Ponudba

Ponudba

Povzetek predračuna

Krovna izjava

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Izjava podizvajalca

Izjava o nastopu s podizvajalci

Izjava o lastniških deležih

Izjava o spoštovanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju

Vzorec pogodbe

Ponudba

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

Obrazec št: 1

Na osnovi povabila za naročilo (ponudnik ustrezno označi):

SKLOP 1: Notranja oprema;

SKLOP 2: Multimedijska oprema,

dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

_{NAZIV PONUDNIKA:}
_{NASLOV PONUDNIKA:}

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

SKLOP 1: Notranja oprema:

_{Ponudbena cena brez DDV}
_{Vrednost DDV}
_{Ponudbena cen z DDV}

SKLOP 2: Multimedijska oprema

_{Ponudbena cena brez DDV}
_{Vrednost DDV}
_{Ponudbena cen z DDV}

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe :

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

	_{KONTAKTNA OSEBA:}
	_{E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:}
	_TELEFON:
	_{ID ZA DDV:}
	_{PRISTOJNI FINANČNI URAD:}
	_{MATIČNA ŠTEVILKA:}
	_{ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:}
	_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:}
	_{ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA}_{(npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*}
	_{ČLANI NADZORNEGA ORGANA}_{(če ga gospodarski subjekt ima)*}
	_{POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR}_{(npr. prokuristi)*}
	_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:}_{Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)}
_{*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci}
_{Kraj in datum:}		_{Ime in priimek: _____________________}
		_{(žig in podpis)}

Obrazec št: 2

I. Ponudba številka: _______________

_{NAZIV PONUDNIKA:}
_{NASLOV PONUDNIKA:}

Na osnovi povabila za naročilo (ponudnik ustrezno označi):

SKLOP 1: Notranja oprema;

SKLOP 2: Multimedijska oprema,

dajemo ponudbo, kot sledi:

II. Ponudbena cena

SKLOP 1: Notranja oprema

_{Ponudbena cena brez DDV}
_{Vrednost DDV}
_{Ponudbena cena z DDV}

SKLOP 2: Multimedijska oprema

_{Ponudbena cena brez DDV}
_{Vrednost DDV}
_{Ponudbena cena z DDV}

III. Rok veljavnosti ponudbe :

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

_{Kraj in datum:}	_{Ime in priimek: _____________________}
	_{(žig in podpis)}

Obrazec št: 3

V zvezi z javnim naročilom (ponudnik ustrezno označi):

SKLOP 1: Notranja oprema;

SKLOP 2: Multimedijska oprema

____________________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx 0x, 3210 Slovenske Konjice v zvezi z oddajo javnega naročila za namen »Dobava notranje in multimedijske opreme za projekt dozidava Srednje poklicne in strokovne šole Zreče« objavljen na Portalu javnih naročil pod številko ______________z dne______________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 4

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

_{Polno ime družbe:}
_{Sedež družbe:}
_{Številka vpisa v sodni register (št. vložka):}
_{Matična številka družbe:}
_{Davčna številka družbe:}

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 5

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx 0x, 3210 Slovenske Konjice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

_{Ime in priimek:}
_{Funkcija v gospodarskem subjektu:}
_EMŠO:
_{Kraj in država rojstva:}
_{Naslov stalnega prebivališča:}
_{Naslov začasnega prebivališča:}
_{Državljanstvo:}
_{Moj prejšnji priimek se glasi:}

_{Kraj in datum:}	_{Ime in priimek: _____________________}
	_(podpis)

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

Obrazec št: 6

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

(ponudnik ustrezno označi):

SKLOP 1: Notranja oprema;

SKLOP 2: Multimedijska oprema

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 7

Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj parafira.

	IZDAJATELJ MENICE
NAZIV ALI IME
NASLOV

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (številka in datum pogodbe) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »SKLOP 1: »Dobava notranje opreme za projekt dozidava Srednje poklicne in strokovne šole Zreče«;/SKLOP 2: »Dobava multimedijske opreme za projekt dozidava Srednje poklicne in strokovne šole Zreče«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne (navedba datuma), pod številko objave (navedba številke objave), izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

KRAJ

DATUM

IME IN PRIIMEK

POOBLAŠČENE OSEBE

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik lahko menico unovči v primeru:

če se bo izkazalo, da izdajatelj menice del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izdajatelja menice;
v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež;
v primeru zamude z deli;
v primeru, da izvajalec del ne predloži potrebne dokumentacije;
v primeru, če izdajatelj menice naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku (10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne (najmanj 30 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca).

Priloga: dve (2) bianco menici

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

Obrazec št: 8

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »SKLOP 1: »Dobava notranje opreme za projekt dozidava Srednje poklicne in strokovne šole Zreče«;/SKLOP 2: »Dobava multimedijske opreme za projekt dozidava Srednje poklicne in strokovne šole Zreče«,

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

_Garant

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 9

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ___________________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

_{Polno ime družbe:}
_{Sedež družbe:}
_{Številka vpisa v sodni register (št. vložka):}
_{Matična številka družbe:}
_{Davčna številka družbe:}

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 10

V zvezi z javnim naročilom:

SKLOP 1: Notranja oprema;

SKLOP 2: Multimedijska oprema

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 11

Pri izvedbi javnega naročila:

SKLOP 1: Notranja oprema;

SKLOP 2: Multimedijska oprema [ ] ne nastopamo s podizvajalci

[ ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

_{Podizvajalec 1 (firma, naslov):}
_{VRSTA DEL (predmet, količina):}	_{Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:} _{% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____}
_{Podizvajalec 2 (firma, naslov):}
_{VRSTA DEL (predmet, količina):}	_{Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:} _{% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____}

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 12

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

_{Ime in priimek} _ali _{Firma in sedež pravne osebe}	_{Xxxxxx prebivališča} _ali _{Davčna in matična številka}	_{Delež lastništva} _ali _{Delež lastništva gospodarskega subjekta}

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

_{Firma in sedež}	_{Davčna in matična številka}	_{Delež lastništva gospodarskega subjekta}

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

_{Kraj in datum:}	_{Ime in priimek: _____________________}
	_{(žig in podpis)}

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 13

IZJAVA – SKLOP 1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena in dobavljena oprema za 1. sklop izpolnjuje temeljne okoljske zahteve za pohištvo, kot so določene v podtočkah 1 do 7 Primerov okoljskih zahtev in meril za pohištvo, ki so objavljeni na spletni strani:

xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/XxXX/Xxxxxx_XxXX/XxXX_X0_xxxxxxxx.xxx.

_{Kraj in datum:}	_{Ime in priimek: _____________________}
	_{(žig in podpis)}

NAROČNIK:	Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ki ga zastopa xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, ravnateljica Matična številka: 5052343000 ID štev. za DDV: Sl93550049
	In

IZVAJALEC:	_______________________, ____________________, __________________, ki ga zastopa _________________ Matična številka: ID štev. za DDV: Št. transakcijskega računa: ________________pri ________________, ______________

skleneta naslednjo

P O G O D B O

št. __________________

SKLOP 1: Notranja oprema; / SKLOP 2: Multimedijska oprema

za projekt »Dozidava Srednje poklicne in strokovne šole Zreče«

Uvodne določbe

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da :

je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. z dne ,

dobavitelj naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti, potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjujejo vse pogoje, določene z veljavnimi predpisi in navodili naročnika za izvajanje dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti;

pogodbeni stranki sklepata pogodbo za določitev pogojev in medsebojnih obveznosti v zvezi z izvajanjem dobavo blaga in izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.

Predmet pogodbe

člen

Predmet javnega naročila je dobava in montaža notranje oz. multimedijske opreme v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Vrsta, lastnosti, opis blaga, kakovost in cene so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji št. ___________________ in dobaviteljevi ponudbi št._________ z dne _____________, ki sta sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe obsega sklop 1:

nakup pohištva,
dostavo kupljenega pohištva na lokacijo naročnika,
montažo kupljenega pohištva,
usposobitev za uporabo,
odstranitev odpadne embalaže.

Predmet pogodbe obsega sklop 2:

nakup multimedijske opreme,
dostavo kupljenega multimedijske opreme na lokacijo naročnika,
montažo kupljenega multimedijske opreme,
usposobitev za uporabo,
odstranitev odpadne embalaže.

Dobavitelj se zavezuje, da bo ponujeno blago novo, nerabljeno in tehnično brezhibno. V primeru napak se zavezuje v garancijskem roku zamenjati neustrezno blago z novim, ustreznim blagom.

Garancijski rok za dobavljeno blago in izvedena dela, je za sklop 1. je 36 mesecev in sklop 2. je 24 mesecev dokončnem prevzemu pogodbenega predmeta.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe jamči, da je sposoben naročniku dobaviti blago v obsegu oziroma količini, kot je predvidena v ponudbenem predračunu.

Pogodbena cena in plačilni pogoji

člen

Pogodbena cena znaša EUR brez DDV, oziroma EUR z DDV. Pogodbena cena velja za celotno naročilo, vsebuje vse stroške vezane na izvedbo predmeta naročila, popuste ter je fiksna in nespremenljiva.

Cena na enoto, so določene v obrazcu ponudbenega predračuna št. , ki je sestavni del ponudbe in priloga te pogodbe. Cene vseh artiklov vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve in blago, morebitne popuste, stroške dela, prevozne stroške, zavarovanja, stroške dostave ter vse ostale stroške povezane s predmetom javnega naročila.

člen

Dobavitelj bo za opravljeno delo po tej pogodbi naročniku po opravljenem delu izstavil račun glede na dejansko opravljeno delo, pri čemer bo navedel opravljeno delo po posameznih dobavah in storitvah skladno s ponujenimi cenami.

Dobavitelj je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno cena storitve in blaga ter delež materialnih stroškov, višina davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti storitve ter z vključenimi vsemi stroški, popusti in drugimi dajatvami v zvezi z izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke dobavitelja ter naziv in številko pogodbe.

Naročnik bo dobavitelju izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik pogodbe, plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun dobavitelja številka .

V primeru plačilne zamude naročnika, dobavitelj lahko obračuna zakonske zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvedbeni pogoji

člen

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti z dnem sklenitve pogodbe ter zaključiti dela, ki so predmet te pogodbe v roku 35 dni od podpisa pogodbe oz. najkasneje 25.9.2018.

Naročnik lahko podaljša pogodbeni rok na podlagi pisne prošnje za podaljšanje roka z obrazložitvijo objektivno utemeljenih razlogov, ki jo izvajalec poda najkasneje v treh (3) dneh od nastanka razloga za podaljšanje roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

člen

Prevzem blaga se izvrši na podlagi podpisa dobavnice, ki mora vsebovati številko pogodbe, količine dobavljenega blaga po skupinah in njihove cene, kot so za kos navedene v ponudbenem predračunu. En izvod dobavnice ostane naročniku. Dobavnico na strani naročnika podpiše pooblaščena oseba za prevzem blaga.

Dobavitelj mora hkrati s pravilno izpolnjeno dobavnico izročiti tudi podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago) ter tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo (če je to zahtevano).

člen

Naročnik je dolžan blago po prevzemu in montaži skrbno pregledati in morebitne njegove napake ali odstopanja od dogovorjene kvalitete pisno grajati dobavitelju. Dobavitelj je dolžan napake nemudoma odpraviti, v kolikor to ni mogoče pa v dogovorjenem roku. Kakovostne in količinske reklamacije za dobavljeno blago mora naročnik sporočiti dobavitelju najkasneje v roku osmih (8) dni od dne prejema blaga. Dobavitelj je dolžan na lastne stroške reklamacijo odpraviti najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila o reklamaciji. V primeru, da dobavitelj ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do unovčenja finančnega zavarovanja pogodbenih obveznosti in/ali prekinitve pogodbe.

V kolikor bi postala dobava blaga iz objektivnih razlogov, po podpisu pogodbe, neizvedljiva, lahko naročnik razdre pogodbo ali pa sprejme nadomestno izpolnitev, pri čemer mora biti nadomestno blago ustrezne kakovosti.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev obveznosti, ki bi nastale zaradi višje sile, to je dogodka, ki ga ob podpisu te pogodbe objektivno ni bilo mogoče predvideti in na nastanek katerega nobena izmed pogodbenih strank nima vpliva.

Obveznosti pogodbenih strank

člen

Naročnik se zavezuje:

dobavitelju sporočiti vse podatke, da bo lahko zagotovil nemoteno dobavo in montažo naročenega blaga,
poravnati naročeno blago in storitve na način in v rokih kot je dogovorjeno s to pogodbo.

Dobavitelj se zavezuje, da bo:

naročniku dobavil in montiral blago iz te pogodbe po cenah določenih s to pogodbo,
dobavil blago ustrezne kakovosti in lastnosti, kot je določeno z razpisno dokumentacijo in to pogodbo,
svoje obveznosti opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
nemudoma pisno obvestil naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile nadaljnje izvajanje tega pogodbe,
svoje obveznosti opravil v dogovorjenih rokih,
pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varoval kot poslovno tajnost naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe,

Naročnik lahko predčasno odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če:

dobavitelj zamudi z dobavo blaga oziroma ga sploh ne dobavi na način, kot je dogovorjeno v tej pogodbi,
dobavitelj ne odpravi reklamacij, kot je opredeljeno v 7. členu te pogodbe,
dobavitelj preneha opravljati svoje obveznosti,
dobavitelj drugače huje krši določila te pogodbe.

Odstop mora biti podan v pisni obliki. Naročnik lahko poleg odstopa unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude dobavitelja, ki bi pomenila nastanek škode naročniku ali bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik dobavo blaga naroči pri drugi osebi na stroške dobavitelja (pri tem koristi dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev škode.

Dobavitelj se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo dobavljeno blago izpolnjevalo tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije. V primeru, da blago navedenih specifikacij ne bo izpolnjevalo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči dano zavarovanje.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik od te pogodbe odstopi.

Podizvajalci – v kolikor bodo vključeni

člen

Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci: (navesti vse podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike)

Posamezni podizvajalec bo izvedel del naročila (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del).

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

Dobavitelj pooblaščam naročnika, da na podlagi potrjenega računa situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec je ob podpisu pogodbe dolžan predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Dobavitelj mora svojemu računu ali situaciji predloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V kolikor podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo:

Dobavitelj je dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden premet javnega naročila.

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije s pripadajočimi dokazili o novih podizvajalcih, ki ji namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Pogodbena kazen in finančno zavarovanje

člen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naročnik zaračunati dobavitelju pogodbeno kazen, ki znaša 5 ‰ pogodbene vrednosti posameznega naročila za vsak dan zamude pri dobavi blaga. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti dobavitelja.

Če bo naročnik tekom izvajanja pogodbe dobavitelju zaračunal pogodbeno kazen, bo naročnik takšno pogodbeno kazen štel za veliko strokovno napako dobavitelja, in posledično za dokazano slabe izkušnje s ponudnikom ter v nadaljnjih postopkih ponudbo dobavitelja, izločil iz postopkov javnega naročanja.

člen

Dobavitelj mora naročniku kot pogoj za veljavnost sklenitve pogodbe v roku 10 (desetih) dni od podpisa pogodbe izročiti podpisano bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV naročila, z meničnim pooblastilom za izpolnitev menice.

Varstvo osebnih podatkov in poslovna skrivnost

člen

Pogodbeni stranki sta dožni ohraniti kot zaupne in trajno varovati osebne podatke in poslovne skrivnosti, ki jih pridobi ali zanje izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, pri čemer ti podatki ne smejo biti uporabljeni v lastno korist ali v komercialne namene in ne smejo biti brez vednosti in soglasja naročnika posredovani tretjim osebam.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Protikorupcijska in delovno-socialna klavzula

člen

Pogodba pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla; ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji; ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti; ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ničen.

člen

Pogodba preneha veljati, z dnem, ko je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

Končne določbe

člen

Kontaktna oseba in skrbnik pogodbe na strani naročnika je_______________________________

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je .

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem na Ljubljani.

Pogodba je sklenjena s podpisom zadnje pogodbene stranke in pod odložnim pogojem, ko dobavitelj predloži finančno zavarovanje.

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme dobavitelj en izvod in naročnik dva izvoda.

V _________________, dne _________

Izvajalec:_________________

Direktor

________________________________

V Sl. Konjicah, dne ____________

Naročnik:

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Ravnateljica:

xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

_{Naročnik

(naziv,
naslov)}

_{Vrsta
dela}

_{Čas
realizacije

(od /mesec/leto do /mesec/leto)}

_{Pogodbeni
znesek

(brez DDV), ki se nanaša na}_{referenčno
delo}

_{Celotna
vrednost pogodbe (brez DDV)}

_{Kontaktna
oseba pri naročniku

(ime in priimek ter telefon in e-mail)}