书及电子印章,其在系统中所有操作都具有法律效力,并承担法律责任。如未办理的,请及时到现场办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章,妥善保管数字证书,及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的,投标人必须对投标文件重新加密和电子签章,并在投标截止时间之前上传至系统:
1.数字证书到期后重新续期;
2.数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。
投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密,由投标人自行承担责任。
二、下载招标文件
投标人须在招标文件发售(下载)期内,持数字证书登录系统进行下载招标文件和其他相关资料。
投标人如有疑问,须按招标文件规定的时间通过系统提出,否则,责任自负。
如有补充、答疑、澄清和修改,招标人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容,投标人应及时上网查阅,通过系统下载最新的答疑补充文件,据此制作投标文件。
三、制作投标文件
(一)投标人在交易系统中下载“投标文件制作软件”,通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话:0000000000。
(二)制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件(答疑文件等),按要求制作投标文件。
(三)投标文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资料库中挑选;投标文件如有图表等其他格式文件,可用附件形式上传至投标文件制作软件中。
(四)经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传,加密和解密必须使用同一数字证书。
四、提交保证金
投标保证金的到账截止时间详见投标须知前附表。五、投标
(一)电子投标文件的递交是指投标人使用系统完成上传投标文件,未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。
(二)中标后,中标人须按招标人要求提供纸质投标文件。
(三)投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已提交的投标文件,投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。
(四)投标截止时间以交易系统显示的时间为准,逾期系统将自动关闭,未完成上传的投标文件将被拒绝。
六、开标
(一)开标时间、地点和人员。
(二)开标程序
1.宣布开标纪律;
2.宣布开标人、招标人、监督人等有关人员姓名;
3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,检查投标文件的数字证书有效性和加密状况;
4.投标人在规定的时间内解密其投标文件;
5.对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由招标人或招标代理机构解密,当众开标;
6.开启投标人的投标文件,公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期等内容,并记录在
案;
7.开标结束。
(注:开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。)
(三)开标时出现下列情形之一的,拒绝其投标或投标无效:
1.未在投标截止时间前通过系统递交电子投标文件的;
2.未在投标截止时间前进行现场登记的;
3.开标现场法定代表人未提供有效身份证明及法定代表人身份证明书的或开标现场委托代理人未提供有效身份证明及授权委托书的;
投标人选择远程解密的,应在开标时间开始后60分钟内完成在线解密;特殊情况,由招标人或开标主持人按实际情况决定是否延长解密时间。(注:本项目可以在亳州市辖区范围内的公共资源交易场所解密机进行解密。)
部分投标人的投标文件未解密的,其他投标文件的开标可以继续进行;
4.经检查数字证书无效的投标文件;
5.投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的;
6.不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的;
7.本项目不要求现场登记,删除上述“(三)开标时出现下列情形之一的,拒绝其投标或投标无效”中第2条及第3条,招标文件中与本条不一致的以本条为准。
七、评标
(一)根据有关规定开展评标活动,依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标,并对评标报告签字或电子签章确认。
(二)投标人在评标期间应保持在场(开标现场)或在线状态,确保联系畅通,随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息,在规定时间内澄清,未能按时澄清的,评标委员会将视同其放弃澄清。
(三)投标人需补充注册用户登记资料的,须在投标截止日2个工作日前完成,否则影响评标,责任自负。
(四)项目评审中,投标文件出现下列情形之一的,评标委员会应终止对投标文件做后续评
审:
1.投标文件无法打开或不完整的;
2.投标文件中携带病毒并造成后果的;
3.恶意递交投标文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的;
4.评标委员会认定的其他情形。
(五)项目评审中,澄清文件如出现下列情况的,应终止对澄清文件作进一步的评审,视同放弃澄清:
1.澄清文件无法打开或不完整的;
2.澄清文件中携带病毒并造成后果的;
3.恶意递交澄清文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的;
4.评标委员会认定的其他情形。八、意外情况的处理
出现下列情形导致交易系统无法正常运行,或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时,除投标人责任外,其余各方当事人免责:
(一)网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的;
(二)网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误,不能进行正常操作的;
(三)网上招标投标系统发现有安全漏洞,有潜在泄密危险的;
(四)计算机病毒发作导致系统无法正常运行的;
(五)电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的;
(六)其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。
出现上述情形而又不能及时解决的,公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后,采取以下办法处理:
1.项目暂停,待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后,重新实施。
2.停止该项目此次网上招投标操作程序,并通知投标人采用其他方式操作。
因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统购买下载文件、交纳投标保证金、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标投标活动的,后果由投标人承担,招标投标活动不暂停、不终止。
九、其他
如本要求与招标文件其他条款不一致时,以本要求为准。
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目设备采购进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构:见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、交货及安装周期、交货及安装地点和技术性能指标
1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的交货及安装周期:见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的交货及安装地点:见投标人须知前附表。
1.3.4 技术性能指标:见投标人须知前附表。
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉:
(1)资质要求:见投标人须知前附表;
(2)财务要求:见投标人须知前附表;
(3)业绩要求:见投标人须知前附表;
(4)信誉要求:见投标人须知前附表;
(5)其他要求:见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的,对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求,对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任;
(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标,否则各相关投标均无
效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:
(1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
(3)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
(4)与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标;
(5)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(6)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(7)为本招标项目的代建人;
(8)为本招标项目的招标代理机构;
(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
(11)被依法暂停或者取消投标资格;
(12)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(13)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(14)在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(15)被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(16)被最高人民法院在“信用中国”网站(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(17)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
(18)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标
人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的xx环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应,否则,投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料,或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准,不符合前述要求的,视为无技术支持资料,其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的,偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数,超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差,均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明,除列明的内容外,
视为投标人响应招标文件的全部要求。
2.1.1 本招标文件包括:本招标文件包括:
(1)招标公告(或投标邀请书);
(2)投标人须知;
(3)评标办法;
(4)合同条款及格式;
(5)发包人甲方要求;
(6)投标文件格式;
(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。
本项目采用电子招标投标,按照投标须知前附表的相关要求进行澄清(下同)。
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且修改内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。
本项目采用电子招标投标,按照投标须知前附表的相关要求进行修改(下同)。
2.3.2 投标人收到修改内容后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该修改。投标人确认收到招标文件修改的时间要求详见投标须知前附表。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标
人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容:
3.1.1 投标文件(技术标)应包括下列内容:
(1)资格文件;
(2)法定代表人身份证明;
(3)授权委托书;
(4)投标承诺书;
(5)技术方案;
(6)技术偏离表
(7)其他材料。
3.1.2 投标文件(商务标)应包括下列内容:
(1)法定代表人身份证明;
(2)授权委托书;
(3)投标函;
(4)分项设备、材料、服务报价一览表。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的,投标文件不包括所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金,除投标人须知前附表另有规定外,增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以各分项合价累计数为准,修正投标报价;如分项报价中存在缺漏项,则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为 90 日。
3.3.2 在投标有效期内,投标人撤销投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复,同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定。
无论采取何种形式的投标保证金,投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3
项的规定延长了投标有效期,则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。
3.4.3 退还投标保证金的具体要求详见投标须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件;
(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或不按照招标文件要求提交履约保证金;
(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料,内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。
3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,资格审查资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料,若在评标期间发现投标人提供了虚假资料,其投标将被否决;若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料,招标人有权取消其中标资格。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门,作为不良记录记入交易主体信用信
息。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外,投标人不得递交备选投标方案,否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价,或在投标文件中提供一个报价,但同时提供两个或两个以上供货方案的,视为提供备选方案。
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货及安装周期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3 投标文件应使用投标文件制作软件进行编制(不褪色的材料书写或打印),并由投标人的法定代表
人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件份数要求见投标人须知前附表。
3.7.5 投标文件装订要求见投标人须知前附表规定。
4.1.1 投标文件的密封和标记具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封和加写标记的投标文件,招标人应予拒收。
4.2.1 投标人应在投标截止时间前传输递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件相关要求见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证或进行登记。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
4.3.1 在投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证或进行登记。
4.3.3 投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证
金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、
密封、标记和递交,并标明“修改”字样。
投标文件的修改与撤回的其他要求见投标人须知前附表。
