AVVIO DEL SERVIZIO. L’avvio del servizio e la validità della Concessione sono condizionati all’esito positivo di una verifica preliminare, da parte dei competenti Uffici Tecnici dell’Amministrazione, circa la conformità dei locali e spazi allestiti dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dai relativi Allegati, dal progetto presentato dal Concessionario in sede di Gara e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità impiantistica. La verifica avviene al termine dei lavori di allestimento. L’Amministrazione, sulla base della suddetta verifica di conformità, può richiedere o suggerire modifiche o integrazioni all’allestimento, condizionando l’avvio del servizio all’attuazione delle modifiche o integrazioni richieste. Nel caso di esito negativo della verifica, per difformità non sanabili rispetto al Capitolato e/o ai relativi Allegati, o alla normativa vigente o al progetto presentato in Gara, ovvero nel caso in cui il Concessionario rifiuti di dare attuazione alle modifiche o integrazioni richieste, l’Amministrazione procede a risolvere il Contratto. Entro 7 (sette) giorni solari dall’esito positivo della verifica di conformità, il Concessionario deve garantire l’apertura del Bar Caffetteria/Ristorazione self service e l’avvio del servizio. Per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio l’Amministrazione applica la penale di cui all’Art. “Penali” (Cap. IX), per un massimo di 15 gg. solari di ritardo. Oltre i 15 gg. solari di ritardo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto. L’inizio del servizio è documentato da apposito verbale di avvio del servizio, redatto dal DEC e controfirmato dal CS.
AVVIO DEL SERVIZIO. Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del presente contratto specifico. Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del Capitolato. Si rimanda all'art. 9 dell'accordo quadro per la disciplina specifica.
AVVIO DEL SERVIZIO. L’Appaltatore sin dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, deve supportare la Stazione appaltante in tutte le attivitm necessarie ad avviare prontamente il Servizio.
AVVIO DEL SERVIZIO il servizio decorre dal . Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del Capitolato.
AVVIO DEL SERVIZIO. Entro 45 giorni dalla firma del contratto, il concessionario deve procedere all’esecuzione dei previsti lavori di segnaletica e di quanto necessario per l’avvio del servizio; entro i successivi 10 giorni dovrà provvedere alla verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e al collaudo delle stesse, in contraddittorio con i tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale, con il quale sarà formalmente dato avvio al servizio. Da tale data decorrerà la durata della concessione. Qualora il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
AVVIO DEL SERVIZIO. L’Appaltatore dovrà essere in grado di iniziare il servizio al termine della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro sette giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva efficace.
AVVIO DEL SERVIZIO. I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti a decorrere dalla data del relativo verbale di avvio delle attività, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dall’Art. 4 dello Schema di Contratto e dall’offerta formulata in sede di Gara dal Cassiere. L’attivazione del servizio prevede tutte le attività di implementazione, configurazione, test di verifica, formazione del personale e quant’altro necessario per la completa operatività del servizio di cassa. Tali attività devono essere svolte a cura del cassiere, in collaborazione con l’ACI ed il partner tecnologico (ACI Informatica) entro il termine massimo di 3 mesi decorrenti dal verbale di avvio delle attività o nel diverso termine redatto in contraddittorio tra le parti.
AVVIO DEL SERVIZIO. -che la ditta, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di contratto;
AVVIO DEL SERVIZIO. La messa a disposizione della piattaforma per l’avvio del servizio di Security Assessment, Vulnerability Assessment e Penetration Test dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (che avverrà sul portale MEPA). Entro tale data l’Appaltatore dovrà: • mettere a disposizione la piattaforma descritta all’Art. 1 del presente documento; • comunicare i riferimenti per l’apertura e il monitoraggio dei ticket di assistenza in caso di guasti alla piattaforma; • pianificare, in accordo con la SA, le 15 (quindici) giornate di assistenza per la configurazione. Le prime 6 (sei) giornate dovranno essere erogate entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di messa a disposizione della piattaforma. Le restanti 9 (nove) dovranno essere erogate entro i 60 (sessanta) giorni solari dalla stessa data.
AVVIO DEL SERVIZIO. L’Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà essere in grado di iniziare il servizio anche nelle more della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione.