Zvláštní a závěrečná ujednání. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem dodavatel zaváže i své případné subdodavatele. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu objednatele. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětnému projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanoveni obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění zakázky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Zvláštní a závěrečná ujednání. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní a závěrečná ujednání. 1. Zástupce objednatele má kdykoliv právo přístupu na stavbu za přítomnosti zástupců zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a přechází na objednatele okamžikem převzetí díla eventuálně dnem, kdy měl dílo dle této smlouvy převzít a svou povinnost nesplnil.
3. Do doby předání a převzetí díla nese odpovědnost za dílo i nezabudovaný materiál zhotovitel.
4. Xxxxxxxxxx je povinen být na své náklady pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jím dodané herní prvky mají certifikáty, které se k zařízením herních prvků vztahují.
6. V rámci této smlouvy jsou určení stranami tito zástupci k jednání:
a) ve věcech smluvních za zhotovitele: ..........................................................................
b) ve věcech technických za zhotovitele: ..........................................................................
c) ve věcech smluvních za objednatele: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí OŽP
d) ve věcech technických za objednatele Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, referent OŽP
7. Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že herní prvky dětského hřiště dle této smlouvy jsou registrovány jako průmyslové vzory a podléhají ochraně podle příslušných ustanovení zákona o ochraně průmyslových vzorů a autorského zákona. Objednatel je oprávněn užít prvky mobiliáře dle této smlouvy pouze za účelem uvedeným v této smlouvě, tj. za účelem jejich umístění v „parku“.
8. Smlouva nabude platnosti podpisem obou smluvních stran a lze ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran
9. Xxxxxxx nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se zavazuje objednatel.
10. Zánik smlouvy může proběhnout pouze splněním díla nebo dohodou smluvních stran spojenou s dohodou o vypořádání vzájemných závazků nebo odstoupením od smlouvy.
11. Od smlouvy lze odstoupit pouze, došlo-li k závažnému porušení smlouvy, což musí druhé straně smluvní strana písemně oznámit nejpozději do deseti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele v zahájení nebo postupu prací delším než 30 dnů, prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy delší jak 30 dnů anebo nedodržením dohodnutých platebních podmínek ze strany objednatele.
12. Všechny výsledky duševní činnosti zhotovite...
Zvláštní a závěrečná ujednání. 1. Prodávající bere na vědomí, že v rámci plnění této smlouvy nesmí bez výslovného souhlasu kupujícího uzavřít s žádným jeho zaměstnancem jakoukoliv dohodu nebo smlouvu.
2. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění pro případ pojistné události vyšším nebo rovným než 5 mil. Kč, nebo ekvivalentu v EUR.
Zvláštní a závěrečná ujednání. 47.1. Odchylně od ustanovení § 1982 odst. 1 občanského zákoníku a § 1987 občanského zákoníku platí, že:
47.1.1. objednatel je oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele i své pohledávky, jejichž splnění nemá ještě právo požadovat;
47.1.2. objednatel je oprávněn své pohledávky započíst i proti pohledávkám zhotovitele, které doposud není oprávněn plnit;
47.1.3. objednatel je oprávněn použít k započtení i své nejisté a/nebo neurčité pohledávky.
47.2. Ustanovení § 1990 občanského zákoníku se neaplikuje a zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu tím, že plnění v důsledku započtení na určeném místě nezíská, nebo že na určeném místě nemůže plnit, a objednatel zhotoviteli za jakoukoliv takovouto škodu neodpovídá.
47.3. Uzavřením smlouvy o dílo dochází k úplnému zrušení a nahrazení veškerých předchozích písemných i ústních ujednání.
47.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý k naplnění smlouvy o dílo a je držitelem veškerých oprávnění (zejména živnostenských) a autorizací; tuto způsobilost je povinen držet po dobu plnění smlouvy o dílo včetně doby záruční.
47.5. Zhotovitel souhlasí s případným uvedením osobních údajů svých i svých zaměstnanců, pracovníků, zástupců a statutárních orgánů a jejich členů (včetně rodného čísla u fyzických osob) ve smlouvě o dílo a s jejich dalším zpracováváním objednatelem nebo jím pověřenou osobou pro účely plnění díla a stavby a záležitostmi s tím souvisejícími.
47.6. Veškeré spory mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklé ze smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
47.7. V případě, že smluvní strany vyloučí smlouvou rozhodování sporů rozhodci, smluvní strany sjednávají místní příslušnost Okresního soudu ve Znojmě, a pro případ věcné příslušnosti krajských soudů pak sjednávají místní příslušnost Krajského soudu v Brně.
47.8. Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VSOP byla neplatná či neproveditelná, nebo se neplatnými či neproveditelnými stala, nebude tím dotčena platnost smlouvy či VSOP obecně. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným či proveditelným ustanovením, které se pokud možno blíží hospodářskému účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.
47.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady vzniklé objednateli v souvislosti s porušením právních povinností zhotovitel...
Zvláštní a závěrečná ujednání. Tato Smlouva a veškeré Smluvní dokumenty se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se řídí právem České republiky.
Zvláštní a závěrečná ujednání. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Xxxxxxxxxx provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2 odst. 2.6. smlouvy) dohodnuté s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány a oceněny stejným způsobem jako základní předmět smlouvy s použitím totožných jednotkových cen za předmětné práce. Není-li možné je takto ocenit, budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích prací UNIKA. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje vstupu do likvidace, insolvenčního řízení, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 271 ObchZ důvěrné. Zhotovitel je povinen dodržovat z.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V případě, že předmět díla nebo jeho část je chráněn právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví (zejména patentem, užitným vzorem, průmyslovým vzorem, ochrannou známkou, právem označení původu nebo autorským právem) zhotovitel dává souhlas s užití...
Zvláštní a závěrečná ujednání. Ustanovení této smlouvy jsou konečná a mohou být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky smlouvy, jejichž uzavírání se řídí pravidly Smlouvy. Ke změně či zrušení smlouvy je oprávněn pouze statutární orgán nebo zaměstnanci, kteří podepsali původní smlouvu. Jiné osoby mohou podepsat dodatek pouze tehdy, prokáží-li se plnou mocí vydanou k tomuto účelu. V případě, že některé ustanovení nebo část této smlouvy nebo obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nebo části v platnosti.
Zvláštní a závěrečná ujednání. 1. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkou o více než 45 kalendářních dnů.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že více než 5 % dodávky činí poškozené zboží nebo zboží, které kvalitativně neodpovídá požadavkům zadávacího řízení a standardu, ke kterému se prodávající zavázal v nabídce a, ač byl kupujícím upozorněn, nezjednal neprodleně nápravu.
Zvláštní a závěrečná ujednání. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem dodavatel zaváže i své případné subdodavatele.