Veřejná zakázka „SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná“

Veřejná zakázka „SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná“

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: 708 33 IČ: 61989100

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZD“ a „ZVZ“)

Zadávací řízení této veřejné zakázky je realizováno v návaznosti na předchozí zadávací řízení veřejné zakázky s obdobným předmětem, s názvem: Superpočítačové centrum IT4Innovations - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II., uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem: 350518, které bylo zrušeno

z důvodu dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ, neboť po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze

jedna nabídka.

Veškeré změny ZD ve vztahu k zadávací dokumentaci shora označené předchozí veřejné zakázky jsou zvýrazněny červeným podbarvením.

Obsah:

1. INFORMACE O ZADAVATELI 3

2. ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3

3. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, OPČNÍ PRÁVO 10

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 11

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 13

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 15

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 22

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 24

9. JISTOTA 25

10. NABÍDKY 27

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 28

12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 29

13. PRÁVA ZADAVATELE 29

14. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 30

Strana 2 (celkem 39)

1.	INFORMACE	O ZADAVATELI
	1.1	Základní údaje
	název: sídlo: IČ:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ostrava – Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: 708 33 61989100
	1.2	Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je xxxx. Xxx. Xxx Xxxxxxx, XXx., rektor.

1.3 Osoba zastupující zadavatele

Kontaktní osobou pro účely zadávacího řízení je Xxx. Xxxxx Xxxxxx, e-mail: IT4I- xxxxxxXX_xxxXXX@xxx.xx.

Veškeré dotazy týkající se veřejné zakázky je třeba směřovat na kontaktní osobu zadavatele, blíže uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu od příslušných odborných osob.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Účel veřejné zakázky

V rámci projektu CE IT4Innovations financovaného z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OPVaVpI“) dojde k vybudování tzv. superpočítačového centra v Ostravě, ojedinělého v rámci ČR. Podrobnosti k projektu CE IT4Innovations jsou dostupné například na webových stránkách xxxx://xxx.xx0x.xx.

Účelem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve stanoveném rozsahu a dále zajištění souvisejících dodávek a služeb, přičemž vysoký důraz je kladen na to, aby dodavatel provedl předmět plnění této veřejné zakázky ve vysoké kvalitě bez vad a nedodělků, na svou odpovědnost a ve stanovených termínech. Účelem této veřejné zakázky je rovněž zajištění maximální možné součinnosti dodavatele a připravenosti objektu pro bezpečný a plně funkční provoz, který umožní maximální možnou dostupnost, spolehlivost a výkon v budoucnu instalovaného počítačového vybavení.

2.2 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba technologického celku infrastruktury datového sálu jako součásti stavebního objektu – Stavby I – a to v rozsahu stanoveném v této zadávací dokumentaci (dále také jako „Stavba II“ či „Dílo“).

Předmět plnění veřejné zakázky sestává z těchto plnění:

a) stavební práce (zahrnuje dodávky technologických celků, montáž technologických celků, a jejich komplexní přezkoušení a uvedení do provozu );

b) ostatní související činnosti, služby a dodávky jako nezbytná a neoddělitelná součást předmětu plnění.

Předmětem veřejné zakázky je výstavba druhého ze tří vzájemně funkčně i místně propojených, avšak dodavatelsky oddělených, stavebních celků, tvořících superpočítačové centrum v rámci projektu IT4Innovations, a to v rozsahu a za podmínek dle této zadávací dokumentace.

Celé superpočítačové centrum IT4Innovations bude – dle současných znalostí zadavatele – představovat systémový celek, který bude zahrnovat Stavbu I., Stavbu II., Stavbu III. a ICT technologie (zahrnující také samotný superpočítač a vizualizační centrum), interiérové vybavení. Stavba I. je v době uveřejnění této ZD ve výstavbě. Relevantní dokumentace skutečného provedení bude vítěznému uchazeči poskytnuta elektronicky bezplatně do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

Stavba III. bude – dle současných znalostí zadavatele – představovat vybudování redundantní optické přípojky/trasy, přičemž v této souvislosti budou provedeny průrazy do nového objektu, Stavby I. a Vnitřní rozvody. Stavba III. není předmětem plnění této veřejné zakázky. Zadávací řízení veřejné zakázky na Xxxxxx XXX bude probíhat souběžně s tímto zadávacím řízením.

ICT technologie budou – jakožto funkčně provázaný celek – následně předmětem samostatného zadávacího řízení. Zadávací řízení veřejné zakázky na ICT technologie bude probíhat souběžně s tímto zadávacím řízením.

Údaje o superpočítačovém centru IT4Innovations jako celku poskytuje zadavatel jako nástroj pro pochopení účelu veřejné zakázky. S ohledem na skutečnost, že Stavba III. a ICT technologie netvoří předmět této veřejné zakázky, není součástí zadávacích podmínek vymezení předmětu těchto celků. Oproti tomu Stavbu I deklaruje zadavatel jako funkčně, stavebně, systémově a věcně propojený celek se Stavbou II s tím, že veškeré technologie a stavební části Stavby II musí respektovat Dokumentaci skutečného provedení ke Stavbě I jako daný výchozí stav.

Technické podmínky této veřejné zakázky (Stavby II.) jsou vymezeny projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby, která tvoří Přílohu č.1 této zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace pro provádění stavby“ nebo jen „DPS“), a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č.2 zadávací dokumentace (dále jen „Výkaz výměr“ nebo jen „VV“). Projektová dokumentace pro provedení stavby a Výkaz výměr tvoří jeden nedílný a vzájemně provázaný celek. Výkaz výměr obsahuje také vedlejší náklady (ve smyslu §9 vyhl. 230/2012 Sb.) a ostatní náklady - související činnosti, služby a dodávky jako nezbytná a neoddělitelná součást předmětu plnění (ve smyslu

§ 10 vyhl. 230/2012 Sb.). Pro zamezení jakýmkoli pochybnostem Zadavatel uvádí, že v případě jakéhokoli rozporu či nesrovnalosti mezi Výkazem výměr a dílčími soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (položkových rozpočtů) obsažených v DPS má vždy přednost, a pro přípravu a posouzení nabídky je rozhodující, Výkaz výměr obsažený v příloze č. 2 této ZD.

Další podmínky realizace veřejné zakázky, včetně obchodních a platebních podmínek, jsou stanoveny v závazném vzoru smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „Závazný vzor Smlouvy o dílo“ nebo jen „Smlouva o dílo“).

Parametry a specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky jsou vymezeny v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zajištované přímo Zadavatelem VŠB –TU Ostrava, VŠ ústavem CE IT4Innovations, jako projektantem.

2.3 Dělení stavebních prací dle Výkazu výměr lze stanovit takto:

2.3.1 Stavební práce v členění:

09-001-5a			E. Zásady organizace výstavby
			F. Dokumentace objektů
			- pozemní stavební objekty, provozní soubory
09-001-5a	/ SO 02	/	SO 02 - Objekt Superpočítačového centra IT4I
09-001-5a	/ 02.1a	/	SO 02.1a - Architektonické a stavebně technické řešení
09-001-5a	/ 02.2a	/	SO 02.2a - Stavebně konstrukční řešení
09-001-5a	02.2a		SO 02.3a – Požární bezpečnost stavby
09-001-5a	/ 02.3.4	/	SO 02.3.4 - Hasící zařízení
09-001-5a	/ 02.3.5	/	SO 02.3.5 - Elektrická požární signalizace
09-001-5a	/ 02.4.1	/	SO 02.4.1 - Zdravotechnika
09-001-5a	/ 02.5.1	/	SO 02.5.1 - Vzduchotechnika
09-001-5a	/ 02.6.1	/	SO 02.6.1 - Chlazení
09-001-5a	/ 02.7.1	/	SO 02.7.1 - Vytápění - rekuperace tepla
09-001-5a	/ 02.8.1	/	SO 02.8.1 - Zařízení silnoproudu
09-001-5a	/ 02.9.1	/	SO 02.9.1 - Zařízení slaboproudu
09-001-5a	/ 02.10.1	/	SO 02.10.1 - Měření a regulace
09-001-5a	/ 02.9.2a	/	SO 02.9.2a - Zabezpečovací systémy - datový sál - PZTS, SKV, CCTV
09-001-5a	/ PS 02	/	PS 02a - Energocentrum
09-001-5a	/ SO 05a	/	SO 05a Oprava komunikace, kanalazice

2.3.2 Vedlejší náklady ve smyslu §9 vyhl. 230/2012 Sb.:

- provedení, provozování i likvidace zařízení staveniště;

- vybavení stavby a Staveniště podle požární zprávy a předpisů;

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím,

- zajištění průběžného pořádku a úklidu na staveništi a okolí;

- zajištění všech nutných nebo vhodných podmínek a opatření eliminující nebo snižující vlivy nepříznivého počasí např. tzv. zimní opatření.

