Common use of Vlastnické právo k předmětu díla Clause in Contracts

Vlastnické právo k předmětu díla. Věci potřebné k provedení díla opatří zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro případy, kdy se smluvní strany dohodnou, že má věci potřebné k provedení díla dodat objednatel, se strany výslovně dohodly, že ustanovení § 2597 občanského zákoníku se neuplatní. Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelem, které se stanou součástí předmětu díla, přechází na objednatele dnem (podle toho, který nastane dříve): a) Úhrady zálohy nebo dílčí faktury za předmětnou věc v rámci realizace díla, b) nebo podepsáním zápisu o předání a převzetí dohodnutých částí díla nebo celého díla. c) Vlastnické právo ke zhotovené projektové dokumentaci (software) přechází na objednatele předáním a převzetím projektové dokumentace. V případě software vytvořeném nebo upraveným „na objednávku“ je součástí dokumentace výpis zdrojových kódů v textovém tvaru. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k projektové dokumentaci za účelem užívat převzatou dokumentaci zhotovenou na základě uvedené smlouvy zejména z hlediska zajištění výroby, údržby a náhradních dílů nebo tímto úkolem pověřit třetí osobu včetně prováděni v nich změn. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (dílo na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k projektové dokumentaci takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k projektové dokumentaci s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Pokud se ve smlouvě hovoří o digitální podobě, má se za to, že se jedná o digitální podobu též v tzv. editovatelné podobě, a to ve formátu označovaném „dwg“. Pokud objednatel užije svého práva užít dokumentaci tak, že v ní provede změny, případně použije ke zhotovení jiné materiály, nenese zhotovitel odpovědnost za tyto změny díla. Pověří-li objednatel tímto úkolem třetí osobu, není tato třetí osoba oprávněna použít projektovou nebo technickou dokumentaci k vlastnímu ekonomickému nebo jinému prospěchu. Tímto prospěchem se však nerozumí odměna, kterou obdrží objednatel za úkony pro něj realizované dle shora uvedeného. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci nebo licenci k výsledkům činnosti, jež jsou předmětem díla jiným osobám než objednateli, d) V případě software se rozumí softwarem jakýkoliv software, program nebo databáze, které jsou používané pro provoz, monitoring, údržbu prováděných prací nebo zařízení stejně jako software vytvořený nebo upravený “na objednávku”. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k software. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (software na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k software takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k software s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. e) Xxxxxxxxxx prohlašuje, že je oprávněn převést veškerá majetková práva z autorských děl dle smlouvy o dílo realizovaných (zejména software, projektová dokumentace), neboť je oprávněn nakládat s těmito díly jako s vlastními a neváznou na ní žádná autorská či jiná práva třetích osob. V případě uplatnění sankcí a nároků vůči objednateli z titulu porušení práv třetí osoby, budou tyto přeúčtovány na zhotovitele a zhotovitel je uhradí ve lhůtě 10 dnů od uplatnění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatňovat u zhotovitele náhradu újmu, včetně újmy nemajetkové, která z toho titulu objednateli vznikne. Případnou újmu s tímto související včetně náhrady ušlého zisku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že by zhotovitel podal na předmět díla patentovou přihlášku, přihlášku vynálezu nebo obdobná práva svědčící průmyslové ochraně díla, musí objednateli udělit právo jejich bezplatného užívání.

Vlastnické právo k předmětu díla. Věci potřebné 1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k provedení ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla opatří stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. 2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nedohodnounabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel. 3. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se smluvní strany výslovně jinakdílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Pro případy, kdy se smluvní strany dohodnou, že má věci potřebné k provedení díla dodat objednatel, se strany výslovně dohodly, že ustanovení § 2597 občanského zákoníku se neuplatníPrávo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno. 4. Vlastnické Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelemvěci a zmaří-li se dílo z důvodu, které se stanou součástí předmětu dílaza nějž zhotovitel odpovídá, přechází na objednatele dnem (podle tohoposkytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, který nastane dříve): a) Úhrady zálohy nebo dílčí faktury za předmětnou anebo mu vrátí věc v rámci realizace díla, b) nebo podepsáním zápisu o předání a převzetí dohodnutých částí díla nebo celého dílatéhož druhu. c) Vlastnické právo ke zhotovené projektové dokumentaci (software) přechází na objednatele předáním a převzetím projektové dokumentace5. V případě software vytvořeném nebo upraveným „na objednávku“ je součástí dokumentace výpis zdrojových kódů v textovém tvaru. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k projektové dokumentaci za účelem užívat převzatou dokumentaci zhotovenou na základě uvedené smlouvy zejména z hlediska zajištění výroby, údržby a náhradních dílů nebo tímto úkolem pověřit třetí osobu včetně prováděni v nich změn. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (dílo na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k projektové dokumentaci takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k projektové dokumentaci s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Pokud se ve smlouvě hovoří o digitální podobě, má se za to, že se jedná o digitální podobu též v tzv. editovatelné podobě, a to ve formátu označovaném „dwg“. Pokud objednatel užije svého práva užít dokumentaci tak, že v ní provede změny, případně použije ke zhotovení jiné materiály, nenese zhotovitel odpovědnost za tyto změny díla. PověříNabyl-li objednatel tímto úkolem třetí osobuzpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. 6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tato třetí osoba oprávněna použít projektovou nebo technickou dokumentaci k vlastnímu ekonomickému nebo jinému prospěchutím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Tímto prospěchem se však nerozumí odměnaOdmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, kterou obdrží objednatel má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za úkony pro něj realizované dle shora uvedeného. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci nebo licenci k výsledkům činnostisvoji zpracovanou věc, jež jsou předmětem díla jiným osobám než objednateli, d) V případě software se rozumí softwarem jakýkoliv software, program nebo databáze, které jsou používané pro provoz, monitoring, údržbu prováděných prací nebo zařízení stejně jako software vytvořený nebo upravený “anebo na objednávku”. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k software. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (software na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k software takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k software s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licencevrácení věci téhož druhu. e) Xxxxxxxxxx prohlašuje7. Nabyl-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, že je oprávněn převést veškerá majetková práva z autorských děl dle smlouvy o dílo realizovaných (zejména softwareza nějž zhotovitel neodpovídá, projektová dokumentace)může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, neboť je oprávněn nakládat s těmito díly jako s vlastními a neváznou na ní žádná autorská či jiná práva třetích osob. V případě uplatnění sankcí a nároků vůči objednateli z titulu porušení práv třetí osoby, budou tyto přeúčtovány na zhotovitele a zhotovitel je uhradí ve lhůtě 10 dnů od uplatnění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatňovat u zhotovitele náhradu újmu, včetně újmy nemajetkové, která z toho titulu objednateli vznikne. Případnou újmu s tímto související včetně náhrady ušlého zisku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že by zhotovitel podal na předmět díla patentovou přihlášku, přihlášku vynálezu nebo obdobná práva svědčící průmyslové ochraně díla, musí objednateli udělit právo jejich bezplatného užívánínahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

Vlastnické právo k předmětu díla. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. Jestliže je předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zho- tovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel. Dále je nutné charakterizovat tyto pojmy: - Věci potřebné jednotlivě určené - právním druhem věci, který nová právní úprava smlouvy o dílo zohledňuje, jsou věci určené jednotlivě. Pod tímto pojmem je možné si představit konkrétní, zcela nezastupitelnou věc. - Věci druhově určené - věci zastupitelné. Nejedná se o konkrétní věc, ale o věc zcela zaměnitelnou. - Zpracování věci jinde než u objednatele - dílo je realizováno na jiném místě než u objednatele, na jeho pozemku či na pozemku, který objednatel opatřil. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k provedení díla opatří zhotovitel, nedohodnouvěci a zmaří-li se smluvní strany výslovně jinakdílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli pře- dal k zpracování. Pro případyPrávo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno. A následující pojmy: - Zmaření díla - je možné definovat jako výsledek působení subjektivních nebo objek- tivních skutečností, kdy se smluvní strany dohodnoukteré způsobují, že má zhotovitel nebude schopen dílo provést. - Zpracování věcí - je možné rozumět vznik nové věci potřebné k provedení díla dodat objednatel, se strany výslovně dohodly, že ustanovení § 2597 občanského zákoníku se neuplatní. Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelem, které se stanou součástí předmětu díla, přechází na objednatele dnem (podle toho, který nastane dříve): a) Úhrady zálohy nebo dílčí faktury za předmětnou věc v rámci realizace díla, b) nebo podepsáním zápisu o předání a převzetí dohodnutých částí díla nebo celého díla. c) Vlastnické právo ke zhotovené projektové dokumentaci (software) přechází na objednatele předáním a převzetím projektové dokumentace. V případě software vytvořeném nebo upraveným „na objednávku“ je součástí dokumentace výpis zdrojových kódů v textovém tvaru. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k projektové dokumentaci za účelem užívat převzatou dokumentaci zhotovenou na základě uvedené smlouvy zejména z hlediska zajištění výroby, údržby a náhradních dílů nebo tímto úkolem pověřit třetí osobu včetně prováděni v nich změn. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (dílo na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k projektové dokumentaci takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k projektové dokumentaci s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Pokud se ve smlouvě hovoří o digitální podobě, má se za to, že se jedná o digitální podobu též v tzv. editovatelné podobě, a to ve formátu označovaném „dwg“. Pokud objednatel užije svého práva užít dokumentaci zpracováním movitých věcí ně- kolika vlastníků tak, že v ní provede změnyzpracované věci nelze uvést do předešlého stavu buď vůbec, případně použije ke zhotovení jiné materiálynebo jen se značným nákladem, nenese zhotovitel odpovědnost za tyto změny díla. Pověří-li objednatel tímto úkolem třetí osobu, není tato třetí osoba oprávněna použít projektovou nebo technickou dokumentaci k vlastnímu ekonomickému nebo jinému prospěchu. Tímto prospěchem se však nerozumí odměna, kterou obdrží objednatel za úkony pro něj realizované dle shora uvedeného. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci nebo licenci k výsledkům činnosti, jež jsou předmětem díla jiným osobám než objednateli, d) V případě software se rozumí softwarem jakýkoliv software, program nebo databáze, které jsou používané pro provoz, monitoring, údržbu prováděných prací nebo zařízení stejně jako software vytvořený nebo upravený “na objednávku”. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k software. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (software na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k software takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k software s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licenceznačnou ztrátou. e) Xxxxxxxxxx prohlašuje, že je oprávněn převést veškerá majetková práva z autorských děl dle smlouvy o dílo realizovaných (zejména software, projektová dokumentace), neboť je oprávněn nakládat s těmito díly jako s vlastními a neváznou na ní žádná autorská či jiná práva třetích osob. V případě uplatnění sankcí a nároků vůči objednateli z titulu porušení práv třetí osoby, budou tyto přeúčtovány na zhotovitele a zhotovitel je uhradí ve lhůtě 10 dnů od uplatnění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatňovat u zhotovitele náhradu újmu, včetně újmy nemajetkové, která z toho titulu objednateli vznikne. Případnou újmu s tímto související včetně náhrady ušlého zisku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že by zhotovitel podal na předmět díla patentovou přihlášku, přihlášku vynálezu nebo obdobná práva svědčící průmyslové ochraně díla, musí objednateli udělit právo jejich bezplatného užívání.

Vlastnické právo k předmětu díla. Věci potřebné k provedení díla opatří zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro případy, kdy se smluvní strany dohodnou, že má věci potřebné k provedení díla dodat objednatel, se strany výslovně dohodly, že ustanovení § 2597 občanského zákoníku se neuplatní. Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelempředmětu díla je upraveno v § 2599 a násl. OZ. Právní úprava vychází ze zrušeného obchodního zákoníku, které se stanou součástí předmětu dílaje ale značně modifikována. Při určování nabyvatele vlastnického práva u smlouvy o dílo rozlišuje mezi věcmi určenými jednotlivě a věcmi určenými druhově. V zásadě platí, přechází že je-li předmětem díla věc určená jednotlivě (např. šatní skříň), nabývá k ní vlastnické právo objednatel. Pokud ale zhotovitel zpracovává věc objednatele na jiném místě než u objednatele dnem (podle tohoči na jeho pozemku nebo na pozemku, který nastane dříve): a) Úhrady zálohy objednatel opatřil, nebo dílčí faktury za předmětnou že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci, nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel (§ 2599 odst. 1 OZ). Bude-li tedy předmětem díla zpracování jednotlivě určené věci tak, že dojde ke zvýšení její hodnoty (což by u zpracování mělo nastat), stane se jejím vlastníkem zhotovitel, ať už zpracování prováděl kdekoliv. Pokud by zpracováním došlo ke zmenšení ceny zpracované věci, stane se zhotovitel jejím vlastníkem pouze tehdy, že dílo prováděl jinde než na pozemku objednatele nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu (např. výroba tvárnic), nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v rámci realizace díla, b) případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo podepsáním zápisu o předání na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel (§ 2599 odst. 2 OZ). Toto pravidlo je logické. Věci určené podle druhu jsou nerozeznatelné od ostatních věcí téhož druhu. Ze strany objednatele by nebylo spravedlivé, aby nesl nebezpečí škody na věci, spojené s nabytím vlastnického práva, v případě umístění věci na pozemku zhotovitele, neboť by nemohl ohlídat, zda došlo k poškození či zničení věci, která byla jeho. Naopak druhově určená věc na pozemku objednatele by měla být snadno odlišitelná od ostatních věcí stejného druhu a převzetí dohodnutých částí díla nebo celého díla. c) Vlastnické není tak důvod, aby vlastnické právo ke zhotovené projektové dokumentaci (software) přechází na objednatele předáním a převzetím projektové dokumentace. V případě software vytvořeném nebo upraveným „na objednávku“ je součástí dokumentace výpis zdrojových kódů v textovém tvaru. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k projektové dokumentaci za účelem užívat převzatou dokumentaci zhotovenou na základě uvedené smlouvy zejména z hlediska zajištění výroby, údržby a náhradních dílů nebo tímto úkolem pověřit třetí osobu včetně prováděni v nich změnnenabyl rovnou objednatel. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato smlouvou o dílo nevzniká nová věc, nýbrž se jedná o pouhou údržbu, opravu či úpravu věci, není třeba řešit vznik, převod či přechod vlastnického práva, neboť to zůstává v rukou objednatele. Jiná situace však nastává v případě, kdy dochází ke zpracování věci – zpracováním totiž vzniká věc nová.72 Strany se ve věci nabytí vlastnického práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (dílo na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková mohou dohodnout i jinak. Úprava vzniku vlastnického práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k projektové dokumentaci takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k projektové dokumentaci s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo je dispozitivní. Této problematice se věnoval také Nejvyšší soud, který došel k účelům licencí dle závěru, že ujednání, podle kterého vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, je platné, i když věc nebyla zhotovována na pozemku objednatele nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Dokonce ani následným odstoupením od smlouvy udělovanýchnedojde ke změně takto založeného vlastnictví předmětu díla.73 Zároveň se ale uplatní pravidlo dovozené též Nejvyšším soudem, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Pokud se ve smlouvě hovoří o digitální podobě, má se za to, že takováto dohoda je možná jen do doby, než dojde ke vzniku vlastnického práva jedné ze stran.74 6Provedení díla „Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.“ Takto jednoduše Občanský zákoník definuje provedení díla. Tato úprava vychází z obchodního zákoníku, je však poněkud zjednodušena. Za důležitou modifikaci považuji změnu formulace obsaženou v Obchodním zákoníku „zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním“, ze které občanský zákoník převzal pouze „dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno“. Zcela zmizel požadavek na řádné ukončení, respektive dokončení díla. Nová právní úprava tedy není tak striktní, jako úprava předešlá.75 Provedením díla je splněn závazek zhotovitele, přičemž mu vznikají další nároky s tím spojené, především na úhradu dohodnuté ceny za dílo. 6.1Dokončení díla Dílo je dle § 2605 OZ dokončeno, je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. V praxi si lze představit, že např. zhotovitel předvede objednateli funkčnost zhotovovaného nábytku, vozidla či nemovitosti. Z výše psaného plyne, že dílo může sloužit svému účelu, i když vykazuje určité vady. Občanský zákoník umožňuje objednateli dokončené dílo převzít s výhradami, nebo bez výhrad.76 6.2Předání díla Mimo dokončení díla (předvedení jeho funkčnosti) je nutné naplnit také druhou podmínku provedení díla, a to jeho předání. Není-li způsob předání dohodnut jinak, je dílo předáno, když zhotovitel umožní objednateli s předmětem dokončeného díla v místě předání nakládat.77 Právní úprava poskytuje objednateli dvě možnosti, jak dílo převzít. Konkrétně se jedná o digitální podobu též v tzv. editovatelné podobě, převzetí díla a) bez výhrad a to ve formátu označovaném „dwg“. Pokud objednatel užije svého práva užít dokumentaci tak, že v ní provede změny, případně použije ke zhotovení jiné materiály, nenese zhotovitel odpovědnost za tyto změny díla. Pověří-li objednatel tímto úkolem třetí osobu, není tato třetí osoba oprávněna použít projektovou nebo technickou dokumentaci k vlastnímu ekonomickému nebo jinému prospěchu. Tímto prospěchem se však nerozumí odměna, kterou obdrží objednatel za úkony pro něj realizované dle shora uvedeného. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci nebo licenci k výsledkům činnosti, jež jsou předmětem díla jiným osobám než objednateli, db) V případě software se rozumí softwarem jakýkoliv software, program nebo databáze, které jsou používané pro provoz, monitoring, údržbu prováděných prací nebo zařízení stejně jako software vytvořený nebo upravený “na objednávku”. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k software. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (software na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k software takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k software s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licencevýhradami. e) Xxxxxxxxxx prohlašuje, že je oprávněn převést veškerá majetková práva z autorských děl dle smlouvy o dílo realizovaných (zejména software, projektová dokumentace), neboť je oprávněn nakládat s těmito díly jako s vlastními a neváznou na ní žádná autorská či jiná práva třetích osob. V případě uplatnění sankcí a nároků vůči objednateli z titulu porušení práv třetí osoby, budou tyto přeúčtovány na zhotovitele a zhotovitel je uhradí ve lhůtě 10 dnů od uplatnění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatňovat u zhotovitele náhradu újmu, včetně újmy nemajetkové, která z toho titulu objednateli vznikne. Případnou újmu s tímto související včetně náhrady ušlého zisku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že by zhotovitel podal na předmět díla patentovou přihlášku, přihlášku vynálezu nebo obdobná práva svědčící průmyslové ochraně díla, musí objednateli udělit právo jejich bezplatného užívání.

Vlastnické právo k předmětu díla. Věci potřebné k provedení díla opatří zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro případy, kdy se smluvní strany dohodnou, že má věci potřebné k provedení díla dodat objednatel, se strany výslovně dohodly, že ustanovení § 2597 občanského zákoníku se neuplatní. Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelempředmětu díla je upraveno v § 2599 a násl. OZ. Právní úprava vychází ze zrušeného obchodního zákoníku, které se stanou součástí předmětu dílaje ale značně modifikována. Při určo- vání nabyvatele vlastnického práva u smlouvy o dílo rozlišuje mezi věcmi určenými jednotlivě a věcmi určenými druhově. V zásadě platí, přechází že je-li předmětem díla věc určená jednotlivě (např. šatní skříň), nabývá k ní vlastnické právo objednatel. Pokud ale zhotovitel zpracovává věc ob- jednatele na jiném místě než u objednatele dnem (podle tohoči na jeho pozemku nebo na pozemku, který nastane dříve): a) Úhrady zálohy objednatel opatřil, nebo dílčí faktury za předmětnou že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota ob- jednatelovy zpracované věci, nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel (§ 2599 odst. 1 OZ). Bude-li tedy předmětem díla zpracování jednotlivě určené věci tak, že dojde ke zvýšení její hodnoty (což by u zpracování mělo nastat), stane se jejím vlastníkem zhotovitel, ať už zpracování prováděl kdekoliv. Pokud by zpraco- váním došlo ke zmenšení ceny zpracované věci, stane se zhotovitel jejím vlastní- kem pouze tehdy, že dílo prováděl jinde než na pozemku objednatele nebo na po- zemku, který objednatel opatřil. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu (např. výroba tvárnic), nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v rámci realizace díla, b) případě, že zhotovitel zhotovil věc u ob- jednatele, na jeho pozemku nebo podepsáním zápisu o předání na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy na- bývá vlastnické právo objednatel (§ 2599 odst. 2 OZ). Toto pravidlo je logické. Věci určené podle druhu jsou nerozeznatelné od ostatních věcí téhož druhu. Ze strany objednatele by nebylo spravedlivé, aby nesl nebezpečí škody na věci, spo- jené s nabytím vlastnického práva, v případě umístění věci na pozemku zhotovitele, neboť by nemohl ohlídat, zda došlo k poškození či zničení věci, která byla jeho. Naopak druhově určená věc na pozemku objednatele by měla být snadno odlišitelná od ostatních věcí stejného druhu a převzetí dohodnutých částí díla nebo celého díla. c) Vlastnické není tak důvod, aby vlastnické právo ke zhotovené projektové dokumentaci (software) přechází na objednatele předáním a převzetím projektové dokumentace. V případě software vytvořeném nebo upraveným „na objednávku“ je součástí dokumentace výpis zdrojových kódů v textovém tvaru. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k projektové dokumentaci za účelem užívat převzatou dokumentaci zhotovenou na základě uvedené smlouvy zejména z hlediska zajištění výroby, údržby a náhradních dílů nebo tímto úkolem pověřit třetí osobu včetně prováděni v nich změnnenabyl rovnou objednatel. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato smlouvou o dílo nevzniká nová věc, nýbrž se jedná o pouhou údržbu, opravu či úpravu věci, není třeba řešit vznik, převod či přechod vlastnického práva, neboť to zůstává v rukou objednatele. Jiná situace však nastává v případě, kdy do- chází ke zpracování věci – zpracováním totiž vzniká věc nová.72 Strany se ve věci nabytí vlastnického práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (dílo na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková mohou dohodnout i jinak. Úprava vzniku vlastnického práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k projektové dokumentaci takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k projektové dokumentaci s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo je dispozitivní. Této problematice se věnoval také Nejvyšší soud, který došel k účelům licencí dle závěru, že ujednání, podle kterého vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, je platné, i když věc nebyla zhotovo- vána na pozemku objednatele nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Dokonce ani následným odstoupením od smlouvy udělovanýchnedojde ke změně takto založeného vlast- nictví předmětu díla.73 Zároveň se ale uplatní pravidlo dovozené též Nejvyšším sou- dem, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Pokud se ve smlouvě hovoří o digitální podobě, má se za to, že se jedná o digitální podobu též v tzvtakováto dohoda je možná jen do doby, než dojde ke vzniku vlastnic- kého práva jedné ze stran.74 72 ŠVESTKA, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, M., XXXXXX, M. a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. editovatelné podoběVydání. Praha: X. X. Xxxx, a to ve formátu označovaném „dwg“. Pokud objednatel užije svého práva užít dokumentaci tak2009, že v ní provede změny, případně použije ke zhotovení jiné materiály, nenese zhotovitel odpovědnost za tyto změny díla. Pověří-li objednatel tímto úkolem třetí osobu, není tato třetí osoba oprávněna použít projektovou nebo technickou dokumentaci k vlastnímu ekonomickému nebo jinému prospěchu. Tímto prospěchem se však nerozumí odměna, kterou obdrží objednatel za úkony pro něj realizované dle shora uvedeného. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci nebo licenci k výsledkům činnosti, jež jsou předmětem díla jiným osobám než objednateli, d) V případě software se rozumí softwarem jakýkoliv software, program nebo databáze, které jsou používané pro provoz, monitoring, údržbu prováděných prací nebo zařízení stejně jako software vytvořený nebo upravený “na objednávku”. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k software. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (software na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k software takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k software s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licences. 786. e) Xxxxxxxxxx prohlašuje, že je oprávněn převést veškerá majetková práva z autorských děl dle smlouvy o dílo realizovaných (zejména software, projektová dokumentace), neboť je oprávněn nakládat s těmito díly jako s vlastními a neváznou na ní žádná autorská či jiná práva třetích osob. V případě uplatnění sankcí a nároků vůči objednateli z titulu porušení práv třetí osoby, budou tyto přeúčtovány na zhotovitele a zhotovitel je uhradí ve lhůtě 10 dnů od uplatnění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatňovat u zhotovitele náhradu újmu, včetně újmy nemajetkové, která z toho titulu objednateli vznikne. Případnou újmu s tímto související včetně náhrady ušlého zisku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že by zhotovitel podal na předmět díla patentovou přihlášku, přihlášku vynálezu nebo obdobná práva svědčící průmyslové ochraně díla, musí objednateli udělit právo jejich bezplatného užívání.

Vlastnické právo k předmětu díla. Věci potřebné k provedení díla opatří zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro případy, kdy se smluvní strany dohodnou, že má věci potřebné k provedení díla dodat objednatel, se strany výslovně dohodly, že ustanovení § 2597 občanského zákoníku se neuplatní. Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelem, které se stanou součástí předmětu díla, přechází na objednatele dnem (podle toho, který nastane dříve): a) Úhrady zálohy nebo dílčí faktury za předmětnou věc v rámci realizace díla, b) nebo podepsáním zápisu o předání a převzetí dohodnutých částí díla nebo celého díla. c) Vlastnické právo ke zhotovené projektové dokumentaci (software) přechází na objednatele předáním a převzetím projektové dokumentace. V případě software vytvořeném nebo upraveným „na objednávku“ je součástí dokumentace výpis zdrojových kódů v textovém tvaru. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k projektové dokumentaci za účelem užívat převzatou dokumentaci zhotovenou na základě uvedené smlouvy zejména z hlediska zajištění výroby, údržby a náhradních dílů nebo tímto úkolem pověřit třetí osobu včetně prováděni v nich změnosobu. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (dílo na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k projektové dokumentaci takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k projektové dokumentaci s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Pokud se ve smlouvě hovoří o digitální podobě, má se za to, že se jedná o digitální podobu též v tzv. editovatelné podobě, a to ve formátu označovaném „dwg“. Pokud objednatel užije svého práva užít dokumentaci tak, že v ní provede změny, případně použije ke zhotovení jiné materiály, nenese zhotovitel odpovědnost za tyto změny díla. Pověří-li objednatel tímto úkolem třetí osobu, není tato třetí osoba oprávněna použít projektovou nebo technickou dokumentaci k vlastnímu ekonomickému nebo jinému prospěchu. Tímto prospěchem se však nerozumí odměna, kterou obdrží objednatel za úkony pro něj realizované dle shora uvedeného. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci nebo licenci k výsledkům činnosti, jež jsou předmětem díla jiným osobám než objednateli, d) V případě software se rozumí softwarem jakýkoliv software, program nebo databáze, které jsou používané pro provoz, monitoring, údržbu prováděných prací nebo zařízení stejně jako software vytvořený nebo upravený “na objednávku”. Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková autorská práva k software. V případě, že by objednatel nebyl oprávněn tato práva vykonávat, je zhotovitel povinen získat bezodkladně po vytvoření autorského díla (software na objednávku) od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu na objednatele neodkladně postoupit. Pokud zhotovitel nezíská k software takováto majetková práva, ani na něj nebudou postoupena, je povinen udělit do doby získání uvedených práv právo výhradní a neomezenou licenci k software s právem sublicence. Smluvní strany již přihlédly při sjednání ceny dle smlouvy o dílo k účelům licencí dle smlouvy udělovaných, způsobům a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. e) Xxxxxxxxxx Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn převést veškerá majetková práva z autorských děl dle smlouvy o dílo realizovaných (zejména software, projektová dokumentace), neboť je oprávněn nakládat s těmito díly jako s vlastními a neváznou na ní žádná autorská či jiná práva třetích osob. V případě uplatnění sankcí a nároků vůči objednateli z titulu porušení práv třetí osoby, budou tyto přeúčtovány na zhotovitele a zhotovitel je uhradí ve lhůtě 10 dnů od uplatnění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatňovat u zhotovitele náhradu újmu, včetně újmy nemajetkové, která z toho titulu objednateli vznikne. Případnou újmu s tímto související včetně náhrady ušlého zisku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že by zhotovitel podal na předmět díla patentovou přihlášku, přihlášku vynálezu nebo obdobná práva svědčící průmyslové ochraně díla, musí objednateli udělit právo jejich bezplatného užívání.