招标人在投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。要求投标人其他人员参加开标的,详见投标人须知前附表。
开标程序见投标人须知前附表(电子招标投标相关要求)。
投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录。
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属;
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;
(3)与投标人有经济利益关系;
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
(5)与投标人有其他利害关系。
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章 “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人,并进行公告。
7.4.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外,履约担保金额为中标合同金额的 10%。
7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人
造成损失的,还应当赔偿损失。
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益,禁止招标人与投标人串通投标。
有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:
(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
(2)投标人之间约定中标人;
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(5)不同投标人的投标文件相互混装;
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的,属于以其他方式弄虚作假的行为:
(1)使用伪造、变造的许可证件;
(2)提供虚假的财务状况或者业绩;
(3)提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
(4)提供虚假的信用状况;
(5)其他弄虚作假的行为。
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投
诉。
需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。
采用电子招标投标,对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求,见投标人须知前附表。
11. 重新招标和不再招标
有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(1)投标截止时间止,投标人少于 3 个的;
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;
(3)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
11.2.1 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,或者按有关规定报批后不再进行招标。
11.2.2 重新招标后投标人仍少于 3 个的,属于必须审批、核准的工程建设项目,报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标,按以下原则处理:
(一)房屋建筑(装饰装修)、水利、交通工程项目:中标价不得高于招标控制价的 95%;
(二)市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目:中标价不得高于招标控制价的 90%;
(三)绿化工程项目:中标价不得高于招标控制价的 85%。
第三章 评标办法(百分制综合评估法)
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||
2.1.1 | 技术标 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照(社会统一信用代码)证一致。 |
投标文件格式 | 符合招标文件要求。 | |||
投标文件签章 | 符合招标文件要求。 | |||
营业执照(社会统一信用代码) | 具备有效的营业执照(社会统一信用代码)。是否需要核验原件:□是 □否√ | |||
资格评审标准 | 资质证书(如要求) | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。是否需要核验原件:□是 □否√ | ||
财务状况(如要求) | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。是否需要核验原件:□是 □否√ | |||
类似项目业绩(如要求) | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。是否需要核验原件:□是 □否√ | |||
承诺书 | 按招标文件要求提供“承诺书”。 | |||
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 是否需要核验基本存款账户开户许可证原件:□是 □否√ | |||
联合体投标人(如 允许) | 符合招标文件要求。 | |||
其它 | 符合招标文件要求 | |||
设计方案 (满分 3 分) | 1、从设计方案整体的实用性和经济性,先进性和成熟性,开放性和标准性,可靠性和稳定性,安全性和保密性,可扩展性和易维护性方面评价。优秀得 0.5 ≤ F≤1 分,一般得 0<F<0.5 分,未提供不得分。 2、各子系统设计方案评价,设计的全面性、先进性、适用性、可靠性、合理性、可扩展性、经济性。 优秀得 1≤F≤2 分,一般得 0<F<1 分,未提供不得分。 |
技术方案评审标准 (满分 36分) | 投标设备的选型 (满分 21 分) | 1、根据投标人对“第五章 发包人甲方要求”中“主要设备参数及推荐品牌表”的品牌响应情况,全部响应推荐品牌要求的得 5 分,一个不响应的扣 1 分,扣 完为止,本项满分 5 分。若选择推荐品牌范围外产品的,需提供充分证明材料,并需经评委委员会认可其所投品牌档次相当于或优于推荐品牌档次,否则此项不得分。 2、根据投标人对“第五章 发包人甲方要求”中“主要设备参数及推荐品牌表”的参数响应情况进行评分,全部满足得 16 分;每有一项(即:上述表中序号项, 1 个序号项下有一条不满足即视为此序号项不满足) 不满足的扣 2 分;扣完为止,本项满分 16 分。 注:(1)各投标人应在投标文件中按要求填写投标响应表并上传,未提供的不得分;(2)按照《主要设备参数及推荐品牌表》中要求提供产品证明材料扫描件,中标后签订合同前中标人需准备加盖原厂公章的产品证明资料以及投标产品参数确认函并加盖原厂公章供招标人备查或提供投标时所投产品及相关证明材料供招标人备查,未提供或提供不全或提供不符合要求的,招标人有权取消其中标资格并报相关部门备案,引起 的一切责任和后果由投标人自行承担。 | ||
施工组织设计方案及售后服务(满分2分) | 施工组织设计方案及售后服务是否科学、合理,施工方法和施工技术是否可靠、先进,整体方案总体评价,由评委会综合评判。 优秀得 1≤F≤2 分,一般得 0<F<1 分,未提供不得 分。 |
技术实力(满分10分) | 1、2017 年 1 月 1 日以来(以颁奖时间为准),投标人参建的项目获得过国家优秀工程勘察设计行业一等奖的得 2 分,获得过国家优秀工程勘察设计行业二等 奖的得 1 分,满分 2 分。注:如同一项目多次获奖,按最高奖项计一次,不与其他奖项重复得分。 2、2017 年 1 月 1 日以来(以颁奖时间为准),投标 人参建的项目获得过鲁班奖的得 2 分,投标人参建的项目获得过黄山杯(或等同于黄山杯,具体详见后附表)的得 1 分,满分 2 分。注:如同一项目多次获奖,按最高奖项计一次,不与其他奖项重复得分。 3、2017 年 1 月 1 日以来(以颁奖时间为准),投标 人参建的项目获得过国家优质工程奖的得 2 分,2017 年 1 月 1 日以来(以颁奖时间为准),投标人参建的 项目获得过省级优质工程奖的得 1 分,满分 2 分。注:如同一项目多次获奖,按最高奖项计一次,不与其他奖项重复得分。 4、投标人具有舞台机械工程综合技术能力等级证书的,得 2 分,没有不得分。 5、投标人具有专业灯光工程综合技术能力等级证书的,得 2 分,没有不得分。 注:1)投标文件中提供证书扫描件作为评审依据,否则不得分。 2)奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件(颁奖文件 不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状)或颁奖单位官网文件截图,获奖证书应体现投标人名称。 3)奖项、荣誉以行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会(或学会)颁发的奖项、荣誉为准。 | |||
所有评委的评分算术平均值,即为该投标人的技术标最终得分,最终计算结果四舍五入保留两位小数。 | ||||
企 业 财 务能力 | 本项无评分点。 | |||
注:企业财务能力评审项,投标人须将经会计师事务所或审计机构审计的企业财务会计报表和审计报告复印件或扫描件装订在投标文件中(加盖投标人单位公章),提 供的材料须能体现企业财务能力,否则不得分。 |
企业业绩 | 2017 年 1 月 1 日(以竣工日期为准)以来承担过单项合同金额 700 万(含) -1000 万元(不含)公共建筑智能化施工业绩。每提供一个业绩得 1 分;2017 年 1 月 1 日(以竣工日期为准)以来承担过单项合同金额不低于 1000 万元 (含)公共建筑智能化施工业绩。每提供一个业绩得 2 分,满分 4 分。最 多提供 2 个评分业绩。备注: | |||
(满分 4 分) | 1)公共建筑包含办公建筑(如写字楼、政府部门办公室等),商业建筑(如 商场、金融建筑等),旅游建筑(如酒店、娱乐场所等),科教文卫建筑(如 | |||
文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、 | ||||
广播用房等)以及交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站、 | ||||
冷藏库等)。 | ||||
2)资格条件业绩不作为加分项业绩评审。 | ||||
注:业绩证明材料须同时提供业绩合同、中标通知书及竣工验收报告复印件或扫描 | ||||
件加盖投标单位公章上传至投标文件中。 | ||||
2.1.2 | 商务标评审 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合招标文件要求。 |
投标文件签章 | 符合招标文件要求。 | |||
投标函签字盖章 | 符合第七章“投标文件格式(商务标)”的要求。 | |||
报价唯一 | 只能有一个有效报价。 | |||
响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 项规定。 | ||
工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 | |||
质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 | |||
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 | |||
权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。 |
评标委员会将对进入商务标评审的投标人的商务标投标文件进行评审,商务标评审合格的投标报价为有效投标报价,取进入商务评审的投标人的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价,各投标人的投标报价得分按以下公式计算: | ||||
(1)投标人的投标报价低于或等于评标基准价得 60 | ||||
分; | ||||
投标 | (2)投标人的投标报价高于评标基准价:60-(投标 | |||
报价 | 投标报价评审 | 人投标报价-评标基准价)/评标基准价*100*0.7; | ||
评审 | 最终计算结果四舍五入保留两位小数。 | |||
标准 | 如商务标评审不合格,则在余下技术标合格的的投标 | |||
人中,每次只选取技术标得分高的一名投标人递补, | ||||
进行商务标评审,依此类推,最多递补两次。 | ||||
评标委员会计算出技术标和商务标合计得分,推荐技 | ||||
术标得分和商务标得分合计最高的投标人为第一中标 | ||||
候选人,其余依次为第二、第三中标候选人。 | ||||
注:最终评审结果四舍五入保留小数点后两位。 |
外省等同于“黄山杯”的奖项名称 | |||
北京 | 长城杯 | 安徽 | 黄山杯 |
上海 | 白玉兰杯 | 浙江 | x江杯 |
天津 | 海河杯 | 江西 | 杜鹃花杯 |
重庆 | 巴渝杯 | 湖北 | 楚天杯 |
黑龙江 | 龙江杯 | 湖南 | 芙蓉奖 |
吉林 | 长白山杯 | 四川 | 天府杯 |
辽宁 | 世纪杯 | 云南 | 云南省优质工程 |
内蒙古 | 草原杯 | 贵州 | xxx杯 |
山西 | 汾水杯 | 广东 | x匠奖 |
山东 | 泰山杯 | 广西 | 广西优质工程奖 |
陕西 | 长安杯 | 福建 | 闽江杯 |
宁夏 | 西夏杯 | 西藏 | 雪莲杯 |
甘肃 | 飞天奖 | 河北 | x济杯 |
青海 | xx源杯 | 河南 | 中州杯 |
新疆 | 天山奖 | 江苏 | 扬子杯 |
海南 | 绿岛杯 |
成得分;最后,评标委员会计算出技术标和商务标合计得分,推荐技术标得分和商务标得分合计最高的投标
评审标准见评标办法前附表。
3.1 评标活动将按以下步骤进行:
(1)评标准备;
(2)技术标评审;
(3)商务标评审:
(4)澄清、说明或补正;
(5)推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
3.2 投标评审:先评审技术标,后评审商务标。
(1)技术标评审顺序:按照形式评审、资格审查、技术方案、企业财务能力、企业业绩的顺序进行评
审。
(2)商务标评审顺序:按照商务标形式评审、响应性评审、投标报价评审的顺序进行评审。
3.3 技术标评审
(1)首先由评标委员会对投标人进行形式评审和资格审查,然后对形式评审和资格审查合格的投标人
的技术方案、企业财务能力、企业业绩进行评分,所有评委评分的算术平均值,即为该投标人的技术标最终得分。以上各项评审标准见评标办法前附表。
(2)技术方案得分、企业财务能力得分、企业业绩得分合计为技术标总得分,技术标总得分达 24 分及以上的为合格,并对技术标评审合格的投标人按得分由高到低的顺序选取 1—5 家(其中:3 家以下全部选取并适用本评标办法 3.6.1 条款,3-6 家选取 3 家,7—9 家选取 4 家,10 家及以上选取 5 家)进入商务标评审。如技术标得分出现并列的,先后按技术方案得分、企业业绩得分、企业财务能力得分高者优先,如以上
得分都相同,则由评标委员会投票确定排名顺序。
3.4 商务标评审
3.4.1 详见评标须知前附表 2.1.2 项。
3.4.2 投标文件计算错误的修正
3.4.2.1 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
(3)当单价与数量相乘不等于合价时,以单价计算为准,如果单价有明显的小数点位置差错,应以标出的合价为准,同时对单价予以修正。
(4)当各子目的合价累计不等于总价时,应以各子目合价累计数为准,修正总价。
3.4.2.2 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限(如有),评标委员会应当否决其投标。
3.5 投标文件的澄清和补正
3.5.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2 xx、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
3.5.4 细微偏差
(1)细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
(2)投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时,以投标函填报的为准。
(3)投标文件中填写的项目名称前后不一致时,以项目实际名称为准。
3.6 评标结果
评标结束后,评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。
3.6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照招标文件确定的方法,推荐中标候选人。
评标委员会在推荐中标候选人时,应遵照以下原则:
(1)评标委员会根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款的规定推荐中标候选人。
(2)如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后,因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的,
评标委员会可以否决全部投标;当有效投标不足 3 个,但所有有效投标报价低于招标控制价,且具备以下条件的,视为投标具有竞争性,可以继续评标:
所有有效投标报价低于招标控制价的 97%。
3.6.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。
3.6.3 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当包括以下内容:
(1)基本情况和数据表;
(2)评标委员会成员名单;
(3)开标记录;
(4)符合要求的投标一览表;
(5)无效投标情况说明;
(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表;
(7)经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件):
(8)经评审的投标人排序;
(9)推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人,则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜;
