Common use of Důsledky odstoupení od smlouvy Clause in Contracts

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupí-li některá ze stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 23.7.1. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 23.7.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 23.7.3. Odstoupí-li některá ze stran od Xxxxxxx této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - Zhotovitel • Xxxxxxxxxx provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, způsobu kterým je stanovena cena díla - Zhotovitel • Xxxxxxxxxx provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - • Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • Xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po • Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné smlouvy • Při důvodném odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je povinna Zhotovitel povinen uhradit druhé straně Objednateli veškeré náklady a škody jí (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, náklady na vytápění, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 55 % z uzavřené celkové ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelembez DPH, vzniká nárok na přičemž souběh smluvních pokut podle článku 9. Xxxxxxxxx sankce a smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením pokuty sjednané pro případ odstoupení od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apodstrany připouští.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupí-li některá ze stran od Xxxxxxx této Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - Zhotovitel objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením provádění díla, zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný oceněných dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla, zhotovitel soupis oceněných provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, xxxxxxxxxx vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla - Zhotovitel a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. Odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od porušením Smlouvy, ušlý zisk práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% povinností, z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelemjejichž povahy plyne, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze že mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apodSmlouvy.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). b) Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. c) Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. d) Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy e) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. Odstoupí-li některá ze stran od Xxxxxxx této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - Zhotovitel Xxxxxxxxxx provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, způsobu kterým je stanovena cena díla - Zhotovitel Xxxxxxxxxx provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel Xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné smlouvy Při důvodném odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je povinna Xxxxxxxxxx povinen uhradit druhé straně Objednateli veškeré náklady a škody jí (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 55 % z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)díla. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Xxxxxxxxxx se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. Odstoupí-li některá ze stran od Xxxxxxx této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - Zhotovitel Xxxxxxxxxx provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla - Zhotovitel Xxxxxxxxxx provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel Xxxxxxxxxx vyzve objednatele Objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel Objednatel je povinen do pěti tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné smlouvy Při důvodném odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je povinna Zhotovitel povinen uhradit druhé straně Objednateli veškeré náklady a škody jí (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, náklady na vytápění, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 515 % z uzavřené ceny díla. Navíc je v takovém případě Objednatel povinen uhradit pouze práce a dodávky, jenž budou moci být dále použity při dokončení díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)třetí osobou. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx této Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující: - Objednatel v době dohodnuté se Xxxxxxxxxxxx převezme zpět Staveniště, Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu Díla, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od data odstoupení od této Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - za Dílo, Zhotovitel provede finanční vyčíslení oceněný soupis provedených pracíprací předá Objednateli k odsouhlasení, popřípadě poskytnutých záloh který se k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Xxxx, Objednatel je povinen do třech (3) dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, pokud se výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí Díla, Xxxxxxxxxx provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, Objednatel uhradí konečnou fakturu v době splatnosti podle čl. XVI odst. 7 této Smlouvy. Smluvní strany nedohodnou jinak - sjednávají, že Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po dílčím předání provedených prací sjednají obě okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy Objednateli poskytl. Smluvní strany písemné zrušení Smlouvy - stranasjednávají, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od že Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelemna straně Zhotovitele, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla se stanovuje v hodnotě prací, které Zhotovitel Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škodyposkytl do okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále dotčeny práva ustanovení o odpovědnosti Xxxxxxxxxxx za vady, o záruce a povinnostizáruční době, které o řešení sporů, ustanovení podle tohoto článku či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy této Smlouvy. V případě, že po odstoupení od této Xxxxxxx bude součet plnění zaplacené Zhotoviteli a plnění zaplacené za dokončení Díla (záruka apod.). cdíle jen „Cena za Dokončení Díla“) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nárokůvyšší než sjednaná Cena za Dílo podle této Smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet veškeréZhotovitel povinen Objednateli uhradit rozdíl mezi Xxxxx za Dokončeného Dílo a Xxxxx za Dílo. Pro případ, kdy Objednatel odstoupí od této Smlouvy, Xxxxxxxxxx výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem Díla dle této Smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení Díla v rozsahu této Smlouvy, a to jak svépomocí Objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - stranaa zpracuje konečnou fakturu, která důvodné Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: Objednatel je oprávněn odstoupit od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (smlouvy také v případě bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelemdle zákona číslo 182/2006 Sb., vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 18.5.1. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 18.5.2. Odstoupí-li některá ze stran od Xxxxxxx této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - Zhotovitel : a) Xxxxxxxxxx provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, způsobu kterým je stanovena cena díla - Zhotovitel díla b) Xxxxxxxxxx provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - “ c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel jinak d) Xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - “. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Xxxxxxxxxx nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby. e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - smlouvy f) strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvysmlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 51% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)díla. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx této Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující: - Objednatel v době dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět Staveniště, Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu Díla, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od data odstoupení od této Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - za Dílo, Zhotovitel provede finanční vyčíslení oceněný soupis provedených pracíprací předá Objednateli k odsouhlasení, popřípadě poskytnutých záloh který se k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, Objednatel je povinen do třech (3) dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, pokud se výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí Díla, Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, Objednatel uhradí konečnou fakturu v době splatnosti podle čl. XVI odst. 7 této Smlouvy. Smluvní strany nedohodnou jinak - sjednávají, že Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ - po dílčím předání provedených prací sjednají obě okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy Objednateli poskytl. Smluvní strany písemné zrušení Smlouvy - stranasjednávají, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od že Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelemna straně Zhotovitele, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla se stanovuje v hodnotě prací, které Zhotovitel Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škodyposkytl do okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále dotčeny práva ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady, o záruce a povinnostizáruční době, které o řešení sporů, ustanovení podle tohoto článku či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy této Smlouvy. V případě, že po odstoupení od této Smlouvy bude součet plnění zaplacené Zhotoviteli a plnění zaplacené za dokončení Díla (záruka apod.). cdíle jen „Cena za Dokončení Díla“) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nárokůvyšší než sjednaná Cena za Dílo podle této Smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet veškeréZhotovitel povinen Objednateli uhradit rozdíl mezi Cenou za Dokončeného Dílo a Cenou za Dílo. Pro případ, kdy Objednatel odstoupí od této Smlouvy, Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem Díla dle této Smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení Díla v rozsahu této Smlouvy, a to jak svépomocí Objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, ▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel ▪ xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , ▪ objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, ▪ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, ▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex munc). 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy 13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný právněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Xxxx podepsaný právněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný právněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex munc). 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný právněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupí-li 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex munc). 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 13.6.5 Odstoupí−li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání L převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí díla podepsaný právněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex munc). 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný právněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele)zpracuje konečnou fakturu. b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) 14.7.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 14.7.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 14.7.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 14.7.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 14.7.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • xxxxxxxxxx vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškerézpracuje konečnou fakturu,

Důsledky odstoupení od smlouvy. a) Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). b) Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. c) Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. d) Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy e) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Xxxxxxx na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajícíchsmlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: - Zhotovitel • objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, • zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je byla stanovena cena díla - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených pracíza dílo, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - Zhotovitel • zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání převzetí díla“ a , • objednatel je povinen do pěti třech dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předávací a přejímací řízení“ - řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, • zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po dílčím předání a převzetí díla, • zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od Xxxxxxx zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele). b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškerézpracuje konečnou fakturu,