Common use of Subdodavatelé Clause in Contracts

Subdodavatelé. 10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací. 10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.15.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a Zadavatel si v souladu s touto smlouvou§ 44 odst. 6 ZVZ vymezuje požadavek, zákonem že část předmětu zakázky týkající se dodávky PA nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele. 5.2. Pro zbývající části předmětu plnění zadavatel připouští plnění pomocí subdodavatelů. V případě, že uchazeč využije k plnění určitých částí předmětu zakázky subdodavatele, je povinen uvést v nabídce seznam všech těchto subdodavatelů. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky, a výši jeho podílu na akci. Uchazeč může využít vzory – příloha č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací8 ZD. 10.35.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaciPokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů. 10.45.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů Uvedený seznam subdodavatelů příp. čestné prohlášení dle předchozího odstavceodst. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit5.2 ZD, budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně za uchazeče. 10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.17.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele takvyužít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce subdodavatelů, jako by dílo prováděl sám. 10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací. 10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5plnění předmětu této Smlouvy. Seznam subdodavatelů je přílohou tvoří přílohu č. 3 2 této smlouvy o díloSmlouvy. Změna subdodavatele je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. 7.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele. 7.3. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění Díla odpovídá Zhotovitel Objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

Subdodavatelé. 10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Při provádění části díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele takodpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 10.2. Subdodavatele Zhotovitel je možné změnit pouze povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se souhlasem objednatele zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům, k nimž se zavázal, a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů to včetně povinností a zadávací dokumentacípodmínek platebních. 10.3. Nový Subdodávky jsou věcně vymezeny v příloze č. 3 smlouvy - Seznam subdodavatelů. 10.4. Změnit nebo doplnit subdodavatele uvedeného v seznamu v příloze této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu subdodavatelem prováděné části díla. 10.5. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkamiprokáže před uzavřením subdodavatelské smlouvy s dodavatelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel. 10.6. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkáchseznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaciZhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.19.1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého dalšího případného subdodavatele, kromě subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele. 9.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele– subdodavatele prováděním části díla. V tomto případě však zhotovitel Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele takv rozsahu, jako by dílo prováděl zpracovával sám. 10.29.3. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem Na základě § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentacísi zadavatel vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele. Konkrétně se jedná o výkon odborných činností spojených s pověřením podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vydaným Ministerstvem zemědělství ČR k výkonu TBD pro vodní díla I. nebo II. kategorie dle TBD. 10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami9.4. Zhotovitel předloží je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkáchkaždou změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 10.4Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu provést. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele Pokud objednatel do 5 pracovních 14 dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí oznámení nesdělí zhotoviteli námitky ke změně výběru subdodavatelů, má se zato, že objednatel se změnou subdodavatele souhlasitzvoleným subdodavatelem (subdodavateli) souhlasí. 10.59.5. Seznam subdodavatelů Zhotovitel je přílohou č. 3 povinen ve smlouvě se subdodavatelem zabezpečit splnění všech povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.114.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatelepovinen zhotovit Dílo dle čl. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele 2 této Smlouvy o dílo v rozsahu SO 04 – zemník pro vybudování hráze a SO 05 – přeložka kanalizace sám, tj. xxxxxx zaměstnanců činných pro něj v pracovním poměru nebo na základě dohody o prácích konaných mimo pracovní poměr. 14.2. Zhotovitel může zadat zhotovení částí Díla dle čl. 2 této Xxxxxxx o dílo subdodavatelům a v rozsahu tak, jak je uvedeno v jeho nabídce na tuto veřejnou zakázku, která je v této části jako by dílo prováděl sám. 10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem Příloha č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací. 10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 7 nedílnou součástí této smlouvy Smlouvy o dílo. 14.3. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli k jeho výzvě splnění podmínek čl. 14.1. a čl. 14.2. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu předložením smluv se subdodavateli na zhotovení příslušné části Díla. 14.4. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli k jeho výzvě splnění podmínek čl. 14.1. a čl. 14.2. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu předložením smluv s osobami, které použil k provádění Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo. 14.5. Nesplnění nebo prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 14.3. nebo čl. 14.4 této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací. 10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele19.1. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele tak– kvalifikačního i realizačního. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, jako by dílo prováděl sámv němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. 10.219.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele Seznam subdodavatelů bude mít tyto náležitosti: Pořadové číslo subdodavatele, obchodní firma/název/IČ/jméno a příjmení subdodavatele, věcný podíl subdodavatele na plnění VZ, finanční podíl subdodavatele na plnění VZ v souladu s touto smlouvou%, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentacípopis subdodávky. 10.319.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované V případě, že dodavatel nemá v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaciúmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti. 10.419.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5. Seznam Vzor seznamu subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 seznam subdodavatelů“

Subdodavatelé. 10.1. Zhotovitel 8.1 Nestanoví-li smlouva jinak, je Dodavatel oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - plněním smluvních povinností subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost Za provedená plnění smlouvy a případná pochybení subdodavatele taknese veškerou odpovědnosti vůči společnosti ŠKODA Dodavatel, jako by dílo prováděl jakoby plnil sám 8.2 Pokud v souvislosti s tímto pověřením bude docházet ke zpracování osobních údajů, kterých je ŠKODA správcem, tímto subdodavatelem, uplatní se příslušná ustanovení smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Dodavatelem a společností ŠKODA. 10.2. Subdodavatele 8.3 Dodavatel je možné změnit pouze povinen zavázat subdodavatele k dodržování povinností vyplývajících ze všech smluv mezi Dodavatelem a společností ŠKODA (zejména pak uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dohody o utajení) vztahujících se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvouk Dodávce, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších jakož i k dodržování relevantních interních předpisů a zadávací dokumentacíspolečnosti ŠKODA. 10.38.4 Na vyžádání společnosti ŠKODA předloží Dodavatel seznam subdodavatelů, včetně uvedení rozsahu a specifikace prací. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkamiO následných změnách subdodavatele je Dodavatel povinen společnost ŠKODA informovat a rovněž požádat o písemné schválení. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované Společnost ŠKODA je oprávněna v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaciodůvodněných případech požadovat změnu subdodavatele. 10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů 8.5 Při porušení povinností uvedených v tomto článku 8 je společnost ŠKODA oprávněna smlouvu s okamžitými účinky vypovědět nebo od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasitsmlouvy odstoupit. 10.5. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

Subdodavatelé. 10.1. Zhotovitel 8.1 Nestanoví-li smlouva jinak, je Dodavatel oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - plněním smluvních povinností subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost Za provedená plnění smlouvy a případná pochybení subdodavatele taknese veškerou odpovědnosti vůči společnosti Škoda Dodavatel, jako by dílo prováděl plnil sám. 10.2. Subdodavatele 8.2 Pokud v souvislosti s tímto pověřením bude docházet ke zpracování osobních údajů, kterých je možné změnit pouze Škoda správcem, tímto subdodavatelem, uplatní se souhlasem objednatele příslušná ustanovení smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Dodavatelem a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentacíspolečností Škoda. 10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci8.3 Dodavatel je povinen zavázat subdodavatele k dodržování povinností vyplývajících ze všech smluv sjednaných mezi Dodavatelem a společností Škoda (zejména pak uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dohody o utajení nebo závazku mlčenlivosti) vztahujících se k Dodávce, jakož i k dodržování relevantních interních předpisů společnosti Škoda. 10.48.4 Na vyžádání společnosti Škoda předloží Dodavatel seznam subdodavatelů, včetně uvedení rozsahu a specifikace prací. Objednatel posoudí relevantnost O následných změnách subdodavatele je Dodavatel povinen společnost Škoda informovat a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavcerovněž požádat o písemné schválení. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasitSpolečnost Škoda je oprávněna v odůvodněných případech požadovat změnu subdodavatele. 10.5. Seznam subdodavatelů 8.5 Při porušení povinností uvedených v tomto článku je přílohou č. 3 této společnost Škoda oprávněna smlouvu s okamžitými účinky vypovědět nebo od smlouvy o díloodstoupit.

Subdodavatelé. 10.1Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého dalšího případného subdodavatele, kromě subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele– subdodavatele prováděním části díla. V tomto případě však zhotovitel Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele takv rozsahu, jako by dílo prováděl zpracovával sám. 10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem Na základě § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentacísi zadavatel vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele. Konkrétně se jedná o výkon odborných činností spojených s pověřením podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. 10.3, o vodách, vydaným Ministerstvem zemědělství ČR k výkonu TBD pro vodní díla I. nebo II. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkamikategorie dle TBD. Zhotovitel předloží je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkáchkaždou změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 10.4Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu provést. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele Pokud objednatel do 5 pracovních 14 dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí oznámení nesdělí zhotoviteli námitky ke změně výběru subdodavatelů, má se zato, že objednatel se změnou subdodavatele souhlasit. 10.5zvoleným subdodavatelem (subdodavateli) souhlasí. Seznam subdodavatelů Zhotovitel je přílohou č. 3 povinen ve smlouvě se subdodavatelem zabezpečit splnění všech povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy o dílo.