Všeobecné obchodní podmínky KART, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky KART, spol. s r.o.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obsahují obecná ujednání týkající se realizace jednotlivých smluv o dílo a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce.

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1.3. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude- l mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu smlouvy (nabídky) nabývá účinnosti. K uzavření smlouvy dojde:

a. písemným potvrzením smlouvy bez výhrad a doplňků nebo

b. zasláním protinávrhu a jeho následným písemným přijetím druhou smluvní stranou s tím, že tento protinávrh je jako nový návrh výslovně přijat.

1.4. Až do okamžiku uzavření smlouvy si zhotovitel vyhrazuje právo ukončit jednání o smlouvě a neodpovídá za to, že smlouva uzavřena nebude. Přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy (nabídky), se považuje za samostatný návrh a smlouvu takovým způsobem, tj. ve formě odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy (nabídky), mezi smluvními stranami uzavřít nelze.

1.5. Smlouva může být uzavřena nebo měněna pouze písemně. Při nedodržení požadavku na písemnou formu žádná smlouva nevznikne a smluvní strany nejsou takovým jednáním vázány.

1.6. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění definovaný ve smlouvě v termínu a za podmínek tam uvedených a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Splnění předmětu plnění

2.1. Dílo bude provedeno v souladu s právním řádem ČR. Dílo bude zejména respektovat právní předpisy z oblasti ekologie, zákona o odpadech, zásady BOZP a PO, nebude porušovat patentová, autorská a ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel bude realizovat předmět plnění v množství, kvalitě a provedení a s doklady dle smlouvy.

2.2. Objednatel poskytne ke dni uzavření smlouvy veškeré podklady, vyžadované zhotovitelem nutné k realizaci předmětu smlouvy.

2.3. Předmětem plnění díla není vyřizování jakýchkoliv povolení, rozhodnutí či souhlasů orgánů veřejné správy (např. stavebního povolení apod.) nezbytných k tomu, aby dílo nebo jiné plnění mohlo být provedeno. Toto je plně odpovědností objednatele a objednatel je povinen tyto dokumenty zajistit a mít je v platnosti po celou dobu provádění díla zhotovitelem.

2.4. Zhotovitel je oprávněn provádění jakékoli části díla dle této smlouvy svěřit jakékoli třetí osobě (subdodavateli).

2.5. Předmět plnění je splněn dnem jeho předání a převzetí osobou oprávněnou jednat za objednatele ve sjednané kvalitě, množství a provedení s doklady dle smlouvy s tím, že předmět plnění může mít vady a nedodělky, které nebrání užívání plnění.

2.6. Není-li určena jakost nebo provedení předmětu plnění, je zhotovitel povinen dodat předmět plnění v jakosti a provedení dle příslušné normy nebo v jakosti a provedení odpovídající sjednanému účelu plnění a současně v souladu se všemi obecně závaznými právními, technickými, bezpečnostními a jinými předpisy, které se k plnění vztahují.

2.7. Zhotovitel zajistí provedení prací osobami s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací odpovídající příslušným předpisům pro provádění předmětu plnění včetně doložení příslušných oprávnění pro tuto činnost, bude-li objednatelem vyžádáno. Použitý materiál k provedení plnění dle smlouvy bude zásadně vhodný pro předmět plnění.

2.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, byl na toto neplnění písemně upozorněn a následně nedošlo nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemného kvalifikovaného upozornění k nápravě a toto neplnění není způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo neplněním povinností nebo součinností objednatele.

2.9. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou jakýchkoliv faktur – daňových dokladů (závazků vůči zhotoviteli) – déle než čtrnáct (14) dnů, a to bez ohledu na důvod a příčiny vzniku takových závazků. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel neplní závazky a povinnosti, které mu tento vztah ukládá, toto neplnění povinností není způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu předchozího odstavce a toto neplnění trvá déle než čtrnáct (14) dnů po doručení písemného upozornění zhotovitelem na neplnění závazků a povinností objednatele.

2.10. Na místo odstoupení od smlouvy je zhotovitel za podmínek čl. 2.10 oprávněn přerušit poskytování plnění podle smlouvy. Písemné oznámení o přerušení poskytování plnění musí být doručeno objednateli, přičemž od okamžiku doručení tohoto oznámení objednateli neběží lhůta pro plnění. Tato lhůta se doručením oznámení o přerušení poskytování plnění staví a znovu pokračuje třetím pracovním dnem po dni, kdy objednatel doručil zhotoviteli písemné oznámení o tom, že důvody pro přerušení plnění pominuly a současně bude zhotoviteli tato skutečnost, tj. že pominuly důvody pro přerušení poskytování plnění, osvědčena.

2.11. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat formou faktury – daňového dokladu – objednateli prokazatelné nezbytné výdaje, které mu vznikly v souvislosti s plněním dle smlouvy.

2.12. Objednatel na sebe podle ust. § 1764 a násl. OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena, fakturace a platební podmínky

3.1. Právo fakturovat (tj. nárok na sjednanou cenu) vzniká dnem předání a převzetí předmětu plnění, a to i dílčího plnění.

3.2. Zhotovitel má rovněž právo fakturovat i tehdy, odmítne-li objednatel bez písemného opodstatněného důvodu plnění předmětu díla převzít.

3.3. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich vystavení zhotovitelem.

3.4. Vylučuje se možnost zániku závazku objednatele zaplatit odměnu za plnění ve formě jednostranného zápočtu.

3.5. Po předcházející dohodě je možno vystavovat faktury v elektronické podobě. Faktura bude v takovém případě opatřena zaručeným elektronickým podpisem podle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura bude odesílána jednotlivě bez použití komprimace (.zip, .rar) ve formátu .PDF s názvem: číslo vydané faktury.PDF.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli pohledávky z této smlouvy lze postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Součástí souhlasu s postoupením pohledávky musí být dohoda smluvních stran o způsobu úhrady daně z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se postupovaná pohledávka váže, tak aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas s postoupením pohledávky odepřen. Smlouvu lze postupem dle § 1895 a násl. OZ postoupit pouze se souhlasem smluvních stran. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i částečně nebo několika postupníkům. Podle ust. § 1899 OZ platí, že osvobození postupitele se odmítá.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami a dále v případě, že:

a) objednatel se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se zhotovitel mohl domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat,

b) objednatel opakovaně poruší další ustanovení těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo,

c) objednatel poruší ustanovení těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo, na závadný stav je zhotovitelem upozorněn, přičemž závadný stav neodstraní ani po upozornění zhotovitelem a po stanovení přiměřené lhůty.

4.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran podle smlouvy o dílo. Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou nikterak dotčeny existující nároky na náhradu škody, smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly z důvodu porušení povinností podle této smlouvy. Dále nejsou odstoupením od smlouvy o dílo dotčena ani ujednání týkající se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a ujednání, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. Nebezpečí škody, vlastnické právo:

5.1. Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy předmětu plnění a všech převzatých věcí a zařízení přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu plnění nebo dnem, ve kterém mělo k předání a převzetí dojít a objednatel se k převzetí nedostavil.

5.2. Vlastnické právo k předmětu plnění nově dodávanému přechází na objednatele dnem úplného zaplacení předmětu plnění, vlastnictví k předmětu plnění, na němž se provádí oprava či údržba, se nemění a je vlastnictvím objednatele. Až do úplného zaplacení smluvní ceny nesmí objednatel bez souhlasu zhotovitele věc nebo dílo nebo jeho část převést nebo dát do užívání nebo jinak umožnit užívání třetí osobě, ledaže mu k tomu dal zhotovitel souhlas.

6. Smluvní pokuty

6.1. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení se splněním povinnosti uhradit cenu uvedenou ve smlouvě o dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok zhotovitele na smluvní či zákonný úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen.

6.2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti předat dílo podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla, s jehož předáním je v prodlení, za každý den svého prodlení, a to až do výše 5 % ceny uvedené ve smlouvě o dílo.

6.3. Zaplacením smluvní pokuty objednatelem není nikterak dotčen nárok na náhradu škody zhotovitele v celé její výši.

7. Záruční podmínky

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady plnění po dobu trvání záruky od data předání a převzetí plnění. Záruční doba počíná běžet od data podpisu protokolu o převzetí plnění (i dílčího), popř. ode dne, kdy objednatel bezdůvodně odmítl dílo převzít.

7.2. Po dobu trvání záruční doby objednatel nesmí bez souhlasu zhotovitele jakýmkoli způsobem do dodaného díla nebo věci zasahovat, ani k zásahu zmocnit třetí osobu, jinak zhotovitel záruku ani jinou odpovědnost za vady díla nenese.

7.3. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace s uvedením návrhu na způsob vyřešení v případě oprávněnosti reklamace (volba mezi nároky uvedenými v OZ). Bez předcházejícího souhlasu zhotovitele nesmí objednatel žádným způsobem s reklamovaným plněním nakládat či disponovat, zejména nesmí sám nebo prostřednictvím jiných osob provádět opravy nebo úpravy reklamovaného plnění.

7.4. Oznámení uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky musí být objednatelem provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace s uvedením návrhu na způsob vyřešení v případě oprávněnosti reklamace (volba mezi nároky uvedenými v OZ), a to nejpozději:

a) v poslední den záruční doby v případě, že je poskytnuta záruka za jakost;

b) do 10 dnů ode dne předání díla v případě ostatních vad.

V případě, že objednatel neuplatní své právo z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo ze záruky ve výše uvedených lhůtách, jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady a z poskytnuté záruky zanikají.

7.5. Uplatnění vad je objednatel povinen zhotoviteli doručit písemně a musí obsahovat následující údaje:

a) identifikační údaje objednatele (obchodní jméno, adresu, XXX, telefonní spojení, e-mail, příjmení, jméno, pozice kontaktní osoby),

c) specifikaci díla,

d) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

e) místo předání a převzetí díla,

f) datum předání a převzetí díla,

g) datum zjištění vady,

h) konkrétní popis vady,

i) návrh objednatele na vyřízení reklamace,

j) další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.

V případě, že uvedené právní jednání objednatele nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, nejedná se o řádné uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo ze záruky.

7.6. K oprávněnosti uplatněné reklamace se zhotovitel vyjádří nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data oznámení příslušné vady.

7.7. Objednatel má právo uplatnit následující nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo ze záruky:

a) Objednatel má právo požadovat odstranění oznámených vad opravou zboží ve lhůtě sjednané smluvními stranami, popřípadě v přiměřené lhůtě odpovídající povaze oznámené vady. Po dobu opravy vadného zboží neběží záruční doba. Lhůty pro odstranění vad opravou zboží se prodlužují o dobu, po kterou nebyla ze strany objednatele poskytnuta součinnost nutná k řádnému odstranění vady.

b) V případě, že se jedná o vady neopravitelné, které však nebrání použití díla ke smluvenému nebo obvyklému účelu, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

c) V případě, že zhotovitel vady neopraví ve výše uvedené lhůtě nebo v případě, že se jedná o vady neopravitelné, které brání použití díla ke smluvenému nebo obvyklému účelu, je objednatel oprávněn požadovat výměnu díla.

7.8. V případě právních vad má objednatel právo požadovat součinnost zhotovitele při jejich odstranění a v případě, že se právní vadu nepodaří odstranit ani v přiměřené lhůtě, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Vyšší moc, překážky plnění

8.1. Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále, že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření příslušné smlouvy o dílo) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat („případ vyšší moci“).

8.2. Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastalého případu vyšší moci, musí o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou stranu, a to nejpozději 7 kalendářních dnů po vzniku případu vyšší moci, a stejně tak musí druhou stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů o odpadnutí případu vyšší moci.

8.3. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu této smlouvy předvídat, které mají povahu vyšší moci a které způsobí zhotoviteli překážku v plnění jeho povinností, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

8.4. Obdobně je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění své povinnosti i v případě, že se objednatel ocitne v prodlení s placením jakékoliv části sjednané ceny splatné před dodáním předmětu díla.

9. Ostatní ustanovení

9.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé, pokud byly jednou ze smluvních stran takto označeny.

9.2. Objednatel se zavazuje poskytovat bezodkladně zhotoviteli na jeho žádost veškeré ekonomické ukazatele (aktuální i historické) potřebné k posouzení kredibility Objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na veškeré účetní (finanční) výkazy, včetně průběžných a předběžných ekonomických výsledků za aktuální hospodářský rok.

9.3. Pro účely těchto obchodních podmínek, se dnem rozumí kalendářní den.

9.4. Promlčecí lhůta dle dohody smluvních stran trvá 5 let.

9.5. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Tento bankovní účet zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Změna bankovního spojení musí splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o bankovní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9.6. Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě o dílo. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 OZ o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli. Jakákoli změna či doplnění smlouvy tedy bude provedena pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: “dodatek ke smlouvě”, chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.

9.7. Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek bylo soudem posouzeno jako neplatné, neúčinné či nevynutitelné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení smlouvy; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

9.8. Smluvní strany mají za to, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním této Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem výsledného vymezení či potvrzení okruhu konkrétních chráněných informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty; smluvní strany se zavazují poskytnout si v této věci veškerou nezbytnou součinnost.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KART, spol. s r.o. pro závazkové vztahy z kupních smluv

1. PREAMBULE

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností KART, spol. s r.o., IČ: 45791023, se sídlem Duhová 1444/2, 140 000 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 13748, jako kupujícím (dále jen „kupující“) a dodavatelem jako prodávajícím (dále jen „prodávající“), a to z uzavřené kupní smlouvy dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy/objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „kupní smlouva“), pokud se na tom strany dohodly odkazem na tyto obchodní podmínky.

1.3. Účelem těchto obchodních podmínek je upravit vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v rozsahu, který není upraven přímo kupní smlouvou; odlišná ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

2. PŘIJETÍ NÁVRHU

2.1. Objednávka/smlouva vystavená kupujícím představuje návrh na uzavření kupní smlouvy dle charakteru předmětu plnění. Lhůta k přijetí tohoto návrhu činí 30 dnů, během níž může být návrh odvolán. Marným uplynutím této lhůty návrh zaniká.

2.2. Prodávající přijme návrh na uzavření kupní smlouvy doručením její akceptace písemně v termínu dle bodu 2.1,

2.3. Kupující prohlašuje, že má zájem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech obsažených v návrhu na její uzavření. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se pro uzavření kupní smlouvy neuplatní.

2.4. Kupující vylučuje, aby jakákoli část obsahu kupní smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky prodávajícího.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc nebo věci specifikované v kupní smlouvě (dále je „zboží“) včetně případného příslušenství, dokladů a dokumentace, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.2. Prodávající se zavazuje zajistit a provést dodávku zboží do místa dodání určené v kupní smlouvě, na vlastní náklady a nebezpečí.

3.3. Prodávající je v rámci plnění kupní smlouvy povinen provést instalaci (montáž) zboží v místě dodání a jeho uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, pokud se na tom smluvní strany v kupní smlouvě výslovně dohodnou.

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena zboží je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré činnosti, k nimiž je prodávající dle kupní smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. Dopravy, jakož i případné sjednané instalaci apod. Kupní cena bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů.

4.2. Kupní cena zboží je vždy stanovena dohodou stran, a to v kupní smlouvě konkrétní částkou nebo odkazem na ceník tvořící přílohu kupní smlouvy (dále jen „kupní cena“).

4.3. Kupní cena zboží bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), kterou je prodávající oprávněn vystavit až po splnění povinnosti dodat zboží bez vad a nedodělků a řádného provedení všech souvisejících činností dle kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo zboží kupujícím převzato s vadami či nedodělky za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, je prodávající oprávněn vystavit fakturu teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Kupující nebude v průběhu plnění kupní smlouvy poskytovat prodávajícímu zálohy. Kupující je oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny dle kupní smlouvy jakoukoli svoji existující pohledávku vůči prodávajícímu, a to i doposud nesplatnou. Podkladem pro fakturaci je dodací list podepsaný kupujícím.