(10)澄清、说明或补正事项纪要。
4.1 关于评标活动暂停
4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。
4.1.2 发生评标暂停情况时,评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且
具备继续评标的条件时,由原评标委员会继续评标。
4.2 关于评标中途更换评标委员会成员
4.2.1 除非发生下列情况之一,评标委员会成员不得在评标中途更换:
(1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2)根据法律法规规定,某个或某几个评标委员会成员需要回避。
4.2.2 退出评标的评标委员会成员,其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
4.3 记名投票
在任何评标环节中,需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。
有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:
(1)不符合《电子招标投标相关要求》的有关规定,见投标人须知前附表《电子招标投标相关要求》;
(2)不符合投标人须知前附表 5.1 项规定的;
(3)
(4)第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的;
(5)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;
(6)内容不完整,或未按招标文件规定的格式填写、签字、盖章影响评审且不符合招标文件错误修正条件,或关键字迹模糊、无法辩认的;
(7)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交投标替代方案的除外);
(8)投标人名称与网上注册时不一致且投标文件中未提供变更证明的;
(9)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;所谓实质上响应,是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符,无显著差异或保留,或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制,纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;
(10)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的;
(11)投标工期超过建设工期,或投标函及其附录(如有)中无明确投标工期的;
(12)工程质量标准不满足(达不到)招标文件中提出的工程质量标准要求的,或投标函及其附录(如有)中无明确工程质量标准的;
(13)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
(14)评标委员会认定投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的;
(15)投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的;
(16)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;
(17)在公共资源交易活动过程中,同一项目(标段)的不同投标人,存在投标文件制作机器码或造价软件锁号相同的情况;
(18)违反法律法规规章相关规定的。
备注:评标委员会对其否决的投标,应附否决投标情况说明,并在告知评审结果时,向投标人公布。
第四章 合同条款及格式
发包人(全称):
承包人( 全称):建设方(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称: 。
2.工程地点: 。
3.工程立项批准文号: 。
4.资金来源: 。
5.工程内容: 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。 6.工程承包范围:
二、合同工期
计划开工日期: 年 月 日(具体时间以开工令为准)。计划竣工日期: 年 月 日。
工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为: 人民币(大写)(¥元); 本项目的合同价格按如下原则执行
合同价格 =∑单位工程清单控制价(最终控制价)*中标费率+其他经济签证*中标费率。
2.合同价格形式:总价合同。五、项目经理
承包人项目经理: 。
六、合同文件构成 x协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,
应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支 付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违 法分包
,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实 质性内容相背离的协议。
八、词语含义 x协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间
x合同于年月日签订。
十、签订地点 x合同在签订。十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效
x合同自生效。十三、合同份数
x合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执肆份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码:
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
详见《建设工程施工合同(示范文本) 》(GF- 2017 7-0201)中通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括:双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变
更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方监理人:
名 称:
资质类别和等级: ;联系电话: ;
电子信箱: ;通信地址: 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.2 永久占地包括:依据设计图纸确定 。
1.1.3.3 临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民
共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设
工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括:执行通用条款 ;。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:不提供;发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / ;
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)专用合同条款;(3)通用合同条款;(4)中
标通知书;(5)招标文件及其附件(含图纸和工程量xx);(0)投标文件及其附件;(7)标准、
规范及有关技术文件;(8)合同各方当事人确认构成合同文件的其它文件。
双方约定合同副本份数:本合同副本拾份(发包人陆份、承包人肆份)。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:发包人在工程开工前 7 天内提供。
发包人向承包人提供图纸的数量:伍套(包括竣工图用)。不足的由承包人自行复制,费用自理。
发包人向承包人提供图纸的内容:中标范围内的施工图。
图纸会审和设计交底时间:
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:包括但不限于供应采购材料清单、材料进场计划、施工组织计
划、项目班子成员、各种管理制度等。
承包人提供的文件的期限为: 开工前 7 天 。
承包人提供的文件的数量为:满足发包人、监理人所需,具体数量由发包人确定。
承包人提供的文件的形式为:纸质及电子版。
发包人审批承包人文件的期限:提供文件 7 天内审定完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:发包人施工现场办公室 ;发包人指定的接收人为: 。
承包人接收文件的地点: 承包人施工现场办公室 ;承包人指定的接收人为: 。
监理人接收文件的地点: 监理人施工现场办公室 ;监理人指定的接收人为: 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:执行通用条款
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:本项目地形图所示范围。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:承包人可利用场
x已有道路及交通设施,但承包人应自行考虑载荷和使用年限,并承担对其的加固、改造、修复、
重建等所有费用。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:保密,不得用于与本项目无关的单位和个人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:承包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:建设方或发包人自用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人承
担。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:工程总造价在招标范围内包定,除经批准的设计变
更、经济签证外,其它工程造价增减均不予签证计价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围: 若因当地政策调整,对部分工程进行删减,删减部分从
合同中扣除,以实际完成工程量结算 。
2. 发包人
2.2 发包人代表发包人代表:
姓 名: ;身份证号: ;职 务: ;
联系电话: ;电子信箱: ;
通信地址: 。 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:代表发包人办理工程相关事宜,协调解决相关单位的配合
事宜,全面行使工程进度、质量、费用、安全、工程变更、经济技术签证及现场管理等一切职责。
授权期限自工程开工至工程完成竣工验收移交之日。
监理工程师或发包人委派的工程师无权更改合同,也无权解除发包人和承包人的义务和责任。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的xx,xx:
(0)将施工所需的水、电、通迅线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、施工用
电由发包方指定接点,并满足施工要求,接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解
决,施工水电费在工程竣工结算时由总承包单位扣除。
(2)水准点与坐标控制点交验要求: 开工前,现场书面交验。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求: 不采用 ;发包人是否提供支付担保:否;
发包人提供支付担保的形式: 不采用 ;
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容:承包人向发包人提交完整的竣工图(含电子版)、竣工验收
报告及其他竣工资料;
承包人需要提交的竣工资料套数:4 套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后 10 天内。承包人提交的竣工资料形式要求:纸质版和电子版。
(6)承包人应履行的其他义务:承包人施工时必须与规划、电力、电信、广电、供水、市政、消
防等有关部门密切配合,保质保量完成施工任务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名: ;身份证号: ;建造师执业资格等级: ;建造师注册证书号: ;建造师执业印章号: ;安全生产考核合格证书号: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: ;
承包人对项目经理的授权范围如下:对内负责工程施工过程中质量、进度、造价、安全生产、x
x施工及质量缺陷等进行全过程等控制,对外负责与发包人、建设方、监理、其他分包单位、质
量安全监督部门等的联系与沟通等。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 见补充条款 20.5.6.2 。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:处以 3 万元罚款,
责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:见补充条款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:投标人更换项目经理及其他人员的违约责任:承包人
关键岗位人员原则上不允许变更;确需变更的,更换人员的资格等级不得低于被更换人员,更换
后的项目经理资历、水平不得降低。项目经理的变更应经住建委和招投标监督部门同意后,方可
办理变更。办理关键岗位人员变更手续时,项目法人应依约追究承包人的违约责任,变更项目经
理处以 50 万元/人次的违约金;技术负责人处以 30 万元/人次的违约金;变更其他人员处以 20 万
元/人次的违约金。
项目部组成的所有人员每月的驻场时间不少于 22 天,业主将采取定期和不定期相结合的形式对项
目经理、技术负责人及有关人员的在岗情况进行检查。在检查中发现项目经理未经批准,擅自离
开施工现场每天缴纳 5000 元违约金。技术负责人每天每人缴纳 5000 元违约金;其他人员每天每
人缴纳 3000 元违约金;累计缺岗达 20 天,记不良行为记录。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:见条款。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:工程开工前 7 天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:按违约处理。
3.3.4 承包人施工主要管理人员(除项目经理以外的主要管理人员,下同)离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准,发包人认可后方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:另行协商。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:另行协商。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:本工程范围内的所有内容。
主体结构、关键性工作的范围: /。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括:不允许。其他关于分包的约定: / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定: /。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场至验收交付使用
前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保: 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: /。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:见监理合同。关于监理人的监理权限:
发包人委托的职权:对工程进度、质量、费用、安全进行管理和控制,批准施工组织设计,审核
工程进度报表等(具体见监理合同)。_
需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)签发工程开工/复工、停工/暂停施工令;(2)审批承
包人报送的施工总进度计划及调整工期;(3)工期延期处理及工程延误的处理;(4)对确认的施
工图纸进行变更;(5)对施工组织设计、技术方案的调整;(6)较大施工质量缺陷处理;(7)工
程进度款的审查;(8)签竣工结算文件;(9)双方费用索赔;(10)对暂定材料质量、暂定价格的
确认;(11)安全事故处理。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名: ;职 务: ;
监理工程师执业资格证书号: ;联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
关于监理人的其他约定: / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) 见监理合同。;
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:/;
关于工程奖项的约定: / ;
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前 48 小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48 小时。
6. 安全xx施工与环境保护
6.1 安全xx施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构
设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】91 号)设置专职安全生产管理人员,并
按照相关内容及国家行业规范要求采取有效的安全措施,确保自身和第三人及xx环境的安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:
承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为,
保持项目的安定;并保护好现场和周围的人员和财产安全。
承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 承包人开工前 5 日内编制施工场地治安管理计划,经监
理人、发包人同意后公布实施。
6.1.5 xx施工
合同当事人对xx施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》。
6.1.6 关于安全xx施工费支付比例和支付期限的约定:已含在合同总价中,随工程进度款同期支
付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按招标文件约定,招标文件无约定的按
通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前 7 日内提供施工组织设计和总进度计划(含
进度计划网络图、横道图)
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到后 7 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划
群体工程中有关进度计划的要求:以监理单位开工令为准;工期及时间节点安排应服从和满足发
包人对于工程总体进度计划的安排,并能根据总体进度计划的需要进行调整。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后 5 天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后、开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:/ 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:/ 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签
订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工
进度;②重大设计变更而影响施工进度;③政策处理问题影响施工进度;④不可抗力,此延误工
期须在发现后七天内办理签证,逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: 每延期竣工一天,承包人支付 发包人合同价款的万分之一的违约金;工程延期 28 天以上的,每天按合同价款万分之二向发包人支付违约金;延期竣工 56 天以上的,发包人有权解除合同,并追究连带损失。同时投标人必须在合同签订后 7 日内(逾期一天处一万元违约金)上报施工进度节点,明确每月施工进度节点,严格按照节点工期施工,若发包人发现投标人违反节点工期,投标人需支付每天 2 万元违约金。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:总额不超过合同价款的 4%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:/。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1)双方另行确定;
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励:/ 。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:发包人不提供材料及设备。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按管理部门要求
和建设方、发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。
9 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所:按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备:按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件:/ 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:/ 。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定:
设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏,或理解不一致,发包人或其委托的
勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的,称为技术核定;技术核定不调整合同
价款,也不调整工期。
所有设计变更必须经设计、建设方、监理、发包人等书面同意方可实施,其他变更需经监理和发
包人书面同意。
工程实施过程中的变更及签证等资料必须按发包人要求及时办理,逾期视为放弃。
在工程移交前,发包人委派的工程师或监理工程师有权签发变更指令,承包人应按照指令来实施
变更,并进行工期和费用的估算,提交工程师。
发包人委派的工程师或监理工程师收到承包人的估算后,可以决定撤销、修改或确认实施该项变
更。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:(1)变更估价由承包人计算经监理人、承包人、现场跟踪审计、发包人签
字确认,(2)变更估价按工程进度款比例同期支付。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:7 天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限:7 天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:
/ 。
10.7 暂定价
暂定价材料 见中标价清单 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包
括施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额,发包人委托审计机
关审定后,按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的,承包人无权使用此
笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工
程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整:第 1 种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ;第 2 种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定: / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整。
第 3 种方式:其他价格调整方式: / 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
x合同为其他形式
x项目的合同价格组成为:
12.1.1 本项目的综合费率报价指:综合了本项目所有勘察费用、测绘费用、设计费、人工费、材料费、机械费,管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用的费率。
12.2.2 本项目的设计费用含在投标人的投标报价(投标综合费率)范围内,投标人自行考虑。
12.2.3 签约合同价:中标人的评标价作为本项目签订合同时的签约合同价。
12.2.4 合同价格:∑单位工程清单控制价(最终控制价)*中标费率+其他经济签证*中标费率。清单控制价按如下原则确定:
(1)工程实施前,根据审查或业主单位确认后的施工图,发包人组织编制工程量清单和控制价。编制完成的工程量清单和控制价,由发包人交承包人核对。
(2)本项目清单控制价依据《安徽省建设工程工程量清单计价规范》2018 及配套定额,材料单
价以开标时间截止前最新一期的的亳州市工程造价信息价格计算(信息价没有的,由招标人、监理单位、跟踪审计单位及施工单位四方根据市场询价协商确定)。
(3)中标人编制的清单控制价中不须包含预留金,投标人投标时无须单独列出。
(4)承包人自收到工程量清单和控制价之日起 15 日内,对工程量清单和控制价进行核对,并将所有疑问一次性提交发包人,若不提出则表示对该工程的工程量清单及控制价无任何异议;若经承包人核对工程量清单存在漏项、错项、单价有误的,按图纸和约定的计价规则调整。承包人对工程量清单、控制价提出异议的,必须附计算书和详细的工程内容及项目特征,否则发包人对此异议不予受理。
(5)工程最终结算价应结合审计部门审计意见确定。
(6)本项目要求依据投标人提供的最终图纸,编制完成的工程清单控制价不得超出本项目的项目概算,超出部分招标人不另行支付。
(7)清单编制费用按照国家规定标准计取,由中标人支付。
12.2.5 报价表格详见商务标投标文件报价格式。
12.2.6 变更原则:本项目为设计施工一体化项目,合同价格形式为总价合同。在本次招标范围内的一切内容均不予变更。因中标人设计失误产生的一切经济损失由中标人承担。因招标人原因引起经济签证的结算比例应与本次中标人的中标费率保持一致,材料价格与编制施工图预算的依据保持一致。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付:
预付款支付比例或金额:发包人在合同签订后支付合同暂定总价(不含预留金)30%工程预付款
(合同外增加的项目或工程量不再追加预付款),预付款在合同生效后并收到承包人提供的预付款
保函和履约保函并且承包人已经向监理工程师提出了预付款申请并得到批准后的一个月内支付合
同暂定总价(不含预留金)的 30%。
预付款支付期限:/ 。
预付款扣回的方式:支付进度款时,对预付款进行同比例扣回(每次扣回预付款的 25%,分 4 次
扣完) 。
12.2.2 预付款担保
预付款担保的形式为:保函 ;
预付款担保退还时间:项目完成 30%的工程量后退还。
12.3 工程进度款支付
12.3.1 付款周期
关于付款周期的约定:预付款 30%,之后按月支付进度款,每月付至审定工作量的 70%(设备进场报验及安装后视同完成相应工程量),支付进度款时,对预付款进行同比例扣回(每次扣回预付款的 25%,分 4 次扣完),扣回事项与进度款同期结算,工程竣工验收合格后付至审定工程量(高于合同价按合同价执行)的 85%,工程结算审计后 30 日历天内付至结算价的 97%,余款待质保期满后付清(无息)。
12.3.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按已完并经建设方、监理人、跟踪审计人、发包人签字确认的
工程量编制进度付款的申请单。
12.3.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:一式四份分送建设方、监理人、跟踪审计人、发
包人。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: 不采用 ;
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 不采用 ;
12.3.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限:48 小时。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:48 小时。
(2)发包人支付进度款的期限:进度款支付证书签发二周内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 按同期银行贷款利率支付违约金 。
12.3.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: 不采用 ;
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 不采用 ;
12.3.6 农民工工资管理
1、本工程农民工工资实行专用账户管理,承包人设立的专用账户开户行为: ,账号:;
2、本工程工资性工程款元;其中工资性工程预付款元。
3、发包人在监理人签发开工报告前,将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起,分 1 次扣回工资性工程预付款。
4、发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。
5、承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单,每月 10 日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。
6、工程竣工后,经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后,发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续,农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过: 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:双方商定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:双方商定。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后 7 天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:执行通用条款 。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:执行通用条款 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序工程试车内容:/
(1)单机无负荷试车费用由/ 承担;
(2)无负荷联动试车费用由/ 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: 不采用 ;
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后 3 天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后 28 天内。竣工结算申请单应包括的内容:执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:收到竣工付款申请单 28 天内。发包人完成竣工付款的期限:签发竣工付款申请单 28 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:执行通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷期满且工程竣工验收合格 2 年后。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请 28 天内。
(2)发包人完成支付的期限:申请签发后 14 天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:24 个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第 3.7
条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: / ;
(2)5%的工程决算价款;
(3)其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定:质保期满后各方如无质量争议,发包xxx剩余质量保证金
(无息)。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24 小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: /
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:双方另行确定。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行确定。
(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方另行确定。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方另行确定。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行确定
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方另行确定。
(7)其他: / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:双方另行确定。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:因承包人原因出现下列情形的,发包人可依法解除
合同:(1)关键岗位人员变更未经发包人同意擅自长期脱岗离岗不履行职务的;(2)工期严重滞
后(超过合同工期 50%及以上的)经催告后在合理期限内仍未采取有效措施的;(3)质量、安全
行政主管部门现场检查中发现问题要求整改,拒不整改的或多次(3 次及以上)整改不到位的;(4)
拖欠劳务人员工资,引起群体性事件的;(5)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要
义务的;(6)有证据证明承包人无能力继续履行义务的;(7)法律、法规规定或合同约定的其他
情形。施工过程中如承包人违约造成的合同解除,招标人只支付已完成工程量 50%的价款,并且
履约保证金不予退还。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行确定。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定:承包人在施工前须购买安全生产责任险、意外伤害保险、工伤