2.3.3 Ostatní náklady - související činnosti, služby a dodávky jako nezbytná a neoddělitelná součást předmětu plnění ve smyslu § 10 vyhl. 230/2012 Sb.

2.3.3.1 Zajištění legislativně právních povinností a úkonů v souvislosti s výstavbou:

- zajištění ochrany životního prostředí;

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);

- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady s tím spojených poplatků či nájemného;

- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, zajištění řádného uložení, případně i likvidace odpadů a stavební suti;

- zajištění a dodávka dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;

- zabezpečení a realizace podmínek stanovených správci inženýrských sítí a dotčených orgánů;

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, případně jiných dokladů;

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

2.3.3.2 Zajištění prací, dodávek a služeb v souvislosti s BOZP:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

2.3.3.3 Zajištění prací, dodávek a služeb v souvislosti s komplexním přezkoušením a zátěžovými testy:

- zajištění všech nezbytných zkoušek, testů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; včetně pořízení protokolů a včetně zajištění a přípravy vzorků;

- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- řádné předvedení všech dodávaných zařízení a technologií

- provedení zátěžových testů

2.3.3.4 Zajištění projekčních prací a projektové dokumentace, geodetické práce:

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální a editovatelné podobě (na CD-R, DVD). Rozsah a struktura Dokumentace skutečného provedení stavby musí odpovídat rozsahu a struktuře Projektové dokumentace pro provedení stavby (viz Příloha č.1 Zadávací dokumentace, která je obsažena v Příloze č.1 Smlouvy), rozšířené a doplněné o skutečně provedené Změny. Provedené změny budou v předkládané dokumentaci jednoznačně identifikovatelné výrazně odlišnou barvou;

- zpracování a předání prováděcího projektu ve smyslu zhotovení update projektu, který bude vycházet z obdržené DPS a bude obsahovat jak konkrétní typy dodávaných prvků a zařízení, tak veškeré případné změny a odchylky oproti DPS (více viz specifikace v příloze č. 5 SoD)

- zabezpečení vytýčení relevantních částí stavby, zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby po jejím dokončení a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě (na CD-R).

2.3.3.5 Zajištění součinnosti s investorem:

- zajištění součinnosti při montáži – napojení technologií na připojovací body Stavby I. (viz zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky), včetně montáže vnitřních tras od míst průrazu;

- zajištění předfinancování stavby;

- pojištění stavby od okamžiku zahájení stavby až do okamžiku řádného předání a převzetí Díla (stavby) dle SoD Objednatelem (zadavatelem);

- poskytovaní plné administrativní součinnosti (účast na kontrolních dnech, zpracování TDI požadovaných podkladů, výměrnic dílčích plnění, výpočtů apod.);

- poskytnutí nezbytné součinnosti při instalačních pracech a dodávkách ICT technologií, zejména v části napojení, regulace optimalizace chlazení a elektro části.

2.3.3.6 Poskytování technických a inženýrských služeb:

- zajištění a odpovědnost za provedení řádné kolaudace Díla, realizovaného v rozsahu všech příloh této Smlouvy (taxativní výčet je uveden v Seznamu příloh v úvodní části Smlouvy), při současném zohlednění všech případných a relevantních upřesnění a skutečností z průběhu Zadávacího řízení, přičemž Zhotovitel se zavazuje kolaudaci Díla zajistit bez použití odborného posudku (certifikátu) autorizovaného inspektora, tedy nikoli postupem dle § 122 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění;

- zpracování a předání provozních předpisů, plánů údržby a dalších dokumentů, které jsou předepsány závaznou legislativou a vztahují se přímo či nepřímo k části plnění uvedeném pod bodem 2.3.3.1).

2.3.3.7 Servisní práce a služby:

- servisní práce a služby předepsané závaznou legislativou (včetně spotřebního materiálu);

- servisní práce a služby předepsané výrobcem předmětného zařízení včetně spotřebního materiálu (podmiňující řádné poskytnutí záruky);

2.3.3.8

Zásahy do stavby I.

2.3.3.8.1. Zásahy v 1PP – prostor určený pro dopravu technologického zařízení a stavebního materiálu:

- Demontáž a montáž (dále také jen D+M) vjezdových vrat, závory, suchovodu hasícího zařízení, VZT potrubí, rozhlasu a osvětlení (do výšky v – 2,33 m)

- Ochrana podlahy v komunikačním koridoru určeného pro dopravu technologie a stavebního materiálu

2.3.3.8.2 Zásahy ve 2 NP v prostoru rampy a dopravní trasy určené pro dopravu zařízení a materiálu do počítačového sálu

- D+M dveřních křídel a EPS

- Ochrana komunikačního prostoru – dlažeb

- Ochrana fasády v prostoru vstupu do objektu přes rampu

- Řešení zachování funkčnosti únikové trasy z prostoru 2NP

2.3.3.8.3 zajištění Vertikální komunikace 2NP – 5 NP (osob, technologií a materiálu)

- Zajištění stavebního (osobonákladového výtahu), speciální kotvení bez porušení fasády viz. Technická zpráva 09-001-5a/E02-revize 01, část f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.

- Zajištění věžového jeřábu pro transport technologií a materiálu do prostoru 5 NP

2.4 Zajištění standardů

Zadavatel požaduje provést dílo (Stavba II.) v kvalitě, technickém a uživatelském standardu definovaných v rozsahu všech příloh této ZD, respektive následně uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla dle smlouvy, tzn. českými technickými normami, evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie a stavebními technickými osvědčeními. Dílo (Stavba II.) musí vykazovat xxxxxx s příslušnými normami a platnými právními předpisy zejména ke dni zahájení kolaudačního řízení tak, aby kolaudační souhlas mohl být vydán řádně a v souladu s právními předpisy.

2.5 Technické podmínky

Zadavatel výslovně stanoví, že dodavatel je povinen dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývajících ze stavebního řízení a podmínky správců sítí.

Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi Projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č.1.

2.6 Výkaz výměr

V souladu se § 44 odst. 4 písm. b) ZVZ obsahuje Příloha č.2 této zadávací dokumentace Výkaz výměr požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, a to rovněž v elektronické (*.xls) podobě.

Výkaz výměr, jakožto nedílná součást projektové dokumentace, poskytnutý zadavatelem, je podkladem pro stanovení celkové nabídkové ceny. Pro zamezení jakýmkoli pochybnostem Zadavatel uvádí, že v případě jakéhokoli rozporu či nesrovnalosti mezi Výkazem výměr a dílčími soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (položkových rozpočtů) obsažených v DPS má vždy přednost, a pro přípravu a posouzení nabídky je rozhodující, Výkaz výměr obsažený v příloze č. 2 této ZD.

Zadavatel tedy výslovně upozorňuje uchazeče, že všechny jednotlivé položky je povinen nacenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky zadavatele uvedené v příslušných částech Projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č.1.

2.7 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

45214600-6	Stavební úpravy budov sloužících výzkumu
45310000-3	Elektroinstalační práce
42510000-4	Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
31682530-4	Pohotovostní zdroje energie
31200000-8	Elektrické rozvodné a řídící zařízení
45331200-8	Instalace a montáž větrání a klimatizace

2.8 Dodatečné informace

Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (tj. vč. jejích příloh).