4.4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu v tištěné nebo v elektronické podobě. V případě elektronické fakturace odešle fakturu na e- mailovou adresu xxxxxxxxx@xxxx.xx.

4.5. Lhůta splatnosti faktury je vždy 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu na účet prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Závazek kupujícího je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

4.6. Faktura musí kromě náležitostí požadovaných platnými právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahovat také:

a) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího,

b) číslo kupní smlouvy,

c) údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s těmito obchodními podmínkami,

d) soupis dodaného zboží, resp. oboustranně potvrzený dodací list,

e) v případě dílčí fakturace zjišťovací protokol.

4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a/nebo náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku, není kupující povinen plnit podle této faktury. Kupující vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou fakturu prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení. Prodávající je povinen dle povahy závad vystavit kupujícímu opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu. Nová lhůta splatnosti pak počíná běžet ode dne doručení upravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu. Kupující je dále oprávněn vrátit fakturu v případě, že prodávající nepředal z jeho strany podepsaný originál kupní smlouvy. Do předání ze strany prodávajícího podepsané kupní smlouvy nebudou prováděny žádné platby a kupující není v prodlení s úhradou platby kupní ceny.

4.8. Kupující je oprávněn provést v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže bude dán jakýkoli důvod k potenciálnímu ručení kupujícího za nezaplacenou daň prodávajícího stanovený zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či kupní cena zboží či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet prodávajícího, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Postup dle tohoto bodu se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu.

5. TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající je povinen zajistit dodávku zboží v době stanovené v kupní smlouvě.

5.2. Místo dodání zboží je určeno v kupní smlouvě.

5.3. Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Není-li dohodnuto jinak, vykládku zboží v místě dodání provádí na své náklady prodávající. Prodávající nese odpovědnost a nebezpečí škody na zboží do doby zahájení jeho vykládky.

5.4. U kusových dodávek je prodávající povinen nejpozději 48 hodin předem písemně a telefonicky oznámit, kdy bude dodávka doručena, a to kontaktní osobě za KART, spol. s r.o.(kupujícího) uvedené v kupní smlouvě a zároveň v této lhůtě zaslat dodací list s přesnou specifikací předmětu dodání, včetně dokumentace kvality dodávaného zboží.

5.5. Prodávající je povinen zboží dodat v množství, jakosti a provedení stanoveném kupní smlouvou, Prodávající se zavazuje a odpovídá za to, že dodávka zboží, včetně veškerých souvisejících činností, bude provedena s odbornou péčí, bude odpovídat platným právním předpisům, kupní smlouvě vč. jejích příloh a příslušným technickým a kvalitativním normám a dodávka zboží bude provedena v souladu s pokyny kupujícího a v jeho zájmu. Zboží bude dodáváno originální, nové a nepoužité.

5.6. Prodávající je povinen zboží zabalit způsobem obvyklým tak, aby nedošlo k poškození zboží při manipulaci s ním a aby kupující mohl zboží bezprostředně po dodání dále přepravovat či s ním jinak manipulovat. Obal je součástí dodávky a prodávajícímu za něj nenáleží žádná zvláštní úplata.

5.7. Obal zboží musí být vždy viditelně označen číslem kupní smlouvy kupujícího. Nelze-li jej takto označit, musí být označeno jinak takovým způsobem, aby bylo zřejmé, o jaké zboží jde, kdo je kupujícím a kdo prodávajícím.

6. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu za účelem dodávky zboží nezbytnou součinnost, která spočívá v zajištění převzetí zboží v souladu s kupní smlouvou v místě dodání ve sjednaném termínu a čase, a to včetně zajištění vstupu a vjezdu do areálu v místě dodání ve prospěch dopravních prostředků prodávajícího či osob jednajících jeho jménem a na účet prodávajícího v souvislosti s dodávkou zboží.

6.2. Výhrada zpětného prodeje: kupující má právo si vymínit a oznámit prodávajícímu, že nepoužité zboží prodá za cenu, která byla sjednána při nákupu takového zboží, zpět prodávajícímu a prodávající se zavazuje oznámené zboží zpět odkoupit a zaplatit kupujícímu cenu odpovídající kupní ceně, kterou uhradil nebo měl uhradit kupující prodávajícími při nákupu takového zboží.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

7.1. Převzetí zboží od dopravce stvrdí kupující podpisem přepravního listu, tímto není potvrzeno kvalitativní a kvantitativní převzetí zboží. K tomu dochází až zasláním potvrzeného dodacího listu prodávajícímu kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak. Nedílnou součástí kompletní dodávky zboží jsou veškeré doklady nezbytně nutné pro řádné užívání zboží, zejména: návod k použití, záruční list, prohlášení o shodě, certifikáty apod.

7.2. Prodávající je povinen upozornit kupujícího na jakékoli vady zboží (včetně vad právních), které má zboží při předání kupujícímu a o nichž prodávající ví či musí vědět. Kupující není povinen převzít zboží, pokud zboží vykazuje jakékoliv vady (včetně poškození obalu), a to i takové, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít i v případě, kdy z důvodů na straně prodávajícího nebyla provedena kontrola zboží dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek či je dodávané zboží nekompletní či chybí dokumenty nezbytné k užívání zboží. Pokud kupující zboží či jeho část odmítne převzít, v předávacím protokolu uvede, že zboží či jeho část nepřejímá a specifikuje důvody, pro které zboží nepřevzal.

7.3. Pokud kupující převzal zboží s vadami, prodávající je povinen vady odstranit ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu, a nebude-li v něm lhůta sjednána, ve lhůtě do 7 dnů od podpisu dodacího listu.

7.4. Pokud kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami nepřevzal zboží či jeho část, prodávající je povinen dodat kupujícímu v odmítnutém rozsahu zboží či jeho část, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží či jeho část nepřevzal. Povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu dodání není tímto ujednáním dotčena.

7.5. V případě postupu dle předchozího bodu se opakuje přejímací řízení dle podmínek stanovených výše v tomto článku obchodních podmínek v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po dodání poslední části zboží včetně dokladů nezbytných pro řádné užívání zboží.

7.6. Odmítnutím převzetí zboží s vadami ze strany kupujícího nejsou dotčeny jeho nároky vzniklé v souvislosti s vadným plněním a z odpovědnosti prodávajícího za újmu (škodu).

7.7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady zboží, které má zboží v okamžiku jeho předání a převzetí kupujícím, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po dodání a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době.

8.2. Prodávající tímto přebírá záruku za jakost zboží, a tedy kupujícímu zaručuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené v kupní smlouvě, těchto obchodních podmínkách a ve všech příslušných technických normách a právních předpisech, které se na zboží vztahují, a že bude způsobilé pro použití k účelu sjednanému v kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu, a to vše po dobu nejméně 24 měsíců ode dne převzetí zboží (dále jen „záruční doba“), pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak (dále jen „záruka“). Dojde-li k výměně zboží či jeho části a/nebo k opravě zboží a/nebo jeho části, začne ve vztahu k vyměněnému zboží či jeho části a/nebo opravenému zboží a/nebo jeho části běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží a/nebo od provedení opravy zboží.

8.3. Kupující je povinen každý výskyt vady na zboží zjištěný v záruční době nejpozději do konce záruční doby písemně či e-mailem oznámit prodávajícímu, přičemž v oznámení vadu popíše. Kupující je oprávněn dle své volby požadovat odstranění vady, a to buď opravou a/nebo nahrazením vadného zboží či jeho části novým bezvadným zbožím; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující volbu práva neprovede v souladu s předchozí větou, má se za to, že požaduje odstranění vady opravou věci

8.4. Pokud kupující zvolí odstranění vady opravou, je prodávající povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v termínu dohodnutém s kupujícím, a nebude-li termín dohodnut tak nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace kupujícího. Nebude-li možné vadu odstranit, nebo pokud kupující zvolí odstranění vady nahrazením vadného zboží či jeho části novým bezvadným zbožím či jeho části, je prodávající povinen nové bezvadné zboží dodat kupujícímu ve lhůtě dle předchozí věty obdobně. Pokud vadu zboží nebude možné odstranit opravou a nový kus zboží či jeho část již nebude v době vyřizování reklamace na trhu k dispozici (např. v důsledku ukončení jeho výroby), je prodávající povinen poskytnout kupujícímu namísto vadného zboží či jeho části zboží či jeho část jinou, která však musí splňovat veškeré požadavky dle kupní smlouvy obdobně, ujednání bodu 8.2. poslední věty platí i v takovém případě.

8.5. Uplatní-li kupující nárok na zaplacení přiměřené slevy z kupní ceny, zavazuje se jej prodávající uspokojit, tedy zaplatit přiměřenou slevu z kupní ceny, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu byl kupujícím vyzván.

8.6. Pokud prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtách dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit svůj nárok z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z kupní ceny, od kupní smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady zboží sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady prodávajícího s připočtením dále uvedeného koeficientu. Skutečnou výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů včetně DPH násobenou koeficientem 1,25 se prodávající zavazuje do 15 dnů poté, co mu kupující předloží jejich vyúčtování, kupujícímu zaplatit.

8.7. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má kupující právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce s příslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu, kterou mělo zboží v době předání kupujícímu a/nebo že se jedná o záruční vadu nebo se o vadu nejedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, kterou mělo zboží v době předání kupujícímu a/nebo o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku prodávající, v opačném případě nese tyto náklady kupující. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany

závazné a tyto se zavazují ho respektovat. Spor o oprávněnost reklamace nemá vliv na povinnost prodávajícího z titulu odpovědnosti za vady zboží, zejména na povinnost odstranit vadu zboží.

8.8. Nároky kupujícího dle tohoto článku se nedotýkají nároku kupujícího na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s vadným plněním.

9. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COMPLIANCE

9.1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících pěti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.

9.2. Za důvěrné informace se považují veškeré informace jakéhokoliv druhu, které smluvní strana získala před nebo po uzavření smluvního vztahu, písemně, během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku zejména:

• informace obchodní, které tvoří obchodní tajemství,

• technických a o praktických postupech,

• jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání smlouvy.

9.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:

• které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak, než porušením povinností obsažených ve smlouvě;

• které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat;

• které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

9.4. Smluvní strany se zavazují seznámit se zněním tohoto článku všechny své pracovníky, kteří z povahy své práce získají k důvěrným informacím přístup. Na všechny tyto pracovníky se vztahuje povinnost zachování mlčenlivosti.

9.5. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu kupní smlouvy.

9.6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku obchodních podmínek, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

9.7. Poskytování informací kupujícím při výkonu jeho práv z kupní smlouvy, zejména konečnému zákazníkovi, stavebníkovi či postupníkovi, není tímto článkem dotčeno.

9.8. Smluvní strany jsou obecně při plnění smluvních závazků povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOZOÚ).

9.9. Společnosti Skupiny ČEZ, jejíž je kupující součástí, ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje a dodržování etických zásad v podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli a obchodními partnery. Prodávající se zavazuje, že bude dodržovat platné a účinné právní předpisy, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, včetně Závazku etického chování. Prodávající se s tímto Závazkem etického chování seznámil na internetových stránkách xxx.xxx.xx (v sekci O společnosti – Pro dodavatele). Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že bude Závazek etického chování dodržovat při plnění kupní smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami. Zároveň se prodávající zavazuje na výzvu kupujícího dodržování Závazku etického chování prokázat.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodávkou zboží, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové kupní ceny (bez DPH) dle kupní smlouvy za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení s odstraněním vad dle bodu 7.3. a/nebo 8.4. těchto obchodních podmínek, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny (bez DPH) za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnosti uvedené v čl. 9, uhradí poškozené smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý případ porušení takové povinnosti.

10.4. Smluvní pokuta bude kupujícím vyúčtována prodávajícímu s lhůtou splatnosti smluvní pokuty 30 dnů od okamžiku doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu.

10.5. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, má prodávající právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.6. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, má prodávající právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.7. Kupující je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty, náhradu škody, úroky z prodlení a nároky z vad zboží započítat jednostranným úkonem na splatné i nesplatné pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu. Ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se pro pohledávky uvedené v tomto odstavci nepoužije.

10.8. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, a to náhrady škody v plné výši. Kupujícímu vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty bez ohledu na to, zda využije svého práva odstoupit od smlouvy.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy či její části (v rozsahu jím zvoleném) odstoupit, vedle případů uvedených v zákoně a případů sjednaných jinde v těchto obchodních podmínkách, v následujících případech:

a) prodávající je v prodlení se splněním povinnosti dodat zboží oproti termínu sjednanému v kupní smlouvě po dobu delší než 10 dnů; nebo

b) prodlení prodávajícího s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 10 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího prodávajícímu ke zjednání nápravy; nebo

c) vůči prodávajícímu bude zahájeno insolvenční řízení a/nebo insolvenčním soudem bude zjištěn úpadek prodávajícího, a/nebo prodávající vstoupí do likvidace.

11.2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že

a) kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny nejméně po dobu 30 dnů, kupující byl na toto prodlení písemně po uplynutí lhůty 30 dnů upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 15 dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě; nebo

b) bude pravomocně zjištěn úpadek kupujícího a/nebo kupující vstoupí do likvidace.

11.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z kupní smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ odstoupení se smluvní strany dohodly tak, že kupující má právo rozhodnout se, zda si již dodané zboží či jeho část ponechá, nebo zboží, nebo jeho část, vrátí prodávajícímu. Neoznámí-li kupující ve lhůtě nejpozději do 20 dnů od odstoupení, že si zboží ponechá, bude zboží vráceno prodávajícímu s tím, že prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu veškeré náklady, které mu

vznikly v souvislosti s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu nebo její odpovídající část kupní ceny v rozsahu vráceného zboží, a to v rozsahu řádného plnění a s přihlédnutím k vadám zboží a nákladům nezbytným k jejich odstranění. Prodávajícímu žádná náhrada za dobu užívání zboží ze strany kupujícího před odstoupením nenáleží.

11.4. Ukončení kupní smlouvy odstoupením nemá vliv na práva a nároky smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy do doby ukončení kupní smlouvy, jakož i na nároky vyplývající z článku 8 těchto obchodních podmínek, pokud se kupující rozhodne ponechat si zboží dle předchozího bodu, a ta práva a povinnosti, která mají dle vůle smluvních stran trvat i po odstoupení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o kupní smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

12.2. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou, ani svoje smluvní postavení z kupní smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že se kupní smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou je právo České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak s ohledem na statut prodávajícího aplikovala.

12.4. Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s kupní smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.

12.5. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, pořadově číslovány a stanou se nedílnou součástí kupní smlouvy.

12.6. Veškeré přílohy kupní smlouvy tvoří její nedílnou součást.

12.7. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KART, spol. s r.o. pro závazkové vztahy ze smluv o dílo

1. PREAMBULE

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností KART, spol. s r.o., IČ: 45791023, se sídlem Duhová 1444/2, 140 000 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, xxxxxx 13748, jako objednatelem (dále jen „objednatel“) a dodavatelem jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) a to z uzavřené smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí objednávky/smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), pokud se na tom strany dohodly odkazem na tyto obchodní podmínky.

1.3. Účelem těchto obchodních podmínek je upravit vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a objednatele v rozsahu, který není upraven přímo smlouvou; odlišná ustanovení smlouvy o dílo mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

2. PŘIJETÍ NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

2.1. Objednávka vystavená objednatelem představuje návrh na uzavření smlouvy o dílo dle charakteru předmětu plnění. Lhůta k přijetí tohoto návrhu činí 30 dnů, během níž může být návrh odvolán. Marným uplynutím této lhůty návrh zaniká.

2.2. Xxxxxxxxxx přijme návrh na uzavření smlouvy o dílo doručením její akceptace písemně v termínu dle bodu 2.1.

2.3. Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech obsažených v návrhu na její uzavření (objednávce). Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se pro uzavření smlouvy o dílo neuplatní.

2.4. Objednatel vylučuje, aby jakákoli část obsahu smlouvy o dílo byla určena odkazem na obchodní podmínky zhotovitele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí dílo včetně veškerých prací a dodávek souvisejících určené ve smlouvě (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za řádné provedení díla stanovenou v příslušné smlouvě.

3.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí díla jsou veškeré práce a dodávky specifikované smlouvou, resp. jejími přílohami a rovněž práce a dodávky, které sice ve smlouvě obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné fungování díla v podmínkách provozu takového díla, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předpokládat či zjistit. Dílo musí být provedeno tak, aby bylo plně kompatibilní s případnou stávající technologií objednatele a/nebo technologií investora, pro kterého dílo zajišťuje objednatel.

3.3. Zhotovitel akceptací objednávky potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a objednatelem očekávané, a považuje je za dostatečné pro sjednání smlouvy a řádné provedení díla bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů a bez nutnosti zvýšení ceny. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 2620 odst. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3.4. Xxxxxxxxxx je povinen přistoupit na odpovídající změnu (zvětšení i zmenšení) rozsahu předmětu díla, pokud tato vyplyne ze skrytých překážek, zjištění nevhodné povahy věcí nebo nových požadavků objednatele; jedná se o případné vícepráce/méněpráce související s dílem. Zhotovitel je povinen o vícepracích/méněpracích uzavřít s objednatelem příslušný písemný dodatek smlouvy o dílo obsahující i změnu ceny ve smyslu bodu 4.4. ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele, jinak nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jeho uzavření.

4. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za řádné provedení díla je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré činnosti, k nimiž je zhotovitel dle smlouvy o dílo povinen, zejména veškeré práce, dodávky, služby a výkony nutné pro řádné provedení díla, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla apod. Cena díla není stanovena na základě odhadu. Cena díla bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů.

4.2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku – zhotovitel není oprávněn požadovat a objednatel mu není povinen poskytovat na cenu díla zálohy. Zhotovitel není dále oprávněn požadovat a objednatel není povinen platit během provádění díla přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla (včetně zádržného) dle smlouvy o dílo jakoukoli svoji existující pohledávku vůči zhotoviteli, a to i doposud nesplatnou.

4.3. O neprovedené práce či dodávky bude cena díla automaticky ponížena. Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn udělit zhotoviteli pokyn, aby některou část díla neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést.

4.4. Ceny víceprací vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele na provedení díla mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje na výzvu objednatele a ve lhůtě ve výzvě určené, jinak ve lhůtě uvedené v bodu 3.4., uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo a objednatelem požadované vícepráce provést, když ceny víceprací v takovém případě budou stanoveny v jednotkových cenách dle výkazu výměr, byl-li vypracován a nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že výkaz výměr nebyl zpracován či neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto stavební práce a dodávky účtovány nejvýše v cenách dle Cenové soustavy ÚRS vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platné ke dni učinění výzvy objednatele.V případě prací a dodávek neuvedených ani ve výkazu výměr ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky.

4.5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí provedeného díla, a to i převzetí s drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání. Podkladem pro fakturaci je Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem i zhotovitelem, který bude přílohou faktury. Je-li v objednávce sjednaná dílčí fakturace platí, že podmínkou pro vystavení dílčí faktury je objednatelem písemně odsouhlasený rozsah provedených prací a dodávek a odsouhlasená cena pro dílčí fakturu ve formě zjišťovacího protokolu. Dílčí fakturace můž e být max do 90 % z ceny díla. Konečná faktura ve výši minimálně 10 % z ceny díla bude vystavena za podmínek, za kterých se podle tohoto bodu má vystavit daňový doklad – faktura.

4.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli v tištěné nebo v elektronické podobě. V případě elektronické fakturace odešle fakturu na e- mailovou adresu xxxxxxxxx@xxxx.xx.

4.7. Lhůta splatnosti faktury, s výjimkou případného zádržného, je vždy 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.8. Faktura musí kromě náležitostí požadovaných platnými právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahovat také:

a) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele (musí se jednat o účet zveřejněný příslušným správcem daně),

b) číslo smlouvy o dílo, název zakázky,

c) údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s těmito obchodními podmínkami,

d) soupis provedených prací odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele,

e) zjišťovací protokol,

f) u konečné faktury předávací protokol,

g) zádržné, pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky a uplatní zádržné v souladu s bodem 5.1.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a/nebo náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku, není objednatel povinen plnit podle této faktury. Objednatel vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen dle povahy závad vystavit objednateli opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu. Nová lhůta splatnosti pak počíná běžet ode dne doručení upravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli. Objednatel je dále oprávněn vrátit fakturu v případě, že zhotovitel nepředal z jeho strany podepsaný originál smlouvy o dílo. Do předání ze strany zhotovitele podepsané smlouvy o dílo nebudou prováděny žádné platby a objednatel není v prodlení s úhradou platby ceny za dílo, ledaže došlo k akceptaci návrhu smlouvy o dílo e-mailem.

4.9. Zhotovitel je povinen řídit se pro účely uplatňování DPH klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a příslušnými pokyny ministerstva financí.

4.10. Objednatel je oprávněn provést v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže bude dán jakýkoli důvod k potenciálnímu ručení objednatele za nezaplacenou daň zhotovitele stanovený zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či cena díla či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Postup dle tohoto bodu se považuje za řádné splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu díla.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Xxxxxxxxxx je povinen provést dílo včetně všech prací a dodávek souvisejících v době stanovené ve smlouvě o dílo.

5.2. Místo provádění díla je určeno ve smlouvě o dílo.

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, plně funkční, v požadované kvalitě, za použití nových výrobků, komponent a materiálů, odpovídající standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem a dle technologických postupů uváděných výrobci použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech podle smlouvy o dílo a rovněž v souladu s pokyny a zájmy objednatele a/nebo objednatelem určené osoby odpovědné za časovou návaznost prací.

6. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Xxxxxxxxxx je povinen si při provádění díla počínat s náležitou odbornou péčí, pečlivostí, opatrností a ohleduplností, aby nedošlo k přerušení či zastavení výkonu pracovních úkolů pracovníků objednatele, subdodavatelů nebo investora akce a/nebo k ohrožení okolních objektů, a plnit pokyny objednatele. Zhotovitel má povinnost provést dílo tak, aby odpovídalo veškerým obecně závazným právním předpisům a při provádění díla postupovat tak, aby byly v plném rozsahu dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných ustanovení zákoníku práce a navazujících předpisů a veškeré podmínky uvedené v příloze těchto obchodních podmínek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, až do doby předání předmětu díla objednateli.

6.2. Xxxxxxxxxx je povinen provádět dílo pouze jeho pracovníky nebo pracovníky jeho subdodavatele, kteří jsou zaměstnáni v souladu se zákonem 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, v platném znění.

6.3. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zástupce zhotovitele, který musí být schopen komunikovat se zástupci objednatele v českém jazyce, bude koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele a bude pro zástupce objednatele v pracovní době běžně dostupný na staveništi až do doby předání a převzetí staveniště zpět objednateli.

6.4. Xxxxxxxxxx je povinen s náležitou pečlivostí vést po celou dobu provádění díla výkaz provedených prací, resp. stavební deník, do kterého budou zapisovány veškeré práce prováděné zhotovitelem v souladu se smlouvou. Xxxxxxxxxx je povinen umožnit objednateli na jeho výzvu předložit výkaz provedených prací, resp. stavební deník, který je oprávněn v něm uvádět své písemné požadavky či připomínky.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo nadále prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, nejpozději však do 72 hodin od doručení výzvy objednatele, může objednatel odstoupit od smlouvy o dílo či je oprávněn odstranit nedostatky při provádění díla sám či prostřednictvím třetí osoby, a to bez vlivu na podmínky záruky, na náklady zhotovitele, který se tyto náklady zavazuje objednateli uhradit, a to nejpozději do 30 dnů ode dne předložení jejich vyúčtování.

6.6. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést řádný úklid pracoviště, včetně řádného odvozu a likvidace odpadů vzniklých prováděním či při provádění díla, řádnou likvidaci odpadu v souladu s platnými právními předpisy, kterou musí doložit objednateli vážními lístky nebo svým čestným prohlášením.

6.7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, vyklidit a opustit místo provádění díla.

6.8. Xxxxxxxxxx není oprávněn dílo ani jeho část provádět prostřednictvím třetích osob bez písemného souhlasu objednatele, který si je zhotovitel povinen předem od objednatele vyžádat. Za plnění třetí osoby, jakož i za porušení jakékoli povinnosti třetí osobou či újmu jí způsobenou objednateli, odpovídá objednateli zhotovitel jako by plnil sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou, např. subdodavatelem.

6.9. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení provádění díla, resp. jeho příslušné části, a to i opakovaně. O dobu dočasného zastavení dle předchozí věty se automaticky prodlužují doposud neuplynulé termíny. Zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným zastavením provádění díla, resp. jeho příslušné části.

6.10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za účelem provádění díla nezbytnou součinnost, která spočívá v:

• předání zhotoviteli místo provádění díla k řádnému provádění díla;

• zajištění přístupu pracovníků zhotovitele, popř. jeho subdodavatelů do místa provádění díla;

• proškolení pracovníků zhotovitele a příp. jeho subdodavatelů v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), PO (požární ochrany) a PZH (prevence závažných havárií) v českém jazyce. O proškolení bude sepsán „Zápis o základním nástupním školení a přezkoušení pracovníků a vedoucích pracovníků, cizích osob organizace, společnosti – externí firmy“, „Zápis o školení pracovníků zhotovitele na příslušném pracovišti“ a „Zápis o základním školení PZH“. Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných pracovníků,

popř. pracovníků subdodavatelů při školení a v případě, že uvedení pracovníci budou cizinci, zajistí zhotovitel též, aby školení bylo pro uvedené pracovníky zcela srozumitelné.

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností vyplývajících z předpisů BOZP ze strany jeho pracovníků a/nebo ze strany pracovníků jeho subdodavatelů. V tomto směru je zhotovitel povinen zajistit účast svých pracovníků a/nebo pracovníků jeho subdodavatele na školení realizovaném ze strany objednatele.

6.12. Xxxxxxxxxx je dále povinen před zahájením provádění díla:

• pracovat v souladu s významnými environmentálními aspekty společnosti KART, spol. s r.o., jimiž jsou provoz osobních automobilů, papírová podoba záznamů, spotřeba elektrické energie.

• dbát ekologické legislativy, zejména se jedná o Zákon o odpadech 541/2020 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy, vše ve znění pozdějších právních předpisů, a právní předpisy, které je nahrazují,

• a provádět třídění a likvidaci v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

V případě nedodržení těchto požadavků je KART, spol. s r.o. oprávněn případné na ni uplatněné sankce přenést v plném rozsahu na zhotovitele a tento se zavazuje je zaplatit.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností vůči objednateli nebo třetím osobám u pojišťovny s povolením podnikat v České republice na pojistnou částku ve výši min dvojnásobku ceny díla na jeden pojistný případ a toto se zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla až do posledního dne trvání záruky za jakost. Pokud Zhotovitel použije pro realizaci síla Subdodavatele, bude sjednáno a udržováno pojištění díla tak, aby krylo objednatele a zhotovitele včetně jeho subdodavatelů až do posledního dne trvání záruky za jakost.

7. PROVEDENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

7.1. Xxxxxxxxxx splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků v místě provádění díla.

7.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami, a dále dle platných právních předpisů a aktuálních norem.

7.3. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o dílo. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění svých závazků ze smlouvy o dílo, a na základě těchto zjištění k těmto závazkům přistupuje.

7.4. Xxxxxxxxxx je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem předání díla. Objednatel je oprávněn ještě před předáním díla provést za přítomnosti zhotovitele kontrolu řádného ukončení předmětných prací. Je-li zhotovitel povinen vést výkaz provedených prací, provede se do něj zápis o výsledku kontroly, který podepíší obě smluvní strany. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, který rovněž podepíší obě smluvní strany.

7.5. Objednatel je oprávněn, není k tomu však povinen, převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání. Vady či nedodělky zjištěné při předání díla zapíší smluvní strany do předávacího protokolu a na základě vzájemné dohody stanoví termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit v termínu uvedeném v předávacím protokolu, a nebude-li v něm lhůta uvedena, pak do 15 dnů ode dne převzetí díla dle tohoto bodu. Po odstranění vad či nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se opakuje přejímací řízení dle podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami v nezbytně nutném rozsahu, když dílo je v takovém případě dokončeno až po odstranění poslední vady či nedodělku.

7.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby předání díla objednateli jako celku. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí celého díla podepsáním předávacího protokolu oběma smluvními stranami či jiného podobného dokumentu. Stejně tak nese zhotovitel až do okamžiku dle předchozí věty i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v důsledku zaviněného porušení povinnosti objednatele.

7.7. Přechod vlastnictví: Převzetím díla, byť s drobnými vadami či nedodělky, přechází na objednatele vlastnické právo k dílu, ledaže se jedná o součást věci. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění díla určitá část díla stane součástí věci ve vlastnictví objednatele a/nebo třetí osoby, stává se vlastníkem takové součásti vlastník příslušné věci.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI

8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla po předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud objednatel oznámil vadu v záruční době dle smlouvy o dílo.

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců za stavební část díla a 12 měsíců na technologickou část díla ode dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Převzal-li objednatel dílo dle těchto obchodních podmínek s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo řádně užíváno pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla. Dojde-li k výměně jakékoli části díla a/nebo k opravě jakékoli části díla, začne ve vztahu k této části díla běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci a/nebo od provedení opravy díla.

8.3. Objednatel je povinen každý výskyt vady na díle zjištěný v záruční době nejpozději do konce záruční doby, písemně či e-mailem oznámit zhotoviteli, přičemž v oznámení vadu popíše a uvede jím zvolený nárok z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat odstranění vady, a to buď opravou a/nebo výměnou vadné části díla; přiměřenou slevu z ceny díla; nebo může od smlouvy o dílo odstoupit. Pokud objednatel volbu práva neprovede v souladu s předchozí větou, má se za to, že požaduje odstranění vady opravou díla.

8.4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v termínu dohodnutém s objednatelem, a nebude-li termín dohodnut tak nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace objednatele. V případě vady způsobující havarijní stav či závažný stav, kterým se podstatně omezuje řádné užívání díla, je zhotovitel povinen vadu odstranit bezplatně ve lhůtě 24 hodin od doručení reklamace objednatele. Xxxxxxxxxx je povinen reklamovanou vadu odstranit bez ohledu na to, zda dle jeho stanoviska se jedná o reklamaci vady oprávněnou či nikoliv. Prokáže-li se po odstranění vady reklamace objednatele jako neoprávněná (za reklamovanou vadu zhotovitel nenesl odpovědnost), objednatel uhradí zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění takové vady.

8.5. Uplatní-li objednatel nárok na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla, zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit přiměřenou slevu z ceny díla, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván.

8.6. Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách dle těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy o dílo odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele., Skutečnou výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů se zhotovitel zavazuje do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit.

8.7. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce s příslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu, kterou mělo dílo v době předání objednateli a/nebo že se jedná o záruční vadu nebo se o vadu nejedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, kterou mělo dílo v době předání objednateli a/nebo o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto se zavazují ho respektovat.

8.8. Nároky objednatele dle tohoto článku se nedotýkají nároku objednatele na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s vadným plněním.

9. PRÁVA TŘETÍCH OSOB

9.1. Pokud provedením díla vznikne dílo dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či jiný výsledek chráněný jakýmkoli jiným právem duševního vlastnictví, pak se smluvní strany výslovně dohodly na tom, že objednatel je oprávněn dílo, coby dílo vytvořené na objednávku, užít pro všechny v úvahu přicházející způsoby užití a umožnit její užití i třetím osobám. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu (dále jen „licence“). Oprávnění uvedené v předchozí větě tak zejména, nikoli však výlučně, zahrnuje právo dílo využívat všemi známými a/nebo v úvahu přicházejícími způsoby v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času, zejména dílo sdělovat veřejnosti, rozmnožovat, rozšiřovat, upravovat, reprodukovat, doplňovat, upravovat, zpracovávat a/nebo jakýmkoli jiným způsobem měnit, a v takto změněné podobě bez omezení užívat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla. Odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla.

9.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se za to, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv, či jakékoli nároky třetích osob vyplývajících z práv duševního vlastnictví v souvislosti s užitím díla. V případě nároků třetí osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla, je zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli veškeré nároky, které budou vůči objednateli z těchto důvodů uplatněny. Zhotovitel je zejména povinen neprodleně, nejpozději však do 10 dní od výzvy objednatele, zajistit objednateli na své náklady právo užívat dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo, jež nebude narušovat práva třetích osob a nahradit objednateli veškerou újmu, která mu tím byla způsobena.

10. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COMPLIANCE

11.1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících pěti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.

11.2. Za důvěrné informace se považují veškeré informace jakéhokoliv druhu, které smluvní strana získala před nebo po uzavření smluvního vztahu, písemně, během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku zejména:

• informace obchodní, které tvoří obchodní tajemství,

• technických a o praktických postupech,

• jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání smlouvy.

11.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:

• které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak, než porušením povinností obsažených ve smlouvě;

• které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat;

• které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

11.4. Smluvní strany se zavazují seznámit se zněním tohoto článku všechny své pracovníky, kteří z povahy své práce získají k důvěrným informacím přístup. Na všechny tyto pracovníky se vztahuje povinnost zachování mlčenlivosti.

11.5. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu smlouvy.

11.6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku obchodních podmínek, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

11.7. Poskytování informací objednatelem při výkonu jeho práv ze smlouvy o dílo, zejména vyššímu zhotoviteli, stavebníkovi či postupníkovi, není tímto článkem dotčeno.

11.8. Smluvní strany jsou obecně při plnění smluvních závazků povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOZOÚ).

11.9. Smluvní strany jsou obě v pozici správce osobních údajů svých zaměstnanců, které spravují v souladu s Nařízením. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytně nutné míře pro fungování smlouvy, čímž se rozumí zejména předání kontaktních údajů na zástupce smluvních stran. Smluvní strany jsou oprávněny tyto údaje evidovat za účelem plnění smlouvy.

11.10. Budou-li si smluvní strany za účelem plnění smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.

11.11. Společnosti Skupiny ČEZ, jejíž je objednatel součástí, ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje a dodržování etických zásad v podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli a obchodními partnery. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné a účinné právní předpisy, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, včetně Závazku etického chování. Zhotovitel se s tímto Závazkem etického chování seznámil na internetových stránkách xxx.xxx.xx (v sekci O společnosti – Pro dodavatele). Uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje, že bude Závazek etického chování dodržovat při plnění smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami. Zároveň se zhotovitel zavazuje na výzvu objednatele dodržování Závazku etického chování prokázat.

12. SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

12.2. V případě prodlení s odstraněním vad dle bodu 8.5. a/nebo 9.4. těchto obchodních podmínek, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

12.3. Za první případ porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele ohledně Podmínek ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik, které jsou definované v Příloze obchodních podmínek, stejně jako povinnosti vztahující se na zhotovitele při provádění díla a uvedené v předpise a/nebo pravidlech požární ochrany a ostatních závazných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisech v oblasti ochrany životního prostředí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé dílčí porušení touto smluvní pokutou zajištěné povinnosti. Za každý další opakovaný případ (uvedený v předcházející větě) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 5.000,- Kč za každé jednotlivé dílčí porušení touto smluvní pokutou zajištěné povinnosti.

12.4. V případě, že zhotovitel neodstraní závadu v oblasti Podmínek ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik, které jsou definované v Příloze obchodních podmínek, vzniklé jeho pracemi ve lhůtě stanovené objednatelem ve stavebním deníku nebo ve lhůtě

vyplývající z tohoto bodu obchodních podmínek, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každou neodstraněnou závadu a den prodlení. Pokud bude ve stavebním deníku požadováno odstranění „ihned“, má zhotovitel lhůtu max. osm (8) hodin na odstranění takto označené závady. Tato lhůta neplatí v případě, že by závada bezprostředně ohrožovala bezpečnost osob nebo mohla zapříčinit škody na majetku. V takovém případě je zhotovitel povinen závadu odstranit bezodkladně.

12.5. V případě, že zhotovitel v souladu s bodem 7.4. nepovede řádně výkaz provedených prací nebo stavební deník je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den neplnění povinnosti do zjednání nápravy.

12.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnosti uvedené v čl. 11, uhradí poškozené smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.

12.7. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována zhotoviteli s lhůtou splatnosti smluvní pokuty 30 dnů od okamžiku doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

12.8. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením ceny, má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.9. Zaplacení pokut uvedených výše nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

12.10. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty, náhradu škody, úroky z prodlení a nároky z vad díla započítat jednostranným úkonem na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. Ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se pro pohledávky uvedené v tomto odstavci nepoužije.

12.11. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to náhradu škody v plné výši. Objednateli vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty bez ohledu na to, zda využije svého práva odstoupit od smlouvy.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

13.1. Objednatel je nad rámec zákonné úpravy a vedle případů jinde v těchto obchodních podmínkách uvedených oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla bez vad a nedodělků v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo po dobu delší než 10 dnů; nebo

b) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

c) vůči zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a/nebo insolvenčním soudem bude zjištěn úpadek zhotovitele a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

d) zhotovitel opakovaně poruší předpisy Podmínek ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik, které jsou definované v Příloze obchodních podmínek, stejně jako předpisy a pravidla požární ochrany a ostatních závazných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž na toto porušení bude upozorněn zápisem ve stavebním deníku a následně upozorněn písemně s varováním, že při dalším opakování může objednatel odstoupit od smlouvy.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit pouze v případě, pokud:

a) objednatel se ocitnul v prodlení s úhradou ceny díla nejméně po dobu 30 dnů, objednatel byl na toto prodlení písemně po uplynutí lhůty 30 dnů upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 15 dnů ode dne, kdy objednatel obdržel písemnou výzvu zhotovitele k úhradě; nebo

b) bude pravomocně zjištěn úpadek objednatele a/nebo objednatel vstoupí do likvidace.

13.3. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky ze smlouvy o dílo se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ odstoupení se smluvní strany dohodly tak, že objednatel má právo rozhodnout se, zda si již provedené dílo či jeho část ponechá, nebo dílo, nebo jeho část vrátí zhotoviteli. Objednatel se zavazuje o zvoleném nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 20 dnů od odstoupení, jinak se má za to, že objednatel se rozhodl si dílo ponechat a zhotovitel není povinen vracet objednateli odpovídající část ceny díla, resp. má nárok na její úhradu po zohlednění případného vadného plnění a nákladů na jeho odstranění. V případě, že bude dílo, popř. jeho část vrácena zhotoviteli, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla, přičemž zhotoviteli žádná náhrada za dobu užívání díla ze strany objednatele nenáleží.

13.4. Ukončení smlouvy o dílo odstoupením nemá vliv na práva a nároky smluvních stran vzniklá na základě smlouvy o dílo do doby ukončení smlouvy o dílo, jakož i na nároky vyplývající z článku 9 a 10 těchto obchodních podmínek a na ně navazujících smluvních pokut obsažených v článku 11 těchto obchodních podmínek, pokud se objednatel rozhodne ponechat si dílo dle předchozího bodu, a ta práva a povinnosti, která mají dle vůle smluvních stran trvat i po odstoupení. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v případě odstoupení v rozsahu, pokud si objednatel dílo ponechá, dle podmínek čl. 9 obchodních podmínek ve vztahu k rozsahu díla jím do doby odstoupení provedeném.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě o dílo, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

14.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za objednatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti se smlouvou o dílo, ani svoje smluvní postavení ze smlouvy o dílo (postoupení smlouvy), na třetí osobu.

14.3. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo se řídí výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o dílo je právo České republiky.

14.4. Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti se smlouvou o dílo, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky podle místa sídla objednatele.

14.5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

14.6. Veškeré přílohy smlouvy o dílo tvoří její nedílnou součást.

SEZNAM PŘÍLOH OBCHODNÍCH PODMÍNEK: Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik

PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK – PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

KART, spol. s r.o. má integrovaný manažerský systém certifikovaný podle norem ISO 9001, 14001 a ČSN EN ISO 45 001 (dále jen IMS). V souladu s „POLITIKOU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU“ jsou základní priority a principy uplatňované KART, spol. s r.o. následující:

• shoda s legislativními požadavky

• přijímání preventivních opatření v oblasti životního prostředí, stejně jako bezpečnosti a ochrany práce a požární ochrany

• kontinuální zlepšování environmentálního profilu naší společnosti

Dodržování našich principů zahrnuje systematické zavedení následujících environmentálních požadavků, a to vzhledem k výrobkům a službám našich dodavatelů. Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude smluvním vztahem stanoveno jinak.

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ

Zhotovitel odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém pracovišti (staveništi) a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy, norem ČSN

• Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

• Pracovníkům zhotovitele, příp. jeho subdodavatele je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor objednatele mimo prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných pracovníků objednatele.

• Při vstupu a odchodu z prostor objednatele jsou pracovníci zhotovitele povinni se řídit pokyny strážní služby.

• Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně hlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládaní s chemickými látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným smluvním vztahem a za jejichž odstranění odpovídá druhá smluvní strana.

• Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit v areálu stavby (místě provádění díla) pracovní oděv označený názvem nebo logem své firmy.

• V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností zhotovitele (úraz, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při zjištění kontaminace životního prostředí), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště objednatele se stálou službou. Kontakty na pracoviště se stálou službou budou zhotoviteli předány objednatelem při předání a převzetí pracoviště samostatným zápisem nebo zápisem do stavebního deníku.

• Objednatel si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených pracovníků (osoba odpovědná za předání a převzetí pracoviště, stavební dozor objednatele, PŽPD nebo PŽP ŘS, nebo AO) namátkové kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele. Při prokazatelném zjištění porušení těchto předpisů ze strany pracovníků zhotovitele a/nebo pracovníků jeho subdodavatele, bude o této skutečnosti proveden zápis, výše uvedeným pracovníkem, do stavebního deníku, ve kterém bude po dohodě stanoven termín odstranění závad.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY V OBLASTECH BOZP/PO/ŽP

2.1. V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE:

• dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění BOZP, dle platné legislativy a ČSN, a environmentální politiky KART, spol. s r.o. vztahujících se k činnosti prováděné na základě sjednaného smluvního vztahu,

• předložit odběrateli na požádání doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků“ zpracované dle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů nebo na základě právního předpisu jej nahrazujícího,

• se zavazuje dodržovat ustanovení § 3 zák. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a právního předpisu jej nahrazujícího, a dodržovat příslušná ustanovení nařízení vlády 591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a právního předpisu jej nahrazujícího,

• mít platná příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo,

• zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých pracovníků včetně pracovníků subdodavatele,

• zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých pracovníků včetně pracovníků subdodavatele,

• pokud je to nutné, zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povolení objednatele,

• zajistit bezpečnost práce a úklid v prostoru převzatého staveniště, zařízení staveniště, převzatých inženýrských sítích a ostatních prostorech a zařízeních dotčených svou činností. Úklidy se provádějí každý den po ukončení prací,

• ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, odpady jen na místech určených objednatelem nebo stanovených zápisem o předání pracoviště,

• zhotovitel se zavazuje kdykoliv umožnit objednatelem určené osobě, aby u jeho zaměstnance nebo jakékoliv s ním spolupracující osoby provedl orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi nebo jiné omamné látky v krvi nebo na základě výzvy objednatele je povinen zajistit, aby jím pověřená osoba provedla u jeho zaměstnance nebo jakékoliv s ním spolupracující osoby provedl orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi nebo jiné omamné látky v krvi, umožnit mu účast u této zkoušky a s výsledkem takového testu seznámit objednatele. V případě pozitivního zjištění je zhotovitel povinen odvolat takového pracovníka z plnění úkolů v objektech objednatele a/nebo místě provádění díla,

• zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů, toxických a omamných látek a zákazu provádění prací pod jejich vlivem ve všech prostorách objednatele,

• při vzniku pracovního úrazu u svých pracovníků podléhajícímu registraci vzniklých v objektech objednatele, plnit povinnosti vyplývajících ze Zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů anebo právního předpisu jej nahrazujícího, tj. plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen oznámit vznik pracovního úrazu objednateli, s cílem zabezpečit objektivní vyšetření příčiny úrazu.

2.2. V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY (PO) SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE:

• dodržovat předpisy PO (požární ochrany) ve smyslu zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů nebo právního předpisu jej nahrazujícího, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, nebo právních předpisů nahrazujících uvedené vyhlášky,

• dodržovat předpisy PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů a zajistit požární bezpečnost při těchto činnostech. Pro tyto práce je povinen si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení k provedením těchto prací dle vnitřních směrnic KART, spol. s r.o.,

• respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele a/nebo v místě provádění díla,

• nepoužívat v areálu objednatele a/nebo místě provádění díla požární hydranty a hasicí přístroje na jiné účely, než jsou určeny.

2.3. V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ŽP) SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE:

2.3.1. ODPADY

• odstranit na své náklady všechny odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotné dodávky, ve smyslu platných předpisů a v souladu s interními předpisy objednatele, nakládat s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nebo právního předpisu jej nahrazujícího, a to po dohodě s objednatelem, kterému bude nejprve veškerý demontovaný materiál písemně nabídnut k využití, a teprve poté po dohodě likvidován, výtěžek z případného prodeje náleží objednateli,

• informovat objednatele o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele a/nebo místě provádění díla, a způsobu jejich likvidace, který musí být shodný s požadavky objednatele na ochranu životního prostředí a dále musí být v souladu s platnými právními předpisy,

• nepoužívat sběrných míst odpadů v areálu objednatele a/nebo místě provádění díla s výjimkou oboustranné písemné dohody.

2.3.2. CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

• nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu se zákonem č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpis, a zákonem č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, nebo právních předpisů nahrazujících shora uvedené zákony,

• nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou,

• informovat objednatele o druzích a množství nebezpečných chemických látek a přípravků, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele

a/nebo místě provádění díla,

• nepoužívat ani nedodávat jakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem:

1. azbestu

2. PCB

3. regulovaných látek a látek ovlivňujících klimatický systém Země ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nebo právního předpisu jej nahrazujícího nebo příslušných prováděcích právních předpisů

a prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařízení tyto látky neobsahují.

Poznámka: látky ovlivňující klimatický systém Země – tyto látky, výrobky nebo zařízení je obsahující je možno použít nebo dodat pouze v tom případě, že na trhu nejsou jiné látky a výrobky nebo zařízení s jinými látkami.

2.3.3. VODY A PŮDY

• vykonávat své činnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

3. POVINNOSTI KART, spol. s r.o. V OBLASTI ŠKOLENÍ

• proškolení všech pracovníků zhotovitele z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami platných u objednatele, na základě jmenného seznamu všech pracovníků zhotovitele, kteří budou vykonávat pracovní činnost na staveništi, předloženého týden před nástupem na dílo. Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního deníku nebo samostatného zápisu,

• písemné seznámení všech pracovníků zhotovitele s riziky a místy ohrožení v prostorách objednatele, které mohou zhotovitele při jeho činnosti ohrozit.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE V OBLASTI ŠKOLENÍ

• zajistit proškolení všech svých pracovníků, včetně pracovníků svých subdodavatelů, z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO objednatele Dále je povinen zabezpečit toto proškolení prokazatelným způsobem průběžně i u všech dalších nově nastupujících svých pracovníků nebo pracovníků jeho subdodavatele,

• zajistit seznámení s riziky, i pro další osoby, které s ním budou na pracovištích objednatele dílo provádět,

• v souladu s § 101 ZP informovat určeného pracovníka objednatele o rizicích vyplývajících z jeho činnosti v prostorách objednatele nebo místě provádění díla,

• na požádání objednatele předložit objednateli doklady o řádném proškolení svých pracovníků včetně pracovníků svých subdodavatelů.