№ BG16RFOP002-3.001-0415-C01/Su-…
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ BG16RFOP002-3.001-0415-C01/Su-…
„Xxxxxxx“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.
„България“, № 2, ЕИК: 642842883, представлявано от Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, ЕГН: 5407268262, притежаващ лична карта № 642842883, изд. на 01.09.2011 г. от МВР - гр. Велико Търново, („Възложител“),
от една страна,
и
„…………..” със седалище ……….. и адрес на управление ,
ЕИК:…………………., представлявано от ………………….., ЕГН: ,
притежаващ лична карта №……………….., издадена на ……………. от МВР– гр („Изпълнител“)
от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
Наименование на договора
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат – 1 бр.
Член 1 Предмет на договора
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и гаранционно обслужване в гаранционния срок на:
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат – 1 бр.“
съгласно предложената оферта – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия договор.
Член 2 Цена
(1) Общата стойност на договора е ..................... лева ( лева),
без включен ДДС, съгласно предложената оферта – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия договор.
(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3) Плащанията се извършват съгласно чл.3.
Проект „Енергийна ефективност в Xxxxxxx ООД“ по договор BG16RFOP002-3.001-0415-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Член 3 Начини на плащане
Заплащането ще се извърши по банков път както следва:
- 40 % авансово плащане при сключване на договор;
- 55% междинно плащане след готовност за експедиция;
- 5% балансово плащане след 72-часови проби.
„Xxxxxxx” ООД заплаща цената спрямо договора и след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, който задължително съдържа и следния текст:
Разходите са по проект „Енергийна ефективност в Xxxxxxx ООД“ с номер на договора BG16RFOP002-3.001-0415-C01
Член 4 Доставка
(1) Всички рискове за стоките са за сметка на Изпълнителя до предварителното приемане в местоназначението им. Машините и съоръженията трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се предпазят от повреждане по време на транспортирането им.
(2) Изпълнителят се задължава да достави оборудването, предмет на настоящия договор на следния адрес: гр. Велико Търново, ул. Магистрална №30
(3) Одобрението на извършеното приемане на доставката, тестването, пускането в експлоатация на мястото се извършват с приемо-предавателен протокол.
(4) Възложителя проверява в присъствието на представители на Изпълнителя съответствието на доставката с техническите и функционални характеристики съгласно предложената оферта – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия договор.
(5) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с техническите и функционални характеристики, се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.
(6) Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани дефекти или появили се недостатъци на осъществената доставка, както и да иска подмяната й.
Член 5 Срок за изпълнение на договора
Срокът за изпълнение е до .................... (цифром и словом) календарни дни/месеци след подписване на настоящия договор, съгласно офертата на кандидата, но не по-късно от изтичане на срока на действие на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001- 0415-C01.
Член 6 Гаранционно обслужване
(1) Изпълнителят е длъжен да гарантира:
1. че доставените машини и съоръжения са фабрично нови, неизползвани, от най- съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали и отговарят на посочените в техническата оферта характеристики;
2. че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.
(2) Гаранционен срок - …… месеца от датата на подписване на приемо- предавателен протокол.
Член 7 Санкции и неустойки
(1) Санкции при забавено изпълнение
1. Ако Възложителят забави плащането на цената, той дължи неустойка в размер на 1% от общата сума за всеки просрочен ден след изтичане на 5 – дневния срок , но не повече от 5% от общата сума.
2. Ако Изпълнителят е в забава за извършване на доставката, той дължи неустойка в размер на 1% от общата сума за всеки ден забава, но не повече от 5% от общата сума.
(2) Санкции при неизпълнение
1. Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.
2. В случай на неизпълнение засегнатата страна има право на следните обезщетения: а) обезщетение за вреди;
б) прекратяване на договора.
3. При всички случаи, когато Възложителят има право на обезщетение за вреди, той има право да приспадне размера на вредите от сумите, дължими на Изпълнителя.
4. Ако Изпълнителят не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или след пускане в експлоатация на доставеното оборудване се установи, че то или част от него не отговаря на посочените в офертата технически и функционални характеристики, същият дължи на Възложителя цената съгласно чл. 2, ал. 1 от настоящия договор плюс 40 % от нея.
Член 8 Прекратяване на договора
(1) Прекратяване на договора от Възложителя
1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент с 15-дневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:
а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;
б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление на Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или неуспех да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката;
в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на
Възложителя;
г) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с поддоставчици без да е упълномощен от Възложителя;
д) в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на
кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
е) когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;
ж) в случай че Изпълнителя е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на Възложителя;
з) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
и) когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от бюджета на Общността;
й) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);
к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.
2. В случай на прекратяване на договора от страна на Възложителя, последният има право на обезщетение от Изпълнителя за загубите, които е претърпял.
3. Възложителят има право да поиска временно спиране на изпълнението на договора в случай, че не може да осигури на Изпълнителя необходимите технически условия и средства за монтажа на активите на територията на Възложителя.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
1. Изпълнителят има право да прекрати договора с 15-дневно предизвестие, когато
Възложителят:
а) не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове;
б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани; или
в) когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя.
2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на Възложителя или
Изпълнителя по договора.
3. При прекратяване на договора при тези условия, Възложителят дължи на
Изпълнителя обезщетение за претърпените от него вреди.
Член 9 Извънредни обстоятелства (force major)
(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force major), възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила, ако това стане по-рано.
(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на
почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.
(3) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна и ръководителя на проекта, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ръководителя на проекта в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ръководителя на проекта указания за това.
(4) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства да изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване от Възложителя.
(5) Ако извънредните обстоятелства (force major) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.
Член 10 Уреждане на спорове
Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението на договора и които не могат да се решат по друг начин (напр. споразумение), ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с националното законодателство на Възложителя.
Член 11 Общи условия
(2) Настоящият договор е изготвен на български език в два оригинала - по един за всяка от страните.
(3) Управляващият орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проект
„Енергийна ефективност в Xxxxxxx ООД “, не е страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на настоящия Договор
(4) Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност.
Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради
причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по смисъла на Законa за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(5) Страните по договора, Управляващият орган, лицата, упълномощени от него, Сертифициращият орган се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, свързани с Проекта, за срок - три години, считано от 31 декември на годината на предаването на Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС) № 1303/2013. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.
(6) Изпълнителят може да разгласява при възможност факта, че проекта се съфинансира от ЕС.
(7) Изпълнителят се задължава при поискване да предоставя на оторизираните национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.
(8) Условията по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия, приложение към договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се отнасят и за страните по настоящия договор.
Приложения към договор № BG16RFOP002-3.001-0415-C01/Su – …:
1. Приложение № 1 – предложената оферта от кандидата.
2. Приложение №2 – Общи условия към ДБФП
За Възложителя | За Изпълнителя |
Наименование: | Наименование: |
„Xxxxxxx ” ООД | „....................“ |
Xxxxxx Xxxxxxx Подпис: | ......................... Подпис: |
Дата: Дата: