RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI NASELJU BEZULJAK

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik je v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 – ZJN-2, 18/2011), pripravil naslednjo razpisno dokumentacijo:

1. Povabilo k oddaji ponudbe,

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,

3. Ponudba,

4. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila,

5. Bančna garancija za resnost ponudbe,

6. Izjava o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

7. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

8. Izjava o izročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

9. Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,

10. Spisek najpomembnejših referenc ponudnika v zadnjih treh in obrazec potrdila investitorja,

11. Reference odgovornega vodje del v zadnjih treh letih in obrazec potrdila investitorja,

12. Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov,

13. Soglasje podizvajalca k prejemu plačil neposredno od naročnika,

14. Terminski plan izvedbe,

15. Osnutek pogodbe,

16. Ponudbeni predračun,

17. Popis del.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo Vas, da podate ponudbo na zgoraj navedeni javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Ime in priimek: Xxxxxx Xxxxxxx, svetovalka Telefon: 01/000-00-00

Telefaks: 01/000-00-00

E-pošta: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Ponudbe morajo k naročniku prispeti najkasneje do 6.6.2011 do 11.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob 12.00 uri na sedežu naročnika.

Xxxxx XXXXX xxxxx

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in predmeta javnega naročila. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki v svojih ponudbah obvezno upoštevajo zlasti spodaj navedene zakone in predpise, razen, če ni v določilih teh navodil oz. pogojev zahtevano drugače:

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011), v nadaljnjem besedilu ZJN-2;

• Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

• Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ-UPB1, Uradni list RS, št. 81/06);

• Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 97/2000 in 64/2001);

• Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB4, Uradni list RS št. 94/2007);

• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, 102/2004, 14/2005, 126/2007, 108/2009);

• Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/2006, 45/2008, 42/2009, 109/2009);

• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/1998);

• Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09);

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/02, 57/03, 83/05);

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08);

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08);

• Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Ur. l. RS, št. 56/08, 58/09, 36/10);

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03);

• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09).

2. Vrsta postopka in predmet javnega naročila

Naročnik je v skladu z Zakonom o javnem naročanju na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak, z izvedbo del v skladu s popisom del in to razpisno dokumentacijo.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti ter se ne more prijaviti za izvajanje posameznih del iz predmetnega javnega naročila.

3. Popis del

Vrsta del, tehnične značilnosti in kakovost ter količina so razvidni iz Popisa del, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

4. Jezik ponudbe

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik, prevodi pa overjeni s strani sodno zapriseženega prevajalca.

5. Razpisna dokumentacija

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le popolne ponudbe.

Ponudnik mora predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

⮚ Obrazec ponudbe; obrazec mora biti podpisan in žigosan (OBR-1),

⮚ Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila; obrazec mora biti podpisan in žigosan (OBR-2),

⮚ Bančno garancijo za resnost ponudbe; bančna garancija mora biti podpisana in žigosana s strani banke (OBR-3),

⮚ Izjavo o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; izjava mora biti podpisana in žigosana (OBR-4),

⮚ Izjavo o izročitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi; izjava mora biti podpisana in žigosana (OBR-5),

⮚ Fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti,

⮚ Spisek najpomembnejših referenc ponudnika, skupaj s potrdili investitorjev; spisek referenc mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, potrdila pa morajo biti podpisana in žigosana s strani investitorjev (OBR-6 in OBR-6a),

⮚ Spisek referenc odgovornega vodje del, skupaj s potrdili investitorjev; spisek referenc mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, potrdila pa morajo biti podpisana in žigosana s strani investitorjev (OBR-7 in OBR-7a),

⮚ Izjavo o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov; izjava mora biti podpisana in žigosana (OBR-8),

⮚ Soglasje podizvajalca k prejemu plačil neposredno od naročnika (če to pride v poštev); priložena mora biti po ena podpisana in žigosana kopija s strani posameznega podizvajalca (OBR-9),

⮚ Terminski plan izvedbe; terminski plan mora biti podpisan in žigosan (OBR-10),

⮚ Osnutek pogodbe; osnutek pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran, na zadnji strani pa podpisan in žigosan (OBR-11),

⮚ Izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna; obrazec ponudbenega predračuna mora biti podpisan in žigosan (OBR-12),

⮚ Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred datumom objave tega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,

⮚ Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila večih izvajalcev (če to pride v poštev).

⮚ Popis del; popis mora biti izpolnjen, natisnjen, podpisan ter žigosan.

OPOMBA: Vzorca bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-4a) in Vzorca garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-5a) ni potrebno posebej prilagati k ponudbi, saj ponudnik že s podpisom Izjave o izročitvi bančne garancije (OBR-4 in OBR-5) soglaša, da bo predložil bančno garancijo v predpisani obliki, v primeru, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik.

6. Navodila za izpolnitev Ponudbenega predračuna in Popisa del

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe proučiti dokumentacijo, si ogledati lokacijo gradnje in predvideti potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del. Proučitev dokumentacije in ogled lokacije gradnje nista pogoj za popolnost ponudbe, vendar ponudnik, v kolikor teh obveznosti ne izpolni, nosi tveganje napak v dokumentaciji in napak lokacije, kot da si ju je ogledal in potrdil njuno ustreznost.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen, natisnjen, podpisan ter žigosan Popis del. Ponudbeni predračun za predmetno javno naročilo, ki mora biti izpolnjen na obrazcu OBR-12, predstavlja rekapitulacijo postavk Popisa del oz. slednji šteje kot specifikacija k ponudbenemu predračunu.

Ponudbeni predračun Popis del lahko naročnik preveri zaradi računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju ipd.), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča

izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN-2. V primeru razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske,

izražene v besedah.

Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva skupna ponudbena cena z DDV, ki je navedena v ponudbenem predračunu (OBR-12).

Ponudnik ne sme spreminjati specifikacij, količine ter enot mere Popisa del brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino popisa, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

1. Obrazec ponudbenega predračuna

V obrazec ponudbenega predračuna (OBR-12) ponudnik vnese naslednje:

▪ skupno vrednost vseh postavk iz popisa del (brez DDV),

▪ popust na skupno vrednost,

▪ skupno vrednost z upoštevanim popustom (brez DDV),

▪ znesek DDV na skupno vrednost z upoštevanim popustom,

▪ skupno ponudbeno vrednost z upoštevanim popustom in z DDV.

2. Popis del

Ponudnik izpolni Popis del tako, da vanj vnese cene za enoto materiala/opreme/storitve brez DDV. Na koncu ponudnik cene za vsako od glavnih kategorij del iz popisa del sešteje in prepiše v ponudbeni predračun (OBR-12), kjer lahko doda popust in vpiše DDV ter vnese končno ceno z DDV-jem. Ponudnik odgovarja za pravilnost vseh vnesenih zneskov.

Postavk, ki jih ponudnik ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo primerna in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

7. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Odgovori na pravočasno posredovana vprašanja ponudnikov bodo objavljeni preko Portala javnih naročil najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

9. Projektna in tehnična dokumentacija

Popis del, ki je del te razpisne dokumentacije, šteje kot tehnična dokumentacija. Po zaključku izvedbe del mora izvajalec obvestiti naročnika, da so dela zaključena.

Izvajalec bo moral po končanih delih predložiti dokazila o kvaliteti vgrajenih proizvodov in materialov ter predložiti vse tiste meritve izvedenih del, ki so določene s predpisi ter ki so potrebne za izvedbo tehničnega pregleda.

Vso tekstovno gradivo mora biti v slovenskem jeziku.

10. Način oddaje ponudbe

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

OBČINA CERKNICA

Cesta 4. maja 53

1380 Cerknica

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka ter naziv objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudba mora biti zvezana z vrvico ter zapečatena. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi na CD-ju, ki je priloga ponudbe.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu, na naslov naročnika in bodo pravilno označene.

11. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 06.06.2011 ob 12.00 uri v prostorih naročnika, na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

O odpiranju ponudb se bo vodil zapisnik. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prejema.

Odpiranja se lahko udeležijo vsi ponudniki ali njihovi pooblaščeni predstavniki. Pooblaščeni predstavniki ponudnika morajo naročniku predložiti pooblastilo.

12. Način sporočanja po javnem odpiranju ponudb v zvezi s formalno nepopolnimi ponudbami

Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb pošiljala po navadni pošti na sedež ponudnika ali po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

13. Ustavitev postopka in zavrnitev vseh ponudb

Skladno s 1. odst. 80. čl. ZJN-2 bo naročnik izločil nepopolne ponudbe, kar med drugim vključuje ponudbe, katerih ponudbene cene presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in ponudbe, katerih cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Naročnik lahko skladno z 2. odst. 80. čl. ZJN-2 kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja, o čemer mora objaviti obvestilo na Portalu javnih naročil. Naročnik lahko skladno s 3. odst. 80. čl. ZJN-2 v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora objaviti obvestilo na Portalu javnih naročil. V slednjem primeru mora o zavrnitvi, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike in svoj nadzorni organ.

14. Ponudbena dokumentacija in način predložitve dokazil in izjav

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo ter datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in v skladu s temi navodili. Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudbena dokumentacija ne sme vsebovati nobenih sprememb, pripisov ali dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali ki niso potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe tik ob popravku.

Potrdila poslovne banke so lahko predložena v fotokopijah. V primeru dvoma, da fotokopije dokumentov ustrezajo originalom, lahko naročnik od ponudnika zahteva predložitev originalnih dokumentov.

15. Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti bančno (oz. zavarovalniško) garancijo za resnost ponudbe (OBR-3) v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV z enakim rokom veljavnosti, kot je veljavnost ponudbe. Garancija mora biti podpisana in žigosana s strani osebe, ki garancijo izdaja.

16. Resničnost podatkov

Ponudnik jamči za resničnost vseh podatkov, navedenih v ponudbi, za kar se zaveže tudi v izjavi o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (OBR-8).

Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku naročniku izročil ustrezna potrdila, ki se nanašajo na vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma na druge navedbe iz ponudbe. Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku izročil naročniku dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za ponudnikove pooblaščene osebe za zastopanje.

Če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik predložil neresnične izjave ali dokazila, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. odstavka 109.a člena ZJN-2.

17. Osnutek pogodbe

Ponudnik v osnutek pogodbe vnese ustrezne podatke v za to predvidena mesta. Ponudnik mora priložen osnutek pogodbe parafirati na vsaki strani, na zadnji strani pa podpisati in žigosati (OBR-11).

S tem ponudnik soglaša, da se strinja s pogodbenimi pogoji in da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, sklenil pogodbo z naročnikom v navedeni obliki. Tako izpolnjen, parafiran, podpisan in žigosan osnutek pogodbe se šteje za ponudbo ponudnika.

18. Obseg in veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še vsaj 3 mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb.

19. Protikorupcijsko določilo

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in/ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in izbrani ponudnik ne smeta pričenjati in/ali izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in/ali izvajati dejanj, ki bi oteževala oz. onemogočala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivala na nepristranskost revizijske komisije.

Pogodba, sklenjena v vsebini, ki bo posledica storjenega kaznivega dejanja ponudnika oziroma odgovorne osebe ponudnika, bo nična.

20. Zahtevana sposobnost ponudnikov

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09 – KZ-1): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter pranje denarja.

Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih Skupnosti.

Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

B. Poklicna sposobnost:

5. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

C. Ekonomska in finančna sposobnost ter tehnična in kadrovska sposobnost:

7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: Izjava ponudnika – OBR-2

8. Da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ponudnik v šestih mesecih pred datumom objave tega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti

toliko potrdil, kot ima računov.

9. Da je v skladu s 33. členom ZGO-1-UPB1 zavaroval svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju – naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

Dokazilo: Fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti

10. Spisek referenc ponudnika, to je najpomembnejših referenc v zadnjih treh letih, in sicer vsaj:

- tri istovrstne gradnje v vrednosti min. 140.000 EUR (z DDV).

Obrazcu 6 morajo biti priložena potrdila investitorjev/naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja posebej (obrazec 6a), sicer reference ne bodo priznane.

Investitor/naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi. Investitor/naročnik potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: OBR-6 in 6a

11. Xxxxxx referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih treh letih, in sicer, da je bil predvideni odgovorni vodja del v zadnjih 3 letih odgovorni vodja del za vsaj:

- tri istovrstne gradnje v vrednosti min. 140.000 EUR (z DDV).

Obrazcu 7 morajo biti priložena potrdila investitorjev/naročnikov, in sicer za vsako gradnjo, ki jo ponudnik v obrazcu navaja (obrazec 7a), sicer reference ne bodo priznane. Investitor/naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi. V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja del tudi imenovan v pogodbi z naročnikom.

Dokazilo: OBR-7 in 7a

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahteve in predložili ustrezna dokazila oz. izjave ter na dan izteka roka za oddajo ponudb ne bodo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS.

21. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika

Za izbor najugodnejšega ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo uporabljeno merilo najnižja cena.

Ponudnik svojo ceno navede v obrazcu ponudbenega predračuna (OBR-12).

V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

• stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in nadzora nad gradbiščem;

• stroške označitve gradbišča z gradbiščno tablo, skladno s Pravilnikom o gradbiščih;

• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in morebitne opreme, predvidenih za vgradnjo in montažo;

• izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh zaščitnih ograj ipd.;

• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi;

• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

• stroške čiščenja gradbenega inženirskega objekta, kar zadeva izvajalčevo delo, in sicer med

izvedbo del in pred primopredajo objekta;

• stroške električne energije, vode in morebitne ostale stroške v času gradnje;

• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na lokaciji gradnje, dovoznih cestah, okolju izven lokacije gradnje, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

• stroške morebitno potrebnih cestnih zapor;

• stroške izdelave načrta organizacije gradbišča ter izdelave varnostnega načrta;

• strošek morebitne prisotnosti geotehnika;

• strošek morebitne prisotnosti statika;

• stroške odstranitve vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;

• stroške drobnega materiala;

• morebitne ne-naštete, a za izvedbo neobhodno potrebne ostale stroške.

V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški. Xxxxx na dodano vrednost se prikaže ločeno v Ponudbenem predračunu.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila ali glede na celotno dokumentacijo lahko predvidel.

22. Variante

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

23. Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonskem roku. O odločitvi bo naročnik pisno obvestil ponudnike po pošti.

24. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07 – ZRPJN-UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

25. Sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni od nastopa pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisati pogodbo o predmetu javnega naročila z naročnikom.

Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

26. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora predložiti originalno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV , ki jo bo

izbrani izvajalec predložil v 15-ih dneh po sklenitvi pogodbe. Garancija mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla, določenega v pogodbi. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (OBR-4 in 4a).

27. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem obdobju

Ponudnik mora predložiti originalno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, predložil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti naročniku ob primopredaji, sicer se šteje, da primopredaja ni opravljena. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla z DDV, za katerega se daje, rok trajanja zavarovanja pa je za 30 dni daljši kot je garancijski rok za solidnost gradnje, ki je določen v pogodbi. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (OBR-5 in 5a).

28. Morebitna zahtevana soglasja organa

Če je v zakonu določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

29. Ponudba s podizvajalci

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora to navesti v 3. točki Ponudbe (OBR-1) ter v osnutku pogodbe (OBR-11) navesti podatke o vsakem podizvajalcu, s katerim bo sodeloval (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), o vrsti del ter o predmetu, količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe del, ki jih bo izvajal vsak izvajalec. Če bo ponudnik sodeloval z več podizvajalci, kot je mest za vpis podizvajalcev v pogodbi, doda vrstice v tabeli pogodbe, namenjeni vpisu podizvajalcev. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, prav tako je skladno z 71. členom ZJN-2 obvezno neposredno plačevanje podizvajalcem s strani naročnika. Ponudnik mora od vsakega podizvajalca pridobiti podpisano in žigosano Soglasje podizvajalca k prejemu plačil neposredno od naročnika (OBR-9). V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, to navede v 3. točki Ponudbe (OBR-1), soglasij podizvajalcev (OBR- 9) mu ni potrebno prilagati, v osnutku pogodbe (OBR-11) pa na ustreznem mestu prečrta tabelo, ki je namenjena vpisu podatkov o oddaji dela javnega naročila v izvedbo podizvajalcem.

30. Predložitev skupne ponudbe

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 20. točke teh navodil ugotavljal za vsakega ponudnika posebej (vsak ponudnik posebej mora predložiti ustrezna dokazila), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila in obrazci (OBR-1), (OBR-4), (OBR-5), (OBR-8), (OBR-10), (OBR-11), (OBR-12) morajo biti žigosani in podpisani s strani vseh gospodarskih subjektov. Skupina gospodarskih subjektov predloži eno skupno bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR-3). Skupina gospodarskih subjektov mora priložiti tudi žigosane in podpisane obrazce (OBR-6 in 6a, OBR-7 in 7a), glede katerih imajo navedene reference posamezni člani skupine ali skupina kot celota. Soglasja podizvajalcev (OBR-9) je potrebno predložiti za podizvajalce posameznih članov skupine in za podizvajalce skupine kot celote.

31. Varstvo zaupnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih.

Podatki, povezani z razlago, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje obvestila o izbiri.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »ZAUPNO«.

Xxxxx Xxxxx župan

OBR-1

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

P O N U D B A

Prijavljamo se na zgoraj navedeno javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno

dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

1. PODATKI O PONUDNIKU:

Firma oz. ime:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka oz. ID številka za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila: rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak Veljavnost ponudbe: vsaj 3 meseci od dneva, določenega za oddajo ponudb. Rok za primopredajo: 30.9.2011

3. PODIZVAJALCI

Ponudnik pri izvedbi javnega naročila sodeluje s podizvajalci (ustrezno obkrožiti): DA / NE

4. PRILOGE:

Dokazila iz Navodil ponudnikom za pripravo razpisne dokumentacije:

1. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila; OBR-2

2. Bančna garancija za resnost ponudbe; OBR-3

3. Izjava o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; OBR-4

4. Izjava o izročitvi bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku; OBR-5

5. Fotokopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti,

6. Reference ponudnika in potrdila investitorjev; OBR-6 in OBR-6a

7. Reference odgovornega vodje del in potrdila investitorjev; OBR-7 in OBR-7a

8. Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov; OBR-8

9. Soglasje podizvajalca k prejemu plačil neposredno od naročnika; OBR-9 (če to pride v poštev)

10. Terminski plan izvedbe; OBR-10

11. Osnutek pogodbe; OBR-11

12. Ponudbeni predračun; OBR-12

13. Popis del

14. Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred datumom

objave tega javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa

15. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila večih izvajalcev (če to pride v poštev).

Datum: Žig: Podpis:

OBR-2

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

IZJAVA

PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Izjavljamo,

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09 – KZ-1): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter pranje denarja.

Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2. Da proti nam kot ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko           , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v

          , številka               .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi

Zakona                           

pridobili ustrezno dovoljenje, številka                 izdano pri

   dne            .

Smo člani naslednje

organizacije:                   

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na zgoraj navedeni javni razpis. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum: Žig: Podpis:

	OBR-3
NAROČNIK:	Občina Cerknica
NASLOV:	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
PREDMET NAROČILA:	Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke:
Kraj in datum:
Naročnik:	Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Garancija št.
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ........., z dne ............, za izvedbo gradbenih in drugih del, z oznako      , za potrebe naročnika ......................................... je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku finančno zavarovanje (garancijo) za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša               € (z besedo:                         €). Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da si zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. …….../……… Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............................., ta garancija preneha veljati, ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Izdajatelj

(žig in podpis)

OBR-4

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

IZJAVA

O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE

Zgoraj navedenemu naročniku izjavljamo, da mu bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo zgoraj navedenega javnega naročila, v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Žig: Podpis:

VZOREC	OBR-4a
Ponudnik se s podpisom izjave na OBR-4 obvezuje, da bo v primeru, če bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki ali enakovredni vsebini, kot je navedena na tem obrazcu. Ponudniku tega obrazca (OBR-4a) ni treba posebej prilagati k ponudbi!
NAROČNIK:	Občina Cerknica
NASLOV:	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
PREDMET NAROČILA:	Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak
BANČNA GARANICJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:	Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Garancija št.
V skladu s Pogodbo o izvedbi gradbenih in drugih del, z dne        , sklenjeno med upravičencem te garancije in izvajalcem                        , v vrednosti =                 , je izvajalec dolžan izvesti gradbena in druga dela v obsegu in pod pogoji iz prej omenjene pogodbe, v skupni vrednosti =           (z DDV), (z besedo:            ) v roku določenem s citirano pogodbo, to je od sklenitve pogodbe do        in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo. Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali   EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostijo pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgoraj navedenim in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št.          /         . Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 (trideset) dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do vključno       Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije. Banka (žig in podpis)

OBR-5

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

IZJAVA

O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE

Zgoraj navedenemu naročniku izjavljamo, da mu bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo zgoraj navedenega javnega naročila ob primopredaji izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno 30 dni dlje po poteku garancijskega roka za solidnost gradnje, navedenega v pogodbi. S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Žig: Podpis:

Ponudnik se s podpisom izjave na OBR-5 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v enaki ali enakovredni vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Ponudniku tega obrazca (OBR-5a) ni treba posebej prilagati k ponudbi!

OBR-5a

VZOREC

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju

Bezuljak

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:	Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Garancija št.
V skladu s Pogodbo o izvedbi gradbenih in drugih del, z dne        , sklenjeno med upravičencem te garancije in izvajalcem                        , v vrednosti =            EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca izplačali znesek ...............................EUR z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. ………./……… Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 (trideset) dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti svojih obveznosti, se lahko naročnik oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije. Banka (žig in podpis)

OBR-6

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC PONUDNIKA V ZADNJIH TREH LETIH
	Investitor/naročnik, kontaktna oseba, tel. št.	Naziv objekta in lokacija	Vrsta del	Datum začetka in datum končanja del	Vrednost del z DDV (v EUR)
1.
2.
3.
Datum: Žig: Podpis:

OBR-6a

POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA*

Investitor/naročnik:

izvedbe gradnje/prenove:

potrjujemo, da smo z izvajalcem:

sklenili pogodbo za izvedbo (navedite dela):

v vrednosti EUR z DDV:

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil:

Odgovorna oseba naročnika za nadaljnje informacije:

Telefon/faks:

Zgoraj navedeni izvajalec je dela pravočasno in kvalitetno izvedel.

Datum: Žig investitorja: Podpis investitorja:

* Obrazec se fotokopira za potrebno število potrdil

OBR-7

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL V ZADNJIH TREH LETIH
	Investitor/naročnik, kontaktna oseba, tel. št.	Naziv objekta in lokacija	Vrsta del	Datum začetka in datum končanja del	Vrednost del z DDV (v EUR)
1.
2.
3.
Datum:		Žig:		Podpis:

OBR-7a

POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA*

Investitor/naročnik:

izvedbe gradnje/prenove:

potrjujemo, da smo z izvajalcem:

sklenili pogodbo za izvedbo (navedite dela):

v vrednosti EUR z DDV:

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil:

Odgovorna oseba naročnika za nadaljnje informacije:

Telefon/faks:

Zgoraj navedeni izvajalec je dela pravočasno in kvalitetno izvedel.

Datum: Žig investitorja: Podpis investitorja:

* Obrazec se fotokopira za potrebno število potrdil

OBR-8

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV

Izjavljamo in z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila rekonstrukcije javne poti v naselju Bezuljak po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo.

Soglašamo, da bodo ti pogoji, kot tudi projektna dokumentacija (popisi del), v celoti sestavni del pogodbe, ki jo bomo podpisali z naročnikom v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Izjavljamo tudi, da so vsi podatki, podani v ponudbi, resnični ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Datum: Žig: Podpis:

OBR-9

PODIZVAJALEC:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

SOGLASJE PODIZVAJALCA K PREJEMU PLAČIL NEPOSREDNO OD NAROČNIKA

Kot podizvajalec pri izvedbi zgoraj navedenega predmeta javnega naročila, katerega ponudnik (oz. v primeru izbora glavni izvajalec) je

,

soglašamo, da naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do glavnega izvajalca in ki bodo izhajale iz našega sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš transakcijski račun, naveden v pogodbi med glavnim izvajalcem in naročnikom. Terjatve se bodo poravnavale na podlagi izstavljenih računov oz. situacij, ki jih bo predhodno potrdil glavni izvajalec in priložil svojim računom oz. situacijam naročniku.

Datum: Žig podizvajalca: Podpis podizvajalca:

* Obrazec se fotokopira za potrebno število soglasij

OBR-10

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

TERMINSKI PLAN IZVEDBE

Izjavljamo, da bomo dela, ki so predmet tega javnega naročila, izvedli po naslednjem terminskem planu:

AKTIVNOST*: ROK IZVEDBE

1. Pričetek del: takoj po uvedbi v delo.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Xxxxxxxxxx in kakovostni pregled:

12. Odprava morebitnih pomanjkljivosti:

13. Primopredaja: najkasneje 30.9.2011.

* Ponudnik dopolni terminski plan z načrtovanimi aktivnostmi. Morebitne odvečne prazne vrstice za postavke se prečrta.

Datum: Žig: Podpis:

OBR-11

POGODBENI STRANKI

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 72799595

MATIČNA ŠTEVILKA 5880157

KI GA ZASTOPA: Xxxxx Xxxxx, župan

TRANSAKCIJSKI RAČUN: 00000-000000000

TELEFON: 01/000-00-00

TELEFAKS: 01/000-00-00

E-POŠTA: xxxx@xxxxxxxx.xx

IN

IZVAJALEC:

NASLOV:

DAVČNA ŠT. oz. ID ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

KI GA ZASTOPA:

TRANSAKCIJSKI RAČUN:

TELEFON:

TELEFAKS:

E-POŠTA:

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI GRADBENIH IN DRUGIH DEL

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila, objavljenega          , št. objave            , po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 25. členom ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011), je bil za izvedbo gradbenih in drugih del za rekonstrukcijo javne poti v naselju Bezuljak izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo del iz razpisanega javnega naročila.

2. člen

Ponudba izbranega ponudnika, razpisna dokumentacija za javno naročilo ter druga dokumentacija, ki jo je naročnik predal izvajalcu, so sestavni deli te pogodbe.

3. člen

Dela iz 1. člena pogodbe vključujejo vsa dela iz popisa del, ki je priloga tej pogodbi. Dela se bodo izvajala na naslednji lokaciji: lokacija poteka javne poti v naselju Bezuljak.

4. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

• z razpisnimi pogoji in dokumentacijo, vključujoč popis del,

• s pravili stroke in veljavnimi predpisi.

II. ROKI

5. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po uvedbi v delo. V delo je izvajalec uveden po podpisu pogodbe in ko od naročnika prejme zemljišče (mikrolokacijo). O uvedbi v posel se sestavi zapisnik.

Za pričetek z deli izvajalec skladno s 1. odstavkom 6. člena ZGO-1 in dejstvom, da bo po tej pogodbi opravljal vzdrževalna dela, ne potrebuje gradbenega dovoljenja.

6. člen

Izvajalec bo dela dokončal in jih naročniku predal skladno s členom te pogodbe, ki govori o primopredaji, skladno s terminskim planom ter vsemi prevzetimi pogoji iz 4. člena pogodbe, najkasneje do 30.9.2011.

7. člen

Izvajalec bo izvajal dela skladno s terminskim planom izvedbe. Terminski plan izvedbe (OBR-10) potrdi naročnik ob podpisu pogodbe. V kolikor se naročnik ne strinja s predlaganim terminskim planom izvedbe, ponudniku posreduje svoje pripombe in mu določi primeren rok za popravo terminskega plana.

8. člen

Izvajalec mora naročniku en mesec po uvedbi v posel podati pisno poročilo o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

9. člen

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, pri določitvi tako spremenjenih rokov pa mora sodelovati naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

10. člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po sprejetem terminskem planu, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 2,5‰ (dva in pol promila) od skupne vrednosti z DDV pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni obračunski situaciji. Naročnik lahko za poplačilo pogodbene kazni unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kljub določbi prejšnjega odstavka naročnik opozarja, da je rok za končanje vseh del bistvena sestavina pogodbe in, da lahko po svoji presoji namesto zaračunanja pogodbene kazni ali hkrati z njenim zaračunanjem tudi odstopi od pogodbe.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, stroške nadzora gradbišča in druge stroške, nastale zaradi neupravičeno prekoračenega roka za končanje vseh del.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

III. CENA

11. člen Vrednost pogodbenih del po predračunu izvajalca (OBR-12):

Vrednost del brez DDV:               EUR DDV:   EUR

Skupaj:   EUR

(z besedo:                                        Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za čas veljavnosti te pogodbe.

12. člen

EUR)

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s popisom del, pa tudi dela, ki s popisom del niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, morebitnimi soglasji ali pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta (nujna nepredvidena dela) ali če presegajo pogodbene količine del in so potrebna za dokončanje gradnje (presežna dela).

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

13. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po cenah iz svoje ponudbe in predračuna, ki je sestavni del te pogodbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer ter potrjenih s strani pooblaščenega nadzornika in predstavnika naročnika.

14. člen

Naročnik bo izvršena dela plačal po končanju vseh del skladno s končnim obračunom, ki se opravi po primopredaji. Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil naročniku v 2 izvodih v 15 dneh od dneva podpisa zapisnika o končnem obračunu izvedenih del. V končni situaciji mora biti med drugim navedena številka pogodbe ter evidenčna številka gradbenega inženirskega objekta, na katerem so se dela izvajala. Izvajalec mora situacijo sestaviti tako, da je razvidna vsebina opravljenih del s ponudbenimi cenami.

15. člen

Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil oz. nanjo podal pripombe v 5 dneh od prejema. Naročnik bo situacijo plačal v 30 dneh ob pogoju, da mu je izvajalec ob podpisu zapisnika o končnem obračunu izvedenih del izstavil tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi in ostalo dokumentacijo, določeno v tej pogodbi.

V. NEPREDVIDENA DELA

16. člen

Nepredvidena dela so tista dela, ki v ponudbi niso specificirana, ki pa jih je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

Nepredvidena dela obsegajo:

- nujna nepredvidena dela,

- presežna dela.

17. člen

Nujna nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda, povzročila pa jih je nepričakovana težja narava zemljišča, nepričakovana voda ali kakšen drug izreden in nepričakovan dogodek.

Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih nemudoma obvestiti naročnika.

Izvedbo nujnih nepredvidenih del potrdi oz. naroči predstavnik naročnika. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti.

Nujna nepredvidena dela se izvedejo na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi, v katerem se ugotovi obseg nujnih nepredvidenih del in cena za ta dela. Cena za nujna nepredvidena dela se določi s pogajanji, pri katerih so izhodišče cene iz ponudbenega predračuna in popisa del.

18. člen

Presežna dela so količina izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine del in ki so potrebna za dokončanje gradnje.

Izvedbo presežnih del lahko predlagajo naročnik, izvajalec ali nadzorni organ, potrdi pa jih naročnik. Presežna dela se izvedejo na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi, v katerem se ugotovi obseg presežnih del in cena za ta dela. Cena za presežna dela se določi na podlagi cene za enoto mere iz ponudbenega predračuna. Če določitev cene na tak način ni mogoča, se cena določi s pogajanji, pri katerih so izhodišče ostale cene iz ponudbenega predračuna.

19. člen

Spremenjena dela so tista dela, katerih opis odstopa od pogodbenega opisa in ki so potrebna za dokončanje gradnje. Izvedbo spremenjenih del lahko predlagajo naročnik, izvajalec ali nadzorni organ. Spremenjena dela se izvedejo na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi, v katerem se ugotovi obseg spremenjenih del in cena za ta dela.

Cena za spremenjena dela se določi s pogajanji, pri katerih so izhodišče ostale cene iz ponudbenega predračuna in popisa del.

VI. DODATNA DELA

20. člen

Dodatna dela (v Posebnih gradbenih uzancah imenovana poznejša dela) so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izvedbo predmeta pogodbe, vendar naročnik, izvajalec ali nadzorni organ ocenjujejo, da jih je smiselno opraviti v sklopu izvedbe pogodbenih del.

Naročnik lahko, kadar gre za izvajanje dodatnih del, dovoli izvajalcu, ki že izvaja dela na gradbišču, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začetek opravljanja teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti. Za dodatna dela se sklene aneks k pogodbi, v katerem se ugotovi obseg dodatnih del in cena za ta dela. Cena se določi na enak način, kot cena za spremenjena dela.

Naročnik lahko sklene aneks za dodatna dela tudi po izvedbi postopka s pogajanji brez predhodne objave z izvajalcem za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v to javno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila;

– če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave, ali

– če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tem odstavku, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.

VII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

21. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, kot tudi dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

22. člen

Izvajalec bo izvedel gradbena in druga dela tako, da bodo lahko cesto ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, varno uporabljali vsi uporabniki, ki jim je cesta namenjena.

Cesta mora biti rekonstruirana tako, da bo po njej omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.

23. člen

Izvajalec se zaveže:

23.1. da bo skladno s 35. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest obnovitvena dela priglasil pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora.

23.2. da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno in pošteno;

23.3. da bo sodeloval z naročnikom (dogovori, posveti ipd.) in upošteval njegove zahteve in navodila;

23.4. da bo ščitil interese naročnika in mu nudil vsa tolmačenja, ki so potrebna do primopredaje objekta zaradi nejasnosti ali pomanjkljivosti;

23.5. da bo pridobil morebitno potrebovane priključke za vodo, električno energijo in druge priključke. Stroški porabe gredo v breme izvajalca;

23.6. da bo za vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse – atesti morajo biti na gradbišču pred vgradnjo materiala;

23.7. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

23.8. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s prejeto dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

23.9. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

23.10. da bo redno vodil evidenčno gradbeno knjigo kot osnovo za določitev stopnje gotovosti del ter za izdajo končne obračunske situacije;

23.11. da bo izvršil zavarovanje dela in materiala na gradbišču pred škodo oziroma uničenjem v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku. Ob nastanku zavarovalnega primera izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja, kar je poškodovano, in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno zavarovalnino;

23.12. upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (popis - grafična rešitev);

23.13. da bo izdelal varnostni načrt, imenoval koordinatorja ter prijavil gradbišče, v kolikor bo to potrebno glede na zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

23.14. da bo izdelal načrt organizacije gradbišča, ogradil in označil gradbišče, vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter upošteval tudi vsa ostala določila Pravilnika o gradbiščih;

23.15. da bo poravnal vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki;

23.16. da bo varoval gradbišče ves čas izvajanja del, kot tudi v času, ko gradbišče ne obratuje;

23.17. da bo po končanem delu zapustil objekt in njegovo okolico urejena, nepoškodovana in očiščena.

24. člen

Naročnik se zaveže:

24.1. dati na razpolago izvajalcu informacije s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetega obsega del potrebne;

24.2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

24.3. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

24.4. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VIII. PODIZVAJALCI

25. člen

Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot da bi delo opravil sam. Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

Št .	Podizvajalec (naziv, polni naslov, matična št., davčna št., transakcijski račun)	Vrsta del	Predmet, količina, vrednost, kraj, rok izvedbe del
1
	_	_	_
	_	_	_
	_	_	_
2	_	_	_
	_	_	_
	_	_	_
	_	_	_
3	_	_	_
	_	_	_
	_	_	_
	_	_	_
4	_	_	_
	_	_	_
	_	_	_

_	_	_
_	_	_
5
_	_	_
_	_	_
_	_	_
_	_	_

26. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalca oziroma podizvajalce, v skladu z 71. členom ZJN-2 in uredbo, ki natančneje določa pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem. Izvajalec mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

27. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca, skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem, po izvedenih delih, potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter, da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oz. računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oz. račun kot sprejeti in potrjeni.

28. člen

Izvajalec se zavezuje, da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

29. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložil:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (OBR-9).

IX. STROKOVNI NADZOR

30. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Odgovorni vodja del na gradbišču bo:                           .

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

Gradbeni nadzor skladno z ZGO-1 izvaja od naročnika pooblaščena oseba, ki skrbi za:

- kontrolo izvajanja del po projektni dokumentaciji in podajanje potrebnih tolmačenj ter navodil izvajalcu,

- reševanje detajlov, ki niso ustrezno definirani s projektno dokumentacijo,

- izbor in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov, opreme ter kontrolo kvalitete izvršenih del,

- pregled in kontrolo knjige obračunskih izmer, pregled in podpis gradbenih dnevnikov,

- analizo cen za nujna nepredvidena, presežna, spremenjena in dodatna dela,

- kontrolo rokov izvedbe del glede na terminski plan,

- organiziranje kakovostnega in količinskega pregleda ter primopredaje izvršenih del,

- kontrolo odprave eventualnih pomanjkljivosti,

- izvršitev končnega obračuna del z izvajalcem.

31. člen

Za izvedena dela v preteklem mesecu izstavi izvajalec v pregled in potrditev nadzorniku gradbeno knjigo obračunskih izmer do petega koledarskega dne v tekočem mesecu. Nadzornik gradbeno knjigo obračunskih izmer pregleda in potrdi v treh delovnih dneh po prejemu le-te. Nadzornik bo vpisan v zapisnik o uvedbi v posel.

X. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

32. člen Izvajalec zagotavlja garancijo za kvaliteto izvedenih del. Garancijski roki so sledeči:

• splošni garancijski rok za kvaliteto vgrajenega materiala je 5 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika;

• garancijski rok za solidnost gradnje je 10 let od dneva podpisa primopredajnega

zapisnika;

• garancijski rok za morebitno vgrajeno opremo je najmanj tak, kot ga zagotavljajo proizvajalci te vgrajene opreme po garancijskih izjavah oz. z garancijskimi listi.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

33. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Primerni rok za pričetek odpravljanja napak iz prvega odstavka tega člena pogodbe je:

- za napake, ki lahko povzročijo motnje pri uporabi ceste in/ali škodo – takoj,

- za napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode – 20 delovnih dni.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za podaljšanje roka, bo naročnik, kot dober gospodar, odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

XI. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

34. člen

Izvajalec mora takoj po končanju del pisno obvestiti naročnika, da so objekti pripravljeni za količinski in kakovostni pregled ter primopredajo.

Po izvedbi vseh pogodbeno dogovorjenih del se izvede prevzem in izročitev del, ki obsega količinski in kakovostni pregled del s strani naročnika ter primopredajo. Pregleda se opravita v razumnem roku, ki ga dogovorita stranki. Primopredaja se opravi najkasneje v roku 7 dni po pregledih oz. po odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na pregledih. Če izvajalec v razumnem roku, ki mu ga postavi naročnik, ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Končni obračun se opravi takoj po primopredaji.

Kakovostni in količinski pregled, primopredajo in končni obračun opravijo predstavnik izvajalca ter komisija, ki jo v ta namen imenuje strokovna služba upravljavca ceste. Pri delu komisije sodeluje tudi predstavnik izvajalca rednega vzdrževanja ceste. O primopredaji se sestavi končni prevzemni zapisnik vseh del (primopredajni zapisnik). Po potrebi se sestavita tudi zapisnika o kakovostnem in količinskem pregledu.

V končnem prevzemnem zapisniku o zaključku vseh del se natančno ugotovi predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datuma začetka in končanja del,

- količina izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s količino izvedenih del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, sporna vprašanja,

- ugotovitev o sprejemu garancijskih listov in morebitnih atestov.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da po podpisu končnega prevzemnega zapisnika o zaključku vseh del začneta s pripravo dokumentacije za končni obračun izvedenih del in sicer:

- izvajalec del izdela osnutek končne situacije, ki jo posreduje v pregled naročniku.

- izvajalec in naročnik izdelata zapisnik o končnem obračunu izvedenih del in ga potrdita. V končnem obračunu pogodbeni stranki obračunata in uskladita tudi pogodbeno kazen, če je naročnik upravičen do nje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca del. Pregledan in zapisniško potrjen končni obračun izvedenih del je osnova za izstavitev končne situacije za vsa pogodbena dela.

- ob podpisu zapisnika o končnem obračunu izvedenih del izvajalec preda naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

- izvajalec pošlje naročniku v potrditev in izplačilo končno situacijo v 15 dneh od dneva podpisa zapisnika o končnem obračunu izvedenih del.

Končni obračun se ne opravi, če dela niso izvedena kakovostno, skladno s pogodbo ali niso primerna za uporabo ter če izvajalec ni predložil s strani nadzornega organa potrjene knjige obračunskih izmer in gradbenega dnevnika in bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Od uvedbe v posel do zapisniško izvedene primopredaje gradbenega inženirskega objekta je izvajalec dolžan skrbeti za objekte in okolico kot dober strokovnjak.

XII. ZAVAROVANJE

35. člen

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izvajalec je v roku 15 dni po podpisu gradbene pogodbe dolžan naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini desetih odstotkov (10%) od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo plus 30 (trideset) koledarskih dni po izteku pogodbenega roka za izvedbo del.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta ali količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo v korist naročnika z novim rokom trajanja le-te in morebitno spremenjeno pogodbeno vrednostjo.

36. člen Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi:

Izvajalec mora ob podpisu zapisnika o končnem obračunu vseh izvedenih del in pred

potekom bančne garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti predati naročniku nepreklicno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, plačljivo na prvi poziv, v višini desetih odstotkov (10%) od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do izteka garancijske dobe za solidnost gradnje plus 30 dni, kot garancijo, da bodo vse napake in pomanjkljivosti v garancijski dobi odpravljene pravočasno in na stroške izvajalca.

V kolikor jih le-ta ne bi odpravil v roku, ki je zahtevan s strani naročnika, lahko to zagotovi naročnik na stroške izvajalca z uporabo navedene bančne garancije.

XIII. NEIZPOLNITEV POGODBE, ODSTOP OD POGODBE, USTAVITEV IN PREKINITEV DEL, CESIJA

37. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik oz. je očitno, da je v naknadnem roku ne bo mogel vzpostaviti;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- pride pri izvajanju del v takšno zamudo po lastni krivdi oz. zaradi nastopa dogodkov, za katere je prevzel tveganje, da je očitno da del ne bo mogel dokončati v dogovorjenem roku;

- pogodbenih del ne dokonča v dogovorjenem roku.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Morebitni preostanek do polnega plačila škode lahko izvajalec zahteva pred pristojnim sodiščem.

Naročnik lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena pogodbo tudi ohrani v veljavi in kljub temu zahteva pogodbeno kazen v višini do vključno 10% pogodbene vrednosti (z DDV) ter povračilo škode. Pogodbena kazen in škoda se poravnata skladno s prejšnjim odstavkom.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti te pogodbe je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem.

38. člen

Naročnik lahko kadarkoli ustavi ali začasno prekine dela. Če naročnik ustavi dela, pa ne gre za odstop od pogodbe po prejšnjem členu, je izvajalec upravičen do plačila vseh del, ki jih je izvedel do dneva ustavitve del, če jih je naročnik prevzel v skladu z določbami te pogodbe ali, če so pripravljena za takšen prevzem. Če naročnik začasno prekine izvajanje del brez krivde izvajalca, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka za končanje vseh del za čas, ko je bilo izvajanje del prekinjeno.

V primeru ustavitve ali začasne prekinitve izvajanja del je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem.

39. člen

O prenosu terjatve iz te pogodbe mora izvajalec naročniku poslati pisno obvestilo skupaj s pogodbo o odstopu terjatve takoj, ko do takšnega odstopa pride.

XIV. KONČNE DOLOČBE

40. člen Pooblaščene osebe, zadolžene za realizacijo te pogodbe so:

− s strani naročnika:                

− s strani izvajalca:                

− s strani nadzora:                        .

Morebitno spremembo zgoraj navedenih oseb je potrebno pisno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni od nastanka spremembe.

41. člen

Za medsebojne obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, kot za ostale medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, Zakona o graditvi objektov, Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

42. člen

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k pogodbi.

43. člen

V primeru, da med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

44. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

45. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudbi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu zastopniku, posredniku;

je nična.

46. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta tako naročnik kot izvajalec dva izvoda.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

........................., dne   Cerknica, dne      

Izvajalec: Naročnik:

..........................................

(naziv izvajalca)

..........................................

(ime, priimek in naziv podpisnika)

..........................................

(podpis podpisnika)

OBČINA CERKNICA

Xxxxx Xxxxx, župan

(ime, priimek in naziv podpisnika)

..........................................

(podpis podpisnika)

OBR-12

PONUDNIK:

NASLOV:

NAROČNIK: Občina Cerknica

NASLOV: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

PREDMET NAROČILA: Rekonstrukcija javne poti v naselju Bezuljak

PONUDBENI PREDRAČUN

REKAPITULACIJA PONUDBENE CENE IZ POPISA DEL
naziv elementa	EM	cena
SKUPAJ BREZ DDV	EUR
POPUST	EUR
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV	EUR
DDV        % (A,B,E,F,G)	EUR
SKUPNA PONUDBENA CENA Z DDV	EUR

Priloge:

• Popis del (dokument »Popis del.xls«)

Kraj in datum: Žig in podpis: