Common use of Ukončenie zmluvného vzťahu Clause in Contracts

Ukončenie zmluvného vzťahu. 1. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 1. Zmenové konanie Článok 11 Ďalšie ustanovenia 1.1. Predmet plnenia tejto Zmluvy, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv a povinností Zmluvných strán možno meniť na základe návrhu na zmenu pričom touto zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Poskytovateľa spôsobom, s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len „Návrh na zmenu“). 1.2. Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy môže predložiť výlučne oprávnená osoba Objednávateľa alebo Poskytovateľa uvedená v Prílohe č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru. 1.3. Projektový manažér Objednávateľa a Poskytovateľ budú viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové posúdenie konkrétnej zmeny spolu s predložením návrhu riešenia, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenu. 1.4. Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový manažér Objednávateľa alebo Poskytovateľ stanovisko k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým ocenením, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočnenia. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny: a) zmenu je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia,

Ukončenie zmluvného vzťahu. 1. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním v zmysle Všeobecných 17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastane splnením podmienok zmluvy uvedených v Prílohe čbode 3.1 Zmluvy. 17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. 1 V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.8 tohto článku Zmluvy. 17.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. 17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom; 17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie; 17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 17.4.6 neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.2 Zmluvy; 17.4.7 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1; 17.4.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod. 17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 17.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 17.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa; 17.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy; 17.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy. 1. Zmenové konanie Článok 11 Ďalšie ustanovenia 1.1. Predmet plnenia tejto Zmluvy, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv a povinností Zmluvných strán možno meniť na základe návrhu na zmenu pričom touto zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Poskytovateľa spôsobom, s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len „Návrh na zmenu“). 1.2. Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy môže predložiť výlučne oprávnená osoba Objednávateľa alebo Poskytovateľa uvedená v Prílohe č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru. 1.3. Projektový manažér Objednávateľa a Poskytovateľ budú viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové posúdenie konkrétnej zmeny spolu s predložením návrhu riešenia, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenu. 1.4. Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový manažér Objednávateľa alebo Poskytovateľ stanovisko k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým ocenením, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočnenia. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny: a) zmenu je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia,

Ukončenie zmluvného vzťahu. 123.1. Zmluvné strany môžu sa dohodli, že ukončenie zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy nastane: 23.1.1. splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, 23.1.2. dohodou zmluvných strán, 23.1.3. odstúpením od Zmluvy. 23.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodoupodľa bodu 23.1.2. tejto Zmluvy len, odstúpením, prípadne vypovedaním v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v Prílohe č. 1 ak majú zmluvné strany vzájomne usporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy. 123.3. Zmenové konanie Článok 11 Ďalšie ustanovenia 1.1. Predmet plnenia Akékoľvek omeškanie Správcu programu s plnením povinnosti, ktorú sa zaviazal plniť podľa tejto Zmluvy, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a povinností Zmluvných strán možno meniť na základe návrhu na zmenu pričom touto zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zároveň porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene predmetu plneniaa doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a spôsobuje vznik nezrovnalosti. Správca 23.4. NKB je oprávnený okamžite od Zmluvy odstúpiť, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy ak Správca programu podstatným spôsobom porušil povinnosť, ktorú sa podľa tejto Zmluvy v prospech Poskytovateľa spôsobomzaviazal plniť. Ak NKB od Zmluvy neodstúpi, s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len „Návrh na zmenu“)je oprávnený postupovať podľa bodu 18.10. tejto Zmluvy. 1.223.5. Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu NKB je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy môže predložiť výlučne oprávnená osoba Objednávateľa aj ak: 23.5.1. rozhodnutie o pozastavení platieb podľa čl. 20. tejto Zmluvy, alebo Poskytovateľa uvedená v Prílohe č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru. 1.3. Projektový manažér Objednávateľa a Poskytovateľ budú viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové posúdenie konkrétnej zmeny spolu s predložením návrhu riešenia, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenu. 1.4. Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový manažér Objednávateľa alebo Poskytovateľ stanovisko k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým ocenenímrozhodnutie o pozastavení realizácie Programu, resp. ďalšími predpokladmi projektu podľa čl. 21. tejto Zmluvy nebolo zrušené do 1 roka od vydania takého rozhodnutia, 23.5.2. finančné prostriedky žiadané prostredníctvom žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov podľa čl. 22. tejto Zmluvy neboli vrátené do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, 23.5.3. Správca programu podal vyhlásenie o nedostatočnosti svojej finančnej kapacity na pokračovanie realizácie Programu alebo je neschopný plniť svoje finančné záväzky, 23.5.4. VFM/MZV NK alebo NKB odstúpil od Programovej dohody v zmysle s čl. 6.8 ods. 3 písm. j) Nariadenia, alebo Programová dohoda bola ukončená dohodu zmluvných strán, programu za predpokladu, že dôjde k vysporiadaniu finančných vzťahov, 23.5.5. sa Správca programu zúčastňoval korupcie, podvodu a podobných činností, alebo neprijal potrebné opatrenia pri odhaľovaní či zabránení takýchto činností, alebo v prípade ich uskutočneniavýskytu neodstránil ich účinky. 23.6. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny:V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Správcu programu a NKB, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutého Programového grantu a spolufinancovania zo ŠR SR, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a povinnosť Správcu programu vrátiť poskytnutý Programový grant a spolufinancovanie zo ŠR SR alebo ich časť. a) zmenu 23.7. Ak NKB odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa tejto Zmluvy zo strany Správcu programu, Správca programu sa zaväzuje vrátiť na účet Certifikačného orgánu celý dovtedy poskytnutý Programový grant a spolufinancovanie zo ŠR SR alebo ich časť, ako aj vrátiť na účet Národného kontaktného bodu Prostriedky fondu pre bilaterálne vzťahy alebo ich časť v súlade s čl. 22. tejto Zmluvy. 23.8. Ak NKB odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov z tejto Zmluvy zo strany Správcu programu, Správca programu sa zaväzuje vrátiť na účet Certifikačného orgánu celý dovtedy poskytnutý Programový grant a spolufinancovanie zo ŠR SR alebo ich časť, ako aj vrátiť na účet NKB Prostriedky fondu pre bilaterálne vzťahy alebo ich časť v súlade s čl. 22. tejto Zmluvy. Výška finančných prostriedkov, ktoré bude Správca programu povinný vrátiť sa určí v nadväznosti na výšku finančných prostriedkov, ktoré bude NKB povinný vrátiť VFM/MZV NK v súlade s Programovou dohodou a Dohodou o Fonde pre bilaterálne vzťahy. 23.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Správca programu je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia,oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v súlade s 23.10. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 23.11. Ak dôjde k ukončeniu Programovej dohody, NKB ukončí aj Dohodu o implementácii programu. Ak dôjde len k ukončeniu Dohody o Fonde pre bilaterálne vzťahy, bude Dohoda o implementácii programu upravená dodatkom, a to najmä v častiach, ktoré sa v zmysle Usmernenia NKB k zmluvám a dohodám týkajú Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Ukončenie zmluvného vzťahu. 14.2.1. Zmluvné strany môžu Zmluvu zmluvu ukončiť dohodouvýpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, odstúpením, prípadne vypovedaním dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvyprípade podstatného porušenia zmluvy. 14.2.2. Zmenové konanie Článok 11 Ďalšie ustanoveniaZmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jedno mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 1.14.2.3. Predmet plnenia tejto ZmluvyOdstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou s výnimkou skutočností spôsobených vyššou mocou. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 4.2.4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa bude považovať nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, zavineného zhotoviteľom, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv vadné (chybné) plnenie zhotoviteľa, na ktoré bude písomne upozornený a povinností Zmluvných strán možno meniť na základe návrhu na zmenu pričom touto zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy ktoré v prospech Poskytovateľa spôsobom, primeranej lehote neodstráni. Až do odstránenia týchto nedostatkov nebude objednávateľ v omeškaní s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len „Návrh na zmenu“)úhradou faktúry. 1.24.2.5. Návrh na zmenu Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa bude považovať nedodržanie dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy môže predložiť výlučne oprávnená osoba Objednávateľa alebo Poskytovateľa uvedená v Prílohe č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výborutermínu úhrady faktúry. 1.34.2.6. Projektový manažér Objednávateľa Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a Poskytovateľ budú viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové posúdenie konkrétnej zmeny spolu súvisia s predložením návrhu riešenia, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenupredmetom zmluvy. 1.44.2.7. Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový manažér Objednávateľa Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo Poskytovateľ stanovisko k vhodnostiúplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmienpo ktorú pôsobili tieto okolnosti. 4.2.8. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 4.2.9. Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, spolu ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou, alebo s ich finančným a časovým ocenenímktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočneniaktoré súvisia s predmetom jej plnenia, s výnimkou nasledujúcich prípadov: - ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi predpismi (napr. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny: a) zmenu zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov), - ak je možné realizovať bez dopadu na náklady informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, - ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo harmonogram plnenia,ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, - pre účely akéhokoľvek súdneho, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, - ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

Ukončenie zmluvného vzťahu. 111.1. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť dohodousa dohodli, odstúpenímže ukončenie zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy nastane: 11.1.1. splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, prípadne vypovedaním v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v Prílohe čna ktorú bola táto Zmluva uzatvorená, 11.1.2. 1 dohodou zmluvných strán, 11.1.3. odstúpením od tejto Zmluvy. 111.2. Zmenové konanie Článok 11 Ďalšie ustanoveniaPrijímateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy: 1.111.2.1. Predmet plnenia ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti Partnerom2 a tento postup je z pohľadu Prijímateľa účelný, 11.2.2. ak Partner2 porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu, 11.2.3. ak Partner2 svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne. 11.3. Partner2 má právo odstúpiť od tejto Zmluvy: 11.3.1. ak Prijímateľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu, 11.3.2. ak Prijímateľ svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne, 11.3.3. ak Prijímateľ nesplní svoj záväzok podľa čl. 8.1 tejto Zmluvy. 11.4. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 2 tejto Zmluvy. V prípade, ak si odstúpenie od tejto Zmluvy doručovanú podľa predchádzajúcej vety druhá zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, odstúpenie sa považuje za doručené posledným dňom úložnej doby určenej na prevzatie zásielky. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak sa voči Partnerovi2 odstúpilo od tejto Zmluvy je Partner2 povinný vrátiť Prijímateľovi poskytnutý Projektový grant. 11.5. Vlastnícke právo k majetku, ktorý Partner2, voči ktorému sa odstúpilo od tejto Zmluvy nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov Projektového grantu, poskytnutého mu na základe tejto Zmluvy, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv a povinností Zmluvných strán možno meniť je povinný previesť na základe návrhu na zmenu pričom touto zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Poskytovateľa spôsobom, s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len „Návrh na zmenu“). 1.2. Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy môže predložiť výlučne oprávnená osoba Objednávateľa alebo Poskytovateľa uvedená v Prílohe č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru. 1.3. Projektový manažér Objednávateľa a Poskytovateľ budú viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové posúdenie konkrétnej zmeny spolu s predložením návrhu riešenia, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenu. 1.4. Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový manažér Objednávateľa alebo Poskytovateľ stanovisko k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým oceneníminého Partnera, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočneniaPartnerov alebo Prijímateľa, podľa určenia v oznámení o odstúpení od tejto Zmluvy, avšak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny:V prípade, ak to nie je možné, je Partner2, voči ktorému sa odstúpilo od tejto Zmluvy povinný vrátiť Prijímateľovi Projektový grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy. a) zmenu 11.6. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 11.5 tohto článku, je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia,Partner2 povinný uhradiť Prijímateľovi zmluvnú pokutu vo výške Projektového grantu, poskytnutého Partnerovi2 podľa tejto Zmluvy, do času odstúpenia od Zmluvy.

Ukončenie zmluvného vzťahu. 121.1. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť dohodousa dohodli, odstúpenímže ukončenie zmluvného vzťahu z tejto Dohody nastane: 21.1.1. splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, prípadne vypovedaním v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v Prílohe čna ktorú bola Dohoda uzatvorená, 21.1.2. 1 dohodou zmluvných strán, ak majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce z Dohody alebo vzniknuté na základe Dohody alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu finančných prostriedkov Xxxxxxxxx schémy podľa tejto ZmluvyDohody, 21.1.3. odstúpením od tejto Dohody. 121.2. Zmenové konanie Článok 11 Ďalšie ustanovenia 1.1. Predmet plnenia tejto ZmluvyZmluvná strana je v omeškaní, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv ak nesplní riadne a povinností Zmluvných strán možno meniť na základe návrhu na zmenu pričom touto zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Poskytovateľa spôsobom, s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len „Návrh na zmenu“). 1.2. Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy môže predložiť výlučne oprávnená osoba Objednávateľa alebo Poskytovateľa uvedená v Prílohe č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru. 1.3. Projektový manažér Objednávateľa a Poskytovateľ budú viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové posúdenie konkrétnej zmeny spolu s predložením návrhu riešenia, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenu. 1.4. Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový manažér Objednávateľa alebo Poskytovateľ stanovisko k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným a časovým ocenenímvčas povinnosť, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočneniapovinnosti stanovené v tejto Dohode alebo Právnom rámci, ktoré sa zaviazala plniť podľa tejto Dohody. 21.3. Stanovisko obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny:Akékoľvek omeškanie Xxxxxxx schémy podľa bodu 21.2. tejto Dohody znamená porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, spôsobuje vznik nezrovnalosti zo strany Správcu schémy a porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovení § 31 ods. 1 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Správca programu je oprávnený postupovať podľa bodu 15.13. tejto Dohody a v prípade určenia finančnej korekcie požadovať vrátenie finančných prostriedkov spôsobom v súlade s bodom 17.1.5., resp. 17.1.6. tejto Dohody. a) zmenu 21.4. V prípade omeškania Správcu schémy s plnením povinnosti podľa tejto Dohody alebo Právneho rámca o viac ako 30 kalendárnych dní sa Správca schémy zaväzuje zaplatiť Správcovi programu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % zo sumy stanovenej v rozpočte pre Náklady na riadenie za každý deň omeškania Správcu schémy s plnením predmetnej povinnosti. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia bodov 21.2. a 21.3. tejto Dohody. 21.5. V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od Dohody zostávajú zachované tie práva a povinnosti Správcu programu a Správcu schémy, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Dohody, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Dohody. Odstúpenie od Dohody je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia,účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dohody druhej zmluvnej strane.