保险及建筑工程一切险,各项保险由承包人自行购买并承担所有费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定: / 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: / 。选定争议评审员的期限: / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。
其他事项的约定: / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: / 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:
(1)向 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 工程所在地 人民法院起诉。
20.5 补充条款
20.5.1 承包人应按xx施工、安全防护要求进行施工,施工现场的保护由承包人负责,由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。
20.5.2 承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工,如需调整需提前 25 天向发包人提出申请,并经批准后方可实施。发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等,如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚,承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止,并承担由此产生的一切费用。
20.5.3 工程所需要的设备、材料全部由承包人负责采购,承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家制定的有关产品质量标准规范的标准、国家建材行业标准要求。承包人在实际采购时需提供样品,且必须经建设方及发包人同意后方可使用。若承包人不能提供合格的样品或提供的样品质量不能满足设计、建设方或发包人要求,承包人应承担由此产生的一起损失,同时发包人有权勒令其材料退场,并保留自行采购的权利,所发生的费用从承包人的合同价中扣除。所有材料卸车、验收、保管、检验等有关费用由承包人自理。
20.5.4 承包人应提供材料原产地证明、材质合格证书,经检验合格后方能使用于工程中。若材料产地与合同要求材料不符,发包人同样有权自行采购,所发生的费用从承包人的合同价中扣除。
20.5.5 项目管理班子人员配备必须符合招标文件和投标文件要求,项目经理、技术负责人必须常驻施工现场,否则,合同无效。项目管理班子没有按投标文件要求配备,违约责任按合同条款执行。
20.5.6 项目经理、技术负责人违约责任按合同条款执行。
20.5.7.发现投标人存在挂靠、项目经理累计缺岗 28 天以上,交付逾期 56 天以上,不服从业主和监理管理,不履行合同和投标承诺,严重违反项目所在地相关政策等,均视为严重违约,业主有
权给予不良行为记录或者清场,清场的工程款支付按照实际完成工程量及审计后价款 50%支付,其余款项作为违约金不予支付。
20.2.8,安全xx管理专项要求:
安全xx施工专项要求
投标人必须严格遵守安徽省、亳州市、涡阳县等专项安全xx施工管理规范要求。严格按照涡阳县政府投资项目xx创建考核办法加强现场安全xx施工管理。
附:涡阳县政府投资项目xx创建考核办法
为贯彻执行县委、县政府关于创建全国xx城市的总体部署,进一步加强建筑施工现场xx城市创建工作,特制定本办法:
考核内容
(一)宣传xx城市创建工作情况。要充分利用建筑工地宣传栏、施工围墙围挡
(每隔十米一块宣传牌)、标语标牌、安全教育培训和技术交底等多种方式、多种途径宣传建筑工地xx创建工作。施工现场围墙围挡上必须设置公益广告,企业宣传广告和公益广告在围墙外立面应均匀布置,公益广告所占面积(或数量)不得低于总量的50%。宣传牌原则上每2月更换一次;临时出现破损,要立即更换;按业主及建设主管部门要求进行更换。
(二)实行规范化封闭管理情况。施工场地围档不低于1.8米,墙面用绿篱全覆盖。施工现场采用防锈铁花大门或封闭式大门,大门应做到美观、大方,大门侧应设置供人员进出的专用通道及门卫室,设置门禁系统。无车辆出入时,大门应关闭。大门口醒目处设置九牌两图内容应包括:农民工工资发放公示栏、工程概况及人员概况、安全生产牌、消防保卫牌、十项安全技术措施、安全生产六大纪律牌、工地xx施工牌、“三宝、四口”防护规定牌、工地环境卫生制度、施工平面布置图、安全警示牌及消防设施平面布置图。
(三)建筑工地扬尘污染防治6个百分百。施工工地xx100%围挡。物料堆放100%覆盖,施工现场路面100%硬化,施工过程100%湿法作业,出入车辆100%冲洗,渣土车辆100%密闭运输。
(四)环境卫生管理情况。施工现场材料分类码放整齐,不得超高,设标识牌。现场建立垃圾分拣站,并定期清运,做到不遗撒。设置工具式材料加工棚,包括钢筋棚、木工棚和搅拌棚等,现场必须进行场地硬化,加工棚立柱及各部件并符合其相应的标准规范,并设置黑黄相间的油漆警示标记。
(五)非施工区管理。企业必须保持施工现场、办公区、宿舍、食堂卫生清洁,
门窗、玻璃及各种设施齐全完好,每天有专人打扫,施工现场每天洒水不少于两次。
1.所有上述内容要求为现场最低要求,投标企业必须保证现场管理不低于上述要求。
2.业主、监理单位将严格按照中标人投标承诺及相关法律法规对现场安全xx施工进行督查考核,第一次检查不符合xx创建要求的,限期3-7天内整改完毕;期限内没整改完毕的,扣除安全xx施工费5%,限期3-7天内整改完毕;再不整改完毕的,扣除安全xx施工费10%;如再不整改,上报建设主管部门,建议对其公司记不良记录并扣除全部安全xx施工费。
注:业主有权根据当地政府相关专门或者临时性政策要求对现场xx创建进行调整,若中标人不予配合,业主有权指定他人先行给予施工,相关费用由中标企业支付。
附件
协议书附件:
附件 1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:
附件 2:发包人供应材料设备一览表附件 3:工程质量保修书
附件 4:主要建设工程文件目录
附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6:承包人主要施工管理人员表
附件 7:分包人主要施工管理人员表附件 8:履约担保格式
附件 9:预付款担保格式附件 10:支付担保格式附件 11:暂估价一览表
附件 1:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 | 建设规模 | 建 筑 面 积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 (元) | 开工日期 | 竣 工日期 |
附件 2:
发包人供应材料设备一览表
序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 质量等级 | 供 应 时间 | 送达地点 | 备注 |
附件 3: (房屋建筑)
工程质量保修书
发包人(全称):承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就
(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下: 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年;
3.装修工程为 年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;
5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7.其他项目保修期限约定如下:。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程通过竣工验收之日起计算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): 承包人(公章): 地 址: 地 址: 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码:
附件 4:
主要建设工程文件目录
文件名称 | 套数 | 费用(元) | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
附件 5:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
附件 6:
承包人主要施工管理人员表
名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
一、总部人员 | |||||
项目主管 | |||||
其他人员 | |||||
二、现场人员 | |||||
项目经理 | |||||
项目副经理 | |||||
施工员 | |||||
质检员(质量员) | |||||
安全员 | |||||
资料员 | |||||
造价员 | |||||
取样员 | |||||
其他人员 | |||||
附件 7:
分包人主要施工管理人员表
名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
一、总部人员 | |||||
项目主管 | |||||
其他人员 | |||||
二、现场人员 | |||||
项目经理 | |||||
项目副经理 | |||||
施工员 | |||||
质检员(质量员) | |||||
安全员 | |||||
资料员 | |||||
造价员 | |||||
取样员 | |||||
其他人员 | |||||
附件 8:
履约担保
(发包人名称):
鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)为(工程名称)的中标人,应承包人申请,我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写)元(¥)。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲
裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)地 址:
邮政编码:电 话:
传 真:
年月日
附件 9 :
预付款担保
(发包人名称):
根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与
(发包人名称)(以下简称“发包人”)
于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写)元(¥)。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清
止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方
的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲
裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真:
年月日
附件 10:
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)
《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:)。二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为:连带责任保证。
2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。
八、保函的生效
x保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签字)地 址:
邮政编码:传 真:
年 月 日
附件 11:
11-1:材料暂估价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
11-2:工程设备暂估价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
11-3:专业工程暂估价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
(注:若联合体中标的,联合体双方均须签订合同,并在合同后附联合体协议。签订合同时此段文字删除。(不允许联合体投标,不需此段文字,项目负责人自行删除。))
备注:本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方,以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。
合同附件:
承 诺 书
为维护招投标工作的严肃性,甲乙双方郑重声明并承诺如下:
一、双方已明确知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目招标公告和招标文件关于签订书面合同的相关规定:
(一)《中华人民共和国招标投标法》第四十六条:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
(二)《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条:招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
(三)本项目招标公告和招标文件关于签订书面合同的相关约定(详见本项目招标公告和招标文件)。
二、双方承诺严格按照上述规定签订 的书面合同。如有违反,自行承担一切法律责任和后果。
甲方: (公章) 乙方: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
时间: 年 月 时间: 年 月
第五章 发包人甲方要求
前注:
1.招标文件(包括货物清单和发包要求)中的推荐产品品牌或参考产品品牌(如有),是为了说明该产品的技术规格及质量要求,投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的,均可以参加投标;
2.对于货物清单和发包要求中要求提供的证书、检测报告及其他有关证明文件,按要求在投标文件中提供;
3.本需求中提出的技术方案仅为参考,如无明确限制,投标人可以进行优化,提供满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)技术方案或者设备配置,且此方案或配置须经评标委员会审核认可;
4.为鼓励不同品牌的充分竞争,如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,投标人可对该参数或要求进行适当调整,并应当说明调整的理由,且此调整须经评标委员会审核认可;
5.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担;投标人应自行踏勘施工建设现场,如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工,投标人自行承担一切后果;
6.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险,中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票,费用含在本次投标总价中,中标后不作调整。
7.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求,请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系招标公司,或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。
备注:以上设计阶段均为从方案到施工图全过程设计。
投标人的设计清单中应至少包含本章《主要设备参数及推荐品牌要求》中的设备,投标文件中须明确所投设备。
投标阶段无需提供图纸。
一、项目概况
涡阳县天静宫街道初中位于涡阳县闸北路东侧龙山路南侧。整体工程由教学楼、宿舍楼、风雨操场、食堂、行政综合楼、大门组成。
学校用地面积约 5.5 万平方米,总建筑面积约 3.4 万平方米,建筑局部地下一层(设备用房),
地上最高为 5 层。建成后学校可容纳 2100 学生(42 个班)。
二、系统设计范围
设计范围包括:校园内的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程系统、综合管路系统、视频监控系统、校园广播系统、信息发布系统、多媒体会议系统、智慧黑板(含讲台)等智能化设施,功能教室、报告厅和计算机教室的智能化设施配置。
三、各子系统设计需求 1、综合布线系统
综合布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使语音和数据通信设备、交换设备和
其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。设计要求
综合布线系统应考虑设计校园点、语音点、设备网点,具体要求如下:工作区子系统
办公区信息点设计原则:每个工位(10 平米左右)设置 1 组(校园网+语音网);
教学区信息点设计原则:每间教室按照 3 个信息点布置(智慧黑板、讲台、IP 广播);其他区域信息点设计原则:预留发布屏等设备网信息点。
水平子系统
水平子系统线缆采用六类非屏蔽双绞线,并能适应信息设备使用连接的需要。每一个信息插座到管理间(弱电井)都用水平线缆连接。从管理间出来的每一根双绞线都不能超过 90m,所有水平线缆都穿金属线槽、管至墙上的信息插座。光纤信息点水平线缆采 4 芯单模光缆。
管理间子系统
管理间设置在弱电井内,管理间系统由铜缆配线架(语音、数据)、光缆配线架、理线架、相关跳线及机柜组成。管理点为连接其他系统提供连接手段。配线架连接用户的 UTP 水平电缆采用六类配线架,连接主干光缆采用光纤配线架,连接电话主干大对数采用 110 型配线架。所有配线
架都有明显位置用于标识线号和色标。所需连接跳线都可以提供快接式,无需专用工具进行修改、管理和系统维护。
垂直干线子系统
垂直干线子系统提供建筑物的干线电缆的路由,它的主要功能是连接设备间(机房)和管理间(电气间),通常由垂直大对数铜缆(电话用)和光缆(网络用)组成,它的一端端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。垂直主干规格在满足参数的前提下自行配置,应考虑充分预留。
设备间子系统
设备间系统是由设备间中的语音配线架、光缆配线架、理线架、相关跳线、机柜组成及各弱电系统支撑硬件(如:服务器、核心交换机、防火墙等)等构成。
主要选型要求
所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理,接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和颜色标签,以标明线号、线位、区号和房号。
综合布线系统产品必须选用技术成熟、质量可靠的六类非屏蔽产品,整个布线系统在工程验收后由厂家提供不低于 20 年的系统质量及应用保证证书。
2、计算机网络系统
计算机网络设计目标是要满足业务数据、图像等信息传输,必须具有高可靠、高带宽、高性能,以确保连接的高效性;必须具有高品质和高效率,必须支持服务质量保证,全面的可管理性,安全的防火墙功能,灵活多样的组网及升级方式,以充分利用网络和系统资源。
本次计算机网络系统主要完成学校网络建设,包括校园网、设备网的建设。校园网建设
校园网为涡阳县天静宫街道初中最大最重要的网络系统,本次校园网网络根据整个园区布局、管道设计等实际情况,结合不同功能分区采用不同的网络结构进行设计。校园网按照xxx路、千兆到桌面的架构建设。校园网分成二层架构,核心及接入。校园网络接入点数量大,安全要求高,结合虚拟化技术提高核心的使用效率。
设备网建设
x次设计大部分智能化系统为网络架构,为此规划建设一套设备网。设备网规划万兆核心,千兆到前端的架构建设,承载信息发布、校园广播系统数据传输,多个子系统相对逻辑隔离,实现有控制的互访。
网络安全建设
根据相关要求,配置防火墙网络安全设备,确保网络安全、高速运行。
3、机房工程
机房工程主要建设内容包含网络机房及监控室,网络机房位于综合楼二层机房(面积:100
㎡),因本项目消防控制室实际面积有限,不满足监控室使用需求,因此,本项目网络机房与监控室共用。网络机房区采用微模块机房设计,监控室作为安防管理人员值班的场所,整体建设参照
《数据中心设计规范》GB50174-2017 中 B 级标准建设。建设内容如下:
1)微模块机房(含 UPS 不间断电源系统、供配电系统、空气调节系统)
2)供配电系统
3)监控室 UPS 不间断电源系统
4)防雷、接地系统
5)空气调节系统
6)灾害防护系统
7)机房消防系统
8)防雷、接地系统
4、综合管路系统
统筹天静宫街道初中整体智能化综合管网系统设计,对各单体楼内垂直线槽、水平线槽的统一规划。避免各系统间管线在平面和竖向空间位置上冲突与干扰。降低在各系统管线实施中的造价投入。
充分运用总包已管理管道,避免重复建设。
室内水平、垂直桥架包括 UPS 电源桥架、综合布线桥架和安防桥架等,桥架设计规格根据线缆数量来计算,线缆在桥架里占到的空间不大于 45%。
电线管采用 JDG20、JDG25 国标管。
5、视频监控系统
视频监控系统是校园综合安防系统中最关键的系统。校园监控系统将以打击、预防违法犯罪为目的,在学校室内外公共区域设置视频监控点,将监控图像实时传输到,通过对监控图像的实时浏览、回放等方式,使相关职能部门直观地了解和掌握监控区域的治安动态,有效提高校园治安管理水平,同时对图像进行实时存储,为各类突发事件提供反查的凭证。
前端摄像机
采用高清系统架构,根据不同的应用场景,选取不同功能的前端摄像机,存储时间不低于 30天,消防控制室设置监控显示大屏。厨房设置明厨亮灶大屏。
安装要求:摄像机采用供电方式,半球摄像机吸顶安装,枪机壁装/吊装。周界围墙区域每隔 50 米设置 1 个室外枪机;
校园每个出入口考虑设置室外枪机+室外球机进行覆盖;校园园区内各路口考虑设置室外枪机覆盖;
校园主要道路每 50 米左右设置一个室外枪机;
校园园区大型公共区域:如广场,操场等设置球机;
各个单体楼:每栋单体楼的主要入口处设置采用 1-2 个室内枪式摄像机或者半球摄像机覆盖;电梯内安装专用摄像机;楼道内设置一个室内枪式摄像机,覆盖整个通道;教学楼出入口设置人脸识别摄像机,实现批量人脸识别功能;
食堂:售饭窗口设置枪式摄像机覆盖,后厨区监控全覆盖,就餐区监控全覆盖;教室设置教学监控摄像机。
信号传输方式
基于对室内安防接入考虑,信号采用基于网络的全数字传输方式,采用设备网作为传输的基础网络。
供电方式
安全技术防范系统的供电要求非常高,考虑系统稳定性,本系统采用 UPS 供电给 POE 交换机,由 POE 交换机对摄像机供电,室外摄像机、球机等有特殊需求的独立供电。
控制中心
监控室是监控联网系统实施中心枢纽,负责管理所有监控点的视频监控、报警信息处理、监控室用户权限、终端用户权限等级管理、系统帮助等工作。监控室后台数据服务器保存有所有监控点的设备参数、用户管理信息、信息日志存储、应急策略联动等数据,是整套系统的大脑。
6、校园广播系统
校园广播系统是每个学校不可缺少的基础设施之一,我国现有的各类学校基本上都有公共广
播系统,它主要用于各种公共场合,如举行全校的活动、通知、升国旗、课间操、课间音乐、表扬先进、召开全校大会等。
结合学校项目广播应用的特殊性,校园广播系统同时可以满足学校内部考试要求。系统架构
公共广播覆盖室外园区、室内公共区域、各类教室,主要满足日常背景音乐的需求,兼顾教学通知、打铃、应急报警及指挥等功能。
室外公共广播、室内公共区域公共广播采用模拟+数字的架构部署,各类教室公共广播采用全数字架构部署,确保每一间教室均可实现点对点控制。系统由功率放大器、寻呼话筒、终端扩声喇叭等组成。
主机:广播控制中心可以对任意区域或者区域组合进行广播;配置有寻呼话筒的广播分控室,可以对任意区域或者区域组合进行广播;
寻呼话筒:负责对任何一个区域呼叫,本地话筒可以外接音源对任何一个区域播放背景音乐;音源设置:(1)用于接收广播节目的调频调幅收音机;(2)寻呼话筒设置在广播站内;(3)
多套音源设备及多种音源输入途径,保证了广播节目的多样性,从而利用主机本身的功能特性,轻松的实现不同区域按照实际使用要求,播放不同的音乐或者业务广播。
7、信息发布系统
系统具有分布式区域管理技术,跨平台管理特点,真正实现了同一系统中不同终端区分受众的传播模式。通过该系统,用户可以轻松地构建一个集中化、网络化、专业化、智能化、分众化的多媒体信息发布系统,该系统提供功能强大的信息编辑、传输、发布和管理等专业服务。
设计要求
根据学校的功能特点设置室外 LED 大屏(43 平方以上 P6 全彩屏)、各类显示屏,以满足校园信息发布的需求。
8、多媒体会议系统
涡阳县天静宫街道初中会议系统结合学校会议室实际面积以及实际使用需求,现规划设计如下所示:
序号 | 会议室名称 | 面积 | 数量 | 建设内容 |
1 | 综合楼五楼会议室 | 96 ㎡ | 1 | 86 寸会议一体机 |
9、智慧黑板(含讲台)
随着现代化教学的不断发展,对教学内容的直观化、集成化、信息化、智能化的要求越来越高。首先应考虑的是作为教学主体的教室,为了满足以上的要求,就需将各种现代教学媒体与传统教学媒体有机地结合起来,集成于一体形成一个功能齐全,操作方便的多媒体教学系统,已成为现代化学校教学中心必须具备的电教基础设施,也是学校电化教学的标志。
建设联网型集中控制的多媒体教学系统。
系统授课教师操作简单、智能,易管理,减少管理教师工作量。设计需求如下表:
序号 | 教室类型 | 数量 | 位置 | 设计施工范围 |
1 | 教室 | 42 | 普通教室 | 智慧黑板,讲台(42 间) |
其余教室预留管线。
10、功能教室
建设校园信息化目的一方面在于开展智慧化教学,其中功能教室可以让学生能够主动学习、会思考和聪明起来;另一方面要将优秀教师的教学方式方法复制出去,让所有教师都能够开展智慧化教学。开展智慧化的教学、实现优秀教学方式方法的复制,就需要支撑智慧化教学的课堂教学环境、支撑优秀教学方式传播和复制的支撑环境、支撑教学和教学方式方法传播的组织管理环境,以及保证上述环境有效运转的基础支撑条件。有了智慧教学的环境,不等于就能够有效开展智慧化的教学。教师必须掌握智慧教学的理论、方式和方法,并在教学过程中践行智慧的教学方式和方法,而且不断地探索新的方式、方法。这就需要对教师进行培训,并通过课题研究、应用指导与示范等活动,有效地推进智慧教育。
按照以上的思路,建设内容总体上包括校园信息化应用系统、基础网络硬件及终端环境、培训与应用指导三个部分。
本次功能教室规划如下:
序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 设计范围 |
1 | 数字化实验 室 | 2 间 | 教学楼 一楼 | 2 间理化生数字化综合实验室;配套设备、装修、桌椅板凳、 空调、窗帘。 |
2 | 精品录播教 室 | 1 间 | 综合楼 二楼 | 1 间科学教室作为精品录播教室;配套设备、装修、桌椅板凳、 空调、窗帘。 |
11、报告厅
涡阳县天静宫街道初中报告厅是学校举行重要学术活动、召开大型重要会议的场所。基于这样的需求来规划,报告厅的主要要求设计满足会议室的视频显示、音频扩声、多媒体集中控制、等使用需求。
序号 | 厅堂名称 | 数量 | 音响扩声系统 | 数字会议发言系统 | 视频显示系统 | 集中控制系统 | 舞台灯光系统 | 舞台机械系统 |
1 | 报告厅 | 1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
注:本表中★含义为包含。
本报告厅主要用于大型会议、学术报告交流会及小型演出使用,配备了数字会议系统、音响扩声系统、视频显示系统(至少采用 35 平方以上 P4 全彩屏并配套辅助显示屏幕),舞台灯光系统、舞台机械系统、中央控制系统来满足使用需求,本次设计施工范围还应包含报告厅座椅板凳以及装饰装修。
12、计算机教室
多媒体计算机教室建设是一套完整的教学解决方案,集计算机、配电、制冷、综合布线等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运营费用。
本次在综合楼三楼规划设计两间计算机教室,采用云桌面方式部署。具体设计需求如下:
序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 设计施工范围 |
1 | 计算机教室 | 2 间 | 综合楼 三楼 | 2 间计算机教室;配套设备、装修、桌椅板凳、空调、窗 帘。 |
4.1 投标阶段成果
1.设计成果:表现形式为电子文件等,其设计深度、设计能力是为本次评审因素。方案设计要以国家现行有关规范、标准为依据,符合现行设计技术 要求和建筑功能要求。其内容应包括:
(1)设计综述:总设计说明、主要建设思路、设计理念。 (2)设计图纸:中标后提供。
(3) 主要材料设备表:注明材料选材、规格及主要技术参数,设备选型、数量及主要技术参
数。
(4)其它应该说明的内容。
2.施工组织设计:拟采用的针对本工程的初步施工方案和进度计划等(主要包括施工组织机构、
施工总平面图、施工网络计划图、重要部位施工方法说明、劳动力组织、机械配备,并含拟投入主要施工机械设备表、人力投入、施工技术、工期计划及工期保证措施、质量保证措施、安全施工措施、xx施工措施等,无需指明具体人员情况);
4.2 深化设计方案阶段
中标后的方案深化设计要求(包括但不限于以下内容),并最终提交相关部门确认深化方案。表现形式为书面文件和电子文件等,方案设计要以国家现行有关规范、标准为依据,符合现
行设计技术要求和建筑功能要求。施工图阶段据深化方案提供完整的施工图,并负责通过相关部门审查合格后用于工程施工。
五、工程实施过程中服务
投标人的投标报价应包括完成设计和施工过程中原建筑拆除、恢复、协调、清理现场及其它可能涉及到的所有内容和所有费用的综合报价。包括但不限于以下:
1.设计过程:
(1) 投标人费率报价中应考虑设计费,设计费不单独报,无论工程方案如何变化,中标人必须及时、高质量地完成相应的设计调整,同时招标人不再另行增加设计费用。
(2)施工图完成后中标人负责办理施工图审查及报送相关部门审查认可。 (3)项目完工后投入使用前,中标人负责做好运营相关人员的培训工作。 2.施工过程:
(1)中标人自行采购的材料、设备应满足设计和规范要求的质量等级,并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。
如招标人和监理单位对某种或某些材料、设备的质量有异议,有权提出停止使用的要求,中标人必须服从该要求。若该材料、设备经权威检验部门鉴定确有质量问题,由此而发生的一切费用由中标人自负。
(2)因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 (3)招标人在工程实施过程中按规定程序提出变更要求,中标人不得拒绝执行。
(4)后续服务时限:工程竣工验收合格后提供的整体服务时限为贰年。所产生的所有保管、维护等费用在保修期内的均由中标人承担;维修内容超出保修期的部分所需费用,招标人支付中标人所支出的成本费用 。
贰年以后所发生的服务费用执行市场标准(属保修期范围内的部分仍执行国家规定的保修要求)。
六、其它
招标人有权与中标单位对中标技术方案进行协商调整,以更好地符合招标人需要,中标单位提供的设计方案应确保通过主管部门审批。
五、主要设备参数及推荐品牌要求
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、非屏蔽单股线,铜芯材质:优质无氧铜,芯线外被:HDPE,护套材质:PVC 2、通过 ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ 带宽测试要求; 3、适当的外径,安装时不易扭绞和卡住; 4、护套是 PVC; 颜色可供多种选择 5、提供线缆长度标记,减少浪费 6、具有十字 PE 骨架,保证传输性能 7、电气性能: 8、直流电阻 ≤9.5Ω/100m 9、特性阻抗 100±15Ω 10、绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 11、线对直流电阻不xx ≤2.5% 12、工作电容 ≤5.6nF/100m 13、物理性能: 14、电缆对数:4 对 15、导体材料:无氧圆铜(纯度大于 99.99%) 16、线规:23AWG ≥0.57mm 17、电缆外径:≥6.1mm 18、绝缘材料:HDPE(实心聚烯烃) | 普天汉飞、xx驰、xx朗、天诚、德特威勒 |
2 | 光纤连接器 | 1、光纤端面高精度研磨,拥有最高的连接性能,极低的插入损耗; 2、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用; 3、工厂预端接并 100%测试合格,确保产品质量及传输性能; 4、可提双芯、LC、型光纤跳线; 5、可提供 0.9mm、2mm、3mm 等不同线径的跳线,适用不同安装需求; 6、结构特征: 7、插针 陶瓷氧化锆 8、插头主体 PC 9、护套材质 阻燃 PVC 10、长度、芯数 可定制 11、跳线最大xx(2mm 线径以上)≥ 400N 12、跳线最大耐压强度(2mm 线径以上) ≥15N 13、插入损耗 <0.2dB 14、最大插入损耗 ≤ 0.30dB; 15、重复性 ≤ 0.10dB; 16、★投标时需提供光纤连接器xx认证证书扫描件并加盖投标单位公章; | 普天汉飞、xx驰、xx朗、天诚、德特威勒 | |
3 | 计算机网络系统 | 校园网核心交换机 | 技术参数要求: 1、整机独立主控引擎插槽≥2 个,独立业务插槽≥3 个,系统电源槽位≥2 个; 2、★要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52 个或业务插槽≥5 个,投标时需提供官网全屏截图扫描件和链接证明并加盖投标单位公章; 3、为提高机房空间利用率,节约空间成本,要求采用紧凑型机框 设计,设备高度<=4U; | 华为、浪思、锐捷、中兴、迈普 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
4、★交换容量≥160Tbps,包转发性能≥36700Mpps,投标时需提供官网全屏截图扫描件和链接证明并加盖投标单位公章; 5、支持静态路由,支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGP4 等动态路由协议; 6、★为了适应机柜并排部署,机箱业务板卡区采用后出风风道设计,投标时需提供设备散热气流流向截图扫描件并加盖投标单位公章; 7、支持虚拟化功能,能够将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备; 8、设备支持软件定义网络 SDN,符合 OpenFlow 1.3 协议标准,支持 SDN 和 SDN Ready 功能; 9、★支持专门针对 CPU 的保护机制和基础网络保护机制,即使在受到攻击的情况下,也能保护系统各种服务的正常运行,保持较低的 CPU 负载。投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章; 10、支持 IPV6 SAVI 防地址欺骗解析欺骗策略;配置要求: 1、每台配置主控引擎≥2 个、电源≥2 个; 2、每台配置千兆电接口≥24 个、xxx接口≥48 个、SFP+xxx接口≥8 个,所有网络接口为业务板接口,非主控引擎板接口; | ||||
4 | 24 口千兆交换机 | 1.固化千兆电接口≥24 个,独立千兆 SFP 光接口≥4 个; 2.交换容量≥3.3Tbps,包转发率≥125Mpps; 3.支持 IPv4、IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 等三层路由和组播功能; 4.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章; 5.设备采用无风扇静音节能设计,支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术,最低功耗≤24W; 6.支持 openflow 1.3 协议;支持零配置,支持 CWMP(TR069)协议; 7.支持专门基础网络保护机制,增强设备防攻击能力,即使在受到攻击的情况下,也能保护系统各种服务的正常运行,保持较低的 CPU 负载,从而保障整个网络的稳定运行; 8.★支持设备虚拟化功能,能够将 9 台物理设备虚拟成 1 台逻辑设备,同时虚拟化故障恢复时间小于 30ms,投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章; 9.★设备自带云管理功能,支持一键设备发现,并在线生成交付验收报告;支持一键全网巡检操作,随时随地掌握网络健康状况,并自动生成巡检报告;支持短信认证、微信认证、web 认证,支持认证页面自定义等,投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并 加盖投标单位公章。 | 华为、浪思、锐捷、中兴、迈普 | |
5 | 防火墙 | 1、硬件要求:1U 标准机架尺寸,2 个 USB 接口,1 个 RJ45 串口, 1 个 RJ45 管理口,4 个千兆电口,1 个接口扩展槽位,网络层吞吐 量 2Gbps,应用层吞吐量 600Mbps,最大并发会话数不低于 100 万,每秒新建会话数不低于 2 万。一年硬件质保与软件升级服务。 2、能够在一条策略里配置源/目的 IP 地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。 3、支持用户以安全区、IP 地址(网段)、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制,包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每 IP 的进行 应用流量控制。 | 绿盟、锐捷、华为、新华三、迪普 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
