Common use of Prohlášení zhotovitele Clause in Contracts

Prohlášení zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky; 11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Xxxxxxx a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Xxxxxxx; 11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

Appears in 5 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract, Smlouva O Dílo

Prohlášení zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 11.1 : Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky; 11.2 ; Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Xxxxxxx a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 11.3 ; Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.4 ; V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli Xxxxxxxxxxx nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.5 ; Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.6 ; Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Xxxxxxx; 11.7 Smlouvu; Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele Xxxxxxxxxxx ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.8 ; Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.9 ; Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Prohlášení zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky; 11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Xxxxxxx a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli Xxxxxxxxxxx nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;, 11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Xxxxxxx; 11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva O Dílo

Prohlášení zhotovitele. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že Objednatel při uzavírání Xxxxxxx bere mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Zhotovitele. Zhotovitel tímto prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 11.1 Zhotovitel : je společností založenou, zapsanou řádně založenou a platně existující podle práva právních předpisů České republiky; 11.2 Zhotovitel ; je oprávněn uzavřít právně způsobilý k uzavření této Smlouvy a plnit Xxxxxxx k realizaci plnění zamýšleného touto Smlouvou, a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povolenímito za podmínek dle této Smlouvy, která a osoby podepisující tuto Smlouvu jménem nebo za Zhotovitele jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 11.3 Zhotovitel k tomuto řádně oprávněny; není stranou žádné smlouvyv platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Xxxxxxxxxxx neprobíhají žádná řízení týkající se likvidace, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikáníúpadku, povinnosti či majetek; 11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudníexekuce, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli prodeje podniku Zhotovitele nebo jeho majetkučásti nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., které by mohlo mít podstatný negativní vliv na o úpadku a způsobech jeho podnikánířešení, povinnosti či majetek; 11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudníve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) včetně smírčího řízení, správní či rozhodčí insolventního řízení probíhající nebo hrozící vůči ujednání s věřiteli ve vztahu k likvidaci, exekuci, prodeji podniku nebo části podniku nebo jiné řízení o úpadku ve vztahu k Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Xxxxxxx; 11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí)nebyly podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku Xxxxxxxxxxx a nedošlo k žádné události, která by zakládala právo takové zajištění vynucovat; Zhotovitel je na základě veškerých nezbytných úkonů, které by vedlo učinil, řádně a platně oprávněn k likvidaci tomu, aby uzavřel a plnil tuto Smlouvu po celou dobu její účinnosti, a pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak, nebude za tímto účelem nutný žádný souhlas, zproštění, schválení, licence, jmenování ani oprávnění či zahájení insolvenčního řízení jakékoli prohlášení, oznámení o učinění podání jakékoli osobě nebo instituci, a nezakládá se tím ani nebude založeno žádné porušení ujednání či dohody, rozsudků, rozhodčích nálezů a právních předpisů, kde je Xxxxxxxxxx jednou ze stran nebo jimiž je vázán Xxxxxxxxxx či jakákoliv část jeho majetku; Tato Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Zhotovitele, který je vůči Zhotoviteli; 11.8 Zhotoviteli vynutitelný v souladu s podmínkami této Smlouvy; Zhotovitel neprodleně oznámí Objednatelise detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízeníjsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.9 Zhototovitel jsou nezbytné pro provedení Díla dle této Smlouvy za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě; Zhotovitel se podrobně detailně a s odbornou péčí seznámil s povinnostmiinfrastrukturou Objednatele a považuje ji za dostatečnou pro provedení Díla, které mu vyplývají ze jak je sjednáno touto Smlouvou. V případě, že se jakékoli prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy ukáže jako nepravdivé, má se zato, že Zhotovitel v takovém případě porušil tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž Zhotovitel dále nahradí Objednateli veškerou škodu nebo újmu, která Objednateli vznikne v důsledku takového stavu. Zhotovitel se zavazuje vyvinout dostatečné úsilí pro to, aby prohlášení Zhotovitele dle Xxxxxxx zůstala pravdivá a s důsledkyv platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Xxxxxxxxxxxx v této Smlouvě prohlašované skutečnosti nezávisle ověřit a/nebo požádat Zhotovitele, které způsobí jejich případné nesplněníaby zdarma poskytl Objednateli doklad potvrzující tvrzené skutečnosti.

