Common use of Fakturace, platební podmínky Clause in Contracts

Fakturace, platební podmínky. 5.1. Nebylo-li písemně sjednáno jinak, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zboží, vyjma případu, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídla. 5.2. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnosti, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnosti, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužije. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkem.

Fakturace, platební podmínky. 5.11. Nebylo-li písemně sjednáno Prodávající je oprávněn fakturovat zboží po jeho úplném a bezvadném dodání dle této smlouvy, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Splatnost faktury nastává 90 dní po jejím doručení kupujícímu, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zboží, vyjma případu, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídlapokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. 5.22. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné Každá faktura musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona o DPH a další náležitosti, zej. ⮚ označení dodavatele a příjemce, jejich sídla (místo podnikání a trvalý pobyt v případě fyzické osoby), IČ a DIČ ⮚ číslo smlouvy / objednávky, název stavby, ⮚ číslo faktury. Odlišný , den odeslání a den splatnosti ceny může faktury ⮚ specifikaci zdanitelného plnění ⮚ datum uskutečnění zdanitelného plnění ⮚ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit ⮚ účtovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platných předpisů ⮚ podpis oprávněné osoby Povinnou přílohou každé faktury musí být sjednán ve Smlouvědodací list, potvrzující dodání kompletního bezvadného zboží kupujícímu. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až potéFaktura je vadná a její splatnost nenastane, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnosti, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnosti, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané pokud faktura není doručena kupujícímu nebo není vystavena v souladu s jinou kupní smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradildodacím listem nebo pokud neobsahuje veškeré dohodnuté náležitosti nebo k ní nejsou přiloženy dohodnuté listiny. Kupující je však oprávněn přijmout i zaplatit fakturu na dílčí část dodávky. Kupující je oprávněn vadnou fakturu prodávajícímu vrátit. Prodávající je oprávněn, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částkypodle povahy nesprávnosti, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstemfakturu opravit nebo nově vyhotovit nebo přiložit povinnou přílohu, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužije. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtenístanoví novou lhůtu splatnosti v původní délce počítané ode dne doručení této nové (opravené, doplněné) faktury. 3. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, vzniká prodávajícímu nárok na úroky z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky, splatné na základě jejich vyúčtování fakturou. 4. Prodávající není oprávněn jednostranně započítat pohledávky, které mu vznikly vůči kupujícímu, proti veškerým pohledávkám kupujícího vyplývajícím z odpovědnosti prodávajícího za vady a to až do okamžikuprodlení s plněním, kdy popř. náhrady škody aj. 5. Dnem zaplacení se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkemrozumí den odepsání z úctu kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

Fakturace, platební podmínky. 5.1Kupní cenu uvedenou v čl. Nebylo-li písemně sjednáno jinak2.1 této smlouvy je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu po splnění dodávky dle čl. 4 této smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zbožío dani z přidané hodnoty, vyjma případuv platném znění, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezmea dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté1 zákona č. 89/2012 Sb., co bylo Zákazníkovi oznámenoobčanského zákoníku, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídla. 5.2v platném znění. Zákazník uhradí cenu za Zboží Součástí daňového dokladu bude dodací list. Kupující se zavazuje zaplatit fakturu ve lhůtě 30 dní splatnosti, která se sjednává na 14 dnů od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4doručení daňového dokladu kupujícímu. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený faktura bude zaslána kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence a den splatnostidodání kupujícímu bude sporný, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnostimá se zato, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i že faktura došla kupujícímu třetí pracovní den po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.ajejím předání držiteli poštovní licence k dodání kupujícímu. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do dobyZa uhrazení faktury se považuje den, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odstbyla předmětná částka připsána na účet prodávajícího. 2 NOZ se nepoužije. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v V případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné fakturu vrátit v souladu se Smlouvouprůběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tímkterý prokazuje, že i pohledávka nejistá či neurčitá do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je ze strany Společnosti způsobilá k započteníprodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu, a to až do okamžikupřičemž pro doručení této nové faktury platí to, kdy se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkemco je ujednáno ohledně dodání faktury původní.

Fakturace, platební podmínky. 5.1Kupní cenu uvedenou v čl. Nebylo-li písemně sjednáno jinak2.1 této smlouvy je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu po splnění dodávky dle čl. 4 této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zbožío dani z přidané hodnoty, vyjma případuv platném znění, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezmea dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté1 zákona č. 89/2012 Sb., co bylo Zákazníkovi oznámenoobčanského zákoníku, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídla. 5.2v platném znění. Zákazník uhradí cenu za Zboží Součástí daňového dokladu bude dodací list. Kupující se zavazuje zaplatit fakturu ve lhůtě 30 dní splatnosti, která se sjednává na 14 dnů od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4doručení daňového dokladu kupujícímu. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený faktura bude zaslána kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence a den splatnostidodání kupujícímu bude sporný, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnostimá se zato, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i že faktura došla kupujícímu třetí pracovní den po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.ajejím předání držiteli poštovní licence k dodání kupujícímu. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do dobyZa uhrazení faktury se považuje den, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odstbyla předmětná částka připsána na účet prodávajícího. 2 NOZ se nepoužije. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v V případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné fakturu vrátit v souladu se Smlouvouprůběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tímkterý prokazuje, že i pohledávka nejistá či neurčitá do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je ze strany Společnosti způsobilá k započteníprodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu, přičemž pro doručení této nové faktury platí to, co je ujednáno ohledně dodání faktury původní. Místo a to až do okamžikudoba plnění a ostatní ujednání Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno nejpozději 31.10. 2024 Oprávněným zaměstnancem kupujícího je Xxxx Xxxxx, kdy se Společnost dozvěděla e-mail: xxxxxx@xxxxx.xx, tel.: 000 000 000. Prodávající bude předem informovat kupujícího o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkempřesném termínu dodání zboží nejméně 3 kalendářní dny před dodáním zboží.

Fakturace, platební podmínky. 5.1. Nebylo-li písemně sjednáno jinak, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zboží, vyjma případu, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídlaprůběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 5.2. Zákazník uhradí cenu Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné fakturykterý je soupis zpracován a odsouhlasen. Odlišný den splatnosti ceny může Nedílnou součástí faktury musí být sjednán ve Smlouvěsoupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádostBez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, respKonečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhradyPřílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla. 5.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli. 5.5. Objednatel uhradí veškeré vystavené faktury maximálně do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení celého díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým xxxxxxxxxx dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 5.6. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. 5.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 5.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 5.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XV. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 5.10. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnosti, bez újmy objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na jiných právech či opatřeních Společnostismluvní pokutu vůči zhotoviteli, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a to jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužijetéto smlouvy. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkem.

Fakturace, platební podmínky. 5.1Kupní cena uvedená v čl. Nebylo-li písemně sjednáno jinak2.1 této smlouvy bude zaplacena kupujícím po řádném předání zboží dle čl. 1 této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zbožío dani z přidané hodnoty, vyjma případuv platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Součástí daňového dokladu bude předávací protokol. Platba faktury proběhne se splatností do 14 dnů od data prokazatelného doručení daňového dokladu prodávajícím kupujícímu. Za uhrazení faktury se považuje den, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídla. 5.2. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, bez újmy na jiných právech co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či opatřeních Společnosti, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužijenově vystavené faktury kupujícímu. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkem.

Fakturace, platební podmínky. 5.11. NebyloFakturace za plnění předmětu díla bude probíhat po ukončení a předání díla dle jednotlivých fází (výkonových fází) na základě dílčích faktur. Každá faktura musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu a fakturovanou výkonovou fázi i zda se jedná o část vybudování veřejného vodovodu v obci Drahobudice a Bílkov, či část výstavba kanalizace včetně ČOV v obci Drahobudice. 2. Úhrada bude provedena bankovním převodem oproti vystavenému daňovému dokladu - faktuře se splatností 30 dnů. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 3. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotovení. Nebude-li písemně sjednáno jinakfaktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 1 tohoto článku a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zbožíobjednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, vyjma případuaniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 4. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezmejestliže vrátí fakturu zhotoviteli do data její splatnosti proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Doba splatnosti upravené faktury je 30 dní ode dne jejího opětovného doručení. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámenopřípadě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, že Zboží opravená faktura je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídladoručená třetí den po datu jejího vystavení. 5.25. Zákazník uhradí cenu Dílčí faktury – daňové doklady za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné jednotlivé stupně projektové dokumentace budou uhrazené na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení Objednatel do 14 dnů po předání díla potvrdí v protokolu o předání a převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádostdíla, že dílo bylo zhotoveno bez zjevných závad. 5.36. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhradyObjednatel neposkytuje zálohy. 5.47. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí Povinnost objednatele zaplatit je splněna okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve stanovený den splatnosti, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnosti, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužijeprospěch účtu zhotovitele. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkem.

Fakturace, platební podmínky. 5.17.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně zboží dle ust. Nebylo-li písemně sjednáno jinakčl. 6 VOP, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zboží, vyjma případu, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídla. 5.2. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnosti, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnosti, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužije. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána. 5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu. 5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty. V ceně jsou zahrnuty i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtenínáklady na běžné balení a náklady na nakládku a vykládku zboží. 7.2 Faktury jsou vystavovány se standardní splatností 14 dnů od jejich vystavení, pokud nebude mezi stranami v jednotlivých obchodních případech dohodnuto jinak. Má se za to, že doba splatnosti kupní ceny (14 dnů) počíná běžet nejpozději od okamžiku převzetí zboží kupujícím. 7.3 Faktury jsou předávány kupujícímu osobně, poštou, emailem, faxem nebo dopravcem spolu se zásilkou. Pro v předchozí větě uvedené případy (mimo osobního předání) platí, že byly doručeny kupujícímu nejpozději 5. dne ode dne vystavení prodávajícím. 7.4 Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží: - platbu v hotovosti při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, - platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to až do okamžikuve lhůtě splatnosti takové faktury - platbu zálohově předem na základě proforma faktury, kdy a to ve lhůtě splatnosti takové faktury, - platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře. 7.5 Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se Společnost dozvěděla o podání žaloby považuje den připsání částky na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkemúčet prodávajícího. 7.6 Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího. 7.7 Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

Fakturace, platební podmínky. 5.14.1. NebyloV průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 4.2. Veškeré provedené práce a činnosti budou průběžně fakturovány 2x ročně, a to k 30. červnu a k 31. říjnu. Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po skončení období, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a činností oceněný v souladu s Xxxxxxx nabídkou. Soupis provedených prací a činností předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a činností zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den období, za které je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a činností odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a činností je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol. 4.4. Nedojde-li písemně sjednáno jinakmezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a činností, je Společnost oprávněna Zákazníkovi zhotovitel oprávněn fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zbožípouze práce a činnosti, vyjma případuu kterých nedošlo k rozporu. 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídlazhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli. 5.24.6. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádostúčetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 5.34.7. Platba se bude považovat za uhrazenou až potéFaktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány že: - číslo účtu zhotovitele uvedené na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.4faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnostifaktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnostinebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Společnost oprávněna:objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit 4.8. Každá faktura musí být označena názvem projektu: „Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl“ a registračním číslem projektu, které objednatel zhotoviteli sdělí před vystavením první faktury. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další dodávky Zboží Zákazníkovipožadavky na obsah a podobu faktur, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbupřed vystavením první faktury, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužije. 5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že zbývající část Zboží nebyla dodánavystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 5.64.9. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností Dojde-li ze strany Společnostiobjednatele k prodlení při úhradě faktury, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z jiného právního důvoduprodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 5.74.10. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku Jestliže se vylučuje a Zákazník souhlasí s tímobjednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy vystaví zhotoviteli penalizační fakturu se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkemsplatností 14 dnů.

Fakturace, platební podmínky. 5.18.1. NebyloPlatbu sjednané ceny Zboží a/nebo Služeb provede CEMEX na základě faktury Dodavatele. Fakturu za dodané Zboží a/nebo provedené Služby doručí Dodavatel společnosti CEMEX nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne řádného dodání Zboží, nebo od podpisu předávacího protokolu stvrzujícího řádné provedení a převzetí Služeb společností CEMEX, není-li písemně sjednáno dohodnuto jinak. 8.2. Splatnost faktury je šedesát dnů od doručení faktury společnosti CEMEX, není-li v Objednávce uvedeno jinak. V případě opakujícího se plnění je zúčtovacím obdobím jeden měsíc, není-li v Objednávce uvedeno jinak. V takovém případě je Xxxxxxxxx povinen vystavit fakturu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za nějž je má být fakturovaná cena hrazena. 8.3. Není-li v Objednávce uvedeno výslovně jinak, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zbožíbude faktura vystavena elektronicky a zaslána na adresu xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx. Faktura musí být vždy vystavena v souladu s účetními, vyjma případudaňovými a dalšími závaznými předpisy, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídlajakož i mezinárodními účetními standardy a v souladu s Všeobecnými podmínkami a Objednávkou. 5.28.4. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádostNezbytnou přílohou faktury je dodací list potvrzený společností CEMEX nebo oboustranně podepsaný Předávací protokol. 5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady. 5.48.5. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnosti, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnostifaktura není vystavena řádně, je Společnost oprávněna: (i) odstoupit od Xxxxxxx, (ii) pozastavit další dodávky Zboží ZákazníkoviCEMEX oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Dodavateli k opravě, přičemž Dodavatel je povinen znovu předložit správně vystavenou fakturu, a to i na základě jiných smluv; (iii) přisvojit si libovolnou platbuzpůsobem uvedeným výše, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a (iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, přičemž nová lhůta splatnosti začne běžet až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužijeode dne obdržení řádně vystavené faktury. 5.58.6. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v V případě, že zbývající část Zboží nebyla dodánasplatnost peněžitého závazku připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, je platba peněžitého závazku provedena včas, pokud je odepsána z účtu společnosti CEMEX nejpozději nejbližší Pracovní den. 5.68.7. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou Každá Smluvní strana nese náklady na bankovní poplatky za transakce související s dodávkou Zboží a/nebo z jiného právního důvoduSlužeb účtované její bankou. 5.78.8. Společnost Postoupení jakýchkoliv pohledávek Dodavatele za společností CEMEX je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souhlasí možné jen s tím, že i pohledávka nejistá či neurčitá je ze strany Společnosti způsobilá k započtení, a to až do okamžiku, kdy se Společnost dozvěděla o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky Zákazníkempředchozím písemným souhlasem společnosti CEMEX.