Palvelun käyttöönotto. Liikennöitsijän tulee aloittaa palvelun ja siihen liittyvien tehtävien suorittaminen 10.8.2021. Mikäli palvelun käyttöönotto viivästyy osittain tai kokonaan sovitusta aloituspäivästä Liikennöitsijästä johtuvasta syystä, on Ostajalla oikeus viivästyssakkoon viivästyneen suorituksen osalta. Ostajan ei tarvitse osoittaa, että viivästyksestä on aiheutunut Ostajalle vahinkoa. Viivästyksen seuraamuksena Liikennöitsijällä ei ole oikeutta periä lainkaan maksua viivästyneen palvelun osan tuottamisesta viivästyksen ajalta. Ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on suuruudeltaan kaksi (2) prosenttia palvelun arvioidusta kuukausiarvosta jokaiselta päivältä, jolla Liikennöitsijä ylittää sovitun aloituspäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kolmenkymmenen (30) päivän ajalta. Ostajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen siltä osin kuin palvelun käyttöönoton aloituksen viivästymisestä aiheutunut vahinko ylittää maksetut viivästyssakot. Mikäli palvelun käyttöönoton viivästyminen johtuu Ostajasta, Liikennöitsijällä ei ole oikeutta viivästyssakkoon tai korvaukseen. Mikäli palvelua ei ole voitu ottaa kokonaisuudessaan käyttöön Liikennöitsijästä johtuvasta syystä viimeistään yhden (1) kalenterikuukauden kuluttua sovitusta aloituspäivästä, Ostajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaisuudessaan päättymään välittömästi tai enintään kuuden (6) kuukauden pituisen irtisanomisajan kuluttua, Ostajan parhaaksi katsomalla tavalla. Mikäli sopimus puretaan siksi, ettei palvelua ole voitu ottaa käyttöön kokonaisuudessaan Liikennöitsijästä johtuvasta syystä, on Ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on palvelun 12 kuukauden laskennallisen hinnan suuruinen.
Palvelun käyttöönotto. Palvelun käyttöönotosta, sen aikataulusta sekä Toimittajan ja Asiakkaan toimenpiteistä ja vastuista sovitaan sopimuksen allekirjoituksen jälkeen yhteisessä aloituskokouksessa.
Palvelun käyttöönotto. Palvelun käyttöönotosta vastaa Integraattori, jonka kanssa Asiakkaan on sovittava käyttöönotosta ja siihen liittyvistä toimista.
Palvelun käyttöönotto. Palvelu otetaan käyttöön alkaen
Palvelun käyttöönotto. 3.1. Palvelun käyttöönotto edellyttää, että Asiakas on sopinut Postin kanssa sopimusasiakkuudesta, joka oikeuttaa Postin sopimuspalveluiden käyttöön.
3.2. Asiakas hyväksyy Palvelun Käyttöehdot ryhtyessään käyttämään Palvelua.
Palvelun käyttöönotto. Palvelun voi rekisteröidä itselleen sen matkapuhelinliittymän tunnistettu käyttäjä, jonka matkapuhelinliittymään Palvelua ollaan liittämässä. Telia tekee tarvittaessa tarkistuksen, onko liittymä Käyttäjän hallussa. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on liittymän omistajan (”Asiakas”) valtuutus Palvelun tilaamiseen. Jos henkilö, joka on rekisteröimässä itselleen Palvelua, ei ole kyseisen matkapuhelinliittymän omistaja, syntyy Palvelua koskevan hakemuksen hyväksymisen seurauksena asiakassuhde varmenteen hakijan ja Telian välille. Käyttäjää koskevat Palveluun liittyvät velvoitteet ovat Käyttäjän ja Telian väliset. Matkapuhelinliittymäasiakkaan osalta Palvelun käyttöönoton seurauksena syntyy ainoastaan velvoite maksaa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut palvelua tarjoavan operaattorin hinnaston mukaisesti. Xxx Xxxxxxx ei maksa Palveluun liittyviä maksuja, veloitetaan maksut Käyttäjältä. Palvelun käyttöönotto edellyttää, että käytettävään liittymään on kytketty varmennekelpoinen sim-kortti. Palvelun voi rekisteröidä itsepalvelukanavassa Telian liittymiin tietyin rajoituksin. Itsepalvelukanavassa rekisteröintiä ei voi tehdä Telian Prepaid -liittymille. Itsepalvelurekisteröinnissä hakija tunnistetaan vahvasti verkkopankkitunnisteilla tai jollakin muulla lain mukaisella vahvalla sähköisen tunnistamisen menetelmällä. Edellytyksenä on, että Telia on tehnyt hakijan käyttämän tunnistamispalvelun tarjoajan kanssa sopimuksen ensitunnistamisesta. Hakijan rekisteröidessä itselleen Palvelua, antaa hän samalla suostumuksensa sille, että Telia aktivoi asiakkaan puolesta sähköisen asiointitunnuksen (”SATU”) Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmässä. Kun Telia on hyväksynyt hakijan varmennehakemuksen, luodaan hakijalle varmenne, joka sisältää hakijan tunnistamiseen liittyvät tiedot (SATU ja koko nimi).
Palvelun käyttöönotto. Palvelun käyttöönotto edellyttää, että Asiakkaan oma käyttöympäristö (kuten siihen sisältyvät laitteet, ohjelmistot, selaimet, liittymät, suojaukset ja yhteydet) vastaa ominaisuuksiltaan Netwheelsin Palvelun käytölle asettamia teknisiä vaatimuksia (versiovaatimukset mukaan lukien). Siltä osin kuin Netwheels ei ole määritellyt toisin, Palvelu on käytettävissä yleisimmin käytössä olevien selainten uusimmilla versiolla ja yleisimmillä päätelaitteilla. Asiakas tiedostaa, että Xxxxxxxx eivät välttämättä ole käytettävissä muilla päätelaitteilla tai selainversioilla. Asiakas huolehtii kustannuksellaan siitä, että sen käyttöympäristö on kulloinkin Palvelun käyttöönoton ja käytön edellyttämien teknisten vaatimusten mukainen. Palvelun luonteesta riippuen sen käyttöönotto voidaan toteuttaa joko Asiakkaan omasta toimesta (kuten rekisteröityminen Palvelun käyttäjäksi) tai erillisillä käyttöönottotoimenpiteillä. Siltä osin kuin käyttöönotto edellyttää erityisiä integrointeja, parametrointia, konfigurointia tai muuta erityistä käyttöönottotyötä, Netwheels suorittaa tällaisen työn erikseen veloitettavana konsultointityönä. Edellä mainittu koskee myös Asiakkaan mahdollisesti hankkimien lisämoduulien käyttöönottoa. Netwheels aloittaa Palvelun toimittamisen sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, Netwheels aloittaa Palvelun toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa Sopimuksen tekemisestä. Mikäli Palvelun käyttöönotto viivästyy Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta seikasta, käyttöönottotyölle varattua aikaa jatketaan, kunnes viivästyksen aiheuttanut seikka on korjattu tai poistunut. Netwheelsillä on oikeus periä Palvelua koskevat maksut myös viivästysajalta. Asiakkaan on välittömästi Palvelun käyttöönoton jälkeen tarkastettava Palvelun toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta käyttöönotossa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä. Xxx Xxxxxxx ei ole ilmoittanut virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa Palvelun käyttöönotosta tai virheen ilmenemisestä, tai Asiakas on ottanut Palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen tuotantokäyttöön, katsotaan käyttöönotto hyväksytyksi. Asiakkaan omatoimisen käyttöönoton osalta käyttöönotto katsotaan kuitenkin hyväksytyksi, kun Asiakas on ottanut Palvelun käyttöön. Sellaiset viat, jotka eivät olennaisesti haittaa Palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä käyttöönoton hyväksymiselle, mutta Netwheels on velvollinen korjaamaan ne ilman aiheetonta viiv...
Palvelun käyttöönotto. Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön 1. kesäkuuta 2014 mennessä. Palvelun koekäytöstä ja koekäytön ajankohdasta sovitaan tarkemmin erikseen.
Palvelun käyttöönotto. Asiakas ottaa Palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä Palveluun osoitteessa xxx.xxxxxxx.xx. Asiakkaan edustaja (”Tilaaja") kirjautuu Palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen Tilaaja tallentaa Asiakkaan tiedot järjestelmään. Palvelun kautta Tilaajan on mahdollista hallinnoida Asiakkaan ja työntekijöiden tietoja, tilata etuja työntekijöille ja seurata etujen käyttöä.
Palvelun käyttöönotto. (1) Osana tämän sopimuksen mukaista palvelun toimittamista toimittaja toteuttaa käyttöönottoprojektin siten, kuin liitteessä [Käyttöönotto] on kuvattu.