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva O Dílo

Prohlášení zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky;České 11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Xxxxxxx a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Xxxxxxx; 11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.s

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva O Dílo Na Projektové Práce

Prohlášení zhotovitele. Xxxxxxxxxx tímto bere na vědomí, že Objednatel při uzavírání této Rámcové dohody bere mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Zhotovitele. Zhotovitel tímto prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvytéto Rámcové dohody: (a) Zhotovitel je právně způsobilý k uzavření této Rámcové dohody a k realizaci plnění zamýšleného touto Rámcovou dohodou, a to za podmínek dle této Rámcové dohody, a že osoby podepisující tuto Rámcovou dohodu jménem nebo za Xxxxxxxxxxx jsou k tomuto řádně oprávněny; (b) Zhotovitel není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Xxxxxxxxxxx neprobíhají žádná řízení týkající se likvidace, konkurzu, insolvence, nebo jiného řízení týkajícího se Zhotovitele nebo smírčího řízení či narovnání nebo ujednání s věřiteli ve vztahu k likvidaci, konkurzu, insolvenci, prodeji podniku nebo jeho části nebo jinému řízení o úpadku ve vztahu ke Zhotoviteli. Podle nejlepšího vědomí Xxxxxxxxxxx nebyly podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku Xxxxxxxxxxx a nedošlo k žádné události, která by zakládala právo takové zajištění vynucovat; výrazem „nejlepší vědomí Xxxxxxxxxxx“ se v této Rámcové dohodě rozumí informace, které management a odpovědní pracovníci Zhotovitele mají nebo by měli mít/znát při postupu s péčí řádného hospodáře; (c) Zhotovitel je na základě veškerých nezbytných úkonů, které učinil, řádně a platně oprávněn k tomu, aby uzavřel a plnil tuto Rámcovou dohodu po celé smluvní období (čl. 5 této Rámcové dohody), tímto není dotčena možnost Zhotovitele využít za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě služeb poddodavatele; (d) tato Rámcová dohoda představuje platný a právně závazný závazek Zhotovitele, který je vůči Zhotoviteli vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové dohody; (e) dle nejlepšího vědomí Zhotovitele udržuje Zhotovitel v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná zákony platnými pro poskytování plnění dle Prováděcích smluv a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, tímto není dotčena možnost Zhotovitele využít za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě služeb poddodavatele; (f) Xxxxxxxxxx se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v tomto písmenu Rámcové dohody, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat; (g) Zhotovitel se zavazuje zajistitudržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové dohody a Prováděcích smluv pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem, jakož i za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, s výší pojistného plnění nejméně 1 milion Kč na jednu škodní událost a s výší spoluúčasti Zhotovitele maximálně 1 % z částky pojistného plnění (maximálně 10 tisíc Kč). Zhotovitel je povinen předat kopii pojistné smlouvy Objednateli nejpozději při uzavření Rámcové dohody, dále pak na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že budou platná až do doby dokončení Díla: 11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky; 11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Xxxxxxx a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povolenímipři činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována; 11.3 nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Zhotovitel není stranou žádné smlouvypovinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v tomto písmenu Rámcové dohody, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. V případě, že se jakékoli prohlášení Zhotovitele dle této Rámcové dohody ukáže jako nepravdivé, nahradí Zhotovitel Objednateli veškerou škodu nebo újmu, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikáníObjednateli vznikne v důsledku takového stavu. Zhotovitel se zavazuje vyvinout dostatečné úsilí pro to, povinnosti či majetek; 11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům aby prohlášení Xxxxxxxxxxx dle této Rámcové dohody zůstala pravdivá a v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Xxxxxxx; 11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplněníplatnosti po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody.

Appears in 1 contract

Samples: Contract Agreement