4、支持配置向导功能,可针对常见组网配置提供指导以帮助管理员快速部署上线设备;并且能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用。 5、内容安全:内置恶意站点识别库,具有对恶意站点的防御阻断能力,收录不少于 60 万恶意站点包括常见钓鱼网站和挂马网站;可支持以文件扫描方式查杀病毒。 6、★内网风险管理:可识别并分析内网主机的接入数量和资产属性,可不通过主机扫描等技术,即可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息,并计算或设置主机资产风险,能够针对高风险资产进行屏蔽,投标时需提供配置截图扫描件并加盖投标单位公章。 7、★支持事件关联分析,能够对防火墙的日志进行关联分析;事件关联分析支持多种排序,最少包含:基于流量、会话、风险等级;针对事件关联分析,可以提供多种入口,比如基于流量、应用、安全事件等;在事件关联分析中,可以设置关注 IP,即使不在 TOPN里面,同样可以进行分析。 8、能够支持云端入侵防护事件的记录和分析,可通过互联网接入云端,支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理,可提供云端域名,可在云端监控设备的 CPU、内存等信息,支持在云端同步设备的配置文件,备份设备的配置信息。 9、★支持应用过滤器,至少支持 4 个维度进行过滤,比如:应用类别、实现技术、风险等级、标签。能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用,投标时需提供功能截图证明扫描件并加盖投标单位公章。 10、★产品具备《国家信息安全测评信息技术产品自主原创测评证书》投标时提供扫描件并加盖投标单位公章,具备《信息技术产品安全测评证书》,测评级别为 EAL4+级别,投标时提供扫描件并加 x投标单位公章。 | ||||
6 | 机房工程 | 微模块机柜 | 1、标准机柜设计,各项技术标准均遵循符合 ANSI/EIA RS-310-D、 IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2 - 92 标准;兼容 19”国际标准、公制标准和 ETSI 标准、国家技术监督局的相关标准和技术规范; 2、外形尺寸:19 英寸机柜,600mm(宽)×1200mm(深)×2050mm(高); 3、单柜内部可用空间:42U; 4、机柜兼容上下走线,需配置理线装置,做到有序管理; 5、优质冷轧钢板,钢板厚度≥1.5mm; 6、机柜前门采用厚度≥5mm 的钢化玻璃,后门采用整体式双开钣金门,为保证后门的密封性,不允许上下分段式设置; 7、单开前门玻璃分上下两段,开机柜电子锁孔,开显示屏孔; 8、机柜门安装门磁,监控门开关状态;机柜的前门、后门及侧板均可锁定,前门及侧门用提供的专用钥匙打开; 9、机柜安装有 LED 运行状态指示灯,显示智能模块机柜的运行状态; 10、机柜支持快速并柜安装,实现 2 个及以上的快速并柜安装; 11、机柜并柜时不需要增加或拆装单独的并柜连接件,只需要采用 M8 螺钉在机柜横梁上固定并柜即可,简单快捷; 12、机柜前门里侧配备 2 条硬质蓝色灯条,氛围灯常亮; 13、机柜侧门为三段式均等侧门,为保持美观,三段侧门间缝隙小 | 蓝鲸智云、航天xx、施耐德、共济、罗森博格 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
于 1mm,并且螺钉、扣手、把手等不可外露于侧门板,只是在顶部有一个圆形门锁; 14、机柜完全密封,机柜前侧面有隔板将冷热通道隔离,隔板材料为优质碳素冷轧钢板,同时冷通道钣金面贴有保温棉; 15、机柜后部两侧分别安装弱电线槽和 PDU; 16、机柜的垂直安装立柱上标示有每“U”的准确位置; 17、正常运行时,天窗和后门被电磁锁吸合,实现机柜密封; 18、电磁锁与智模块化数据中心监控平台联动,接收机房消防控制器的报警信号时,切断电磁锁电源,天窗在重力作用下自动打开,后门自动弹开,允许消防气体进入机柜内部完成灭火功能; 19、市电中断或外机压缩机故障时,切断电磁锁电源,天窗在重力作用下自动打开,后门自动弹开,将热空气排出机柜。 20、★机柜整体运行噪音≤40db,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章。 21、★机柜具备本地语音告警功能,投标时需提供第三方检测证书 扫描件并加盖投标单位公章。 | ||||
7 | 微模块监控软件 | 1、要求对机柜内设备统一监控,监控对象包括但不仅限于配电箱、 UPS、制冷系统、温湿度传感器、门磁、消防信号、PDU 等; 2、监控系统软件支持全 B/S 架构(HTML5 技术),非插件方式,更安全可靠,界面支持矢量缩放,在大屏、PC 客户端显示,并可实现分辨率自适应; 3、支持 3D 技术实时展示设备的运行状态,子系统运行异常要在 3D 实物中有所体现; 4、支持图形化编辑工具,管理员可自定义机柜空间、空间中硬件设备、设备测点等;支持管理员自定义导航栏、表格栏目、告警管理等; 5、具备设备控制功能,支持远程控制的设备≥3 项;监控系统中需体现接入北向平台功能,并提供相应文档; 6、监控系统支持全中文/英文界面一键切换,支持图形化设计功能,支持浅色和深色两套界面风格切换,展示最好的界面效果;界面的结构、层次应清晰明了,能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态; 7、监控系统软件支持监控对象的页面组态,支持分层分级创建设备模板库,支持设备标准模板增、删、改、查,支持统一的设备属性展示(包括参数、状态、控制、资产等信息),单一入口,全信息展示; 8、监控系统软件支持完备的权限管理,支持多维度(空间维度、设备维度、菜单维度)授权方式; 9、监控系统软件支持对运维过程中客户需要更改的测点和告警参数进行集中配置修改,支持 Excel 导入导出,支持模糊查找,可快速定位设备、测点,并提供组态方式的控制策略自定义; 10、监控系统应能够监控到相关设备的实时参数,支持秒级实时数据存储和数据归整存储,并能支持显示实时数据的实时曲线和历史曲线功能; 11、监控系统提供统一的报表门户,具备相应权限的用户可通过该门户登录报表系统,报表系统必须支持 B/S 访问方式,实现报表的浏览、查看、生成文档等功能; 12、监控系统的设备数据、事件信息、日志信息应保存至少 15 天; | 蓝鲸智云、航天xx、施耐德、共济、罗森博格 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
13、监控系统支持闪烁事件、连接超限等事件告警过滤,支持多阈值设置,提前预警,降低机房故障风险; 14、监控系统支持弹窗告警,可按告警等级维度配置,点击告警,设备区域同步切换到相应告警设备,客户可对照快速定位问题; 15、监控系统支持界面告警按告警等级配置不同颜色的闪烁规则,支持按确认后不闪和恢复后不闪方式,支持对某事件生命周期内的记录查询,包括事件产生、事件处理、告警发送等; 16、支持以列表形式展示报警事件,提供实时告警窗,可按告警等级、告警确认状态快速过滤展现,支持告警窗显示条目项定制,支持告警单条/批量确认,支持客户处理告警时锁定告警窗; 17、根据报警事件报警级别的不同,监控系统可提供至少 5 种报警方式,包括但不仅限于邮件报警、短信报警、电话报警、声光报警、 APP 报警; 18、系统日志应至少包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志、值班日志等。所有日志可以根据查询条件即时生成报表; 19、报警恢复信息发送:每次报警均对应着一对报警短信(报警和恢复),当一个报警状态解除时(解除条件可以自定义),系统可自动发送相应的恢复短信,以便机房管理人员随时掌握相关动态; 20、 ★监控系统软件需具备自主知识产权且通过软件安全检测,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公 章; 21、★监控系统软件需具备由软件行业协会出具的软件产品证书, 投标时需提供证书扫描件并加盖投标单位公章; | ||||
8 | 智慧安防系统 | 200 万 像素红外枪机 | 1、具有 200 万像素 CMOS 传感器。 2、★最低照度彩色:0.001lx,黑白:0.0001lx,灰度等级不小于 11 级,红外补光距离不小于 110 米,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 3、支持三码流技术,可同时浏览三路码流,主码流最高 1920x1080@30fps,第三码流最大 1920x1080@30fps,子码流 704x480@30fps。 4、支持 8 行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画面功能。 5、支持区域遮盖功能,并能支持 4 块区域,具有黑白名单功能,其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址。 6、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能,可开启或关闭智能后检索功能。 7、具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 8、摄像机能够在-45~70 摄氏度,湿度小于 93%环境下稳定工作,不低于 IP67 防尘防水等级。 9、支持 DC12V 供电,且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 10、★同一静止场景相同图像质量下,设备在 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 1/2,投标时 需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 | 大华、海康、英飞拓、华为、宇视 |
9 | 200 万 像素球 | 1、视频输出支持 1920×1080@25fps,分辨力不小于 1200TVL,红外距离可达 300 米 | 大华、海康、英飞 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
型摄像机 | 2、内置 GPU 3、支持 23 倍光学变焦 4、支持最低照度可达彩色 0.0003Lux,黑白 0.0001Lux 5、支持水平手控速度不小于 550°/S,垂直速度不小于 120°/S,云台定位精度为±0.1° 6 水平旋转范围为 360°连续旋转,垂直旋转范围为-20°~90° 645:第:25/26 条体现 7、支持 300 个预置位,可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡 航路径,支持不小于 4 条模式路径设置,支持预置位视频冻结功能;可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能 8、★可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍,可设置每个场景的布防时间。 9、★当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时,设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心,并对人脸进行抓拍,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 10、★可通过 IE 浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片,并可在历史记录中存储不小于 100 张人脸抓拍图片,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 11、★设备可对监视画面中不小于 30 张人脸进行检测、跟踪和抓拍,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 12、信噪比≥61dB,网络延时不大于 100ms 13、动态范围不小于 106dB,照度适应范围不小于 138dB,宽动态能力综合得分不小于 135 14、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 15、支持区域遮盖功能,支持设置不少于 24 个不规则四边形区域,可设置不同颜色;支持 3D 定位、断电记忆功能;支持 IP 地址访问控制功能,支持定时抓拍或报警联动抓图上传 ftp 功能 16、球机应具备本机存储功能,支持 SD 卡热插拔,最大支持 256GB 645 17、支持采用 H.265、H.264 视频编码标准,H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile,音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 18、支持 GB28181 协议,支持标准 Onvif 协议 19、具备较好的防护性能环境适应性,支持 IP67,6kV 防浪涌,工作温度范围可达-40℃-70℃ 20、具备较好的电源适应性,电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作。 | 拓、华为、宇视 | ||
10 | 明厨亮灶大屏 | 1、★支持定时开关机:支持按周绘制开关机时间段,或手动输入开关机时间点两种定时设置方式;用户通过客户端设置开关机定时信息,,设备到时间执行开机或关机动作,支持两种时间设置方式;以周为单位,每天可以设置多个开机和关机时间;可以设置特定年月日时分秒,做多可设置 8 个;开关机最小设置时间间隔 30s;支持倒计时关机功能。投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章。 2、显示单元具备透雾处理功能,显示单元具备智能透雾处理技术, 支持 9 个等级的去雾处理能力。 | 大华、海康、英飞拓、华为、宇视 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
3、监视器可内嵌网络解码模块,采用 ARM+DSP 嵌入式构架,支持直接 IPC、DVR、NVR 的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到 8 路 1080P 网络解码,支持 16 路 720P/64 路 D1。支持分辨率为 800W 向下兼容,支持 16 路 4CIF,4 路 30W(25 帧),1 路 500W(15帧),1 路 600W(15 帧),一路 800W(15 帧)。具有支持轮巡解码、流媒体功能,可 1/4/6/8/9/16 分屏显示。 4、监视器可同时开启 3 个动态信号窗口(包括 VGA、RGBHV、Video、 DVI、YPbPr、HDMI 等信号),可在不需要外置图像控制器的情况 下支持 RGB 信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示;信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 5、★监视器支持 U 盘点播,内置 MPEG、JPEG 和 RealMedia 解码器,支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频:支持 TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp 等文件。音频:支持 mp3、wma、m4a、wav、aac 等文件。图片:支持 jpg、bmp、png等文件。文本:支持 txt 文件,投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章。 6、内置数码 EQ 图像强化处理器,可改善弱信号下的成像品质。 7、★监视器内置黑白精显模式,可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力,投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章。 8、具备智能光感护眼功能,显示单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 9、监视器需支持 7 色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持 RGBCMYF 七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色 16.7M,和刷新率支持 120Hz 倍频刷新。内置图像处理器采用 3D 梳状滤波技术。3D 降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统,不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以 100K为单位,在 2000K 至 10000K 之间调节。 10、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能,可将输入的非 50Hz/60Hz 的图像转换成 60Hz 输出。 11、可通过遥控器或自带控制软件,读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码 ID 号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本,光源温度等信息;支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕 ID 号;显示单元具有智能工作计时引擎,可以对设备实际工作时间的计时 12、内置图像处理器采用 3D 梳状滤波技术,消除动态视频图像的边缘锯齿,图像清晰、细腻。 13、监视器采用双 CPU+多个协处理器核的构架;双 CPU 负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能;3 个 DSP 核+1 个 FPGA 核负责图像数据的处理。 14、具有调整γ曲线的功能。 15、显示:LED 背光;分辨率 3840 × 2160, 16、亮度:400cd/㎡;对比度:1200:1,功耗≤105W 17、数据传输接口:USB 2.0 × 1, LAN × 1, FIBER × 1 18、音视频输出接口:AUDIO OUT × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2 19、控制接口:DRBUG × 1 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
20、音视频输入接口:HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 21、支持最大解码能力:支持 8 路 1080P 30Hz、16 路 720P 30Hz、 32 路 D1,支持 36 路分屏显示; | ||||
11 | 安防管理平台 | 1、硬件参数:4114(10 核 2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA ×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2、平台具有视频监控,人脸监控、门禁管理、停车场管理及系统管理等功能 3、要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 4、要求最大支持用户 10000 个,最大支持并发登陆 500 个用户 5、要求支持用户密码有效时间段进行设置管理,支持用户 IP 绑定,指定 IP 地址用户才能登陆平台 6、要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制,支持 HTTPS以及密码安全加密访问认证 7、要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户 IP 地址限制等多种验证方式 8、★要求支持 AD 域,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 9、★要求支持数据库的管理,支持数据库的备份和恢复,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 10、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口,支持首页投放大屏展示,支持最近 7 天每日的用户活跃数统计 11、监控点最多管理容量为 100000 路 12、系统支持国标协议上下级平台级联,支持流媒体集群配置 13、★要求支持视频质量诊断,接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息,投标时需提供第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 14、要求支持 BS 客户端、CS 客户端、移动客户端(Android、iOS)视频预览,支持多浏览器实时预览; 15、要求支持门禁权限配置和下发;支持卡(含身份证)、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 16、要求支持门禁事件订阅、查询和联动;支持门禁设备图上监控;支持人员出入事件和设备事件查询 17、支持门禁远程控制,开门、关门、联动 CS 客户端查看视频实 时画面。 | 大华、海康、英飞拓、华为、宇视 | |
12 | 校园广播系统 | 广播主机 | 1、★采用工业级工控机机箱设计,具有 17.3 英寸 LED 液晶显示屏,支持触摸控制屏;服务器运载 windows server 2008 或以上操作系统。 2、支持 1 路短路触发开机接口,用于实现定时驱动开机运行。 3、★具有 8×USB 接口、6×串口接口、2×千兆网,投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章。 4、配置不低于四核/i5 处理器,内存配置不低于 8G DDR3,采用固态硬盘容量不低于 128G。 5、★设备支持 1 路 VGA、1 路 HDMI 输出接口,可将画面输出至大屏放大显示,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章。 6、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机,定时自动关 | itc、特控、精鑫、 sixxxx (希xxx)、 LISTENP A |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
机功能,方便项目灵活操作管理。 7、内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计,支持通过 USB 接口外接鼠标键盘,方便用户操作。 8、支持录音存储功能,可在后台自定义设置录音文件保存路径。 9、★所投广播主机具有中国节能产品认证证书,中国环境产品标 志认证证书,投标时需提供相关证书扫描件并加盖投标单位公章。 | ||||
13 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计,带有 7 英寸显示屏,带触摸控制功能;显示屏自带数字键、功能键,支持通过触摸呼叫广播,支持呼叫分区及多个分区,呼叫全区广播;可支持 10 个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置 1 路网络硬件音频解码模块,具有 1 路 RJ45 网络接口, 100Mbps 传输速率。 3.支持监听任意终端功能,内置 2W 全频高保真扬声器,实现双向通话和网络监听。 4.支持 1 路音频线路输入,支持采集播放功能;具有 1 路音频线路输出,可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端,支持通过话筒广播呼叫功能,广播延时低于 100 毫秒。 6.支持多种呼叫策略,包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒,自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音,支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有 1 个 3.5 耳机接口、1 路 3.5 话筒输入接口。 8.具有 1 路短路输出接口、1 路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比>65dB,总偕波失真≤1%,LIEN OUT 频率响应:80Hz~ 16KHz,输出电平:1000mV。 11.★投标时需提供证明以上参数的第三方权威机构检验报告扫描件并加盖投标单位公章。 | itc、特控、精鑫、 siakos (希xxx)、 LISTENP A | |
14 | 信息发布系统 | 室外 P6全彩屏 | 室外P6 全彩屏,简易箱体后维护,净显示尺寸 8.7432*4.918=42.99 ㎡,显示分辨率 1440*800 1、像素间距(mm):6mm 2、色度均匀性 在±0.003 Cx,Cy 之内; 3、最高对比度 10000:1; 4、视角(水平/垂直) ≥160°(水平),≥160°(垂直); 5、显示单元平整度(mm) ≤0.05,支持 6 轴向微调 6、显示亮度:4000-10000cd/㎡(可调); 7、★低亮高刷 亮度在 4000cd/㎡时,不低于 1920Hz,投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章; 8、盲点率 ≤1/1,000,000(离散分布); 9、屏幕寿命 >100,000(Hrs); 10、防护等级 防尘:IP6X;防水:IPX5; 11、智慧模组 模组具备存储功能,可存储模组参数、元器件信息、 LED 参数以及校正数据、生产信息;更换模组,自动回读校正数据;屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式; 12、★箱体材质 显示单元结构主体材质为冷轧钣金,所选材料符合《GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准;抗拉强度 25kgf/mm²,最小屈服强度小于 280Mpa,硬度 不小于 80HRB,投标时需提供经投标时需提供第三方权威机构测试 | 锐凌、鼎鹏、纳斯特、迈锐、三思 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
报告扫描件并加盖投标单位公章; 13、★防火等级 为保证产品使用安全,箱体内部的线材均采用符合低烟无卤标准 JB/T10491-2004,关键原材料采用防火材料,防火等级达到国际最高标准 Bs476 等级,投标时需提供投标时需提供第三方权威机构测试报告扫描件并加盖投标单位公章; 14、★噪声:室温;25℃,湿度:48%,屏前、屏后、屏左、屏右 1 米处,噪声<4db"; | ||||
15 | 数字多媒体信息发布系统 | 1、管理平台支持播放客户端跨平台管理,同一个素材与节目可以同时支持 X86 平台客户端与 android 客户端; 2、管理端支持一键查看客户端音量大小、IP 地址、磁盘空间大小、远程监控管理、客户端版本更新等功能; 3、管理端支持导出节目,支持 U 盘更新; 4、支持第三方主流数据库数据库,如 SQL Server 、MY SQL、 Oracle 等多种数据库; 5、独具匠心的时间轴概念的日程个性化设计,多元化选择,更加直观明了。日程类型分为:日、周、月、轮播四项。日、周、月类型:编排 1 日/1 周/1 月内所需要播放的节目; 6、自动纠错日程设置,对于错误的日程采用红色柱性提醒; 7、独有的策略管理,对各个客户端实现一天多时段开关机; 8、紧急插播突发性通知及相关节目。播放端异常情况下,系统显示报警提示; 9、一键抓取每个各个终端播放的画面内容,便于后台管理员管理、查看。 10、通过信息发布管理平台可直接控制 LED 大屏供电,非第三方软 件操作,实现真正意义的远程开、断电,定时开、断电。 | 锐凌、鼎鹏、纳斯特、迈锐、三思 | |
16 | 功能教室 | 高清录播系统 | 1、★多种格式同步录制功能:同步录制支持不低于 6 种格式的视频文件同步生成(MP4/FLV/TS/MOV/MKV/AVI),以适应不同平台及场合的应用要求,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章; 2、录播系统软件支持自定义的视频画面布局模板设定,可自由设置布局名称、主画面选定、每路视频画面显示/隐藏、视频画面位置、视频画面大小、画面叠加层级等,支持自定义布局在录播过程中的直接调用,且不限制模板的设置数量。 3、支持视频水印台标添加,可自由设置视频画面中的水印位置、水印大小、透明度。 4、支持视频标题添加,支持标题的内容、字体、大小、颜色、透明度设置。 5、支持视频画面中的敏感信息保护,可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理。 6、单流多流文件的同步录制功能:系统在录制 PGM 导播合成画面的同时,支持多路全高清视频的保存用于后期精编,即教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、教学多媒体计算机信号视频的同时录制并同时独立保存; 7、视频采用 H.264 High Profile 编码方式,音频采用 AAC 编码方式; 8、系统支持全自动/半自动/手动导播模式,在录制时,管理员可 通 WEB 网页方式进行人工远程在线导播,也可配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换; | 盈可视、诺星、珠穆朗玛、哲闻、爱分享 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
9、主机支持全自动定时录播功能,无需配合额外控制平台,单机即可实现课堂的定时录制启动与停止。 10、主机支持课堂的单次定时录制,同时支持每周课表的循环录制,支持录制的课堂类别设置以及课堂描述添加。 11、支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率,实现高清录制与流畅直播; 12、系统支持视频回收站功能,可在意外断电导致系统中断录制的情况下,通过视频回收站恢复中断前录制的文件; 13、录播主机支持智能音频处理模块支持在线便捷调试,通过浏览器访问录播主机即可进行参数设置,实现远程在线音频参数调试,为适应教室多种场景音频的应用需求,应支持至少 6 种音频配置方案保存调用; 14、主机支持图形化的网页在线音频动态监测,可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化。 15、主机可根据教师性别进行不同方案的声音配置,支持男教师以及女教师的采集模式音频均衡调节,支持男女教师拾音模式参数保存,针对不同性别教师声音频段特征进行采集,以确保拾音效果良好。 16、系统支持在线信号硬件故障排查功能,可提供快速响应的维护判断服务,支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看,支持实时查看主机 CPU 使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。 17、支持用户 RTMP 直播连接数量的实时显示查看,支持直播动态时长、录制动态时长显示。 18、支持主机网络状态的实时统计,可查看当前录播主机直播带宽总占用,通过查看网络带宽占用动态曲线图,用户可以灵活调节视频直播码率,从而实现最合理的直播网络负荷设置。 19、支持移动端设备对主机的管理操作,通过移动设备可实现主机的状态监测、节目直播点播观看、音频调试、系统参数设置及录制管理。 20、支持视频文件分类管理,支持视频文件的下载、删除、预览图管理功能,支持视频按时间、类别、关键字进行搜索,支持视频点播次数统计。 21、支持用户、节目的分级别管理功能,用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件,支持帐号管理以及权限管理; 22、系统支持无线视频源的授权扩展接入,可对该信号进行实时直 播及录制。 | ||||
17 | 录播智能触摸控制屏 | 1、为保证视频画面预监以及控制的实时性,录播中控采用 RJ45 有线网络连接,不能使用 WIFI 无线连接。 2、可视化录播中控配备≥1 组 100M RJ45 接口,≥1 组 HDMI 接口; 3、★录播中控可通过网络实时预览录播主机直播输出画面,中控配备开/关机、启动/停止录播、VGA 锁定/解锁、录播模式选择、全自动/半自动/全手动切换按键,一键式触摸录播控制,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章; 4、智能中控支持进行摄像机的触摸点击跟踪,实现对摄像机调度控制; 5、★提供智能触摸控制屏平均无故障运行时间(MTBF)≥10 xx | x可视、诺星、珠穆朗玛、哲闻、爱分享 |
序号 | 系统 | 主要设备名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 |
时,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章。 | ||||
18 | 数字化探究软件 | 1、Office 软件(WORD、EXCEL)风格和开放式设计,易用、好用。 2、软件自动识别传感器,实现智能设定最佳采样频率与时间,可通过软件选择设定选择传感器的多个量程; 3、有中文和英文,俄文,越南语四种及以上语言可以选择; 4、可以设置与硬件设备连接和脱机工作,可以同时打开多个软件窗口进行实验(可以打开一个连接硬件的软件窗口,无限多个脱机的软件窗口); 5、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮; 6、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口,同一页面可以根据设定多图表和多表格显示(最多可同时连接 12 个传感器,显示 12 个图表),图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能,可自由设定多种图象点的样式和颜色; 7、图象显示有自动滚屏和自动缩屏 2 种模式,在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作 8、可自由设定采集数据的计算精确位数,可以自由插入文本列,采集数据可以保存为历史组,实现与前面采集数据的对比; 9、★软件内置血压传感器、血氧传感器、智能动生电动势实验器、二维(视觉)专用软件,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章。 10、实验结果可以 WORD\EXCEL 或图片的形式导出\保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果 11、内嵌电子实验报告模板功能,实验结果可直接自动导入到电子实验报告中;自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式; 12、通过计算列、积分、拟合(14 种以上的拟合函数,并且函数可自定义系数)等功能,可以进行专业的实验数据分析,实验前可预先添加计算公式,自动计算相关数据并显示图象,包含各种特殊符号插入公式的功能;13、软件可由老师按照实际的教学需要建立 规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验。 | 艾迪生、科灵星、xxx、巨楷、普罗弥生 | |
19 | 智能采集终端 (便携式数字化实验分析 仪) | 1、一体化设计,将采集器与平板电脑精密集成,可同时进行数据采集与分析处理; 2、10.1 英寸 IPS 触摸屏,1280x800 分辨率高清显示,英特尔处理器,2G 内存,64G SSD 固态硬盘,Intel HD Graphics 显卡,支持手写输入;配有专业使用键盘; 3、配备 2 个标准USB2.0,可外接键盘鼠标等外设;1 个MicroUSB2.0 (可充电或传输数据);∮3.5mm 标准耳机接口、∮2.5mmDC 电源接口;WIFI 无线;超低电压蓝牙 4.0 等; 4、配备高容量聚合物锂电池,可持续工作 4 个小时以上,用户可进行户外探究采集数据; 5、★内置六路并行高清采集通道,四路 HDMI,两路 USB,可同时连接 6 个传感器同步采集,单通道最高采样速率 200ksps,通过 HDMI数据线及 USB 数据线直接连接各种传感器进行实验,可进行室外拓展性探究实验,投标时需提供第三方权威机构检测报告扫描件并加盖投标单位公章; 6、内置平板专用分析软件,可直接连接传感器进行数据采集与分 析处理; | 艾迪生、科灵星、xxx、巨楷、普罗弥生 |