RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU

NAROČILA MALE VREDNOSTI

v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2)

Predmet javnega naročila

»IZGRADNJA PLOČNIKA KOLETNIK – OŠLAK V GORNJEM DOLIČU IN

SANACIJA LC GORNJI DOLIČ - ZAVRŠE«

Naročnik: OBČINA MISLINJA

Xxxxxx xxxxx 00

2382 Mislinja

OBR-1

Številka: 371-10/2014, 371-30/2013 Datum: 04.07.2014

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Občina Mislinja je na Portalu javnih naročil dne 04.07.2014, pod številko objave NMV 2208/2014, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku Naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom ZJN-2 za »Izgradnjo pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču« ter »Sanacijo LC Gornji Dolič - Završe« s sklenitvijo gradbene pogodbe po klavzuli Obračun na enoto mere.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxxx. E-pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 18.07.2014 do 09.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 18.07.2014 ob 10.00 uri v sejni sobi občine Mislinja.

Xxxxx XXXXX, inž.agr. župan

Številka: 371-10/2014 , 371-30/2013 Datum: 04.07.2014

OBR-2

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Splošno

I. točka

Na Portalu javnih naročil, dne 04.07.2014, pod številko objave NMV 2208/2014, je bil objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za naslednja gradbena dela:

• »IZGRADNJA PLOČNIKA KOLETNIK – OŠAK V GORNJEM DOLIČU« - SKLOP A; obdobje izvedbe: 18.08.- 30.09.2014.

• »SANACIJA LC GORNJI DOLIČ - ZAVRŠE« - SKLOP B; obdobje izvedbe: 18.08.- 30.09.2014.

II. točka

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop ali vse razpisane sklope gradenj. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

III. točka

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo po potrebi, navedeni na Portalu JN, organiziral ogled gradbišč.

IV. točka Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov:

Občina Mislinja Xxxxxx xxxxx 00

2382 Mislinja

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

2.2 Ugotavljanje sposobnosti

V. točka

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

• Ponudbo (OBR-3),

• Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4),

• Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-5),

• Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-6),

• Izjavo o referencah (OBR-7),

• Potrdilo (OBR-7a),

• Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-8),

• Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-8a),

• Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9),

• Izjava o ravnanju z odpadki (OBR-10),

• Izjava o predložitvi certifikatov in dokazil (OBR-11),

• Pooblastilo (če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-12),

• Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci) (OBR-12a),

• Seznam podizvajalcev (če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-13),

• Podatki o podizvajalcu (če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-14),

• Tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-15),

• Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-16),

• Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16a),

• Izjava o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-16b),

• Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-17),

• Ponudben predračun s popisi del ločeno za posamezen sklop v fizični obliki in zapisane na CD-rom. (OBR-18a, OBR 18b)

VI. točka

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

2.2.1 Osnovna sposobnost

1. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4).

2. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

4. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5)

5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki:

• je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,

• je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

• mu lahko naročnik na kakršen koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

• je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

2.2.2 Poklicna sposobnost

6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5)

2.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost

8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

9. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

2.2.4 Tehnična in kadrovska sposobnost

10. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe že izvajal nizke gradnje za vsaj enega naročnika.

Dokazilo: Izjava ponudnika in potrdilo naročnika (OBR-7 in OBR-7a).

11. Ponudnik mora zagotoviti enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodje del po ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov) ter je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) že vodil izgradnjo vsaj enega (1) objekta, kjer so se izvajala primerljiva dela v vrednosti vsaj 80.000,00 EUR (brez DDV).

Dokazilo: Izjava o referencah odgovornega vodje del in priloga Potrdilo (OBR-8 in OBR-8a).

12. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika. Ponudnik mora imeti v primeru sprejetja njegove ponudbe, na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del.

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9)

13. Ponudnik mora gradbišče pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008, 54/2009 popr.).

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9)

14. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1). Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9)

15. Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujemo okolja, skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

Dokazilo: Izjava o ravnanju z odpadki (OBR-10)

16. Ponudnik, ki je izbran na tem javnem razpisu mora naročniku pred primopredajo del, predložiti certifikate in dokazila, ki ustrezajo minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu del in tehnični specifikaciji.

Dokazilo: Izjava o predložitvi certifikatov in dokazil (OBR-11).

2.2.4 Podizvajalci:

17. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Dokazilo: Pooblastilo (če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-12), ALI

Ponudnik izjavlja, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci.

Dokazilo: Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci) (OBR-12a).

18. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci.

Dokazilo: Seznam podizvajalcev (če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-13),

19. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.

Dokazilo: Podatki o podizvajalcu (če ponudnik nastopa s podizvajalci) (OBR-14),

VII. točka

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

VIII. točka

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev. Če bo ponudnik navedel dodatne pogoje in pripise k pogojem, bo njegova ponudba izločena.

Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.

2.3 Merilo za izbor

IX. točka

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena »najnižja cena ponudbenega predračuna« (gradnja po klavzuli na enoto mere) za vsak sklop posebej. Naročnik lahko naročilo odda za vsak sklop posebej.

X. točka

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke iz popisa. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen, bo izločena kot nepopolna.

Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne po enoti mere.

XI. točka

2.4 Finančno zavarovanje

Ponudnik mora predložiti:

1. Za resnost ponudbe: Tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 5.000,00 EUR za posamezen sklop (OBR-15).

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

a) Če ponudnik umakne ali premeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

b) Če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

• ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavarovanje mora biti v originalu in veljati do 31.10.2014. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki.

2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) ponudnik predloži naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

3. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: Ponudnik mora naročniku predložiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV od končne pogodbene cene z DDV, v kolikor bo izbran na javnem razpisu. Garancijska mora biti veljavna za dobo minimalno pet let. Rok trajanja garancije mora biti 7 dni daljši kor je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

Finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bosta morali biti izdani brezpogojno ter plačljivi na prvi poziv.

Ponudnik mora priložiti Izjavo o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

(OBR-16a) in Izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi. (OBR-16b)

2.5 Splošni in posebni pogoji

XII. točka

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo predmetnega naročila v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbe predmetnega naročila v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

XIII. točka

Ponudba mora veljati do 30.10.2014. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XIV. točka

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz VI. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

XV. točka

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati.

XVI. točka

Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih določena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi drugo blago, ki je enakovredno.

XVII. točka

Naročnik si pridržuje diskrecijsko pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva in morebitne boljše tehnične rešitve spremeni razpisan obseg del.

XVIII. točka

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe ali bo odstopil od javnega naročila, bo naročnik izbral naslednjega ponudnika po merilih iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.6 Pouk o pravnem sredstvu

XIX. točka

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00220814 ter priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Xxxxx XXXXX, inž.agr. župan

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-3

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

P O N U D B A, št.

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave , se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno v EUR z DDV:

2.1 SKLOP A

	Ponudbena cena v EUR z DDV
IZGRADNJA PLOČNIKA »KOLETNIK – OŠLAK« V GORNJEM DOLIČU

3.1 SKLOP B

Ponudbena cena v EUR z DDV

SANACIJA LC GORNJI DOLIČ - ZAVRŠE

* Priloga:

- Ponudbeni predračuni (OBR-18a in OBR-18b).

Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Ponudba velja do:

Datum:

Žig in podpis ponudnika

OBR-4

Ponudnik: Polni naziv podjetja: Sedež in njegova občina: Št. vpisa v sodni register: Št. vložka:

Matična številka podjetja:

Naročnik:

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik , za namene javnega razpisa » «, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave , pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: podpis EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

b) Ime in priimek: podpis EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

c) Ime in priimek: podpis EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

OBR-5

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.

2. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,

81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

4. da:

• nismo v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,

• nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

• nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

• pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do¬ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

5. da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite1:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano

pri

dne

in smo člani naslednje organizacije:

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

• potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu ali

• lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

Izjavljamo, da izpolnjujemo tudi naslednje pogoje:

1. da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,

2. da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila,

• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: _ Žig in podpis ponudnika

1 če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C

OBR-6

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih, ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izgradnja pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacija LC Gornji Dolič – Završe«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-7

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajali primerljiva gradbena dela na najmanj enem (1) objektu v višini najmanj 80.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za posamezni objekt.

1. Pogodbeni partner: Predmet pogodbe: Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , leto realizacije:

2. Pogodbeni partner: Predmet pogodbe: Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , leto realizacije:

3. Pogodbeni partner: Predmet pogodbe: Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , leto realizacije:

*Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno (1) Potrdilo (OBR-7a).

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-7a

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) (naslov) kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) (naslov) za nas izvajal naslednje gradnje

Dela so obsegala:

Kraj:

V vrednosti: v EUR brez DDV

V obdobju od do .

[dan.mesec.leto] [dan.mesec.leto]

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na razpis.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-8

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorni vodja del bo ,

[ime in priimek]

Ki ima naslednjo izobrazbo ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil izgradnjo vsaj enega (1) objekta, kjer so se izvajala primerljiva dela v vrednosti vsaj 80.000,00 EUR (brez DDV).

2.3. Pogodbeni

partner:

Predmet pogodbe: Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , leto realizacije:

3.3. Pogodbeni

partner:

Predmet pogodbe: Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , leto realizacije:

*Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno (1) Potrdilo (OBR-8a).

Datum: Žig in podpis ponudnika

POTRDILO

OBR-8a

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) (naslov) kot naročnik, potrjujemo, da je odgovorni vodja del

(ime in priimek) (naziv) za nas izvajal naslednja dela

Gradbena dela so obsegala:

Kraj opravljanja del:

V vrednosti: v EUR brez DDV

V obdobju od do .

[dan.mesec.leto] [dan.mesec.leto]

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-9

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo,

- da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,

- da bomo imeli v primeru sprejetja naše ponudbe, na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del,

- da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1),

- da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in

43/2011-ZVZD-1),

- da bomo gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izgradnja pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacija LC Gornji Dolič – Završe« objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-10

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

- da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008),

- da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču,

- da bomo zagotovili, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-11

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O PREDLOŽITVI CERTIFIKATOV IN DOKAZIL

Izjavljamo,

da smo seznanjeni z dejstvom, da lahko naročnik pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate in dokazila, da materiali zadostujejo minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu del in tehnični specifikaciji.

Dokazila si naročnik pridružuje zahtevati od izbranega ponudnika najkasneje pred primopredajo del.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-12

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje prijavljenim podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-14)

»Seznam podizvajalcev« in zanje priložili podatke (OBR-15).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis

»Izgradnja pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacija LC Gornji Dolič – Završe«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-12a

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV *

Izjavljamo,

da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci.

Datum: Žig in podpis ponudnika

* Izjavo predložijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev.

OBR-13

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za »Izgradnjo pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacijo LC Gornji Dolič – Završe«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer:

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

. (navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

. (navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

. (navesti del izvedbe)

Izjavljamo, da bomo z vsemi prijavljenimi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Opombi:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-14

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:

Sedež:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca:

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca:

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika

izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum: Žig in podpis podizvajalca

OBR-15

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis »Izgradnja pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacija LC Gornji Dolič – Završe«, pod številko objave JN 2208/2014, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5.000,00 EUR za posamezen sklop. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku Občina Mislinja, Xxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx, xx račun, številka 01276-0100010437. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: Podpis in žig:

OBR-16

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA MISLINJA, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxx

IZJAVA O PREDLOŽITVI

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI In

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo naročniku:

kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročili finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko), v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe dan podpisa pogodbe

kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi treh (3) let izročili finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko), v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, če bomo izbrani kot izvajalec,

ki bosta izdani brezpogojno ter plačljivi na prvi poziv.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-16a

Ponudnik:

Naročnik:

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis »Izgradnja pločnika Koletnik – Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacija LC Gornji Dolič – Završe«, objavljen na Portalu javnih naročil,

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv, v višini EUR in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec.

Datum: Žig in podpis banke

OBR-16b

Ponudnik:

Naročnik:

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši dobil garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv,v višini EUR in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec.

Datum: Žig in podpis banke

OBR-17

[vzorec]

ki ga zastopa (v nadaljevanju: naročnik) matična številka:

identifikacijska številka za DDV: SI

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]

(v nadaljevanju: izvajalec) matična številka: [številka] identifikacijska številka za DDV: Bančni račun številka: [številka]

SI[številka]

Odprt pri [naziv banke] sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO št. [številka]

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Predmet pogodbe je [predmet pogodbe] objavljeno na Portalu javnih naročil dne [dan.mesec].2014, pod številko objave NMV[številka]

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu, številka [številka].

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 2.1

Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz 1. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

2.2

Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:

- projektno tehnično dokumentacijo,

- ustrezna dovoljenja,

- popis del oz. specifikacijo potrebnih del.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

2.3

Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji.

Po končanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala.

2.4

Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.

Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.

2.5

Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino.

2.6

Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

2.7

Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

2.8

Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika.

Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 5 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.

3. ROKI IZVEDBE DEL 3.1.

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih:

Predvideni rok pričetka del je 18.08.2014. Predvideni rok končanja je 30.09.2014.

3.2.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku 5-ih dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. in 2.8. te pogodbe.

3.3.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,

- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

4. MATERIAL IN DELOVNA SILA

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

1. [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka], Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov] Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz

1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.

5. CENA DEL

Cena pogodbenih del v trenutku oddaje ter sprejetja ponudbe, glede na predvidene cene

po predračunu, številka [številka] z dne [dan.mesec].2014, znaša [ponudbena vrednost z DDV] EUR z DDV.

Cene po enoti mere so fiksne. V primeru več del bodo stranke pripravile Uradni zaznamek. Naročnik bo na podlagi zaznamka kot pravnega temelja za izplačilo, poravnal več dela.

Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni popust, velja ta popust pri obračunu začasnih mesečnih situacij in končne situacije ter tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

Naročnik bo izvedena dela plačeval iz konta [številka], 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi začasne situacije.

6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku.

Situacije se izstavljajo in predložijo do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu.

Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI

V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

8. SPREMEMBA CENE DEL

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

9. POGODBENA KAZEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰ te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del.

Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

10. ŠKODA

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 11.1.

Izvajalec je dolžan o končanju del takoj obvestiti naročnika. V roku 5 dni po prejemu izvajalčevega pisnega obvestila o dokončanju del bodo naročnik, izvajalec in nadzorni organ skupaj opravili Kvalitetni pregled.

11.2.

O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov.

11.3.

Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

11.4.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

11.5.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku [število] dni od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja.

11.6.

Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca.

Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju.

12. ODPRAVA NAPAK 12.1.

Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

12.2.

Naročnik ali predstavnik/pooblaščenec naročnika je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

13. RAZDRTJE POGODBE 13.1.

Naročnik sme razdreti pogodbo:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni,

- če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

13.2.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

13.3.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

13.4.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan

izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

13.5.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

14. GARANCIJA 14.1.

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe.

14.2.

Trajanje garancije je še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oz. do pridobitve uporabnega dovoljenja. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajst dni) od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor v roku 30 dni ne bo pridobljeno uporabno dovoljenje bo naročnik zahteval podaljšanje roka garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do pridobitve uporabnega dovoljenja.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo posla.

14.3.

Po primopredaji del se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobo trajanja 5 let v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z veljavnostjo do sedem dni po poteku 5 letne garancijske dobe.

15. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi.

16. POOBLAŠČENCI STRANK

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba]. Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa]. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxxx.

17. KONČNA DOLOČILA

17.1. Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

17.2.

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

17.3.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2007-UPB1).

17.4.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

[Kraj], [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: IZVAJALEC:

[žig in podpis] [žig in podpis]

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU

Document Metadata