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná, Zadavateli doručená nejpozději šest (6) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Žádost o dodatečné informace doručí uchazeč ve stanovené lhůtě na adresu a k rukám kontaktní osoby zastupující zadavatele uvedenou v čl. 1.3 této zadávací dokumentace, tj. na adresu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Podnikatelský inkubátor VŠB -TU Ostrava, Xxxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxxxx- Xxxxxx, pracoviště IT4Innovations, email: XX0X-xxxxxxXX_xxxXXX@xxx.xx

2.9 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, případně dále obsahuje patenty na vynálezy, užitné vzory průmyslové vzory , ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V případě, že Uchazeč použije obdobné kvalitativně a technické řešení je povinen dále postupovat způsobem, upraveným v odst. 7.2 této ZD.

K zamezení veškerých pochybností Zadavatel výslovně uvádí, že implementací obdobného kvalitativně technického řešení uchazeče musí dojít v plné míře k naplnění původních parametrů, vlastností a funkcionalit každé jednotlivé položky uvedené v DPS (resp. ve VV) jakožto i funkcionality a parametry systému jako celku.

K zamezení veškerých pochybností Zadavatel dále výslovně uvádí, že implementací obdobného kvalitativně technického řešení uchazeče nesmí dojít k porušení návazností na veškeré dotčené profese, k nesouladu s příslušnými normami, platnými povoleními a právními předpisy jakožto ani k nesouladu s obecně závaznou legislativou a to zejména ke dni zahájení kolaudačního řízení tak, aby kolaudační souhlas mohl být vydán řádně a v souladu s právními předpisy.

3. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, OPČNÍ PRÁVO

3.1 Doba plnění

Předmět této veřejné zakázky musí být realizován dle termínů plnění dílčích milníků uvedených ve Smlouvě o dílo. Zadavatel dále dává na vědomí, že dodavatel bude zavázán k požadované součinnosti ve smyslu zadávacích podmínek i po zhotovení Díla. Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel upozorňuje, že předmětem plnění této veřejné zakázky dle bodu 2.3 této zadávací dokumentace (část 2.3.3.5) mohou být realizovány také po dni předání a převzetí Díla a po vydání Kolaudačního souhlasu. V takových případech zadavatel požaduje tato plnění realizovat v potřebném rozsahu (podrobnosti viz bod 31.6. přílohy č.3 - Závazný vzor Smlouvy o Dílo).

3.2 Místo plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je Ostrava – Poruba, areál zadavatele.

3.3 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 250.000.000,-- Kč bez DPH (včetně opce dle ustanovení odst. 3.4 ve výši 5.000.000,- bez DPH).

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota je zároveň zadavatelem stanovenou nejvyšší přípustnou cenou za předmět plnění této veřejné zakázky. V případě, že uchazeč podá v rámci své nabídky nabídkovou cenu, která tuto částku překročí, bude nabídka při posuzování ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel bude dále postupovat v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ.

3.4 Opční právo

Zadavatel si v souladu s § 99 ZVZ vyhrazuje právo zadat vybranému dodavateli veřejné zakázky realizaci dalších stavebních prací, respektive s nimi souvisejících služeb, odpovídajících předmětu plnění této veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, a to až do výše plnění 5.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel vymezuje předběžnou dobu využití opčního práva takto: nejdříve sto (100) dnů od okamžiku nabytí účinnosti Xxxxxxx o dílo a nejpozději k 30.9.2015. Zadavatel vymezuje základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva takto: Předmětem veřejné zakázky bude zejména poskytnutí nezbytné součinnosti při integraci předmětu plnění této veřejné zakázky (technologického celku

infrastruktury datového sálu) do celku, zejména s částí ICT technologií dodávané na základě samostatně realizované veřejné zakázky, jejíž rozsah a obsah není Zadavateli v době vyhlášení této veřejné zakázky zcela znám, respektive bude definován a upřesněn v rámci jiných zadávacích řízení a jejich implementace.

Veřejné zakázky zadávané na základě využití opčního práva budou v souladu s ustanoveními § 99 odst. 2, respektive § 23 odst. 7 písm. b), ZVZ zadány druhem jednacího řízení bez uveřejnění.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Platby za realizaci předmětu veřejné zakázky

Platební podmínky jsou detailně specifikovány ve Smlouvě o dílo, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č.3 této zadávací dokumentace. Zadavatel považuje za nutné výslovně uchazeče upozornit, že platební podmínky jsou vázány na bezpodmínečné a úplné splnění zadavatelem určených milníků definovaných ve Smlouvě o dílo, části III. – Lhůta plnění, Milníky, a že fakturace podléhá akceptačnímu procesu definovanému ve Xxxxxxx o dílo – části VI.

4.2 Přehled Milníků a Prioritních milníků, nejzazší termíny plnění:

MILNÍK		FAKTURACE	NEJZAZŠÍ TERMÍN PLNĚNÍ ODE DNE ÚČINNOSTI SMLOUVY (V KALENDÁŘNÍCH DNECH)
I.	Akceptování doložení plnění závazků o pojištění	bez fakturace	do 30 dnů
II.	Akceptování prováděcí projektové dokumentace Zhotovitele	bez fakturace	do 60 dnů
III.	Schválení harmonogramu prací a schválení aktualizovaného Výchozího Kontrolního a zkušebního plánu	bez fakturace	do 70 dnů
IV.	Stavební konstrukce 5NP včetně protihlukové stěny (včetně pomocných krycích a ochranných konstrukcí střešního pláště), zdravotechnika, výfukový kanál DUPS, čerpací místo PHM, oprava komunikace (prioritní milník)	dle podmínek uvedených v SoD	do 100 dnů
V.	Trubkové rozvody, čerpadla, ventily, soupatka včetně funkčních a tlakových zkoušek po ukončení montáže,	dle podmínek uvedených	do 130 dnů

	elektrorozvody mezi energocentrum, datový sálem a 5 NP, stavební konstrukce datový sál	v SoD
VI.	Datový sál 2 NP- připravenost k instalaci ICT technologií (prioritní milník)	dle podmínek uvedených v SoD	do 130 dnů
VII.	SHZ, EPS, VZT, Technologické dodávky chlazení	dle podmínek uvedených v SoD	do 160 dnů
VIII.	Rekuperace	dle podmínek uvedených v SoD	do 160 dnů
IX.	PS Energocentrum (prioritní milník)	dle podmínek uvedených v SoD	do 200 dnů
X.	MaR a zabezpečovací systémy, bezpečnostní systémy PZTS, SKV, CCTV	dle podmínek uvedených v SoD	do 230 dnů
XI.	Dokončení, komplexní vyzkoušení, kolaudace, Předání a převzetí (prioritní milník)	dle podmínek uvedených v SoD	do 260 dnů
XII.	Zátěžové testy	dle podmínek uvedených v SoD	do 30.9.2015

Platby za realizaci předmětu veřejné zakázky budou hrazeny v souladu s podmínkami specifikovanými v části VI. Přílohy č.3 - Závazný vzor Smlouvy o Dílo, vždy po řádném splnění příslušného Milníku nebo Prioritního milníku a na základě faktur (daňových dokladů) vystavených dodavatelem, doložených způsobem a v rozsahu specifikovaném v části III., bodě 3.5 a následující Přílohy č.3 - Závazný vzor Smlouvy o Dílo. Dodavatel je oprávněn plnit a fakturovat i před sjednaným termínem. V případě více podmínek plnění v jednom Milníku nebo Prioritním milníku budou faktury hrazeny až po řádném splnění všech podmínek příslušného Milníku nebo Prioritního milníku.

Platby za realizaci Prioritních milníků jsou navíc podmíněny kromě splnění podmínek Prioritního milníku také bezpodmínečným a úplným splněním všech Milníků předchozích. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel neposkytuje zálohy.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1 Návrh Smlouvy o dílo

Xxxxxxx je povinen podat na plnění této veřejné zakázky jediný návrh Xxxxxxx o dílo. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu Xxxxxxx o dílo tvoří Přílohu č.3 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění, tj. místa určená k doplnění označená textem „…………………,--“ , „slovy …………………………………“ , „ “ , [VYPLNÍ

UCHAZEČ PŘED PODÁNÍM NABÍDKY] , [DOPLNÍ UCHAZEČ PŘED PODÁNÍM NABÍDKY] , [PRO ÚČELY PODÁNÍ NABÍDKY VYPLNÍ UCHAZEČ PRÁCE KE DNI PODÁNÍ NABÍDKY, S TÍM, ŽE SOUPIS BUDE EVENTUÁLNĚ ROZŠÍŘEN PŘED PODPISEM SERVISNÍ SMLOUVY], [VYPLNÍ UCHAZEČ PŘED PODÁNÍM NABÍDKY, PŘIČEMŽ OBJEDNATEL PREFERUJE ELEKTRONICKOU EVIDENCI, S VYUŽITÍM VHODNÉHO HELP DESKOVÉHO SYSTÉMU, KTERÝ MŮŽE OBSAHOVAT EXTERNÍ PŘÍLOHY – DOKUMENTY], [DOPLNÍ

UCHAZEČ], atp. Uchazečem předložený návrh Xxxxxxx o dílo musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit vzor smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu návrhu Xxxxxxx o dílo bude zadavatel považovat za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Návrh Xxxxxxx o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu Xxxxxxx o dílo není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), návrh Smlouvy o dílo musí být podepsán statutárními orgány všech uchazečů nebo osobami prokazatelně oprávněnými za tyto uchazeče jednat, nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

5.2 Pojištění – odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem

Pojištění je řešeno v rámci obchodních podmínek, respektive následně v rámci plnění (čl. XXVI. Smlouvy o Dílo).

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva o Dílo, předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejichž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem zadavateli nebo třetí osobě. Limit pojistného plnění nesmí být nižší než 250 mil. Kč s výší spoluúčasti uchazeče maximálně 500 tis. Kč. Pro případy plnění škody způsobené nebo zaviněné zadavateli se vítězný uchazeč zavazuje uzavřít vinkulaci pojistného plnění škod vůči zadavateli a to způsobem a dle podmínek uvedných v Příloze č.3 - Závazný vzor Smlouvy o Dílo.

Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu pojišťovny v rozsahu dle této ZD. Závazný příslib pojišťovny musí být platný minimálně 18 měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude dále kopie závazného příslibu pojišťovny. V případě, že uchazeč nepředloží ve své nabídce kopii příslibu pojišťovny,

nebude originál příslibu pojišťovny uchazeči vrácen. Závazný příslib pojišťovny je možno nahradit přiložením kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o uzavření pojištění (v rozsahu dle podmínek stanovených v této ZD) do nabídky uchazeče.

V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle § 51 odst. 6

ZVZ, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv

dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 250 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští.

Zadavatel dále výslovně stanoví, že v případě, že uchazeč prokazuje splnění tohoto požadavku Zadavatele prostřednictvím subdodavatele, musí z příslušné pojistné smlouvy uzavřené subdodavatelem vyplývat možnost vinkulace pojistného plnění ve prospěch zadavatele, pokud škodu způsobí uchazeč.

V případě, že předmět plnění veřejné zakázky bude plněn pomocí subdodavatele(ů), musí pojistná smlouva uchazeče prokazatelně pokrývat rovněž případnou škodu způsobenou kterýmkoliv ze subdodavatelů. Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 250 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv subdodavatelem.

5.3 Bankovní záruka za řádné provedení předmětu veřejné zakázky, za kvalitu předmětu veřejné zakázky a plnění smluvních pokut a na odstranění vad a nedodělků

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva o Dílo, předložení bankovní záruky za řádné provedení předmětu veřejné zakázky, za kvalitu předmětu veřejné zakázky a plnění smluvních pokut a na odstranění vad a nedodělků (dále také jen „bankovní záruka“), přičemž tato bankovní záruka musí zajišťovat závazky vybraného uchazeče do částky ve výši 10.000.000,- Kč. Další podmínky a náležitosti bankovní záruky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, v části VII.

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s požadavky zadavatele na bankovní záruku za řádné provedení předmětu veřejné zakázky, za kvalitu předmětu veřejné zakázky a plnění smluvních pokut a na odstranění vad a nedodělků, kteréžto zohlednil v rámci přípravy nabídkové ceny, a že bude-li vybrán jako nejvhodnější dodavatel, doloží zadavateli v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy o Dílo bankovní záruku plně dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh (bankovní záruka tvoří následně nedílnou součást Smlouvy jako její příloha).

5.4 Uplatnění práva z bankovních záruk

Pro vyloučení pochybností Zadavatel výslovně uvádí, že jednotlivá oprávnění uvedená ve výčtech oprávnění Zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky (dle odst. 7.7 Smlouvy o Dílo) jsou platná samostatně a kterékoliv z těchto oprávnění opravňuje Zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky samostatně, a to i opakovaně.

5.5 Součinnost dodavatele při podpisu smlouvy

Vybraný dodavatel je v rámci součinnosti před podpisem smlouvy (ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ) povinen předložit ve lhůtě 29 dnů ode dne doručení Výzvy k podpisu smlouvy a poskytnutí součinnosti:

5.5.1 bankovní záruku za kvalitu předmětu veřejné zakázky a plnění smluvních pokut dle bodů

5.3 a 5.4 této ZD;

5.5.2 rozpracovaný, naceněný výkaz výměr, který musí odpovídat v úhrnu položkám “OKTR” uvedeným v nabídce vybraného dodavatele (pokud dodavatel tyto položky vyplnil, k tomu blíže viz odst. 7.2 ZD), který bude dále doplněn výkresovou dokumentací ve vztahu k předmětným položkám, to vše v podrobnosti obvyklé pro dokumentaci pro provedení stavby, ve smyslu vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; tyto dokumenty budou tvořit nedílnou Přílohu č. 9 následně uzavřené Smlouvy o dílo.

Shora označené dokumenty budou předány kontaktní osobě zastupující zadavatele ve věcech technických, která bude určena zadavatelem mj. v doručené výzvě. Nepředložení některého z dokumentů bude považováno za neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ a zadavatel bude postupovat tomu odpovídajícím zákonným způsobem. Nadto k zamezení veškerých pochybností Zadavatel uchazeče výslovně upozorňuje že, za případné neposkytnutí požadované součinnosti bude uchazeč sankcionován v plné výši složené jistoty dle části 9 této ZD.

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

6.1 Uchazeč je povinen v souladu s § 50 ZVZ prokázat splnění kvalifikace.

6.2 Vymezení kvalifikace

Splnění kvalifikace prokáže uchazeč, který s poukazem na § 50 odst. 1 ZVZ splní kvalifikační předpoklady uvedené dále.

6.3 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

Způsob prokázání splnění:

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:	Způsob prokázání splnění:
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;	členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;	Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.), je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;	Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;	Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
který není v likvidaci;	Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:	Způsob prokázání splnění:
	kvalifikačního předpokladu.
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;	Potvrzení příslušného finančního úřadu a čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani.
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;	Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám.
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;	Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení.
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;	Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;	Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

6.4 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:	Způsob prokázání splnění:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;	Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;	Doklady o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v minimálním požadovaném rozsahu.

6.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6.6 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením těchto dokladů:

Způsob prokázání splnění:

I. Seznam významných stavebních prací, a s nimi souvisejících dodávek a služeb, poskytovaných dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, a s nimi souvisejících dodávek a služeb, a musí obsahovat údaj o tom, zda bylo plnění uchazeče provedeno řádně a odborně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jednou tzv. referenční zakázkou v seznamu stavebních prací lze prokázat splnění zároveň více požadavků ad (i). až (ii)., pokud taková referenční zakázka požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů splňuje. Seznam významných stavebních prací, a s nimi souvisejících dodávek a služeb, bude zahrnovat: (i) Nejméně jednu (1) stavební práci, a s nimi související dodávky a služby, spočívající v realizaci technologické infrastruktury datového sálu nebo centra, přičemž referenční zakázka obsahovala minimálně Systém záložního napájení s využitím dynamických UPS a výkonu 2x1 MVA nebo výkonnější, a (ii) Nejméně jednu (1) stavební práci, a s ní související dodávky a služby, spočívající v realizaci technologické infrastruktury datového sálu nebo centra, přičemž referenční zakázka obsahovala minimálně Kombinovaný systém chlazení ICT technologií (kombinace vzduchem a kapalinou chlazených technologických celků) o celkovém chladícím výkonu alespoň 0,6 MW.1 (iii) Nejméně tři (3) stavební práce, a s nimi

Předložením seznamu významných zakázek provedených uchazečem nebo příslušnou fyzickou osobou v posledních 5 letechs uvedením názvu objednatele, popisu (rozsahu) a předmětu významné zakázky, doby realizace zakázky vymezenou v měsících; přílohou tohoto seznamu musí být 1. prostá kopie osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta veřejnému zadavateli, 2. prostá kopie osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení (popř. z jiných shora uvedených dokladů) musí jednoznačně vyplývat:2 • splnění (minimální úrovně) požadavků zadavatele, • identifikační údaje objednatele, • kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit, • popis (rozsah) a předmět významné zakázky, • dobu (zahájení a ukončení v měsících) cenu a místo provádění stavebních prací, a s nimi souvisejících dodávek a služeb, • údaj o tom, zda bylo plnění uchazeče

1 Zadavatel za prokázání splnění daného kvalifikačního požadavku považuje takový systém chlazení, který není založen pouze na chlazení ICT technologií studeným vzduchem. Chlazení musí být založeno rovněž na distribuci kapaliny (např. voda nebo jiná kapalina).

2 Doporučený vzor osvědčení je přílohou č. 6 ZD.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením těchto dokladů:	Způsob prokázání splnění:
související dodávky a služby, spočívající v realizaci technologické infrastruktury datového sálu nebo centra, přičemž referenční zakázka obsahovala minimálně řídící, kontrolní a dohledové systémy technologických celků.	provedeno řádně a odborně.
II. Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici nejméně tým o 3 osobách dle následující specifikace: a) projektový manažer: • prokazatelná praxe na pozici projektového manažera nebo hlavního inženýra v délce minimálně pěti (5) let; • Prokazatelná praxe na pozici projektového managera minimálně v rozsahu jedné významné zakázky specifikované v čl. 6.6, bodě I, odrážkách (i) nebo (ii) a (iii). b) Specialista – energo systémy: • prokazatelná praxe na pozici Specialisty odpovědného za montáž a přezkoušení energetických technologických celků minimálně v rozsahu jedné významné zakázky specifikované v čl. 6.6, bodě I, odrážky (i). c) Specialista na chladící systémy: • prokazatelná praxe na pozici Specialisty odpovědného za montáž, přezkoušení Kombinovaných systémů chlazení ICT technologií (kombinace vzduchem a kapalinou chlazených technologických	Strukturovaný profesní životopis každého technika bude obsahovat alespoň následující údaje:3 jméno a příjmení technika, datum narození, podrobný popis funkce technika na plnění v rozsahu významné (referenční) veřejné zakázky dle dané pozice s uvedením kontaktní osoby pro účely ověření tohoto údaje a s předložením potvrzení zhotovitele předmětné zakázky o výše požadovaných a dokládaných skutečnostech, dosažené vzdělání údaj o zaměstnavateli, vztah k uchazeči (pracovněprávní, smluvní- subdodavatelský), přehled profesní praxe relevantní k požadavkům zadavatele.

3 Doporučený vzor osvědčení je přílohou č. 6 ZD.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením těchto dokladů:

Způsob prokázání splnění:

celků) minimálně v rozsahu jedné významné zakázky specifikované v čl. 6.6, bodě I, odrážky (ii). d) Specialista na hasicí systémy založené na principu inertizované atmosféry • prokazatelná praxe na pozici Specialisty na hasicí systémy odpovědného za dodávku a instalaci alespoň dvou takových systémů se sníženou úrovní kyslíku umožňující přítomnost osob v předmětném prostoru (např. Implementace systému „Oxy Reduct“, anebo obdobných)

6.7 Forma prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii. Zadavatel má právo, ve smyslu § 57 odst. 1 ZVZ, požadovat po vybraném uchazeči předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek může zadavatel posoudit jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 ZVZ zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6.8 Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle článku 6.3 této zadávací dokumentace, respektive základních kvalifikačních předpokladů podle § 53

odst. 1 ZVZ, v plném rozsahu, a dále profesních kvalifikačních předpokladů podle článku 6.4 této zadávací dokumentace, respektive profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ, v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Pokud uchazeč využije možnosti uvedené § 127 ZVZ a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

6.9 Splnění kvalifikace v rámci sdružení/konsorcia dodavatelů

V případě, že uchazeč podává nabídku jako sdružení/konsorcia dodavatelů dle § 51 odst. 5 ZVZ, musí každý z těchto dodavatelů splnit základní kvalifikační předpoklady, jak jsou uvedeny výše v článku 6.3 této zadávací dokumentace, a profesní kvalifikační předpoklad stanovený v pořadí jako první v článku

6.4 této zadávací dokumentace, a to v plném rozsahu.

Ostatní profesní kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. b) ZVZ, předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ a technické kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. d) ZVZ prokazují dodavatelé společně, což znamená, že splnění jednoho každého kvalifikačního předpokladu musí být prokázáno v plném rozsahu alespoň jedním z dodavatelů sdružení/konsorcia.

Uchazeč, který podává nabídku jako sdružení/konsorcium dodavatelů, je povinen zadavateli předložit smlouvu o sdružení/konsorciu v souladu s § 51 odst. 6 ZVZ, ze které bude vyplývat závazek, že všichni dodavatelé tvořící sdružení/konsorcium budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

6.10 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle

§ 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

V souladu s ust. § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel po dodavatelích (uchazečích) požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům (tato specifikace bude považována za závaznou při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a dále po celou dobu plnění předmětu smlouvy).

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ vyhrazuje právo, že následující části veřejné zakázky nesmí být plněny subdodavatelem:

definováno v rámci odst. 6.6, bodu II. této ZD

uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladůjehož povinné složení je

prostřednictvím kterých

⮚ řízení stavby a koordinační činnost zajišťovaná týmem techniků,

.

Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky subdodavatele, předloží čestné prohlášení o tom, že při plnění veřejné zakázky nehodlá využít kapacitu subdodavatelů. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že nebude-li v rámci nabídky doložen seznam ani čestné prohlášení, má se za to, že předmět plnění bude realizován uchazečem v plném rozsahu samostatně.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že každé jednotlivé porušení tohoto požadavku podléhá dále smluvním pokutám – viz Xxxxxxx o dílo.

6.11 Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí

o jeho vyloučení s uvedením důvodu.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1 Základní požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka za jednotlivé oceněné položky Položkového rozpočtu, který vznikne oceněním všech jednotlivých položek uvedených v dílčích částech Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č.2 této ZD, k níž Xxxxxxx dále připočte v souladu s Přílohou č.5 této ZD výši opce ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH (pro účely hodnocení nabídek bude použita nabídková cena uvedená v nabídce ve struktuře dle Přílohy č. 5, přičemž Xxxxxxxxx upozorňuje, že rozpor mezi Přílohou č. 2 a Přílohou č. 5 bude důvodem k vyřazení nabídky). Za správnost ocenění všech jednotlivých položek a za soulad Nabídkové ceny s nimi nese odpovědnost uchazeč. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že jakákoliv účelová manipulace a úprava dokumentu sloužícího jako podklad pro stanovení celkové nabídkové ceny, případně nesoulad Nabídkové ceny se souhrnem ocenění jednotlivých položek Položkového rozpočtu budou považovány za Nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Zpracování nabídkové ceny musí současně zohledňovat požadavky zadavatele uvedené níže. Položkový rozpočet jakožto nedílná součást Nabídky, podepsaný osobou oprávněnou jménem, či za uchazeče jednat, bude v případě vítězného uchazeče tvořit přílohu Xxxxxxx o dílo. Výkaz výměr je uchazeč povinen ocenit v takovém rozsahu a objemu, v jakém je přiložen k této zadávací dokumentaci (podrobněji viz Příloha č.2 této zadávací dokumentace). Nabídková cena bude uvedena v CZK.

7.2 Požadavky na zpracování nabídkové ceny v případě tzv. obdobného kvalitativně a technického řešení

V případě, že uchazeč zvolí kvalitativně a technicky obdobné řešení (viz také odst. 2.9 ZD), je povinen toto řešení zohlednit v nabídkové ceně, a to naceněním příslušné části výkazu výměr u položek označených ve sloupci „Číslo položky“ jako „OKTR“.

Nacenění těchto položek musí zahrnovat veškeré náklady potřebné pro to, aby došlo v plné míře k naplnění původních parametrů, vlastností a funkcionalit každé jednotlivé položky uvedené v DPS (resp. ve VV), jakož i funkcionalit a parametrů systému jako celku. Nacenění předmětných položek („OKTR“) nezbavuje uchazeče povinnosti necenit také každou jednotlivou položku VV.

Pro zamezení pochybností Xxxxxxxxx uvádí, že uchazeč, který kvalitativně a technicky obdobné řešení v rámci své nabídky nenabízí, tedy nabízí technické řešení plně odvovídající specifikaci dle DPS a VV, výše uvedené položky (označené jako „OKTR“) nenaceňuje.

7.3 Cena za servis

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové ceny uchazeče byla rovněž celková cena za veškeré servisní práce poskytované dodavatelem po dobu plnění veřejné zakázky. Servis bude poskytován v rozsahu a za podmínek dle samostatné servisní smlouvy, která bude uzavřena mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem dle ustanovení čl. XXIII. SoD. Součástí nabídkové ceny bude tedy součet úplaty za veškeré činnosti dle přílohy č. 7 SoD, tj.:

a) servisních prácí, jež vyplývají z předpisů, norem a kontrol výrobce;

b) servisních prácí, jež vyplývají ze závazné legislativy ČR, platné ke dni podání nabídky;

c) servisních prací vyžádaných Zadavatelem (Objednatelem), např. přenastavení parametrů

„uživatelského nastavení“, uživatelská optimalizace systémů MaR apod.; pro účely stanovení celkové nabídkové ceny za tuto část plnění použije uchazeč nabízenou hodinovou sazbu (dle předkládaného návrhu smlouvy), vynásobenou počtem 8 hodin a 15 dnů, což je maximální Zadavatelem předpokládaný rozsah těchto servisních činností.

Cena za servisní práce uvedená uchazečem v rámci doplnění Přílohy č.7 SoD musí být identická s celkovou částkou za servisní práce uvedenou v příslušné části uchazečem naceněného výkazu výměr.

Pro zamezení pochybností zadavatel uvádí, že nabídky uchazečů, které nebudou obsahovat řádně vyplněnou Přílohu č.7 SoD a/nebo řádně vyplněnou příslušné části uchazečem naceněného výkazu výměr a/nebo budou údaje uváděné v SoD nebo jejích přílohách či jiných částech nabídky obsahovat jakékoliv rozpory (jež nebude možno zhojit v rámci eventuálně dožádaného objasnění nabídky), budou hodnotící komisí v rámci posouzení nabídek vyřazeny a Zadavatel bude postupovat dále v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím nabízené ceny servisních prací, včetně spotřebního materiálu, žádnou další podmínkou, tzn. musí tyto plně garantovat bez ohledu na případné pohyby kurzů, změny subdododavatelských vztahů apod. Opačný postup uchazeče může být důvodem pro vyřazení nabídky.

7.4 Nabídková cena a opční právo

Zadavatel stanovuje v návaznosti na vyhrazené opční právo (viz ustanovení 3.4) a v souladu s ustanovení

§99 odst. 4 ZVZ, že dodavatel uvede nabídkovou cenu nikoliv pouze ve vztahu k těm částem plnění veřejné zakázky, které se opčního práva netýkají, nýbrž také ve vztahu k tomuto opčními právu. Uchazeč tedy uvede samostatně cenu s a bez DPH v souladu s ustanovením části 7.1 této ZD. Dále uchazeč uvede samostatně cenu za plnění vyhrazené opčním právem ve výši 5.000.000 Kč bez DPH, k tomuto dále uvede výši ceny za plnění vyhrazené opčním právem včetně DPH, a dále celkovou cenu veřejné zakázky danou součtem nabídkové ceny za plnění základního předmětu veřejné zakázky a plnění vyhrazené opčním právem, opět v členění bez a s DPH.

7.5 Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že předmětem přezkumu hodnotící komise bude rovněž otázka mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 77 ZVZ.

Hodnotící komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, kdy uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit racionální cenotvorbu a nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel předem upozorňuje, že si hodnotící komise může vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné (obzvláště podrobné cenové kalkulace jednotlivých položek tvořících nabídkovou cenu dle odstavce 7.1 této zadávací dokumentace).

Hodnotící komise může dílčí nabídkové ceny nebo celkovou nabídkovou cenu považovat za mimořádně nízkou, zejména pokud uchazeč nebude schopen objektivně doložit, že cena, za kterou položku nabízí, je cenou na trhu v daném čase a místě cenou možnou. K této věci si hodnotící komise vyhrazuje právo nechat zpracovat cenový znalecký posudek od soudního znalce. Pokud se jeho výsledky budou významným způsobem lišit od ceny navržené uchazečem, může tuto cenu považovat za mimořádně nízkou. Hodnotící komise posoudí nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

7.6 Nepřekročitelnost ceny Díla

Zadavatel výslovně stanoví, že cena předmětu veřejné zakázky sjednaná ve Xxxxxxx o dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Uchazeč předložením nabídky výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou zadávací dokumentaci, a že v nabízené ceně plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nechť uchazeč postupuje v souladu s ustanovením čl. 2.8 této zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že sjednaný předmět veřejné zakázky bude financován z prostředků strukturálních fondů z operačního programu VaVpI, zadavatel upozorňuje uchazeče, že všechny části nabídky uchazeče musí respektovat relevantní podmínky stanovené v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 v posledním znění, a relevantní Metodické pokyny k ní, zejména pak ustanovení upravující povinnosti a vztahy mezi Zadavatelem a vybraným uchazečem při plnění Xxxxxxx o dílo.

Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že případné vícepráce lze připustit výhradně a pouze tehdy, pokud vícepráce splňují podmínky dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, tedy:

a) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,

b) jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností,

c) vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací,

d) vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od realizace předmětu plnění původní veřejné zakázky či by toto oddělení způsobilo zadavateli závažnou újmu,

e) celkový rozsah víceprací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje uchazeče také na to, že dodavatelem nesmí být uplatňovány žádné nároky na zaplacení prací nebo dodávek, byť v minimálním rozsahu, které skutečně nevznikly a jejichž ověření nebylo provedeno, nebo vznikly a byly ověřeny, ale fakturovány by byly ve větším než ověřeném rozsahu. Případné uplatňování nároků na zaplacení takových prací nebo dodávek bude považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo a podléhá sankčním ustanovením – více viz Příloha č.3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1 Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

8.2 Způsob zpracování nabídky ve vztahu k hodnocení

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH za jednotlivé oceněné položky Položkového rozpočtu, který vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č.2 této zadávací dokumentace, při současné reflexi podmínek uvedených v části 7 této ZD.

Pro zamezení jakýmkoli pochybnostem Zadavatel uvádí, že v případě jakéhokoli rozporu či nesrovnalosti mezi Výkazem výměr a dílčími soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (položkových rozpočtů) obsažených v DPS má vždy přednost, a pro přípravu a posouzení nabídky je rozhodující, Výkaz výměr obsažený v příloze č. 2 této ZD. Položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem, či za uchazeče jednat, bude nedílnou součástí nabídky. Nabídková cena (i ocenění jednotlivých položek) bude uvedena v CZK.

V případě zjištění nesrovnalostí položek Položkového rozpočtu a položek Výkazu výměr ve vazbách na dílčí a celkové součty nebo při zjištěných úpravách Přílohy č.2 zadávací dokumentace v jiné části než v části zadavatelem určené k vyplnění uchazečem může být nabídka uchazeče vyřazena.

Uchazeč není oprávněn (a to zejména ve vztahu k jím nabízeným jednotkovým cenám oceňovaných položek) měnit ani podmiňovat hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem v PD, případně v Příloze č.4 této ZD další podmínkou. Změna, podmínění (případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce) může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údaje či hodnoty, která je předmětem hodnocení (Nabídková cena), v jiné měně či formě (součet cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr), než zadavatel požaduje. Hodnotící komise posoudí nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

9. JISTOTA

9.1 Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 67 ZVZ poskytli jistotu ve výši 5.000.000,- Kč a to formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky, nebo formou pojištění záruky.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele:	100954151/0300
vedený u ČSOB , a.s. , pobočka Ostrava
Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol:	7801515
Specifický symbol:	IČ uchazeče

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději dva pracovní dny předcházející dni otevírání obálek.

9.2 Doklad o poskytnutí jistoty

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu, a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za

uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky musí tato obsahovat ustanovení o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s § 67 odst. 5 ZVZ a uchazeč je povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem

o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude kopie bankovní záruky.

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být ve smyslu § 67 odst. 6 ZVZ uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

10.	NABÍDKY
	10.1	Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky „SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná“ s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
	10.2	V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou.
	10.3	Zadávací lhůta činí 365 200 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovněž řídí stanovení zadávací lhůty.
	10.4	Nabídky se podávají osobně na podatelně v sídle zadavatele nebo zasílají poštou na adresu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba, k rukám Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, a to nejpozději do 6.5.2014, do 09:00 hodin (lhůta pro podání nabídek).
	10.5	Uchazeč předloží nabídku v listinné formě ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem „Originál“ a druhý „Kopie“, přičemž jak Originál, tak i Kopie musí být v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky s výjimkou bankovní záruky (v případě poskytnutí jistoty touto formou). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat kromě označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle ustanovení čl. 10.2 zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
	10.6	Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
	10.7	Uchazeč předloží nabídku vedle požadované listinné formy též 2x v elektronické podobě na CD (nebo jiném obdobném vhodném médiu). Elektronickou podobou se rozumí scan verze listinné nabídky (včetně scanu návrhu smlouvy podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče). Nosič CD musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem a označením Veřejné zakázky a dodán v neporušeném obalu. Dokumenty budou poskytnuty také 1 x v editovatelném formátu Word, Excel, Pdf anebo v odpovídajícím open office formátu.
	10.8	Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč, výčet dokumentů obsažený v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do

nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů. Nabídku doporučuje zadavatel předložit v následující struktuře:

a) krycí list nabídky (Příloha č.4 této zadávací dokumentace);

b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;

c) všechny strany nabídky musí být označeny jednou nepřerušenou vzestupnou řadou;

d) identifikační údaje uchazeče a kontaktní adresa pro písemný styk;

e) doklady prokazující splnění základních, profesních, ekonomických a finančních a technických kvalifikačních předpokladů;

f) nabídková cena (v požadovaném členění dle čl. 7 této zadávací dokumentace; tyto nabízené výše musí být shodné jako v návrzích smluv);

g) návrh Xxxxxxx o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče s doplněnými údaji na vyznačených místech (rozumí se včetně řádně doplněných příloh 4, 5, 6 a 7); k zamezení veškerým pochybnostem Zadavatel výslovně uvádí, že přílohy č. 1, 2, 3 a 8 uchazeč k jím podepsanému návrhu Xxxxxxx o dílo v rámci podávané nabídky nedokládá);

h) čestné prohlášení ve vztahu k pojistné smlouvě a bankovní záruce, v rozsahu dle odst. 5.3 této zadávací dokumentace

i) identifikační údaje subdodavatelů, kteří se budou přímo podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, a to s uvedením konkrétních částí plnění předmětu veřejné zakázky, na kterých se budou subdodavatelé podílet, případně čestné prohlášení ve smyslu čl. 6.10 této zadávací dokumentace;

j) v případě společné nabídky několika dodavatelů bude nabídka obsahovat smlouvu dodavatelů definující všechna relevantní vzájemná plnění, závazky a pověření vůči zadavateli;

k) dokumenty definované ustanovením § 68 odst. 3 ZVZ jako povinná součást nabídky;

l) další dokumenty dle uvážení uchazeče či vyplývající z právních předpisů;

m) prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů.

10.9 Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí předělovými listy.

10.10 Požadavky na členění nabídky uvedené v čl. 10.8 této zadávací dokumentace mají doporučující charakter.

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1 Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 ZVZ, a to v termínu: 31.3.2014. Sraz účastníku je před hlavním vchodem do nové budovy Superpočítačové centra v Ostravě Poruběadministrativní budouvou Vědeckotechnologického parku Ostrava, Technologická ulice, č.p. 372/2 v 15,00 hod.

12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

12.1 Otevírání obálek proběhne dne 6.5.2014 v 10:00 hodin v areálu sídla zadavatele, v budově Podnikatelského inkubátoru VŠB – XX Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxxxx, místnost č. 333.

12.2 Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Osoba zastupující uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního uchazeče je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka.

13. PRÁVA ZADAVATELE

13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění v této zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění zadávací dokumentace (např. se bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek), bude změna oznámena formou opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a podle okolností zadavatel v důsledku provedené změny či doplnění zadávací dokumentace přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ, nejpozději však do uzavření smlouvy.

13.3 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 ZVZ.

13.4 Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 odst. 1 ZVZ a čl. 2.8 této zadávací dokumentace pouze písemnou formou.

13.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

13.7 Uchazeč bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

13.8 Uchazeč bere na vědomí, že vybraný dodavatel je povinen poskytnout řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, tedy České republice – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ŘO OP VaVpI“), případně dalším kontrolním orgánům podle platných právních předpisů, přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

(např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).

13.9 Uchazeč bere na vědomí, že je povinen zajistit ŘO OP VaVpI možnost kontrolovat ve smyslu výše uvedeného odstavce i své případné subdodavatele.

13.10 Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.

13.11 Uchazeč je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků budou služby a dodávky ve smyslu této zadávací dokumentace hrazeny, provést kontrolu všech dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpI podle článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 tj nejméně do roku 2021, pokud nestanoví český právní řád lhůtu delší.

14. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří její přílohy:

Příloha č. 1	Projektová dokumentace pro provedení stavby
Příloha č. 2	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr [vč. elektronické podoby]
Příloha č. 3	Závazný vzor Smlouvy o Dílo
Příloha č. 4	Krycí list nabídky
Příloha č. 5	Struktura nabídkové ceny
Příloha č. 6	Doporučený vzor osvědčení
Příloha č. 7	Doporučený vzor profesního životopisu

V Ostravě dne 11.3.2014

……………………………………………

xxxx. Xxx. Xxx Xxxxxxx rektor VŠB-TUO

Příloha č. 1

Projektová dokumentace pro provedení stavby

(tvoří samostatnou přílohu)

Příloha č. 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr [vč. elektronické podoby]

(tvoří samostatnou přílohu)

Příloha č. 3 Závazný vzor Smlouvy o dílo (tvoří samostatnou přílohu)

Příloha č. 4 Krycí list

KRYCÍ LIST NABÍDKY Originál/Kopie
Název	„Superpočítačové centrum IT4Innovations - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II.“
Základní identifikační údaje
Zadavatel:
Název:		Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Sídlo:		Ostrava – Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: 708 33
IČ:		61989100
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:		xxxx. Xxx. Xxx Xxxxxxx, XXx., rektor
Uchazeč:
Název:
Sídlo:
Tel/Fax.:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon
Email:
Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky
Celková nabídková cena bez DPH v Kč		Celková nabídková cena s DPH v Kč
Autorizace nabídky osobou oprávněnou jednat za uchazeče:
Podpis oprávněné osoby:	……………………………………………………	Razítko
Titul, jméno, příjmení

Příloha č. 5 Struktura nabídkové ceny

	Cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
Stavební práce
Vedlejší a ostatní náklady
Opce	5 000 000,-
Servisní práce
Celkem

Příloha č. 6

Doporučený vzor osvědčení o významné zakázce

OSVĚDČENÍ

vydané pro účely prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky „SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná“ zadávané VŠB - TUO

Název objednatele	[	…	]
Sídlo objednatele	[	…	]
IČ objednatele	[	…	]
Kontaktní osoba objednatele, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Identifikační údaje dodavatele, jemuž je osvědčení vydáváno (uchazeče)	[…]
Název akce / projektu / významné zakázky	[…]
Popis (rozsah) a předmět významné zakázky*	[…]
Místo realizace zakázky	[	…	]
Xxxx realizace zakázky	[	…	]
Doba realizace zakázky (zahájení a ukončení v měsících; v rozhodném období, tj. v posledních pěti letech)	od MM/RRRR do MM/RRRR
Údaj o tom, zda bylo plnění uchazeče provedeno řádně a odborně	Řádně: ANO – NE ** Odborně: ANO – NE ** Podrobnější popis (volitelné): […]
V rámci významné zakázky bylo dodavatelem, jemuž je toto osvědčení vydáváno, realizováno následující plnění**	⮚ zhotovení Systému záložního napájení s využitím dynamických UPS a výkonu 2x1 MVA nebo výkonnější ⮚ zhotovení Kombinovaného systému chlazení ICT technologií (kombinace vzduchem a kapalinou chlazených technologických celků) o celkovém chladícím výkonu alespoň 0,6 MW

* Popis musí korespondovat s tím rozsahem zakázky, který byl plněn přímo dodavatelem, případně jeho subdodavateli, jemuž je toto osvědčení vydáváno, a to i pokud bylo plnění jako celek realizováno více dodavateli (např.: formou sdružení více dodavatelů).

** Nehodící se škrtněte/odstraňte

V ……………………………………… dne …………………………

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby)

Příloha č. 7

Doporučený vzor profesního životopisu

STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS: PROJEKTOVÝ MANAŽER

zhotovený pro účely prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky „ SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná “ zadávané VŠB - TUO

Xxxxx a příjmení	[…]
Datum narození	[…]
Vztah k uchazeči*	pracovněprávní / smluvní-subdodavatelský
Přehled profesní praxe relevantní k požadavkům zadavatele	[…]
Praxe na pozici projektového manažera nebo hlavního inženýra v délce minimálně pěti (5) let*	ANO – NE
Název významné zakázky**, v jejímž rámci technik působil jako PROJEKTOVÝ MANAŽER	[…]
Název, sídlo a IČ OBJEDNATELE významné zakázky	[…]
Kontaktní osoba OBJEDNATELE, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Název, sídlo a IČ DODAVATELE významné zakázky	[…]
Kontaktní osoba DODAVATELE, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Doba realizace významné zakázky (zahájení a ukončení v měsících)	od MM/RRRR do MM/RRRR
Popis (rozsah) a předmět významné zakázky	[…]
V rámci významné zakázky bylo dodavatelem, jemuž je toto osvědčení vydáváno, realizováno následující plnění*	⮚ zhotovení Systému záložního napájení s využitím dynamických UPS a výkonu 2x1 MVA nebo výkonnější ⮚ zhotovení Kombinovaného systému chlazení ICT technologií (kombinace vzduchem a kapalinou chlazených technologických celků) o celkovém chladícím výkonu alespoň 0,6 MW

* Nehodící se škrtněte/odstraňte.

** Pro vyloučení všech pochybností komise uvádí, že se nemusí jednat nezbytně o některou z veřejných zakázek, jimiž je dokládáno splnění technických kvalifikačních předpokladů ve vztahu k ustanovení odst. 6.6, bodu I. zadávací dokumentace (postačí její ekvivalent).

(jméno, příjmení, funkce a podpis technika)

STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS: SPECIALISTA – ENERGO SYSTÉMY

zhotovený pro účely prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky „SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná“ zadávané VŠB - TUO

Xxxxx a příjmení	[…]
Datum narození	[…]
Vztah k uchazeči*	pracovněprávní / smluvní-subdodavatelský
Přehled profesní praxe relevantní k požadavkům zadavatele	[…]
Praxe na pozici Specialisty odpovědného za montáž a přezkoušení energetických technologických*	ANO – NE
Název významné zakázky**, v jejímž rámci technik působil jako SPECIALISTA – ENERGO SYSTÉMY	[…]
Název, sídlo a IČ OBJEDNATELE významné zakázky	[…]
Kontaktní osoba OBJEDNATELE, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Název, sídlo a IČ DODAVATELE významné zakázky	[…]
Kontaktní osoba DODAVATELE, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Doba realizace významné zakázky (zahájení a ukončení v měsících)	od MM/RRRR do MM/RRRR
Popis (rozsah) a předmět významné zakázky	[…]
V rámci významné zakázky bylo dodavatelem, jemuž je toto osvědčení vydáváno, realizováno následující plnění	⮚ zhotovení Systému záložního napájení s využitím dynamických UPS a výkonu 2x1 MVA nebo výkonnější

* Nehodící se škrtněte/odstraňte.

** Pro vyloučení všech pochybností komise uvádí, že se nemusí jednat nezbytně o některou z veřejných zakázek, jimiž je dokládáno splnění technických kvalifikačních předpokladů ve vztahu k ustanovení odst. 6.6, bodu I. zadávací dokumentace (postačí její ekvivalent).

(jméno, příjmení, funkce a podpis technika)

STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS: SPECIALISTA NA CHLADÍCÍ SYSTÉMY

zhotovený pro účely prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky „SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná“ zadávané VŠB – TUO

Xxxxx a příjmení	[…]
Datum narození	[…]
Vztah k uchazeči*	pracovněprávní / smluvní-subdodavatelský
Přehled profesní praxe relevantní k požadavkům zadavatele	[…]
Praxe na pozici Specialisty odpovědného za montáž, přezkoušení Kombinovaných systémů chlazení ICT technologií (kombinace vzduchem a kapalinou chlazených technologických celků)*	ANO – NE
Název významné zakázky**, v jejímž rámci technik působil jako SPECIALISTA NA CHLADÍCÍ SYSTÉMY	[…]
Název, sídlo a IČ OBJEDNATELE významné zakázky	[…]
Kontaktní osoba OBJEDNATELE, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Název, sídlo a IČ DODAVATELE významné zakázky	[…]
Kontaktní osoba DODAVATELE, včetně kontaktních údajů	[jméno, příjmení, funkce/pracovní zařazení, tel. č., e-mail]
Doba realizace významné zakázky (zahájení a ukončení v měsících)	od MM/RRRR do MM/RRRR
Popis (rozsah) a předmět významné zakázky	[…]
V rámci významné zakázky bylo dodavatelem, jemuž je toto osvědčení vydáváno, realizováno následující plnění	⮚ zhotovení Kombinovaného systému chlazení ICT technologií (kombinace vzduchem a kapalinou chlazených technologických celků) o celkovém chladícím výkonu alespoň 0,6 MW

* Nehodící se škrtněte/odstraňte.

** Pro vyloučení všech pochybností komise uvádí, že se nemusí jednat nezbytně o některou z veřejných zakázek, jimiž je dokládáno splnění technických kvalifikačních předpokladů ve vztahu k ustanovení odst. 6.6, bodu I. zadávací dokumentace (postačí její ekvivalent).

(jméno, příjmení, funkce a podpis technika)